Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2015 по делу n А43-28556/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

г. Владимир                                                                       

13 июля 2015 года                                            Дело № А43-28556/2014

         Резолютивная часть постановления объявлена 07.07.2015.

         Постановление изготовлено в полном объеме 13.07.2015.

         Первый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Тарасовой Т.И.,

судей Насоновой Н.А., Назаровой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шемякиной Ю.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу закрытого акционерного общества «Жилстройресурс» на решение Арбитражного суда Нижегородской области от  30.03.2015, принятое судьей Назаровой Е.А.,  по делу № А43-28556/2014 по иску общества с ограниченной ответственностью «ПСК НОРД» (ИНН 5262303650, ОГРН 1145262008000) к закрытому акционерному обществу «Жилстройресурс» (ОГРН 1025203019764, ИНН 5260049110) о взыскании 1 675 398 руб. 26 коп.

В судебном заседании принимали участие представители:

от заявителя – закрытого акционерного общества «Жилстройресурс» – представитель не явился, надлежащим образом извещен о месте и времени судебного заседания;

от истца – общества с ограниченной ответственностью «ПСК НОРД» – представитель не явился, надлежащим образом извещен о месте и времени судебного заседания.

Общество с ограниченной ответственностью «ПСК НОРД»  (далее – ООО  «ПСК НОРД», истец) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу «Жилстройресурс» (далее – ЗАО «Жилстройресурс», ответчик)  о взыскании 1 675 398 руб. 26 коп., в том числе: 1 362 488 руб. 26 коп. долга по договорам подряда от 18.01.2011 №2, от 10.10.2011 №11, от 19.10.2011 №10, от 24.04.2012 №9/1, 312 910 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2012 по 31.10.2014.

Решением от 30.03.2015 исковые требования ООО  «ПСК НОРД» удовлетворены частично: с ЗАО «Жилстройресурс»  взыскано  1 362 488 руб. 26 коп. долга, 279 208 руб. 56 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Не согласившись с принятым судебным актом, ЗАО «Жилстройресурс» обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить на основании статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

         Оспаривая законность принятого судебного акта, заявитель утверждает, что суд нарушил право ЗАО «Жилстройресурс» на судебную защиту, отказав в реализации права на предъявление зачета требований новому кредитору.

         По мнению заявителя жалобы, суд неправомерно  отказал в привлечении прежних кредиторов – ООО «СК «Новстройсервис» и  ООО «МКН-Ресурс» соответчиками и третьими лицами, а также отказал в принятии встречного иска к ООО «СК «Новстройсервис».

         Кроме того, полагает, что суд не применил статьи 386, 412 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежащие применению, и неправильно истолковал статью 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.      

         Кроме того, указывает, что отказ суда в снижении процентов за пользование чужими денежными средствами применительно к положениям статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации необоснован.

         Стороны  явку полномочных представителей в суд апелляционной инстанции не обеспечили, о времени и месте судебного разбирательства уведомлены надлежащим образом.

ООО  «ПСК НОРД»  в отзыве на апелляционную жалобу просило решение оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей сторон.

Законность и обоснованность принятого по делу решения проверены апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по имеющимся   доказательствам.

Повторно рассмотрев дело, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены судебного акта.

Как усматривается из материалов дела,  18.01.2011 между ООО Строительная компания «НОВСТРОЙСЕРВИС» (генподрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор подряда №2, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика устройство бетонной подготовки на объекте: «Жилой дом №8 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения в застройке жилого квартала по ул.Ванеева (в районе детской областной больницы) в Советском районе города Нижнего Новгорода», согласно чертежам рабочего проекта, шифр: 21-08/2-КЖ, выданным подрядчику в производство работ по накладной и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Стороны определили сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 24 января 2011 года; окончание выполнения всего комплекса работ – 31 января 2011 года (пункты 3.1, 3.2 договора).

Согласно пункту 2.1 договора общая стоимость работ, со стоимостью всех материалов, по договору составляет 462 599 руб., в том числе НДС-18%, из которых стоимость выполнения работ, указанных в пункте 1.1 договора, материалов, механизмов подрядчика составляет 200 399 руб., а стоимость материалов поставки заказчика составляет 262 200 руб.

Оплата работ осуществляется заказчиком в следующем порядке: - авансовый платеж в размере 60 120 руб., в том числе НДС-18% (пункт 2.2.1 договора); - окончательный расчет за выполненные подрядчиком и принятые заказчиком по настоящему договору работы осуществляется заказчиком после полного завершения работ по договору, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3. Заказчик имеет право по своему выбору: оплатить работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, либо стоимость выполненных работ засчитывается сторонами при осуществлении зачета взаимных требований, имеющихся в отношении друг друга на момент сдачи-приемки работ, и засчитывается в счет исполнения обязательств подрядчика по договорам участия в долевом строительстве жилья по оплате стоимости определенных сторонами объектов долевого строительства (пункт 2.2.2 договора).

ООО Строительная компания «НОВСТРОЙСЕРВИС» работы выполнены и приняты ответчиком на сумму 462 599 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 31.01.2011 №1, подписанным сторонами без замечаний. Претензий по качеству и срокам выполненных работ в акте не зафиксировано.

07.06.2011 между ООО Строительная компания «НОВСТРОЙСЕРВИС» (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключено дополнительное соглашение №1 к договору подряда от 18.01.2011 №2, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить на объекте строительства заказчика: Жилой дом №8 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения в застройке жилого квартала по ул.Ванеева (в районе детской областной больницы) в Советсвком районе города Нижнего Новгорода (адрес строительный), дополнительные работы по ремонту бетонной подготовки в объеме, отраженном в Локальной смете №1/1, являющейся неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения (Приложение №1).

Согласно пункту 3.1 дополнительного соглашения окончательный срок выполнения работ по дополнительному соглашению определен до 14 июня 2011 года.

Общая стоимость работ, выполняемых подрядчиком по дополнительному соглашению, с учетом стоимости материалов, в соответствии с Приложением №1 к дополнительному соглашению, составляет 365 100 руб., в том числе НДС-18%, из которых стоимость выполнения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего дополнительного соглашения, материалов, механизмов подрядчика составляет 234 000 руб., а стоимость материалов поставки заказчика составляет 131 100 руб. (пункт 2.1 дополнительного соглашения).

Заказчик имеет право по своему выбору: оплатить работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, либо стоимость выполненных работ засчитывается сторонами при осуществлении зачета взаимных требований, имеющихся в отношении друг друга на момент сдачи-приемки выполненных подрядчиком по дополнительному соглашению работ (пункт 2.2 дополнительного соглашения).

ООО Строительная компания «НОВСТРОЙСЕРВИС» работы выполнены и приняты ответчиком на сумму 365 100 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 06.07.2011 №1 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат, подписанными сторонами без замечаний. Претензий по качеству и срокам выполненных работ в акте не зафиксировано.

Всего выполнено работ на сумму – 827 699 руб., из них стоимость материалов заказчика составила 401 033 руб. 99 коп.

Соглашением о зачете взаимных требований от 31.12.2011 №6 стороны произвели зачет взаимных требований на сумму 401 033 руб. 99 коп.

Таким образом, после проведенного сторонами зачета взаимных требований на сумму 401 033 руб. 99 коп., задолженность ответчика перед ООО Строительная компания «НОВСТРОЙСЕРВИС» составила 426 665 руб. 01 коп.

По данным истца, ответчик оплату выполненных работ в установленный договором срок до настоящего времени не произвел.

10.10.2011 между ООО Строительная компания «НОВСТРОЙСЕРВИС» (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор подряда №11, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика устройство забора из профлиста, на объекте заказчика: «32-этажный жилой дом №19 с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в застройке жилого квартала по ул. Ванеева (в районе детской областной больницы) в Советском районе города Нижнего Новгорода» и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Стороны определили сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 10 октября 2011 года; окончание выполнения всего комплекса работ – 21 ноября 2011 года (пункты 3.1, 3.2 договора).

Согласно пункту 2.1 договора общая стоимость работ, со стоимостью всех материалов, по договору составляет 960 400 руб., в том числе НДС-18%, из которых стоимость выполнения работ, указанных в пункте 1.1 договора, материалов, механизмов подрядчика составляет 500 178 руб., а стоимость материалов поставки заказчика составляет 460 222 руб.

Оплата за выполненные подрядчиком и принятые заказчиком по настоящему договору работы осуществляется заказчиком после полного завершения работ по договору, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3. Заказчик имеет право по своему выбору: оплатить работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, либо стоимость выполненных работ засчитывается сторонами при осуществлении зачета взаимных требований, имеющихся в отношении друг друга на момент сдачи-приемки работ, и засчитывается в счет исполнения обязательств подрядчика по договорам участия в долевом строительстве жилья по оплате стоимости определенных сторонами объектов долевого строительства (пункт 2.2 договора).

ООО Строительная компания «НОВСТРОЙСЕРВИС» работы выполнены и приняты ответчиком на сумму 960 400 руб., что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 26.12.2011 №1, от 18.06.2012 №2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат от 26.12.2011 №1, от 18.06.2012 №2, подписанными сторонами без замечаний. Претензий по качеству и срокам выполненных работ в актах не зафиксировано.

Соглашением о зачете взаимных требований от 31.12.2011 №8 стороны произвели зачет взаимных требований на сумму 382 781 руб. 19 коп.

Таким образом, после проведенного сторонами зачета взаимных требований на сумму 382 781 руб. 19 коп., задолженность ответчика перед ООО Строительная компания «НОВСТРОЙСЕРВИС» составила 239 698 руб. 81 коп.

По данным истца, ответчик оплату выполненных работ в установленный договором срок до настоящего времени не произвел.

19.10.2011 между ООО Строительная компания «НОВСТРОЙСЕРВИС» (генподрядчик) и ответчиком (заказчик-плательщик) заключен договор подряда №10, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика устройство бетонной подготовки на объекте: «Жилой дом №9 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения в застройке жилого квартала по ул.Ванеева (в районе детской областной больницы) в Советском районе города Нижнего Новгорода», согласно чертежам рабочего проекта, шифр: 38-08-КЖ/2, выданным подрядчику в производство работ по накладной и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Стороны определили сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 24 октября 2011 года; окончание выполнения всего комплекса работ – 30 октября 2011 года (пункты 3.1, 3.2 договора).

Согласно пункту 2.1 договора общая стоимость работ, со стоимостью всех материалов, по договору составляет 624 681 руб., в том числе НДС-18%, из которых стоимость выполнения работ, указанных в пункте 1.1 договора, материалов, механизмов подрядчика составляет 220 577 руб., а стоимость материалов поставки заказчика составляет 404 104 руб.

Оплата за выполненные подрядчиком и принятые заказчиком по настоящему договору работы осуществляется заказчиком после полного завершения работ по договору, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3. Заказчик имеет право по своему выбору: оплатить работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, либо стоимость выполненных работ засчитывается сторонами при осуществлении зачета взаимных требований, имеющихся в отношении друг друга на момент сдачи-приемки работ, и засчитывается в счет исполнения обязательств подрядчика по договорам участия в долевом строительстве жилья по оплате стоимости определенных сторонами объектов долевого строительства (пункт 2.2 договора).

ООО Строительная компания «НОВСТРОЙСЕРВИС» работы выполнены и приняты ответчиком на сумму 624 681 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 03.11.2011 №1 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат, подписанными сторонами без замечаний. Претензий по качеству и срокам выполненных работ в акте не зафиксировано.

Соглашением о зачете взаимных требований от 31.12.2011 №7 стороны произвели зачет взаимных требований на сумму 408 522 руб. 22 коп.

Таким образом, после проведенного сторонами зачета взаимных требований на сумму 408 522 руб. 22 коп., задолженность ответчика перед ООО Строительная компания «НОВСТРОЙСЕРВИС» составила 216 158 руб. 78 коп.

По данным истца, ответчик оплату выполненных работ в установленный договором срок до настоящего времени не произвел.

24.04.2012 между ООО Строительная компания «НОВСТРОЙСЕРВИС» (подрядчик)