Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.11.2015 по делу n А12-23107/2015. Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)

отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу,  что истец, обращаясь в суд с иском о взыскании неустойки, действовал недобросовестно, поскольку заключая дополнительные соглашения за 1,3 дня до истечения срока выполнения подрядчиком работ, поручая  иные по  объему и содержанию работы, знал и не мог не знать, что данные работы не могут быть выполнены в ранее согласованные сроки.

Следует также  отметить, что в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, что до заключения дополнительных соглашений по обоим договорам, подрядчик нарушал  согласованные в графике сроки работ, что позволило бы суду сделать вывод о том, что ранее согласованные работы не будут выполнены  срок.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что требования истца удовлетворению не подлежат.

Судебные расходы подлежат распределению в соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двенадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Волгоградской   области от 11 сентября 2015 года по делу № А12-23107/2015 отменить и принять новый судебный акт.

            В иске отказать.

Взыскать с муниципального унитарного производственного предприятия «Волгоградские межрайонные электрические сети» государственную пошлину в доход федерального бюджета Российской Федерации по иску в сумме 3641 руб.

            Взыскать с муниципального унитарного производственного предприятия «Волгоградские межрайонные электрические сети» в пользу общества с ограниченной ответственностью «АСЭлектро» судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в размере 3000 рублей.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий                                                                              О.В. Лыткина

Судьи                                                                                                               В.А. Камерилова

     Н.А. Клочкова