Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 19.12.2013 по делу n А29-4929/2013. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

по подготовке помещения, в связи с чем отсутствует вина Общества по просрочке ввода в эксплуатацию товара 15.02.2013 и основания для взыскания с Ответчика неустойки, предусмотренной пунктом 6.2 контракта.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно отказал Министерству в удовлетворении исковых требований о взыскании с Общества 550 262 рублей 81 копейки пени за нарушение сроков ввода в эксплуатацию медицинского оборудования.

Доводы апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции отклоняются, как основанные на неверном толковании норм материального права и без учета фактических установленных по делу обстоятельств.

На основании изложенного Второй арбитражный апелляционный суд признает решение Арбитражного суда Республики Коми в обжалуемой части законным и обоснованным, принятым при правильном применении норм материального и процессуального права, а также исходя из фактических обстоятельств дела. Оснований для удовлетворения жалобы Министерства здравоохранения Республики Коми по изложенным в ней доводам у суда апелляционной инстанции не имеется.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации заявитель апелляционной жалобы освобожден от уплаты государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 258, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Республики Коми от 08.10.2013 по делу №А29-4929/2013 в обжалуемой части оставить без изменения, а апелляционную жалобу Министерства здравоохранения Республики Коми (ИНН:1101486491, ОГРН: 1061101037370) в указанной части – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в установленном порядке.

Председательствующий                                      

Т.В. Хорова

Судьи                         

О.Б. Великоредчанин

Л.И. Черных