Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2015 по делу n А63-11053/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Изменить решение (определение) суда в части и принять новый судебный акт

проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ, монтажа оборудования, аттестации и сдачи в эксплуатацию комплекса чистых помещений (комнат) на объекте: «Научно-лабораторный корпус», расположенный  по адресу: г Ставрополь, проспект Кулакова, 2, квартал 527, общей площадью чистых помещений (комнат) 686,99 кв.м, основному заказчику Государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Северо-Кавказский государственный технический университет», либо сведения о невыполнении указанных работ, не исполнены.

Не исполнено предложение суда представить Государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Северо-Кавказский государственный технический университет» сведения о том, когда именно были выполнены вышеуказанные работы по объекту «Научно-лабораторный корпус», расположенный  по адресу: г Ставрополь, проспект Кулакова, 2, квартал 527, общей площадью чистых помещений (комнат) 686,99 кв.м, и когда были переданы заказчику подрядчиком – закрытым акционерным обществом Финансово-строительной компанией «Гарант» или иным лицом, либо сведения о невыполнении указанных работ.

При этом Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский государственный технический университет» ограничилось сообщением о том, строительные работы по объекту «Научно-лабораторный корпус», расположенный по адресу: г Ставрополь, проспект Кулакова, 2, квартал 527, были завершены и переданы в эксплуатацию гензаказчику в декабре 2012.  

Таким образом, дело по апелляционной жалобе рассмотрено по имеющимся в деле доказательствам в соответствии с требованиями статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Следовательно, апелляционная жалоба Строительная компания «Гарантспецстрой» подлежит удовлетворении в части.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы истца по уплате государственной пошлины при обращению с апелляционной жалобой следует распределить пропорционально между сторонами и взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фармстронг» в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Гарантспецстрой» расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в сумме 85, 99 руб.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Апелляционную жалобу удовлетворить частично.

Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 23.03.2015 по делу № А63-11053/2014 изменить в части взыскания неустойки и судебных расходов, изложить абзацы 7, 8 и 12 резолютивной части в следующей редакции:

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фармстронг» (п. Неклюдово г. Бор Нижегородской области, ОГРН 1055205528058, ИНН 5233002955) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Гарантспецстрой» (г. Ставрополь, ОГРН 1052604209382, ИНН 2634066990) неустойку в сумме 315 750 руб. 00 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фармстронг» (п. Неклюдово г. Бор Нижегородской области, ОГРН 1055205528058, ИНН 5233002955) в доход бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 2 238 руб. 00 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Гарантспецстрой» (г. Ставрополь, ОГРН 1052604209382, ИНН 2634066990) в доход бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 75 842 руб. 00 коп.

В остальной части решение Арбитражного суда Ставропольского края от 23.03.2015 по делу № А63-11053/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фармстронг» (п. Неклюдово г. Бор Нижегородской области, ОГРН 1055205528058, ИНН 5233002955) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Гарантспецстрой» (г. Ставрополь, ОГРН 1052604209382, ИНН 2634066990) судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в сумме 85, 99 руб.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок через суд первой инстанции.

Председательствующий                                                                   Г.В. Казакова

Судьи                                                                                                 И.Н. Егорченко

                                                                                                            З.М. Сулейманов