Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2015 по делу n А56-14097/2015. Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)

суда  апелляционной инстанции  специальных познаний  возможности установить размер неотработанного аванса не имеется.

Суд апелляционной инстанции при нарушении заказчиком сроков предоставления  информационных материалов и части чертежей, о чем ответчик сообщил письмом от 22.09.2014, сроков предоставления материалов    на 50 дней по Детскому саду в нарушение условий п. 2.7  Договора и пункта 7.3 Технического задания задержки после выполнения первого этапа работ – Концепции  сценария, материалов на 86  дней по Детскому саду, задержки предоставления материалов по Генеральному плану на 110 дней, а также о нарушении  истцом обязательств по оплате в  соответствии  с условиями пункта 3.2.2 Договора суммы в размере 157 884 руб. в течение 10 дней с момента согласования трехмерной  модели объекта не может согласиться с расчетом истца в части неустойки  за нарушение сроков выполнения работ за период с 06.12.14 по 03.02.2015 и с 25.11.2014 по  03.02.2015   при наличии вины Клиента, повлиявшей на сроки выполнения работ.

Расходы по уплате государственной пошлины по иску оставлены за подателем апелляционной жалобы, расходы по уплате государственной пошлины,  понесенные ответчиком при подаче  апелляционной жалобы, подлежат взысканию с истца в пользу ответчика.

Руководствуясь статьями 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.05.2015 по делу № А56-14097/2015 отменить, принять по делу новый судебный акт.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЛСТ Проджект" (адрес: 191186, Санкт-Петербург, Миллионная, 8, ОГРН: 1089847058674) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Студия кино и телевидения" (адрес: 194156, Санкт-Петербург, Институтский пр., 16, литер Б, пом. 1Н, ОГРН:  1079847157048) 3 000 руб. госпошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Судья

В.Б. Слобожанина