Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.05.2015 по делу n А34-5839/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 18АП-3500/2015

г. Челябинск

08 мая 2015 года

Дело № А34-5839/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 30 апреля 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 мая 2015 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Малышевой И.А.,

судей Баканова В.В., Бояршиновой Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Ефимовой Н.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Восток-Сервис» на  решение Арбитражного суда Курганской области от 19.02.2015 по делу № А34-5839/2014 (судья Широков В.Л.).

Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Сервис» (далее – ООО «Восток-Сервис», истец) обратилось в Арбитражный суд Курганской области к Администрации Сафакулевского района (далее – Администрация, ответчик) с исковым заявлением о взыскании 189 000 руб. упущенной  выгоды  в  размере стоимости контракта.

Определением от 06.11.2014 суд перешёл к рассмотрению дела по общим правилам искового производства; к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Администрация Аджитаровского сельсовета.

Решением суда первой инстанции от 19.02.2015 (резолютивная часть объявлена 12.02.2015) в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО «Восток-Сервис»  (далее также – податель апелляционной жалобы, апеллянт) обратилось в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение от 19.02.2015 отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы её податель указывает на то, что ответчик не представил исходные данные для разработки проекта, нарушив статьи 759 и 762 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ссылается на статью 719 Гражданского кодекса Российской Федерации. По утверждению апеллянта, проект был выполнен и направлен ответчику, но не был принят им ввиду отсутствия многочисленных исходных данных, которые ответчик не смог предоставить. Истец выполнил все работы согласно графику по этапам.

  Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично путём размещения указанной информации на официальном сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет, в судебное заседание их представители не явились.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

          Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 16.08.2013 между Администрацией (заказчик) и ООО «Восток-Сервис» (исполнитель) заключен муниципальный контракт №9 (т. 1 л.д. 6-9), по условиям которого исполнитель принимает на себя обязательства подготовить проект генерального плана и корректуру проекта правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Аджитаровский сельсовет Сафакулевского района Курганской области (площадь территории проектирования (в границах МО) 12943 га., численность населения 247 чел.) и осуществить действия, необходимые для согласования и утверждения этих проектов в соответствии с техническим заданием (приложение №1), являющимся неотъемлемой частью контракта, и законодательством Российской Федерации, а заказчик обязуется принять и оплатить их в установленные контрактом сроки (пункт 1.1. контракта).

          В соответствии с пунктом 1.2. контракта исполнитель обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.1 контракта, собственными силами в соответствии с техническими заданиями и сдать работу в установленном порядке.

          В силу пункта 1.3. работы по контракту должны быть начаты с момента заключения контракта, исполнитель обязан передать заказчику разработанную документацию, необходимую для согласования с заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством, не позднее, чем 30.09.2013. Окончательно работы по контракту, включая согласование и утверждение документации, должны быть завершены не позднее 25.02.2014.

          Согласно пункту 1.7. контракта место выполнения работ: Курганская область, Сафакулевский район, Аджитаровский сельсовет.

          В соответствии с пунктом 1.8. контракта работа считается выполненной после утверждения генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования Аджитаровский сельсовет Сафакулевского района Курганской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

          Общая сумма контракта составляет 189 000 руб. (пункт 3.1. контракта). Заказчик оплачивает выполненные работы на основании подписанных актов приёмки-передачи выполненных работ в срок до 31.03.2014 (пункт 3.2. контракта). Все платежи осуществляются на основании надлежащим образом оформленной счета-фактуры и акта о приёмке-передаче выполненных работ путём перечисления денежных средств на расчётный счёт исполнителя (пункт 3.5. контракта).

          Пунктом 4.1. контракта предусмотрено, что по итогам работы над каждым этапом исполнитель предоставляет заказчику отчёт в двух экземплярах с приложением документации, выполненной на данном этапе работ. Предоставление каждого отчёта оформляется актом приёмки-передачи выполненных работ, подписываемым обеими сторонами. При завершении всех работ, включая внесение изменений по результатам слушания и утверждения проекта, исполнитель также предоставляет заказчику отчётные материалы и итоговый акт сдачи-приёмки выполненных работ.

          Работы считаются выполненными после утверждения документации в соответствии с действующим законодательством (пункт 4.7. контракта).

          В соответствии с пунктом 1.4. контракта работы должны производиться в несколько этапов в соответствии с графиком выполнения работ (приложение №2). В течение пяти рабочих дней с даты подписания контракта исполнитель обязан составить данный график по форме, представленной в приложении №2, с указанием этапов работ согласно технических заданий и представить его на согласование заказчику.

          Согласно пункту 8 технического задания работы по контракту выполняются в шесть этапов.

1 этап – подготовительный – изучение нормативно-правовой базы органа местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности; оценка картографической изученности территории, в том числе цифровых картографических материалов, их адаптация к используемой программной среде; изучение и обработка исходных данных материалов, изготовление цифрового опорного плана;

2 этап – анализ существующего положения и комплексная градостроительная оценка территории; выводы комплексной градостроительной оценки территории являются основанием для разработки проектных предложений;

3 этап – проектные предложения Генерального плана; подготовка проекта Генерального плана с обоснованием вариантов. По итогам третьего этапа по договорённости сторон проводится совещание с заказчиком по обсуждению предварительных проектных решений, предложенных исполнителем;

4 этап – оформление текстовых и графических материалов проекта Генерального плана, предоставление заказчику для согласований (ст. 25 Градостроительного кодекса РФ);

5 этап – участие исполнителя на публичных слушаниях и при согласовании в органах государственной власти Курганской области; внесение изменений (при необходимости) в проект Генерального плана по результатам согласований и публичных слушаний для последующего утверждения;

6 этап – оформление утвержденного Генерального плана и выдача заказчику; корректура проекта Правил землепользования и застройки.

          В соответствии с пунктом 2.1.6. контракта, пунктами 9, 10 технического задания исполнитель обязан предоставлять заказчику документацию в количестве, необходимом для её согласования и утверждения в соответствии с требованиями технических заданий и действующего законодательства РФ, а именно:

- графические материалы генерального плана МО Аджитаровский сельсовет на топооснове в масштабах 1:10000 на территорию сельсовета и в масштабе 1:2000 на территорию населённых пунктов в электронной версии с использованием программных пакетов MapInfo на базе слоёв цифровой картографической основы в бумажном виде и электронном виде в 3-х экземплярах в формате MIF/MID, а также электронные макеты для печати текстовых и графических материалов в формате PDF – на магнитных носителях;

- графические материалы в форме карт на сельсовет и на каждый населённый пункт: схема современного использования территории (опорный план); Генеральный план (основной чертёж); схема функционального зонирования территории; схема развития транспортной инфраструктуры; схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (совместить со схемой развития иных объектов и объектов социального обслуживания).

          Текстовые материалы передаются заказчику на бумаге в виде сшивов формата А4 в 3-х экземплярах сшивов формата А4 в 2-х томах.

Ответчик при рассмотрении спора в суде первой инстанции указал, что данные требования истцом не выполнены, представлен лишь черновой материал.

В адрес ответчика истец направил акт сдачи-приёмки работ от 09.12.2013 (т.3 л.д. 6) и счёт №9 от 09.12.2013 (т.3 л.д.15) на сумму 66 150 рублей на оплату первого этапа работы по подготовке генерального плана и корректуре правил землепользования и застройки МО Аджитаровский сельсовет.

Однако, ответчик акт сдачи-приёмки работ не подписал, оплату не произвёл, ссылаясь на то, что к акту не приложены отчёт и документация, выполненная на данном этапе работ, о чём указал в письме №1979 от 30.12.2013 (т.3 л.д. 14). Ответчик предложил истцу составить двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

Письмом №249 от 13.02.2014 (т.3 л.д. 11-13) ответчик направил в адрес истца замечания на представленный вариант проекта и дополнительное соглашение от 13.02.2014 (т.2 л.д. 170) о продлении срока исполнения контракта.

Указанное дополнительное соглашение истцом подписано, вместе с тем, замечания, отраженные в письме №249 от 13.02.2014, не устранены.

Полагая, что в результате непредставления ответчиком исходных данных и уклонения последним от оплаты выполненных истцом проектных работ истцу причинены убытки в виде упущенной выгоды, истец обратился в суд с настоящим иском. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что истцом не представлены доказательства причинения ему убытков по вине ответчика и наличия причинно-следственной связи между действиями ответчика и возникшими у истца убытками.

Выводы суда первой инстанции являются правильными, соответствуют требованиям закона и представленным в дело доказательствам.

  Оценив условия муниципального контракта №8 от 16.08.2013, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что между сторонами сложились отношения по выполнению работ, регулируемые нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде.

  В соответствии с  пунктом 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

  По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

  В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учётом выполненной части работы (пункт 2 статьи 718 Гражданского кодекса Российской Федерации).

  Согласно пункту 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328). Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации).

  В соответствие со статьей 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причинённые неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьёй 15 настоящего Кодекса.

  В силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

  По смыслу указанных норм права убытки являются общей мерой гражданско-правовой ответственности. Ответственность в форме возмещения убытков имеет место тогда, когда лицо, потерпевшее от гражданского правонарушения, понесло убытки, то есть те отрицательные последствия, которые наступили в имущественной сфере потерпевшего в результате