Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 08.10.2015 по делу n А33-8322/2015. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 октября 2015 года

Дело №

 А33-8322/2015

г. Красноярск

Резолютивная часть постановления объявлена 02 октября 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен         09 октября 2015 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Споткай Л.Е.,

судей: Бабенко А.Н., Магда О.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Козловой Т.Е.

при участии:

от истца (общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоМонтаж») - Лисовец А.И., представителя по доверенности от 01.11.2013,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества «Сибирьэнергоинжиниринг» (ИНН 2464051792, ОГРН 1032402517916)

на решение Арбитражного суда Красноярского края

от 22 июня 2015 года по делу №А33-8322/2015,

принятое судьёй Трубачевым И.Г.

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоМонтаж» (ИНН 2462030405, ОГРН 1042402096340, г. Красноярск) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к открытому акционерному обществу «Сибирьэнергоинжиниринг» (ИНН 2464051792, ОГРН 1032402517916, г. Кемерово) о взыскании 392 194 рублей 36 копеек пени.

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 22.06.2015 требования удовлетворены. С открытого акционерного общества «Сибирьэнергоинжиниринг» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоМонтаж» взыскано 392 194 рублей 36 копеек пени, а также 10 843 рублей 89 копеек расходов по уплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт.

В апелляционной жалобе заявитель указал, что сумма неустойки явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств, поскольку основная задолженность по договору погашена. Считает, что размер штрафной неустойки согласно пункту 12.2 договора субподряда от 22.10.2010 № 38 в размере 0,03% чрезмерно высокий по сравнению с установленной Банком России ставкой рефинансирования, что служит критерием несоразмерности неустойки.

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 21.08.2015 апелляционная жалоба принята к производству, рассмотрение жалобы назначено на 02.10.2015.

В судебном заседании представитель истца отклонил доводы апелляционной жалобы. Просил решение оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Учитывая, что ответчик, уведомлен о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы в соответствии с требованиями статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (путем направления копий определения о назначении судебного заседания, а также путем размещения публичного извещения о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы в картотеке арбитражных дел), в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено без участия ответчика.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав представленные доказательства, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства, имеющие существенное значение для рассмотрения спора.

Между ОАО «Красноярскэнергоспецремонт» (переименованным впоследствии в ОАО «Сибирьэнергоинжинириг») (генеральным подрядчиком) и ООО «ЭнергоМонтаж» (субподрядчиком) заключен договор субподряда от 22.10.2010 № 38 (далее – договор), по условиям которого (пункты 2.1, 2.2) субподрядчик принял на себя обязательства по выполнению по заданию генерального подрядчика работ на объектах энергоблока № 1 Красноярской ТЭЦ-3 ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК-13), в срок, установленный Поэтапным графиком выполнения работ и Графиком производства работ, а генеральный подрядчик обязался создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить их. Виды и объемы, подлежащих выполнению субподрядчиком работ, а также требования к ним определяются Техническим заданием и Перечнем смет.

Согласно пункту 3.1 договора его общая цена на момент заключения составила 32 540 613 рублей 78 копеек, в том числе НДС - 4 963 822 рублей 44 копейки, включая стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ. Общая цена договора является приблизительной.

Расчеты с субподрядчиком генеральный подрядчик производит при обязательном условия выполнения объемов в соответствии с Поэтапным графиком выполнения работ, руководствуясь Графиком финансирования (пункт 4.1 договора).

Окончательный расчет за выполненные работы производится по факту выполнения работ на основании счета и при наличии счета-фактуры, выставленного субподрядчиком, в течение 28 календарных дней с даты подписания следующих документов: акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справки по форме №КС-3, приложения подписанного отчета М-29 для списания материалов генерального подрядчика (в случае, если в формах стоимости работ предусмотрено использование давальческих материалов) (пункт 4.7 договора).

Срок выполнения работ определен сторонами в разделе 5 договора: дата начала работ - дата подписания договора; дата окончания работ - 30.12.2010. Сроки завершения отдельных этапов работ, а также начальный, промежуточные и окончательный сроки выполнения работ определяются Поэтапным графиком выполнения работ.

Порядок сдачи-приемки выполненных работ регламентирован разделом 7 договора, в пункте 7.1 которого указано, что акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) за отчетный месяц субподрядчик представляет не позднее 20 числа отчетного месяца. В случае, если 20 число выпадает на выходной или праздничный день субподрядчик представляет акты в последний рабочий день до 20 числа. На основании принятых генеральным подрядчиком актов выполненных работ (форма КС-2) субподрядчик в последнее число текущего месяца представляет справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, счета-фактуры. В случае, если генеральный подрядчик не согласен подписать акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и пр.). Мотивированный отказ генерального подрядчика является основанием для устранения субподрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в сроки, согласованные сторонами. Генеральный подрядчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ либо предоставить мотивированный отказ субподрядчику в течение 5 рабочих дней после получения акта по форме КС-2. В случае, если по истечении 10 рабочих дней с момента получения от субподрядчика акта по форме №КС-2 генеральный подрядчик не предоставил субподрядчику мотивированный отказ от подписания представленных документов, работы считаются принятыми генеральным подрядчиком без замечаний.

Субподрядчик обязан ежемесячно за три дня до проведения сдачи-приемки выполненных работ предоставить генеральному подрядчику на рассмотрение комплект исполнительной документации на предъявляемые к приемке работы по форме КС-2 (подпункт 6.1.6 договора); в срок не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты завершения работ на объекте в полном объеме направить генеральному подрядчику письменное уведомление о завершении строительно-монтажных работ (подпункт 6.1.8 договора); в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты завершения работ на объекте предоставить генеральному подрядчику для проверки комплект исполнительной документации (подпункт 6.1.9 договора).

В соответствии с пунктом 4.7 договора окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 28 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Согласно пункту 7.1 договора субподрядчик предоставляет акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) за отчетный месяц не позднее 20-го числа отчетного месяца. На основании принятых генеральным подрядчиком Актов выполненных работ (форма КС-2), субподрядчик в последнее число текущего месяца представляет Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Стоимость услуг генподряда составляет 5% стоимости выполненных работ (пункт 4.11 договора № 38.01-22.10.2010).

Пунктом 16.1 договора предусмотрен претензионный порядок урегулирования споров, возникших или касающихся настоящего договора.

Пунктом 17.1 договора предусмотрено, что договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до полного его исполнения.

Пунктами 17.3, 17.4 договора генеральному подрядчику предоставлено право в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора, направив письменное уведомление субподрядчику не менее чем за 15 дней до даты расторжения договора.

В дальнейшем сторонами заключены: дополнительные соглашения к договору: от 28.12.2010 № 1, от 18.04.2011 № 2, от 04.06.2011 № 3, согласно которым общая стоимость выполняемых работ с учетом НДС составила 59 884 456 рублей 89 копеек. Сроки выполнения работ определены до 30.09.2011, дополнительных работ – до 31.05.2011, 30.06.2011.

Письмом (претензией) от 15.02.2012 № 002/629 ответчик заявил об одностороннем расторжении договора субподряда от 22.10.2010 № 38.

Во исполнение условий заключенного между сторонами договора и дополнительных соглашений к нему истец выполнил и сдал ответчику работы по следующим подписанным сторонами без замечаний актам формы КС-2 и справкам формы КС-3:

- актами формы КС-2 от 20.10.2010 № 178 на сумму 195 544 рублей 88 копеек, от 20.10.2010 № 179 на сумму 564 427 рублей 04 коп., от 20.10.2010 № 180 на сумму 293 443 рублей 58 копеек, от 20.10.2010 № 181 на сумму 277 084 рублей 06 копеек, справкой формы КС-3 от 20.10.2010 № 178 на сумму 1 330 499 рублей 56 копеек,

- актами формы КС-2 от 22.11.2010 № 220 на сумму 8 292 204 рублей 56 копеек, от 22.11.2010 № 221 на сумму 270 381 рубль 66 копеек, от 22.11.2010 № 222 на сумму 470 713 рублей 80 копеек, от 22.11.2010 № 223 на сумму 1 637 454 рублей 14 копеек, от 22.11.2010 № 228 на сумму 449 131 рубль 60 копеек, от 22.11.2010 № 229 на сумму 741 645 рублей 34 копеек, от 22.11.2010 № 230 на сумму 1 597 691 рубль 68 копеек, справкой формы КС-3 от 22.11.2010 № 220 на сумму 13 459 222 рублей 78 копеек,

- актами формы КС-2 от 20.12.2010 № 276 на сумму 302 909 рублей 54 копеек, от 20.12.2010 № 277 на сумму 241 896 рублей 46 копеек, от 20.12.2010 № 278 на сумму 1 021 422 рублей 16 копеек, от 20.12.2010 № 279 на сумму 301 414 рублей 48 копеек, от 20.12.2010 № 280 на сумму 1 268 143 рублей 64 копеек, от 20.12.2010 № 281 на сумму 47 735 рублей 72 копеек, от 20.12.2010 № 282 на сумму 99 378 рублей 42 копеек, от 20.12.2010 № 283 на сумму 7 777 рублей 38 копеек, справкой формы КС-3 от 20.12.2010 № 276 на сумму 3 290 677 рублей 80 копеек,

- актами формы КС-2 от 18.01.2011 № 5 на сумму 194 035 рублей 66 копеек, от 18.01.2011 № 6 на сумму 55 383 рублей 30 копеек, от 18.01.2011 № 7 на сумму 162 139 рублей 08 копеек, от 18.01.2011 № 8 на сумму 629 657 рублей 62 копейки, от 18.01.2011 № 9 на сумму 532 032 рублей 50 копеек, справкой формы КС-3 от 18.01.2011 № 5 на сумму 1 573 248 рублей 16 копеек,

- актами формы КС-2 от 22.02.2011 № 11 на сумму 524 163 рублей 08 копеек, от 22.02.2011 № 12 на сумму 1 016 297 рублей 42 копеек, от 22.02.2011 № 13 на сумму 244 406 рублей 32 копеек, справкой формы КС-3 от 22.02.2011 № 11 на сумму 1 784 866 рублей 82 копеек,

- актом формы КС-2 от 31.03.2011 № 26 на сумму 726 227 рублей 46 копеек, от 31.03.2011 № 27 на сумму 222 994 рублей 04 копеек, от 31.03.2011 № 28 на сумму 117 778 рублей 16 копеек, от 31.03.2011 № 29 на сумму 1 791 645 рублей 71 копейка, от 31.03.2011 № 30 на сумму 3 285 209 рублей 42 копейки, от 31.03.2011 № 31 на сумму 57 607 рублей 60 копеек, от 31.03.2011 № 32 на сумму 15 829 рублей 70 копеек, от 31.03.2011 № 33 на сумму 340 312 рублей, от 31.03.2011 № 34 на сумму 1 498 610 рублей 62 копеек, от 31.03.2011 № 35 на сумму 604 368 рублей 86 копеек, справкой формы КС-2 от 31.03.2011 № 26 на сумму 8 660 583 рублей 57 копеек,

- актами формы КС-2 от 11.04.2011 № 45 на сумму 341 218 рублей 24 копеек, от 11.04.2011 № 46 на сумму 348 234 рублей 52 копеек, от 11.04.2011 № 47 на сумму 398 019 рублей 90 копеек, от 11.04.2011 № 48 на сумму 2 505 177 рублей 76 копеек, от 11.04.2011 № 49 на сумму 217 560 рублей 14 копеек, от 11.04.2011 № 50 на сумму 189 381 рубль 74 копейки, от 11.04.2011 № 51 на сумму 117 834 рублей 33 копейки, справкой формы КС-3 от 11.04.2011 № 45 на сумму 4 117 426 рублей 63 копейки,

- актами формы КС-2 от 30.04.2011 № 55 на сумму 410 273 рублей 02 копейки,  от 30.04.2011 № 56 на сумму 163 323 рублей 80 копеек, от 30.04.2011 № 57 на сумму 160 736 рублей 06 копеек, от 30.04.2011 № 58 на сумму 207 801 рубль 54 копеек, от 30.04.2011 № 59 на сумму 847 929 рублей 12 копеек, от 30.04.2011 № 60 на сумму 38 911 рубль 68 копеек, от 30.04.2011 № 61 на сумму 1 540 091 рубль 16 копеек, от 30.04.2011 № 62 на сумму 188 600 рублей 58 копеек, справкой формы КС-3 от 30.04.2011 № 55 на сумму 3 557 666 рублей 96 копеек,

- актами формы КС-2 от 31.05.2011 № 76 на сумму 26 496 рублей 90 копеек, от 31.05.2011 № 77 на сумму 448 251 рубль 32 копеек, от 31.05.2011 № 78 на сумму 390 204 рублей 76 копеек, от 31.05.2011 № 79 на сумму 145 760 рублей 68 копеек, от 31.05.2011 № 80 на сумму 49 663 рублей 84 копеек, от 31.05.2011 № 81 на сумму 87 244 рублей 48 копеек, от 31.05.2011 № 82 на сумму 130 847 рублей 84 копеек, от 31.05.2011 № 83 на сумму 89 853 рублей 46 копеек, от 31.05.2011 № 84 на сумму 645 562 рублей 66 копеек, от 31.05.2011 № 85 на сумму 354 374 рублей 06 копеек, справкой формы КС-3 от 31.05.2011 № 76 на сумму 2 368 260 рублей,

- актами формы КС-2 от 30.06.2011 № 100 на сумму 1 391 000 рублей 52 копеек, от 30.06.2011 № 101 на сумму 1 499 131 рубль, от 30.06.2011 № 102 на сумму 313 189 рублей 70 копеек, от 30.06.2011 № 103 на сумму 427 994 рублей 26 копеек, от 30.06.2011 № 104 на сумму 90 110 рублей 70 копеек, от 30.06.2011 № 105 на сумму 2 226 833 рублей 46 копеек, от 30.06.2011 № 106 на сумму 235 078 рублей 42 копеек, справкой формы КС-3 от 30.06.2011 № 100 на сумму 6 183 338 рублей 06 копеек,

- актом формы КС-2 от 10.07.2011 № 142 на сумму 23 533 рублей 92 копейки, справкой формы КС-3 от 10.07.2011 № 142 на сумму 23 533 рублей