Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2009 по делу n А39-3112/2008. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда в части и принять новый с/а

указанного обязательства и начало применения этой ответственности (пункты 1.7 договоров).

В дополнительных соглашениях к договорам стороны не установили, что  условия договоров об ответственности генподрядчика за нарушение сроков предоставления строительных площадок действуют до заключения дополнительных соглашений, изменяющих эти условия.

С учетом изложенных обстоятельств решение суда в части отказа в удовлетворении требования о взыскании пени за нарушение сроков предоставления строительных площадок, основанное на пункте 9.2 договоров, за периоды до дат, с которых наступает ответственность в силу  пунктов 1.7 дополнительных соглашений № 2 к договорам,  является законным и обоснованным, а доводы апелляционной жалобы – несостоятельными.

В связи с отказом открытого акционерного общества «Мордовагрострой» от встречного иска и прекращением производства по делу в этой части решение Арбитражного суда Республики Мордовия от 22.01.2009 подлежит отмене по встречному иску.

Поскольку в резолютивной части решения отсутствует вывод о результате рассмотрения первоначального иска, как того требует пункт 5 части 1 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а указана сумма, подлежащая взысканию с ответчика в пользу истца по первоначальному иску в результате зачета, с учетом прекращения производства по делу по встречному иску резолютивная часть решения подлежит уточнению.

Расходы по государственной пошлине в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации распределяются пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В связи с предоставленной ответчику отсрочкой уплаты государственной пошлины по встречному иску возврат государственной пошлины, предусмотренный статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, не производится.

Руководствуясь статьями 110, 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Мордовия от 22.01.2009 по делу №А39-3112/2008-235/5 по встречному иску, произведенному зачету взаимных требований и взысканию с открытого акционерного общества «Мордовагрострой», г. Саранск, в доход федерального бюджета государственной пошлины в сумме 19 369 руб. 41 коп. отменить.

Принять в этой части новый судебный акт.

Производство по встречному иску прекратить.

Взыскать с открытого акционерного общества  «Мордовагрострой», г. Саранск, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительные материалы – Мордовгражданстрой», г. Саранск,  пени в сумме 2 673 031 руб. и расходы по государственной пошлине в сумме  3 791 руб. 55 коп..

В остальной части решение оставить без изменения.

Взыскать с открытого акционерного общества  «Мордовагрострой», г. Саранск, в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Строительные материалы - Мордовгражданстрой», г. Саранск,  расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе в сумме 10 руб. 51 коп..

Исполнительный лист выдать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в кассационную инстанцию - Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня его принятия.

Председательствующий    судья

Г.А. Аксёнова

Судьи

Н.А. Казакова

Т.С.Родина