Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 10.06.2015 по делу n А79-8697/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

года, в связи с чем данный довод судом также не был принят обоснованно.

Утверждение о влиянии на сроки выполнения работ затянувшегося паводкового периода не подтверждено документально, не представлено доказательств, в какой период в связи с данными обстоятельствами подрядчик был лишен возможности выполнять принятые на себя обязательства.

Вместе с тем паводковый период не является обстоятельством непреодолимой силы, освобождающим подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ. При заключении контракта Общество, являясь профессиональным участником на рынке данных услуг, должно было, действуя добросовестно и осмотрительно, учитывать обстоятельства природного характера, повторяющиеся ежегодно.

Материалы дела исследованы судом полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка, изложенные в обжалуемом судебном акте выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для безусловной отмены судебного акта, при рассмотрении дела апелляционным судом не установлено.

Расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 167, 176, 266, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 03.03.2015 по делу № А79-8697/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу публичного акционерного общества «Волгомост» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня его принятия.

Председательствующий  судья   

Н.А. Назарова

Судьи

Н.А. Насонова

Н.А. Казакова