Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2009 по делу n А75-6516/2009. Изменить решение

муниципальным контрактом № 53, в сроки, предусмотренные пунктами 3.1, 3.2, 3.3 контракта.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Между тем, как отмечено выше, ООО «АВАНГАРД» доказательств надлежащего и своевременного исполнения обязательств по муниципальному контракту № 53 не представило.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что доказательств неисправного состояния вверенных ответчику для обслуживания технических систем истцом не представлено, отклоняются судом апелляционной инстанции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Возложение на заказчика обязанностей по квалификации (определению) причин неисправностей в работе системы из условий муниципального контракта № 53 не следует.

Истец, не обладая по роду деятельности специальными познаниями и достаточными трудовыми и материальными резервами в области обслуживания систем видеонаблюдения, заключил настоящий контракт с целью обеспечения функционирования системы видеонаблюдения специализированной организацией.

В свою очередь, ответчик, обозначив себя как организацию, обладающую специальными познаниями в данной области и необходимыми ресурсами, принял на себя обязательство по техническому обслуживанию данной системы.

Техническое обслуживание в контексте настоящего контракта предполагало выезд мастера ответчика на объект в установленные пунктами 3.2, 3.3 контракта сроки, установление наличия неисправностей в работе системы видеонаблюдения, их причин и устранение данных причин, либо составление акта о невозможности такого устранения (с указанием причин такой невозможности).

Контракт предусматривает направление заказчиком наряда-заказа, на который исполнитель обязан в короткий срок отреагировать, результатом чего должно явиться восстановление функционирования системы видеонаблюдения либо составление исполнителем дефектной ведомости и передача ее на согласование заказчику (пункт 3.1, 3.3, 3.4 контракта).

При невозможности по какой-либо причине, в том числе, в связи с уклонением заказчика от принятия решения о выполнении дополнительных работ, приобретении запчастей и сообщения об этом исполнителю, исполнитель вправе приостановить свои работы, о чем должен заявить заказчику.

Выполненные работы должны быть предъявлены к приемке по акту (пункт 3.5 контракта).

Истец передал ответчику наряды-заказы на оказание услуг по устранению неисправностей системы видеонаблюдения, что подтверждается материалами дела.

В нарядах-заказах указаны конкретные нарушения в работе системы наблюдения или претензии к функционированию отдельных элементов.

Очевидно, что в обязанности исполнителя, получившего наряд-заказ, входит организация осмотра системы или ее элемента, установление причин неисправности, устранение неисправности либо доведение до заказчика информации о необходимости выполнения дополнительных конкретных работ и приобретения запасных частей посредством согласования дефектной ведомости и передачи ее на согласование заказчику.

Условиями контракта предусмотрено составление сторонами письменных документов в порядке его исполнения.

Однако, ответчиком не представлены доказательства соответствующего реагирования на наряды-заказы, в частности, не составлены акты о наличии или отсутствии заявленных недостатков, их причинах, устранении их силами исполнителя или невозможности такого устранения с указанием причин.

Доводы о создании ответчику препятствий к надлежащему исполнению контракта со стороны истца несостоятельны: получив наряд-заказ, совершив перечень необходимых в связи с этим действий и не дождавшись соответствующей реакции заказчика, ответчик вправе заявить о приостановлении работ по этому наряду по причинам, зависящим от заказчика, о чем ему сообщить.

Доказательства таких обстоятельств, подтверждающих вину заказчика, ответчик не представил.

В нарушение пункта 3.2 контракта исполнителем также не подготовлен и не согласован с заказчиком график технического обслуживания оборудования системы видеонаблюдения.

Суд не принимает доводы апелляционной жалобы о том, что истец не доказал, в чем причины неисправностей и вину ответчика в их неустранении, как несостоятельные: ответчик неверно определяет значимые для дела обстоятельства и распределение между сторонами бремени их доказывания.

Заказчик должен доказать факты конкретных обращений к исполнителю по вопросам работы системы, а исполнитель – обстоятельства своевременного, надлежащего реагирования на такое обращение с оформлением соответствующих документов, либо доказательства вины (пункт 11 статьи 9 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») заказчика в неисполнении обязательств исполнителем.

В материалах дела отсутствуют доказательства направления истцу уведомления о необходимости принять выполненные работы, и подписать акты приемки оказанных услуг.

Имеющимися в материалах дела актами о выполнении работ по муниципальному контракту №№ 5, 6, 9, 11, 13, составленными истцом,  подтверждается наличие недостатков услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, а также тот факт, что качество работ исполнителя по муниципальному контракту № 53 не соответствует требованиям, указанным в контракте.

Представленные исполнителем в апреле 2009 года акты выполненных работ, подписанные ответчиком в одностороннем порядке, не подписаны истцом в связи с несоответствием нарядам-заказам, выданным заказчиком на основании контракта.

Сотрудниками УВД по городу Нижневартовску в присутствии представителя ответчика составлен акт проверки от 14.04.2009, в котором также были отражены сведения о невыполнении работ ответчиком.

По итогам рассмотрения причин невыполнения обязательств ответчиком сторонами подписан протокол от 19.03.2009, в котором представитель ответчика в качестве уважительной причины невозможности исполнения условий контракта указал, в том числе, на отсутствие доступа (ключей) к системам видеонаблюдения.

Между тем, наличие обстоятельств, создающих невозможность выполнения работы в срок, соблюдение порядка извещения заказчика о них, также ответчиком не доказано.

Как отмечено выше, отсутствуют основания полагать, что просрочка исполнения подрядчиком обязательств по муниципальному контракту № 53 от 01.03.2009 вызвана виновным бездействием заказчика. В связи с чем, ответчик не освобождается от гражданско-правовой ответственности в виде оплаты неустойки.

Таким образом, ответчик не обосновал надлежащее и в срок выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения на объекте заказчика согласно представленным нарядам-заказам, что является основанием для наступления ответственности за нарушение обязательств в виде предусмотренной пунктом 7.2 контракта неустойки.

Согласно пункту 1 статьи 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В соответствии с пунктом 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

Из содержания пункта 3 статьи 453 ГК РФ следует, что в случае расторжения договора обязательства считаются прекращенными с момента заключения сторонами соглашения о расторжении договора, если иное не вытекает из этого соглашения.

Таким образом, прекращение действия муниципального влечет прекращение обязательств на будущее время и не лишает кредитора права требовать с должника образовавшиеся до момента расторжения контракта суммы основного долга и имущественных санкций в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контракта.

Проверив произведенный судом первой инстанции расчет неустойки, суд апелляционной инстанции полагает его обоснованным, прав ответчика не нарушающим, в связи с чем, исковые требования в данной части обоснованно удовлетворены в части требований о взыскании неустойки по правилам пункта 7.2 муниципального контракта № 53 от 01.03.2009 за период с 10.03.2009 по 05.05.2009, исходя из периода просрочки оказания услуг по каждому наряду-заказу, в размере 17 505 руб. 59 коп.

Следовательно, решение суда первой инстанции подлежит изменению, апелляционная жалоба частичному удовлетворению.

Расходы по апелляционной жалобе в связи с ее частичным удовлетворением подлежат распределением в соответствии с правилами статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями пунктом 2 статьи 269, подпунктом 3 пункта 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД» удовлетворить частично.

Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 сентября 2009 года по делу № А75-6516/2009 изменить, изложить резолютивную часть в следующей редакции.

Взыскать общества с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД» (ОГРН 1065505029226) в пользу Управления внутренних дел по городу Нижневартовску (ОГРН 1028600969814) неустойку в размере 17 505 рублей 59 копеек.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с  Управления внутренних дел по городу Нижневартовску (ОГРН 1028600969814) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД» (ОГРН 1065505029226) 500 рублей расходов по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Н.А. Шарова

Судьи

А.Н. Глухих

Л.И. Еникеева