Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2011 по делу n А09-5267/2010. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

300041,  г. Тула,  ул. Староникитская, д.1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тула                                                                              Дело № А09-5267/2010

12 января 2011 года

Дата объявления резолютивной части постановления   -  11 января 2011 года

Дата изготовления постановления  в полном объеме     -  12 января 2011 года

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:     председательствующего судьи      Заикиной  Н.В.,      судей                                                 Можеевой Е.И., Юдиной Л.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Никитиной А.А.,      

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО «Центр-Капитал» на решение Арбитражного суда Брянской области от 18 октября 2010 года по делу № А09-5267/2010 (судья Зенин Ф.Е.),

при участии в судебном заседании:

от истца: не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим  образом,

от ответчика: Давыдовой О.С. – представителя по доверенности от 24.03.2010,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой» обратилось в Арбитражный суд Брянской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Центр-Капитал» о взыскании 50000 руб., составляющих 45000 руб.  долга за выполненные работы, 5000 руб. пени по договору подряда от 01.06.09 г. № ЦКП-01. Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 20000 руб. в возмещение расходов по оплате услуг представителя.

В процессе рассмотрения дела истец неоднократно уточнял исковые  требования в порядке ст. 49 АПК РФ, в окончательном варианте просил взыскать с ответчика 218740,72 руб., в том числе 157480,72 руб. долга и 61260 руб. пени за период с 14.08.2009 по 06.09.2010. Данное  уточнение  судом  первой инстанции принято.

Решением Арбитражного суда Брянской области от 18.10.2010 исковые требования удовлетворены частично, с общества с ограниченной ответственностью «Центр-Капитал» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой» взыскано 171480,72 руб., в том числе 157480,72 руб. долга и 14000 руб. пени, а также 12000 руб. в возмещение расходов по оплате услуг представителя, 2000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО «Центр-Капитал» обратилось в Двадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить. Указывает, что при вынесении решения  суд первой инстанции не полностью выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела.  Заявитель ссылается на то, что согласно пункту 3.3.1 договора подряда № РК-100 от 28.04.2009 подрядчик обязан выполнить работы, указанные в пункте 1.1 договора, качественно и в сроки, чего не было сделано подрядчиком. 31.07.2010 комиссией в составе представителей ответчика и группы по авторскому надзору установлено, что сумма выполненных истцом работ по договору подряда № РК-100 от 28.04.2009 составила 99168,20 руб., ответчиком было уплачено  100000 руб., в связи с чем ответчик считает свою обязанность по оплате исполненной, а предъявленные истцом требования необоснованными и незаконными. С целью выполнения работ, не выполненных истцом, была привлечена сторонняя организация ООО НТВ «Строймонтаж», с которой был заключен договор подряда № 54 от 31.07.2009, подписаны акты выполненных работ № 15 от 21.09.2009, № 22 от 27.11.2009. При этом указанным обстоятельствам суд оценки не дал. Заявитель жалобы также считает, что взысканный судом размер расходов на оплату услуг представителя в сумме 12000 руб. является чрезмерно высоким.

Законность и обоснованность решения от 18.10.2010 года проверены в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ. При этом оснований, предусмотренных ст. 270 АПК РФ для отмены решения, судом апелляционной инстанции не установлено.

Проанализировав материалы дела, обсудив доводы заявителя жалобы, суд апелляционной инстанции установил следующее.

Как следует из материалов дела, между ООО «Монтажспецстрой» (подрядчиком) и ООО «Центр-Капитал» (заказчиком) был заключен договор подряда от 01.06.2009 № ЦКП-01.

По условиям договора подряда от 01.06.2009 № ЦКП-01 истец (подрядчик) обязался по заданию ответчика (заказчика) выполнить демонтажные работы в подвале здания, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 136-Б, а ответчик (заказчик) обязался принять и оплатить работы в соответствии с условиями договора.

В соответствии с пунктами 2.1 - 2.3 договора за выполненную подрядчиком работу заказчик обязался выплатить денежное вознаграждение в сумме 257480,72 руб.

Заказчик в течение 10 банковских дней с момента подписания договора перечисляет на расчетный счет подрядчика аванс в размере 40% от стоимости работ, составляющий 102992,28 руб.

Окончательный расчет между сторонами производится в течение 10 банковских дней с момента приемки заказчиком работ у подрядчика и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Во исполнение условий договора истец выполнил работы на общую сумму 218204 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ формы № КС-2 № 1 от 30.07.2009, а также справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.

Ответчик произвел частичную оплату выполненных работ в сумме 100000 руб., в результате чего образовалась задолженность в сумме 157480,72 руб.

Данное обстоятельство явилось основанием для обращения истца с  данным  исковым  заявлением  в  арбитражный  суд.

Вывод суда первой инстанции о наличии оснований для частичного  удовлетворения  исковых  требований  суд  апелляционной инстанции считает  законным  и  обоснованным  в  силу  следующего.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации  гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

При квалификации правоотношений участников данного спора суд первой инстанции, исходя из их смысла и содержания, пришел к правильному выводу о том, что между сторонами фактически сложились отношения, вытекающие из договора строительного подряда, регулируемые нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии со статьей 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи и приемки результата работы может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии с пунктом 2.3 договора окончательный расчет между сторонами производится в течение 10 банковских дней с момента приемки заказчиком работ у подрядчика и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, КС-3 по фактически выполненным работам.

Как следует из материалов дела, акт о приемке выполненных работ от 30.07.2009 на сумму 257480,72 руб. и справка о стоимости выполненных работ и затрат подписаны сторонами без каких-либо замечаний и разногласий. Заявлений о недостатках выполненных работ, несоответствии объемов выполненных работ объему, указанному в акте о приемке выполненных работ, в ходе приема их результатов ООО «Центр-Капитал»  заявлено не было.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Поскольку доказательства оплаты выполненных ООО «Монтажспецстрой» работ в полном объеме по вышеуказанному акту ООО «Центр-Капитал» не представлены, требование о взыскании задолженности в заявленной сумме является правомерным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой и другими способами, предусмотренными законом или договором.

 В силу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 4.2 договора за несвоевременную оплату принятых по актам приема-сдачи выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) заказчик выплачивает подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки до момента фактической оплаты.

Поскольку свои обязательства по оплате выполненных истцом работ по договору подряда ответчик исполнил ненадлежаще, требование истца о взыскании пени за просрочку платежа в спорный период в сумме 61260 руб. также является обоснованным.

В силу пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.п. 1, 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 14.07.97 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», уменьшение размера неустойки производится арбитражным судом независимо от того, заявлялось ли такое ходатайство ответчиком, и критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и др.

С учетом вышеизложенного гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательства и меры имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях установления явной несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Учитывая сумму основного долга, несоразмерность суммы пени последствиям неисполнения обязательства, суд первой инстанции, правомерно применив статью 333 ГК РФ, уменьшил размер подлежащей взысканию неустойки до 14000 руб.

Ссылка заявителя жалобы на то, что работы выполнены истцом некачественно и не в полном объеме, подлежит отклонению.

Статья 720 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по приемке выполненных работ является сдача ему результата работ. Документом, удостоверяющим выполнение подрядчиком работ и их приемку заказчиком, служит акт приемки работ.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

Однако, в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик не представил доказательств, подтверждающих некачественное выполнение работ истцом.

Как уже было выше указано, акт о приемке выполненных работ от 30.07.2009 подписан ответчиком без замечаний.

Какие-либо письменные претензии о несоответствии объемов выполненных работ указанным в акте в адрес истца ответчиком не направлялись.

Представленные в материалы дела договор подряда № 54 от 31.07.2009, заключенный ООО «Центр-Капитал» с ООО НТВ «Строймонтаж» и акт о приемке выполненных работ № 15 от 21.09.2009 такими доказательствами не являются и сами по себе факт некачественно выполненных ответчиком работ не подтверждают.

Более того, как следует из материалов дела, предметом спорного договора подряда является выполнение демонтажных работ в подвале здания, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 136-Б.

Предметом же договора подряда № 54 от 31.07.2009, заключенного ООО «Центр-Капитал» с ООО НТВ «Строймонтаж», являются работы по реконструкции всего четырехэтажного административного здания, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 136-Б.

Экспертиза на предмет соответствия объема, качества и стоимости работ, указанных в акте приемки выполненных работ, локальной смете и фактически выполненных истцом сторонами не проводилась, соответствующих ходатайств суду не заявлялось.

Иные бесспорные доказательства, свидетельствующие о том, что  работы, предусмотренные договором подряда, выполнены истцом некачественно и в меньшем объеме, чем предусмотрено договором и актом выполненных работ, в материалах дела отсутствуют и ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ не представлены.

Довод заявителя жалобы о том, что взысканный судом  размер расходов на оплату услуг представителя является чрезмерно высоким, также подлежит отклонению.

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального