Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2009 по делу n А35-6771/2008. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

окончание строительства объекта за период с 01.06.2008 по 02.06.2008 не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п. 6.2. заключенных сторонами договоров от 01.04.20008 г.  за несвоевременное окончание строительства подрядчик уплачивает заказчику пеню в размере 0,5 % от договорной цены объекта за каждый день просрочки.

Расчет неустойки, произведенный заявителем встречного иска исходя из общей сметной стоимости свинокомплекса в размере 427 551 000 рублей, не может быть принят судом по следующим основаниям.

В соответствии с  положениями ст. 431 ГК РФ суд, принимая во внимание буквальное значение слов и выражений, содержащихся в заключенных сторонами договорах, а также путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом приходит к выводу об отсутствии в заключенных договорах согласованной сторонами «договорной цены объекта». Исходя из объяснений сторон в ходе разбирательства в суде апелляционной инстанции, судом установлено также отсутствие общей воли сторон относительно толкования данного условия договора.

Кроме того, судом учитывается, что между сторонами отсутствуют договорные отношения по выполнению всего комплекса работ по строительству свинокомплекса, а также наличие в  заключенных договорах стоимости подлежащих выполнению работ, но не стоимости объекта, являющегося результатом этих работ.

В этой связи вывод суда первой инстанции об отказе в удовлетворении встречных требований ОАО «Агропоромышленный альянс «Юг» является правомерным.

Учитывая изложенное, решение Арбитражного суда Курской области от 08.05.2009 г. по делу № А35-6771/2008 следует оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Расходы по оплате государственной пошлины относятся на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 267–271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Курской области от 08.05.2009 г. по делу № А35-6771/2008 оставить без изменения, апелляционную жалобу Открытого акционерного общества «Агропромышленный Альянс «Юг» ? без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.С. Яковлев

Судьи

А.Е. Шеин

Н.Л. Андреещева