Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2011 по делу n А73-3732/2010. Отменить решение полностью и оставить иск без рассмотрения полностью

Шестой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 06АП-6379/2010

01 марта 2011 года

г. Хабаровск

Резолютивная часть постановления объявлена 24 февраля 2011 года. Полный текст  постановления изготовлен 01 марта 2011 года.

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе:

председательствующего     Иноземцева И.В.

судей                                       Малышевой Л.Г., Дроздовой В.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кумаевым А.В.

при участии  в заседании:

от Дальневосточного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  стихийных бедствий:  Репин А.Л. - представитель  по доверенности от  08.07.2010 № 5051/16;

от Общества с ограниченной ответственностью «Восточный проект»: Угольников Е.С. -  конкурсный управляющий  по решению суда от 06.10.2010 дело № А73-3732/2010

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Общества  с ограниченной ответственностью «Восточный проект»  

на решение от 19.10.2010

по делу № А73-8386/2010

Арбитражного суда Хабаровского края

принятое судьей   Усенко Ж.А.

по иску (заявлению) Дальневосточного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  стихийных бедствий

к Обществу с ограниченной ответственностью «Восточный проект»

о  понуждении к исполнению обязательства, взыскании  1 623 108, 33   руб.

УСТАНОВИЛ:

Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ИНН 2702010892,  ОГРН 1032700306055)  (далее – ДВРЦ  по делам ГОЧС, региональный центр, истец) обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Восточный проект»  (ИНН 2540112746, ОГРН 1052504419560) (далее – ООО «Восточный проект», общество, ответчик) об  устранении недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ по акту осмотра от 25.12.2009 в соответствии с пунктом 4.2 государственного контракта № 56 от 20.07.2009 на реконструкцию пожарного депо, обязать передать схемы, исполнительную документацию, технические паспорта, инструкцию и прочую документации по выполненным работам и дальнейшей эксплуатации  реконструируемого объекта, взыскании неустойки 1 416 893, 75   руб. за нарушение сроков окончания работ по контракту.

До рассмотрения спора по существу, истец в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнил требования,  просил взыскать неустойку 1 623 108, 33  руб. за период с  25.12.2009 по 26.08.2010.

Обязать  ответчика в  течение месяца после вступления в законную силу  устранить выявленные недостатки и дефекты, а именно, в караульном помещении пожарного депо -  разобрать полы из поливинилхлоридных плит и уложить покрытие из линолеума насухо  из готовых ковров на помещение; в помещении пожарного депо - зачистить и окрасить заново дверные деревянные блоки, зачистить и окрасить заново деревянные наличники, огрунтовать и окрасить оконные откосы, снять старую краску и шпатлевку со стен, отшпаклевать и окрасить заново,  установить отливы на окнах,  установить пульт управления охранно-пожарной сигнализации произвести запуск и испытание охранно-пожарной сигнализации; в гаражном боксе - зачистить и окрасить металлические ворота, двери, радиаторы,  установить нащельник от протекания кровли; в кабинете начальника пожарного депо, приемной, в помещении приготовления и приема пищи, помещении сушки спецодежды  - демонтировать старые окна,  установить окна ПВХ взамен старых.

Обязать  ответчика подготовить и передать в течение месяца после вступления в законную силу решения суда  всю исполнительную документацию для ввода объекта в эксплуатацию согласно Основному перечню документов, предъявляемых при приемке законченных строительством объектов и выдаче разрешений на ввод объектов  в эксплуатацию, а именно:  Правовой акт органа исполнительной власти о строительстве или реконструкции.  Разрешение на строительство. Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ.  Акты геодезической разбивки пятна застройки и основных осей здания.  Исполнительная топографическая съемка объекта и инженерных сетей после окончания строительства (реконструкции).  Технический паспорт объекта. (Паспорта БТИ) Акты освидетельствования скрытых работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Паспорта и сертификаты на применяемые материалы, изделия и конструкции.  Паспорта на оборудование и механизмы. Акты промежуточной приемки ответственных конструкций. Акт приемки фасада.Акты испытаний и приемки внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, водопровода, канализации, электроосвещения и электрооборудования, газификации, радио, телевидения, телефонизации, системы АППЗ, лифтового оборудования, технологического оборудовании и пр. Акты испытаний и приемки наружных инженерных сетей теплоснабжения,   водопровода, бытовой и дождевой канализации, газоснабжения, электроснабжения, связи и пр. Акт приемки благоустройства. Общий журнал работ и специальные журналы работ. Результаты анализов холодной и горячей воды. Заключение о радиационном обследовании объекта. Акт тепловизионного обследования ограждающих конструкций (в случае и объеме, предусмотренном территориальными строительными нормами).Акт проверки кратности воздухообмена в помещениях или в зданиях. Закрытый в установленном порядке регламент обращения с отходами, образованными в процессе строительства. Справки о выполнении технических условий, подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. Копию схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (передается безвозмездно в орган исполнительной власти, выдавший разрешение на строительство). Акты приемки геодезической разбивочной основы. Исполнительные геодезические схемы возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. Исполнительные схемы и профили инженерных сетей и подземных сооружений. Общий журнал работ. Специальные журналы работ, журналы входного и операционного контроля качества. Журнал авторского надзора проектных организаций (при наличии авторского надзора).Акты освидетельствования скрытых работ. Акты промежуточной приемки ответственных конструкций. Акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств. Акты приемки инженерных систем. Исполнительные схемы расположения зданий, сооружений на местности (посадки), являющиеся исполнительной архитектурной документацией. Рабочие чертежи на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам (с учетом внесенных в них изменений), сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, по усмотрению участников строительства с учетом их специфики.

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 19.10.20010 исковые требования удовлетворены частично. Суд обязал ответчика в течении месяца после вступления в законную силу решения суда подготовить и передать и истцу документацию по реконструкции пожарного депо Специальной пожарной части № 2  Специального  управления  федеральной противопожарной службы № 25 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» по перечню:   Разрешение на строительство. Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ. Акты геодезической разбивки пятна застройки и основных осей здания. Исполнительная топографическая съемка объекта и инженерных сетей после окончания строительства (реконструкции). Технический паспорт объекта (Паспорт БТИ). Акты освидетельствования скрытых работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Паспорта и сертификаты на применяемые материалы, изделия и конструкции.  Паспорта на оборудование и механизмы.  Акты промежуточной приемки ответственных конструкций. Акты испытаний и приемки внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, водопровода, канализации, электроосвещения и электрооборудования, газификации, радио, телевидения, телефонизации, системы АППЗ, лифтового оборудования, технологического оборудовании и пр. Акты испытаний и приемки наружных инженерных сетей теплоснабжения,   водопровода, бытовой и дождевой канализации, газоснабжения, электроснабжения, связи и пр. Акт приемки благоустройства.  Общий журнал работ и специальные журналы работ.  Результаты анализов холодной и горячей воды.  Заключение о радиационном обследовании объекта. Акт тепловизионного обследования ограждающих конструкций (в случае и объеме, предусмотренном территориальными строительными нормами). Акт проверки кратности воздухообмена в помещениях или в зданиях.  Закрытый в установленном порядке регламент обращения с отходами, образованными в процессе строительства. Справки о выполнении технических условий, подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. Копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (передается безвозмездно в орган исполнительной власти, выдавший разрешение на строительство). Исполнительные геодезические схемы возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений.  Исполнительные схемы и профили инженерных сетей и подземных сооружений. Журнал авторского надзора проектных организаций (при наличии авторского надзора).  Акты промежуточной приемки ответственных конструкций.  Акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств.      Акты приемки инженерных систем.   Рабочие чертежи на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам (с учетом внесенных в них изменений), сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.   С ответчика в пользу истца взыскана неустойка 1 000 000 руб. с учетом ее снижения на основании статьи 333 Гражданского  кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).    В удовлетворении  требований устранить недостатки   отказано.

Не согласившись с данным решением в части, ответчик  обратился  в Шестой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда в части взыскании неустойки, оставить в указанной части иск без рассмотрения. В обоснование доводов жалобы ссылается на неправильное применение норм материального и процессуального права, не полное выяснение обстоятельств дела.

Представитель ответчика  в судебном  заседании  суда апелляционной инстанции поддержал доводы жалобы, просил отменить решение в  части и пояснил, что  ответчик в отношении ответчика введены процедуры банкротства в связи с чем, денежные требования должны рассматриваться в деле о банкротстве.

Представитель истца не согласился с жалобой  по изложенным в отзыве основаниям в связи с ее необоснованностью, просил в обжалуемой части решение оставить без изменения. Пояснил, что обязательство оплаты неустойки возникло из решения суда, поэтому относится к текущим платежам.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», при применении части 5 статьи 268 АПК РФ необходимо иметь в виду следующее: если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд апелляционной инстанции в судебном заседании выясняет мнение присутствующих в заседании лиц относительно того, имеются ли у них возражения по проверке только части судебного акта, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания.

При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных возражений до начала судебного разбирательства, а также в самом судебном заседании суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 АПК РФ.

Общество  обжалует часть судебного акта, стороны не заявили возражений в суде апелляционной инстанции по проверке только части судебного акта, в связи с чем, суд апелляционной инстанции осуществляет проверку судебного акта в пределах, определяемых апелляционной жалобой.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобе  и отзыве на нее, заслушав представителей сторон и изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции находит жалобу обоснованной  в силу следующих обстоятельств.

Как следует из материалов дела и установлено судом спор возник из исполнения обязательств по  государственному контракту № 65 от 20.07.2009 на реконструкцию пожарного депо по условиям которого, ДВРЦ  по делам ГОЧС (заказчик)  поручил, а ООО «Восточный проект» (подрядчик) принял обязательство в срок с 20.07.2009 по 25.11.2009 выполнить работы по реконструкции пожарного депо специальной пожарной  части № 2 Специального управления федеральной противопожарной службы № 25, в соответствии с   техническим заданием и проектной документацией (пункты 1.1, 3.1)

Стоимость работ по контракту определена в размере  25 750 000 руб. (твердая) (пункта 2.1).  

В дальнейшем, срок окончания работ перенесен в соответствии с пунктом  3.7 контракта до 25.12.2009, что не оспаривается.

На основании пункта  3.6  контракта датой выполнения работ  по контракту считается дата подписания сторонами акта законченного  реконструкцией объекта.

В соответствии с пунктом 4.15  контракта подрядчик обязан до начала приемки законченного реконструкцией объекта подготовить и передать  заказчику схемы, исполнительную документацию, технические паспорта, инструкции  и прочую документацию, касающуюся  эксплуатации объекта.

В случае нарушения подрядчиком  сроков  окончание