Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2015 по делу n А19-18906/2013. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Ленина, дом 100б, Чита 672000, http://4aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Чита                                                                                                  Дело № А19-18906/2013

27 марта 2015 года

Резолютивная часть постановления объявлена 24 марта 2015 года

Полный текст постановления изготовлен 27 марта 2015 года

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Макарцева А.В.,

судей Капустиной Л.В., Скажутиной Е.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Сукач Д.С., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РИМ» на решение Арбитражного суда Иркутской области от 12 ноября 2014 года по делу № А19-18906/2013 по иску общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РИМ» (665825, Иркутская обл, Ангарск г, 85-й кв-л, 24, офис магазина «Олимпиада», ИНН 3801101341, ОГРН 1093801001030) к открытому акционерному обществу «Востоксибэлектросетьстрой» по строительству и монтажу высоковольтных линий электропередачи и подстанций (670013, Бурятия Республика, Улан-Удэ Город, Ключевская Улица, 144, ИНН 3812010015, ОГРН 1023801749070) о взыскании 33 587 996 руб. 03 коп.

и по встречному иску открытого акционерного общества «Востоксибэлектросетьстрой» по строительству и монтажу высоковольтных линий электропередачи и подстанций к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РИМ» о взыскании 438 162 руб. 51 коп.  (суд первой инстанции: Михайлова В.В.),

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РИМ» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к открытому акционерному обществу «Востоксибэлектросетьстрой» по строительству и монтажу высоковольтных линий электропередачи и подстанций, уточненным в порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о взыскании 31 241 131 руб. 59 коп. – задолженности за выполненные работы по договору субподряда № 12/17-03.

ОАО «ВСЭСС» заявлен встречный иск к ООО «УК РИМ» о взыскании неосновательного обогащения в размере 438 162 руб. 51 коп.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 12 ноября 2014 года в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РИМ» отказано. С общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РИМ» взыскано в доход федерального бюджета 186 939 руб. 98 коп. – госпошлины.

Встречные исковые требования открытого акционерного общества «Востоксибэлектросетьстрой» по строительству и монтажу высоковольтных линий электропередачи и подстанций удовлетворены.

С общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РИМ» в пользу открытого акционерного общества «Востоксибэлектросетьстрой» по строительству и монтажу высоковольтных линий электропередачи и подстанций 438 62 руб. 51 коп. – неосновательного обогащения, 11 764 руб. - расходов по уплате госпошлины.

Не согласившись с решением суда, истец обратился в суд с апелляционной жалобой, просит его отменить, принять по делу новый судебный акт. Считает решение суда первой инстанции незаконным и необоснованным.

Из апелляционной жалобы  и дополнений к ней следует, что сроки выполнения работ по договору субподряда от 19 марта 2012 года № 12/17-03 были нарушены в связи с ненадлежащим встречным исполнением своих обязательств ОАО «ВСЭСС» по приемке выполненных работ и их оплате; по условиям договора обязанность по оплате у ответчика возникает с момента приемки выполненных работ и подписания КС-2 и КС-3; судом не исследовано, в каком размере были оплачены работы, фактически выполненные ООО «УК «РИМ»; расторжение договора в одностороннем порядке является незаконным и необоснованным.

Ответчик в отзыве на апелляционную жалобу и в письменных объяснениях, ссылаясь на законность и обоснованность решения суда первой инстанции, просит в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание своих представителей не направили, о месте и времени судебного заседания уведомлены надлежащим образом. Руководствуясь частью 3 статьи 156, частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть жалобу в их отсутствие.

Решение пересматривается в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела и проверив соблюдение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Предметом иска по настоящему делу является требование общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РИМ» к открытому акционерному обществу «Востоксибэлектросетьстрой» по строительству и монтажу высоковольтных линий электропередачи и подстанций о взыскании задолженности за выполненные работы по договору субподряда № 12/17-03.

Предметом встречного иска является требование открытого акционерного общества «Востоксибэлектросетьстрой» по строительству и монтажу высоковольтных линий электропередачи и подстанций к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РИМ» о взыскании неосновательного обогащения.

Основанием исков указаны взаимоотношения по договору субподряда от 19 марта 2012 года №№ 12/17-03.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, между ОАО «ВСЭСС» (субподрядчик) и ООО «УК РИМ» (субсубподрядчик) 19 марта 2012 года заключен договор субподряда №№ 12/17-03 (далее – договор), в соответствии с условиями которого субподрядчик поручает, а субсубподрядчик принимает на себя обязательство по выполнению на свой риск, собственными силами и за счет собственных средств работ по очистке просеки от порубочных остатков в соответствии с технологическими картами на разрубку просеки, а также проектной документацией, разработанной ЗАО Сибирский проектный центр, проверки просеки и устранению имеющихся недостатков и подготовке просеки к сдаче Заказчику (ОАО ФСК ЭЕС) в целях строительства двух линий электропередачи ВЛ 220 кВ ПС Приангарская – ПС Раздолинская, и сдать результат работ (просеку) субподрядчику, а субподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями договора.

В соответствии с пунктом 1.2 договора объем очистки просеки от порубочных остатков составляет 1400 га.

Согласно пункту 1.3 договора субсубподрядчик обязался выполнить следующий перечень работ:

- утилизация порубочных остатков путем измельчения в щепу (мульчированием) и другими допустимыми согласно нормативной документации способами на площади равной 1000 га, передаваемой согласно указанной в договоре документации (пункт 1.3.1);

- проверка и утилизация имеющихся порубочных остатков на площади просеки равной 400 га и не входящей в площадь просеки, указанной в пункте 1.3.1 договора (пункт 1.3.2);

- подготовка всей просеки площадью 1400 га к сдаче субподрядчику, генподрядчику и заказчику в целях эксплуатации двух линий электропередачи ВЛ 220 кВ ПС Приангарская – ПС Раздолинская (пункт 1.3.3);

- обустройство минерализованной полосы шириной не менее 1,4 метра (согласно РД 56-225703-90 «Противопожарные разрывы и минеральные полосы. Критерии качества и оценка состояния») по двум сторонам всей просеки и иные работы, предусмотренные законодательством РФ (пункт 1.3.4).

Согласно пункту 1.4 стороны согласовали сроки выполнения работ: начало работ – с 01 апреля 2012 года, окончание работ – 30 августа 2012 года.

Как следует из пункта 2.2.7 договора, субподрядчик обязан предоставить субсубподрядчику на срок выполнения работ по договору в аренду спецтехнику – машину лесотехническую RT400 с рабочим органом UZM700-2300, 2010 года выпуска, с правом последующего выкупа после истечения срока выполнения работ по договору по выкупной цене равной 17 050 000 руб., в том числе НДС 18%. Указанная техника передается субсубподрядчику по договору аренды от 19 марта 2012 года исключительно для выполнения субсубподрядчиком  работ по договору.

В соответствии с пунктом 3.1 договора стоимость всех работ, подлежащих выполнению по договору, составляет 90 000 000 руб.; стоимость работ, указанных в пункте 1.3.1 и в пункте 1.3.4 составляет 85 000 000 руб.; стоимость работ, указанных в пункте 1.3.2 и в пункте 1.3.3. составляет 5 000 000 руб., в том числе НДС в размере 18%.

Согласно пунктам 3.3 – 3.7.2 договора оплата работ производится в следующем порядке:

- субподрядчик в срок до 23.03.2012 включительно оплачивает аванс в размере 4 000 000 руб., в том числе НДС в размере 18 %;

- после выполнения субсубподрядчиком работ, указанных в пункте 1.3.1, по очистке просеки в размере 70 га и приемке указанных работ субподрядчиком, субподрядчик в течение 7 рабочих дней с момента приемки первого выполнения от субсубподрядчика работ по очистке просеки в размере не менее 70 га перечисляет субсубподрядичку авансовый платеж  в размере 5 000 000 руб., в том числе НДС в размере 18 %;

- оплата выполненных работ, указанных в пункте 1.3.1 и в пункте 1.3.4 договора производится субподрядчиком ежемесячно за фактически выполненные работы в размере 63,53 процента от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) в течение 15 рабочих дней с момента подписания субподрядчиком  актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на основании счета с приложением счета-фактуры;

- оплата стоимости работ, указанных в пункте 1.3.2 и в пункте 1.3. договора производится в размере 100 процентов от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и в течение 20 рабочих дней с момента подписания субсубподрядчиком, субподрядчиком, заказчиком и генподрядчиком актов рабочей комиссии о приемке просеки для двух линий электропередачи ВЛ 220 кВ ПС Приангарская – ПС Раздолинская субподрядчиком на основании актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета и счета-фактуры;

- окончательные платежи по договору за работы, выполненные в соответствии с пунктом 1.3.1 и пунктом 1.3.4 договора в размере 21 999 500 руб., в том числе НДС 18 % выплачиваются в следующем порядке: денежное обязательство субсубподрядчика по выплате субподрядчику выкупной цены спецтехники – машины лесотехнической RT400 с рабочим органом UZM700-2300, 2010 года выпуска, переданной субсубподрядчику по условиям, предусмотренным пунктом 2.2.6 договора в размере 17 050 000 руб., в том числе НДС 18 % подлежит зачету в счет исполнения денежного обязательства субподрядчика по выплате окончательных платежей по договору, при этом срок исполнения денежного обязательства субсубподрядчика по выплате окончательных платежей наступает по истечении 20 рабочих дней с момента подписания субсубподрядчиком, субподрядчиком, заказчиком и генподрядчиком актов рабочей комиссии о приемке просеки для двух линий электропередачи ВЛ 220 кВ ПС Приангарская – ПС Раздолинская, при этом стороны заключают соглашение о соответствующем зачете; окончательный платеж за работы, выполненные в соответствии с пунктом 1.3.1 и 1.3.4 договора в размере 4 949 500 руб., в том числе НДС 18 % подлежит выплате в течение 20 рабочих дней с момента подписания субсубподрядчиком, субподрядчиком, заказчиком и генподрядчиком актов рабочей комиссии о приемке просеки для двух линий электропередачи ВЛ 220 кВ ПС Приангарская – ПС Раздолинская, при этом акт рабочей комиссии о приемке просеки должен подтверждать надлежащее выполнение субсубподрядчиком работ по договору, результатом выполнения которых является возможность использования очищенной просеки для эксплуатации двух линий электропередачи ВЛ 220 кВ ПС Приангарская – ПС Раздолинская.

22 ноября 2012 года между сторонами подписано дополнительное соглашение № 1 к договору, согласно которому стороны пришли к договоренности об уменьшении объема производства работ, предусмотренных пунктом 1.3.1 договора на 275 га; субсубподрядчик принял на себя обязательства выполнить работы, предусмотренные в пунктах 1.3.1, 1.3.4 на площади ориентировочно 725 га., при этом субсубподрядчик подтвердил свои обязательства по выполнению работ, предусмотренных в пункте 1.3.2 и пункте 1.3.3 договора в полном объеме, в том числе в отношении участков, за счет которых произведено уменьшение объемов работ, предусмотренных пунктом 1.3.1 договора (пункт 1 дополнительного соглашения).

В соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения № 1, субсубподрядчик обязался выполнить оставшийся объем работ по пункту 1.3.1 договора, предусмотренных в пункте 1 настоящего соглашения в срок до 28.02.2013; работы, предусмотренные пунктами №№ 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 – в срок до 30.05.2013.

При этом, с учетом с учетом положения пункта 1 дополнительного соглашения стороны решили изложить пункт 3.1 договора в следующей редакции: «Стоимость всех работ, подлежащих выполнению по договору, является твердой, ориентирована на подготовку просеки к сдаче рабочей комиссии (субподрядчику, генподрядчику, заказчику).

Стоимость работ, указанных в пункте 1.3.1 и в пункте 1.3.4 договора, составляет 85 000 руб., в том числе НДС в размере 18 % за 1 га.

Стоимость работ, указанных в пункте 1.3.2 и в пункте 1.3.3, составляет 5 000 000 руб., в том числе НДС 18 %.

В соответствии с положениями пунктов 5, 6 дополнительного соглашения № 1 от 22 ноября 2012 года, сторонами также внесены изменения в пункты 3.6 и 3.7 договора, регулирующие порядок оплаты стоимости работы.

Согласно пункту 7 дополнительного соглашения, стороны договорились о том, что субсубподрядчик принимает на себя обязательства выполнить дополнительные работы по расширению и очистке просеки на площади приблизительно равной 125 га на следующих участках строительства двух линий электропередачи ВЛ 220 кВ ПС Приангарская – ПС

Раздолинская от опоры ВЛ № 1 до опоры ВЛ № 255, от опоры ВЛ № 369 до опоры ВЛ № 441 в соответствии с рабочей документацией № 7729-01-371-МО.Кор1-1 цепь, 7729-02-371-МО.Кор.1-1 цепь.

Срок выполнения дополнительных работ – с момента заключения дополнительного соглашения и до 30 мая 2013 года.

Стоимость дополнительных работ составляет 167 000 руб. (в том числе НДС 18 %) за 1 га. Цена дополнительных работ является твердой (пункт 9 дополнительного соглашения)

Кроме того, в пункте 11 дополнительного соглашения стороны договорились о том, что субсубподрядчик принимает на себя обязательства выполнить дополнительные работы по очистке просеки на площади приблизительно равной 125 га по цене 54 000 руб. (в том числе НДС 18%) в размере 18 % за 1 га на следующих участках строительства