Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2014 по делу n А07-19918/2013. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 18АП-7748/2014

г. Челябинск

09 сентября 2014 года

Дело № А07-19918/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 02 сентября 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 сентября 2014 года.

    Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Румянцева А.А., судей Пивоваровой Л.В., Ермолаевой Л.П., при ведении протокола секретарем судебного заседания Конновой Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества «Уралаэрогеодезия» на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22.05.2014 по делу № А07-19918/2013 (судья Айбасова Р.М.).

     В заседании приняли участие представители:

     муниципального бюджетного учреждения «Земельное агентство» городского округа город Уфа Республики Башкортостан - Фазиева А.Ф. (доверенность от 29.08.2014),

открытого акционерного общества «Уралаэрогеодезия» - Дворников Д.С. (доверенность от 10.01.2014).

    Муниципальное бюджетное учреждение «Земельное агентство» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – МБУ «Земельное агентство», истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Уралаэрогеодезия» (далее – ОАО «Уралаэрогеодезия», ответчик) о взыскании 1 557 043 руб. неустойки (с учетом уточнения исковых требований и частичного отказа, принятых судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; определения от 26.02.2014, 22.05.2014).

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22.05.2014 исковые требования удовлетворены; с ответчика в пользу истца взыскана неустойка 1 557 043 руб.

В апелляционной жалобе ОАО «Уралаэрогеодезия» (ответчик), ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просило отменить судебный акт, отказать истцу в удовлетворении требований о взыскании неустойки. Ответчик, ссылаясь на положения ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, полагает, что суд первой инстанции неправильно определил фактические сроки выполнения работ по третьему этапу муниципальных контрактов № 8081-8089 от 08.08.2011 и взыскал договорную неустойку. Так, ответчик, ссылаясь на контррасчет, считает, что по контрактам № 8081, 8084 просрочка составила 51 день, по контрактам № 8087, 8088, 8089 - 79 дней,  по контракту № 8085 – 93 дня, по контрактам № 8082, 8083, 8086 – 121 день.  Также ответчик полагает, что суд первой инстанции не применил положения ст. 404 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации и не уменьшил размер договорной неустойки. ОАО «Уралаэрогеодезия», ссылаясь на протокол производственного совещания от 11.10.2011, считает, что вследствие некорректного составленного заказчиком технического задания, в котором неправильно определены требования к результату работ по второму этапу, произошло увеличение сроков сдачи результата работ по третьему этапу. Также ответчик считает, что судом нарушены положения ст. 169 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом. Дело рассмотрено арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии со ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, 08.08.2011 между «Земельное агентство» (заказчик) и ОАО «Уралаэрогеодезия» (исполнитель) заключены муниципальные контракты № 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089.

Предметом муниципального контракта № 8081 от 08.08.2011 является выполнение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в существующей застройке на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан: квартал «У», ограниченный улицей Блюхера, местным проездом, проспектом Октября, площадью Ленина; квартал «Е», ограниченный улицей Блюхера, бульваром Славы, проспектом Октября, улицей Николая Кузнецова; квартал «Д», ограниченный улицами Блюхера, Чудинова, проспектом Октября, бульваром Славы; квартал ограниченный улицами Шота Руставели, Даута Юлтыя, Российской; квартал «Д-1», ограниченной улицами Чудинова, Блюхера, бульваром Славы и проектной улицей.

Цена контракта составляет 3 956 171 руб., в том числе НДС – 603 483 руб. 71 коп. (п. 2.1.).

Предметом муниципального контракта № 8082 от 08.08.2011 является выполнение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в существующей застройке на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан: квартал «М-1», ограниченный улицами Парковой, Шафиева, Рихарда Зорге, местным проездом; микрорайон «Солнечный», ограниченный городским парком, территорией Дворца спорта, улицами Рихарда Зорге, Братьев Кадомцевых; микрорайон «Т-Южный», ограниченный проспектом Октября, Южным проездом, улицей Комсомольской, бульваром Саид Галиева; квартал, ограниченный улицами Энтузиастов, Лесотехникума, Луганской, Шафиева.

Цена контракта составляет 3 166 684 руб., в том числе НДС – 483 053 руб. 49 коп.

Предметом муниципального контракта № 8083 от 08.08.2011 является выполнение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в существующей застройке на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан: микрорайон «Инорс-3», ограниченный улицей Георгия Мушникова, проектной улицей, бульварами Тухвата Янаби и Баландина; микрорайон «Инорс-2», ограниченный Бульваром Тухвата Янаби, переулком Железнодорожный, улицей Ферина, проектной улицей; микрорайон «Калининский-1», ограниченный улицами Орджоникидзе, Сергея Вострецова, Интернациональной, Карима Хакимова; квартал № 203, ограниченный улицами Орджоникидзе, Карима Хакимова, Интернациональной, Машиностроителей; микрорайон Калининский-5, ограниченный улицами Черниковской, Вологодской, Орджоникидзе и территорией Администрации Калининского района ГО г.Уфа РБ.

Цена контракта составляет 3 141 902 руб., в том числе НДС – 479 273 руб. 19 коп. (п. 2.1.).

Предметом муниципального контракта № 8084 от 08.08.2011 является выполнение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в существующей застройке на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан: квартал № 270, ограниченный улицами Пархоменко, Революционной, Кустарной, Достоевского; квартал, ограниченный улицами Пархоменко, 50-летия Октября, Мингажева, Революционной; квартал «Г», ограниченный пер. Дачный, ул. Степана Халтурина, проспектом Октября, ул. Бабушкина; квартал «Л-2», ограниченный проспектом Октября, ТРК «Семья», улицами Комсомольской, им. города Галле; квартал «К-1», ограниченный улицами Рихарда Зорге, Братьев Кадомцевых, проспектом Октября, ул. им. города Галле.

Согласно п. 2.1 цена контракта составила 2 898 314 руб., в том числе НДС – 442 115 руб. 69 коп.

Предметом муниципального контракта № 8085 от 08.08.2011 является выполнение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в существующей застройке на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан: Квартал № 288 ограниченный улицами Достоевского, Крупской, Кирова, Ленина; квартал № 383, ограниченный улицами Чернышевского, Мингажева, Кирова, Пархоменко; квартал «Кувыкина», ограниченный улицами Рабкоров, Мубарякова, Софьи Перовской, Степака Кувыкина; квартал № 423, ограниченный улицами Крупской, Чернышевского, Цюрупы, Коммунистической; квартал № 380, ограниченный улицами Крупской, Кирова, Цюрупы, Чернышевского; квартал № 286, ограниченный улицами Карла Маркса, Достоевского, Мустая Карима, Кирова; квартал № 264, ограниченный улицами Революционной, Ленина, Достоевского, Мустая Карима; квартал, ограниченный улицами Правды, Таллинской, Левитана, Ухтомского; квартал № 184, ограниченный улицами Карла Маркса, Революционной, Запотоцкого, Подвойского; микрорайон «Телецентр», ограниченный улицами Гафури, Пушкина, Аксакова, Заки Валиди; микрорайон «Центр», ограниченный улицами Карла Маркса, Революционной, Мустая Карима, Достоевского.

Цена контракта составляет 3 034 079 руб., в том числе НДС – 462 825 руб. 61 коп.

Предметом муниципального контракта № 8086 от 08.08.2011 является выполнение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в существующей застройке на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан: квартал № 21-22, ограниченный улицами Комарова, Первомайской, Кольцевой, Матвея Пинского; квартал № 8-14, ограниченный улицами Комарова, Конституции, Кольцевой, Первомайской; квартал № 16, ограниченный улицами Кольцевой, Мира, Конституции; квартал № 24, ограниченный улицами Матвея Пинского, Космонавтов, Кольцевой; квартал, ограниченный улицами Кольцевой, Свободой, Калинина, Александра Невского; квартал № 142, ограниченный улицами Богдана Хмельницкого, Кремлевской, Борисоглебской, Свободы; квартал № 122, ограниченный улицами Пекинского, Адмирала Ушакова, Кольцевой, проектной улицей; квартал, ограниченный улицами Трамвайной, Адмирала Макарова, Шота Руставели, Российской.

Согласно п. 2.1 цена контракта составляет 3 918 311 руб., в том числе НДС – 597 708 руб. 46 коп.

Предметом муниципального контракта № 8087 от 08.08.2011 является выполнение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в существующей застройке на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан: микрорайон «Лесопарковый-2», ограниченный улицами 50 лет СССР, местным проездом, бульваром Молодежным, проектной улицей; микрорайон «Лесопарковый-1», ограниченный улицами Клавдии Абрамовой, проектным местным проездом, улицами Менделеева, 50 лет СССР; микрорайон «Сипайлово-10», ограниченный улицами Сипайловской, Баязита Бикбая, Маршала Жукова.

Согласно п. 2.1 цена контракта составляет 3 036 734 руб., в том числе НДС – 463 230 руб. 61 коп.

Предметом муниципального контракта № 8088 от 08.08.2011 является выполнение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в существующей застройке на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан: квартал № 77, ограниченный улицами Александра Невского, Калинина, Гончарова, Первомайской; квартал № 87, ограниченный улицами Ульяновых, Первомайской, Маяковского, Шумовцова; квартал № 94, ограниченный улицами Маяковского, Шумавцова, Победы, Нежинской; квартал № 89, ограниченный улицами Победы, Первомайской, Александра Невского, Шумавцова; квартал № 95, ограниченный улицами Победы, Шумавцова, Александра Невского, Интернациональной; квартал № 80, ограниченный улицами Ульяновых, Архитектурной, Маяковского, Первомайской; квартал № 81, ограниченный улицами Маяковской, Архитектурной, Победы, Первомайской; квартал № 171, ограниченный улицами Черниковской, Машиностроителей, Первомайской, Коммунаров; квартал № 82, ограниченный территорией кинотеатра «Победа», улицей 40 лет Октября, территорией сквера перед ДК «Химик», улицей Первомайской; квартал № 88, ограниченный улицами Маяковского, Первомайской, Победы, Шумавцова.

Цена контракта составляет 2 644 082 руб., в том числе НДС – 403 334 руб. 54 коп.

Предметом муниципального контракта № 8089 от 08.08.2011 является выполнение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в существующей застройке на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан: квартал № 268-269, ограниченный улицами Цюрупы, Революционной, Пархоменко, Достоевского; квартал, ограниченный улицами Цюрупы, Краснодонской, Пархоменко, 50-летия Октября; квартал № 1515, ограниченный улицами Минигали Губайдуллина, Степана Злобина, Бакалинской, проспектом Салавата Юлева.

Цена контракта составляет 2 547 311 руб., в том числе НДС – 388 572 руб. 86 коп.

В соответствии с п. 2.7 названных контрактов оплата производится в форме безналичного расчета, с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, по мере поступления бюджетных средств, не позднее 25.12.2011.

Поскольку ответчиком сроки исполнения муниципальных контрактов нарушены, истец обратился в суд с настоящим иском о взыскании 1 577 043 руб. неустойки (по контракту № 8081 – 192 265 руб. неустойки за период с 01.11.2011 по 24.07.2012; по контракту № 8082 – 190 298 руб. неустойки за период с 01.11.2011 по 21.09.2012; по контракту № 8083 – 213 765 руб. неустойки за период с 01.11.2011 по 21.09.2012; по контракту № 8084 – 114 871 руб. неустойки за период с 01.11.2011 по 18.05.2012; по контракту № 8085 – 172 790 руб. неустойки за период с 01.11.2011 по 24.07.2012; по контракту № 8086 – 246 526 руб. неустойки за период с 01.11.2011 по 21.09.212; по контракту № 8087 – 116 215 руб. неустойки за период с 01.11.2011 по 18.05.2012; по контракту № 8088 – 173 765 руб. неустойки за период с 01.11.2011 по 21.09.2012; по контракту № 8089 – 136 548 руб. нестойки за период с 01.11.2011 по 21.09.2012).

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из их правомерности и обоснованности.

Оценив совокупность имеющихся в деле доказательств, на основании ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для отмены судебного акта.

Согласно ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 2 ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или