Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2013 по делу n А13-11819/2012. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

наследия (памятников истории и культуры).

         В то же время в силу приведенных норм использование земельного участка для строительства невозможно до выполнения предпринимателем всех требований указанного законодательства.

          В связи с этим следует признать, что неиспользование земельного участка в целях фактического строительства обусловлено выполнением предпринимателем требований действующего законодательства, которые не были учтены администрацией при заключении договора аренды.  

         Следовательно, отказ ответчика в продлении срока аренды земельного участка и совершение действий по расторжению договора аренды по причине длительного срока освоения земельного участка в данном случае не являются обоснованными и не соответствуют требованиям действующего законодательства.

         С учетом изложенного отказ ответчика в выдаче разрешения на строительство по причине отсутствия у заявителя правоустанавливающих документов на земельный участок также не может быть признан соответствующим нормам действующего законодательства и положениям статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

         Наличие каких-либо иных причин, препятствующих выдаче такого разрешения, судом не установлено, предъявленными доказательствами не подтверждено. Соответствующих доводов подателем жалобы также не приведено.       

        При изложенных обстоятельствах апелляционная инстанция приходит к выводу о том, что оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется, обжалуемое судебное решение отмене (изменению) не подлежит.  

      Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

п о с т а н о в и л :

          решение Арбитражного суда Вологодской области от 11 февраля                 2013 года по делу № А13-11819/2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу администрации города Вологды – без удовлетворения.  

Председательствующий                                                        О.А. Тарасова

Судьи                                                                                      Т.В. Виноградова   

                                                                                                      А.Ю. Докшина