Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2008 по делу n А32-17741/2007. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

принимая во внимание, что при подаче иска ООО «Новороссталь» уплатило государственную пошлину в сумме 21732 руб. (платежные поручения №1915 от 02.08.2007 и №2430 от 28.01.2008) в доход федерального бюджета, ответчик обязан в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возместить истцу понесенные им судебные расходы пропорционально удовлетворенным требованиям в сумме 19153,18 руб.

При таких обстоятельствах обжалуемое решение в части распределения судебных расходов подлежит изменению.

Госпошлина по апелляционной жалобе по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится на ООО «ГПСК», так как отказ в удовлетворении требования о взыскании неустойки в заявленном размере, связан с применением судом нормы статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. В связи с тем, что при подаче апелляционной жалобы истцом была уплачена государственная пошлина в большем размере, чем это предусмотрено подпунктом 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, излишне уплаченная госпошлина в сумме 9866 руб. подлежит возврату из федерального бюджета на основании статьи 333.40 указанного Кодекса.

Руководствуясь статьями 258, 269 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 14.02.2008 по делу № А32-17741/2007-37/201 в обжалуемой части изменить.

Увеличить присужденную ко взысканию с ООО «Геленджикский производственно-строительный комбинат» в пользу ООО «Новороссталь» сумму расходов по уплате госпошлины до 19 153 руб. 18 коп.

Решение арбитражного суда в части взыскания с ООО «Геленджикский производственно-строительный комбинат» в пользу ООО «Новороссталь» неустойки в сумме 24 899 руб. 84 коп. оставить без изменения.

Взыскать с ООО «Геленджикский производственно-строительный комбинат» в пользу ООО «Новороссталь» 1 000 руб. госпошлины по апелляционной жалобе.

Возвратить ООО «Новороссталь» из федерального бюджета 9 866 руб. госпошлины, излишне уплаченной при подаче апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий                                                           Н.И. Корнева

Судьи                                                                                             С.В. Ехлакова

И.В. Пономарева