Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2010 по делу n А01-1155/2009. Изменить решение

Республики Адыгея от18.09.2009 г. по делу № А01-1155/2009 в части присужденной суммы неустойки и госпошлины изменить:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Южная строительная коммуникационная компания» в пользу комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям неустойку в размере 2190 руб.14 коп.

Взыскать с Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям в пользу ООО «Южная строительная коммуникационная компания»  государственную пошлину в размере 920 руб. 50 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Южная строительная коммуникационная компания» в доход федерального бюджета государственную пошлину  в размере 87  руб. 61 коп.

 В  соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий                                                                         О.Х. Тимченко

Судьи                                                                                                          М.Н. Малыхина

                                                                                                                    М.В. Ильина