Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.12.2012 по делу n А56-4743/2012. Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)

расходы распределяются между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Расходы по оплате госпошлины по иску остаются за истцом. Истцом плачено при подаче иска 11946,37 руб., подлежало оплате 12 098.03 руб., таким образом, истцом не доплачено 151,66 руб.

Расходы по оплате госпошлины по встречному иску составляют сумму 4000+4000+ 60792.16= 68 792,16 руб.

При подаче встречного иска было уплачено 6000 руб.

В части требований, от которых ответчик отказался 4 947344,82 руб. госпошлина составит  39 791.30 руб. и не подлежит взысканию со сторон.

В части требований о признании актов недействительными, по которым производство по делу прекращено, госпошлина составит 8000 руб., не подлежит взысканию.

В части требований, в которых ответчику по встречному иску было отказано, подлежат отнесению на него в сумме 3327.68 руб.

Таким образом, с истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию госпошлина в сумме 68 792,16 руб. – 6000 – 8000 – 39 791,30 – 3 327,68 руб.= 11 673,18 руб. по встречному иску и 151,66 руб. по первоначальному, всего 11 824,84 руб.

В пользу ответчика с истца подлежит взысканию уплаченная ответчиком пр подаче встречного иска госпошлина в сумме 6000 – 3 327,68 = 2 672,32 руб.

Расходы ответчика по апелляционной жалобе подлежат отнесению на истца пропорционально размеру удовлетворенных требований, т.е. в сумме 581,60 руб.

Таким образом, всего с истца в пользу ответчика подлежит взысканию сумма судебных расходов в размере 3 253,92 руб.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269,271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 05.07.2012 года по делу №  А56-4743/2012 отменить.

В удовлетворении иска ООО СК «Росэнергомонтаж» отказать.

Исковые требования ТСЖ «Бухарестская 72/1» удовлетворить частично.

В части исковых требований о взыскании неустойки в сумме 4 947 344,82 руб., признании недействительным акта приемки работ от 27.12.10 г., акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ от 27.10.10 г. № 1 – производство по делу прекратить.

Взыскать с ООО СК «Росэнергомонтаж» (ИНН 7810288083) в пользу ТСЖ «Бухаресткая 72/1» (ИНН 7816240095) 1 956 924,07 руб. неосновательного обогащения, 240 424,30 руб. неустойки и судебные расходы в сумме 3 253,92 руб.

В остальной части встречного иска отказать.

Взыскать с ООО СК «Росэнергомонтаж» в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 11 824,84 руб.

Председательствующий

М.А. Шестакова

Судьи

Н.А. Мельникова

 С.И. Несмиян