Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2014 по делу n А08-5476/2013. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

получения исходно – разрешительных документов, проведение тендеров, приемку технической документации от компаний – поставщиков конструкций и технологического оборудования; - разработки рабочей документации.

При выявлении в ходе работ по договору необходимости и целесообразности внесения изменений или дополнения в его условия (в том числе в задание на проектирование и другие исходные данные), при необходимости корректировки принятой заказчиком проектной и рабочей документации или по другим причинам, генеральный проектировщик производит необходимые корректировки без дополнительной оплаты (п. 4.3).

Дополнительная цена дополнительных работ определяется дополнительным соглашением (п. 4.4).

Пунктом 4.5 договора стороны определили порядок оплаты работ: - в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего договора заказчик перечисляет на расчетный счет генерального проектировщика аванс за разработку проектной и рабочей документации, в размере 10 000 000 руб. (п. 4.5.1); - не позднее двух месяцев от оплаты аванса по п. 4.5.1 договора, заказчик, при условии выполнения графика работ (приложение № 4) перечисляет на счет генерального проектировщика сумму в размере 6 800 000 руб. (п. 4.5.2); - не позднее четырех месяцев от оплаты аванса по п. 4.5.1 договора, заказчик, при условии выполнения графика работ (приложение № 4) перечисляет на счет генерального проектировщика сумму в размере 5 600 000 руб. (п. 4.5.3); - окончательная работа за выполненные работы по разработке проектной и рабочей документации, указанной в п. 1.2 договора, производится в 13 течение 10 рабочих дней с даты подписания сторонами актом сдачи – приемки выполненных работ, при условии получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (п. 4.5.4).

Генеральный проектировщик передает заказчику предусмотренную договором тендерную, проектную и рабочую документацию в количестве 4 экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (п. 5.1). Технические, экономические и другие требования к проектной и рабочей документации, являющейся предметом настоящего договора, в соответствии с которыми заказчик принимает и оценивает результаты работ, изложены в задании на проектирование (приложение № 1), которое является неотъемлемой частью договора (п. 5.2).

При завершении работы в целом либо одного из этапов, указанных в графике выполнения работ (приложение № 4), генеральный проектировщик предоставляет заказчику акт сдачи – приемки выполненных работ, а заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи – приемки выполненных работ обязан направить генеральному проектировщику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ (п. 5.3).

Право собственности на результаты работы по данному договору переходит к заказчику после осуществления окончательного платежа. Право собственности на результат работ по отдельным этапам работ переходит к заказчику после осуществления оплаты данных этапов работ. После получения права собственности заказчик вправе использовать результат работ (п. 6.1).

Пунктом 7.2.1 договора стороны предусмотрели, что при несогласованном с заказчиком нарушении установленных договором сроков выполнения работ генеральный проектировщик оплачивает заказчику за каждый просроченный день, но не более 30 дней, пени в размере 0,1 % от суммы аванса, в пределах которого произошло нарушение сроков выполнения работ.

В силу п. 7.5 договора, все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а в случае не достижения согласия в течение одного месяца – в арбитражном суде Белгородской области.

Пунктом 8.3 договора установлено, что заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора и требовать его расторжение в случае нарушения генеральным проектировщиком сроков выполнения работ, указанных в приложениях к настоящему договору, письменно уведомив генерального проектировщика о причине отказа от договора.

В случае неисполнения со стороны заказчика договорных обязательств в период времени, превышающий 1 месяц, генеральный проектировщик имеет право приостановить работу и письменно поставить об этом в известность заказчика, с указанием причин приостановки работ, в пятидневный срок после приостановления работ. В этом случае стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ (п. 8.5).

Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением других юридических лиц и граждан выполнять связанные с договором, но не являющиеся предметом договора, работы. При этом, если генеральный проектировщик считает, что из – за таких действий возникает задержка или изменяется стоимость его работ, то последний должен письменно сформулировать свои претензии к заказчику, а заказчик обязан своевременно принять меры по урегулированию разногласий (п. 9.3).

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (п. 10.1).

Обязанность генерального проектировщика по выполнению работ возникает с момента выполнения заказчиком п. 4.5.1 договора (п. 10.2).

Срок окончания действия договора определяется датой подписания акта приема – передачи предмета (результата) договора, при положительном заключении Государственной экспертизы (п. 10.3).

Договор подписан сторонами без протокола разногласий. В приложении № 1 к договору № 32.02.32.2011 от 31.03.2011 стороны согласовали задание на проектирование объекта «Тепличный комплекс производственной площадью 13,6 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта» в Белгородской области (л.д. 27 – 37, т. 1). В общих данных задания определена стадийность проектирования - 1-я стадия – проектная документация по объекту «Тепличный комплекс производственной площадью 13,6 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта» в Белгородской области; - 2-я стадия – рабочая документация по объекту «Тепличный комплекс производственной площадью 13,6 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта» в Белгородской области. Также в задании отражено: очередность строительства – одна очередь; срок окончания строительства – 1-е полугодие 2013 года; определены требования к вариантной и конкурсной разработке и основные характеристики объекта.

В приложении № 2 к договору № 32.02.32.2011 от 31.03.2011 г. был согласован состав проекта объекта как в отношении проектной, так и в отношении рабочей документации, а в приложении № 3 – предварительный перечень исходной документации для разработки проектной документации на строительство объекта (л.д. 38 – 48, т. 1).

В приложении № 4 стороны утвердили график выполнения работ по разработке предпроектной, проектной и рабочей документации по объекту «Тепличный комплекс производственной площадью 13,6 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта» в Белгородской области (л.д. 49, т. 1; л.д. 93, т. 2), согласно которому начало работ по подготовке, обоснований для получения исходно – разрешительных документов, по совместному формированию сторонами пакета исходно – разрешительной документации; по проведению тендера, по разработке проектной документации определено с 31.03.2011, окончание работ соответственно 31.05.2011 г., 29.04.2011 г., а по разработке проектной документации срок окончания работ установлен 29.08.2011 г.

Проведение согласований разработанной проектной документации должно быть осуществлено в период с 30.08.2011 г. по 30.09.2011 г., а в период с 30.09.2011 г. по 28.12.2011 г. – защита разработанной проектной документации при проведении государственной экспертизы проектной документации.

Срок разработки рабочей документации сторонами определен в течение 7 месяцев – с 30.05.2011 г. по 30.12.2011 г., с поэтапной выдачей результата работ. Осуществление авторского надзора – в ходе строительства.

Платежными поручениями № 14 от 08.04.2011, № 22 от 20.04.2011, № 32 от 05.05.2011, № 55 от 22.06.2011, № 73 от 30.09.2011, № 80 от 06.10.2011, № 5 от 06.12.2011, № 7 от 08.12.2011, № 280 от 15.05.2012, № 776 от 08.10.2012 ООО СХП «Теплицы Белогорья» во исполнение обязательств по договору № 32.02.32.2011 от 31.03.2011 произвело перечисление на расчетный счет ОАО «Агроинвестпроект» 25 044 375 руб. в счет оплаты стоимости работ (л.д. 67 – 76, т. 1).

15.09.2011 г. сторонами заключено дополнительное соглашение к договору № 32.02.32.2011, в котором в название проекта были внесены изменения, новое название - «Строительство тепличного комплекса по производству овощной продукции в закрытом грунте на территории Белгородской области». При этом в документации, выпущенной до 15.09.2011 г. допускается применение старого названия проекта (л.д. 18, т. 2).

В соответствии с дополнительным соглашением 10.10.2011 г. к договору № 32.02.32.2011 стороны изложили в новой редакции Состав проекта (приложение № 2 к договору) (л.д. 19-25, т. 1).

01.03.2013 г. сторонами заключено дополнительное соглашение (л.д. 26, т. 1), в соответствии с которым пункт 4.1.1 договора изложен в новой редакции: «Твердая договорная цена работ по проектированию объекта «под ключ» составляет 25 044 375 руб., в том числе 3 820 328,39 руб. НДС». В пункте 2 данного дополнительного соглашения стороны подтвердили, что на момент его подписания заказчик произвел в полном объеме оплату за указанный в договоре № 32.02.32.2011 от 31.03.2011 объем работ.

В силу п. 3 дополнительного соглашения договор дополнен приложением № 5 «Перечень дорабатываемых разделов рабочей документации объекта».

В соответствии с п. 4 дополнительного соглашения, в случае нарушения исполнителем предусмотренных приложением № 5 сроков сдачи рабочей документации, исполнитель оплачивает заказчику пени в размере 0,5 % от стоимости несданных разделов рабочей документации за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости несданных разделов.

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 32.02.32.2011 от 31.03.2011, заключенного сторонами (п. 5).

В соответствии с приложением № 5 к договору № 32.02.32.2011 от 31.03.2011 установлен Перечень дорабатываемых разделов рабочей документации объекта (л.д. 50 – 53, т. 1), согласно которому ответчик в срок до 10.06.2013 обязался доработать рабочую документацию, стоимость работ составила 3 158 375 руб.

05.06.2013 г. истцом в адрес ответчика направлено письмо № 05.06/1 с уведомлением об истечении 10.06.2013 срока сдачи дорабатываемых разделов рабочей документации объекта. Одновременно заказчик напомнил генеральному проектировщику о возможности начисления ему в соответствии с п. 4 дополнительного соглашения от 01.03.2013 к договору от 31.03.2011 № 32.02.31.2011 неустойки в случае нарушения предусмотренных приложением № 5 сроков сдачи рабочей документации. Истец просил ответчика принять все необходимые меры для сдачи дорабатываемых разделов рабочей документации объекта в срок не позднее 10.06.2013 (л.д. 35, т. 2).

Однако ОАО «Агроинвестпроект» обязательства по договору, с учетом дополнительного соглашения от 01.03.2013 г. и приложения № 5, выполнило не в полном объеме, в установленный срок не были сданы следующие разделы рабочей документации: блок теплиц для выращивания овощной продукции, блок теплиц для выращивания салата, блок теплиц для выращивания рассады, склад готовой продукции, площадка утилизации растительных остатков, автоматизированная система управления, ГСН-ТХ – наружные сети подачи газообразного СО2.

Согласно акту сверки взаимных расчетов, подписанному сторонами без замечаний и возражений и скрепленному печатями заказчика и генерального проектировщика (л.д. 77, т. 1), с учетом актов сдачи – приемки выполненных работ на общую сумму 2 414 975 руб., также подписанных сторонами (л.д. 54-66, 107-149, т. 1), по состоянию на 22.07.2013 ОАО «Агроинвестпроект» не исполнило обязательства перед ООО СХП «Теплицы Белогорья» по указанным разделам рабочей документации объекта на сумму 858 400 руб.

12.08.2013 ООО СХП «Теплицы Белогорья» в адрес ответчика направлено досудебное предупреждение (л.д. 78-81, т. 1), с требованием предоставить оставшиеся разделы рабочей документации объекта согласно перечня, в срок до 19.08.2013, одновременно предупредив ОАО «Агроинвестпроект» о намерении в противном случае обратиться в арбитражный суд с требованием взыскать неустойку за просрочку сдачи рабочей документации и судебные расходы.

Претензия истца оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения, что обусловило обращение ООО СХП «Теплицы Белогорья» в арбитражный суд с настоящим иском.

В ходе рассмотрения настоящего спора в суде первой инстанции ОАО «Агроинвестпроект» 03.12.2013, то есть через три месяца с даты обращения истца в арбитражный суд с данным иском (03.09.2013 – л.д. 3, т. 1), направило в адрес ООО СХП «Теплицы Белогорья» не сданную в срок рабочую документацию, которая письмом от 11.12.2013 (л.д. 1-2, 26-27, т. 2) возвращена истцом ответчику ввиду утраты интереса для ООО СХП «Теплицы Белогорья», поскольку к этому моменту строительство тепличного комплекса уже было завершено, что подтверждается разрешениями на ввод объекта в эксплуатацию от 19.03.2013 (л.д. 8-25, т. 2), актами приемки законченного строительством объекта от 13.03.2013, свидетельствами от 17.04.2013 о государственной регистрации права собственности ООО СХП «Теплицы Белогорья» на нежилые здания – блоки теплиц, сервисную зону блоков теплиц, открытый резервуар технической воды и другие объекты тепличного комплекса (л.д. 39-92, т. 2).

         Суд первой инстанции, принимая соответствующее решение, руководствовался положениями ГК РФ о договорах подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и пришел к выводу о том, что ответчик, нарушив обязательства по сдаче в срок документации, обязан принять установленные договором санкции.

По мнению суда апелляционной инстанции, суд первой инстанции полно и всесторонне исследовав доказательства, представленные сторонами и, правильно применив нормы материального и процессуального права, принял обоснованный судебный акт по существу спора. Данный вывод судебная коллегия Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда основывает на следующем.

Заключенный сторонами договор от 31.03.2011 № 32.02.31.2011 на выполнение проектных работ для строительства объекта «Тепличныйкомплекс производственной площадью 13,6 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта» в Белгородской области» (с учетом дополнительных соглашений к нему) является договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, регулируется, как общими положениями гражданского законодательства, так и нормами для отдельных видов обязательств, содержащихся в параграфах 1, 4 главы 37 «Подряд» ГК РФ.

В соответствии со ст. 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и