Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2015 по делу n А12-43662/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 74; тел: [phone]; факс: [phone],

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: [email protected]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

г. Саратов

Дело №А12-43662/2014

12 мая 2015 года

Резолютивная часть постановления объявлена «30» апреля 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен «12» мая 2015 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Камериловой В.А.,

судей Лыткиной О.В., Телегиной Т.Н.,

при  ведении  протокола  судебного  заседания секретарем  судебного  заседания   Малыбаевой Н.Р.,

от общества с ограниченной ответственностью «ВолгоДорСтройПроект»  - Федотов М.Н. – представитель по доверенности от 21.05.2014,

иные лица, участвующие в деле – не явились, извещены,

рассмотрев  в открытом судебном заседании апелляционную жалобу комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области,

на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 02 марта 2015 года по делу       № А12-43662/2014 (судья А.Т. Сейдалиева),

по иску общества с ограниченной ответственностью «ВолгоДорСтройПроект» (ОГРН 1083459007686, ИНН 3442101466)

к комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (ОГРН 1023403453072, ИНН 34440801684)

о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ВолгоДорСтройПроект» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (далее - ответчик) о возврате необоснованно удержанной неустойки в сумме 171577 руб. 49 коп., а также неустойки за нарушение сроков оплаты в сумме 166947 руб. 21 коп.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 02 марта 2015 года иск удовлетворен

Не согласившись с принятым судебным актом,  комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области обратился с апелляционной жалобой.

Заявитель апелляционной жалобы считает, что судом первой инстанции неправильно применены нормы материального и процессуального права, выводы, содержащиеся в решении, не соответствуют обстоятельствам дела: отсутствие оплаты связано с отсутствием финансирования, отсутствуют доказательства нарушения контракта со стороны ответчика.

Представитель общества с ограниченной ответственностью «ВолгоДорСтройПроект» возражал против доводов апелляционной жалобы, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения жалобы, в том числе публично, путем размещения информации о судебном заседании на сайте арбитражного суда, не обеспечили явку представителей в заседание суда апелляционной инстанции и суд, в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», рассмотрел дело в их отсутствие.

Проверив законность вынесенного судебного акта, изучив материалы дела, в том числе доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд приходит к следующему.

Как установлено материалами дела,  26.09.2013 между Минтрансом Волгоградской области (государственный заказчик) и ООО «ВДСП» (подрядчик) заключен государственный контракт №433-13, в соответствии с которым ООО «ВДСП» приняло на себя обязательство разработать проектную документацию на ремонт автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги «Жирновск-Рудня-Вязовка-Михайловка-Кумылженская-Вешенская (Ростовская область)» к х. Алявы км 3+000 км 7+700 в Еланском муниципальном районе Волгоградской области.

Стоимость работ составила 490 511 руб., без НДС (пункт 3.1. контракта).

В соответствии с пунктом 6.1. контракта начало выполнения работ - с момента подписания государственного контракта, окончание - 29.11.2013 года.

Согласно пункту 4.4. контракта окончательный расчет производится в месячный срок после подписания уполномоченным представителем заказчика и подрядчиком итогового акта сдачи приемки выполненных работ.

В силу пункта 8.1. государственный заказчик вправе провести удержание с подрядчика при нарушении обязательств по государственному контракту: за нарушение срока выполнения работ неустойку в размер 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки от полной цены Государственного контракта, начиная со дня следующего после для истецения установленного контрастом срока исполнения обязательства, согласно пункту 6.1. контракта.

Работы истцом выполнены, в связи с чем, сторонами подписаны акты сдачи-приемки выполненных работ от 27.11.2013 на сумму 282279 руб. 88 коп.; от 29.11.2013 на сумму 207631 руб. 12 коп.

Между Минтрансом Волгоградской области и ООО «ВДСП» 26.09.2013 заключен государственный контракт №434-13, в соответствии с которым ООО «ВДСП» приняло на себя обязательство разработать проектную документацию на ремонт автомобильной дороги «Клетский- Тумак-Ямы» км 7+300 км 11+900 в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области.

Стоимость работ составила 504 286 руб., без НДС (пункт 3.1. контракта).

В соответствии с пунктом 6.1. контракта начало выполнения работ - с момента подписания государственного контракта, окончание - 29.11.2013 года.

Согласно пункту 4.4. контракта окончательный расчет производится в месячный срок после подписания уполномоченным представителем заказчика и подрядчиком итогового акта сдачи приемки выполненных работ.

В силу пункта 8.1. государственный заказчик вправе провести удержание с подрядчика при нарушении обязательств по государственному контракту: за нарушение срока выполнения работ неустойку в размер 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки от полной цены Государственного контракта, начиная со дня следующего после для истецения установленного контрастом срока исполнения обязательства, согласно пункту 6.1. контракта.

Работы истцом выполнены, в связи с чем, сторонами подписаны акты сдачи-приемки выполненных работ от 29.11.2013 на сумму 235 488 руб.98 коп.; от 14.02.2014 на сумму 268 797 руб. 02 коп.

Между Минтрансом Волгоградской области и ООО «ВДСП» 26.09.2013 заключен государственный контракт №435-13, в соответствии с которым ООО «ВДСП» приняло на себя обязательство разработать проектную документацию на ремонт автомобильной дороги «Волгоград - Октябрьский-Котельники-Зимовники-Сальск» (в границах территории Волгоградской области) км 8+000 км 14+000 в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области

Стоимость работ составила 759 597 руб., без НДС (пункт 3.1. контракта).

В соответствии с пунктом 6.1. контракта начало выполнения работ - с момента подписания государственного контракта, окончание - 29.11.2013.

Согласно пункту 4.4. контракта окончательный расчет производится в месячный срок после подписания уполномоченным представителем заказчика и подрядчиком итогового акта сдачи приемки выполненных работ.

В силу пункта 8.1. государственный заказчик вправе провести удержание с подрядчика при нарушении обязательств по государственному контракту: за нарушение срока выполнения работ неустойку в размер 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки от полной цены Государственного контракта, начиная со дня следующего после для истецения установленного контрастом срока исполнения обязательства, согласно пункту 6.1. контракта.

Работы истцом выполнены, в связи с чем, сторонами подписаны акты сдачи-приемки выполненных работ от 29.11.2013 - на сумму 333610 руб. 28 коп.; от 07.03.2014 - на сумму 425986 руб. 72 коп.

Между Минтрансом Волгоградской области и ООО «ВДСП» 26.09.2013 заключен государственный контракт №436-13, в соответствии с которым ООО «ВДСП» приняло на себя обязательство разработать проектную документацию на ремонт автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги «Волгоград-Октябрьский-Котельники-Зимовники-Сальск» (в границах территории Волгоградской области) км 0+000 км 3+500 к х. Сафронов» в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области.

Стоимость работ составила 402 829 руб., без НДС (пункт 3.1. контракта).

В соответствии с пунктом 6.1. контракта начало выполнения работ - с момента подписания государственного контракта, окончание - 29.11.2013 года.

Согласно пункту 4.4. контракта окончательный расчет производится в месячный срок после подписания уполномоченным представителем заказчика и подрядчиком итогового акта сдачи приемки выполненных работ.

В силу пункта 8.1. государственный заказчик вправе провести удержание с подрядчика при нарушении обязательств по государственному контракту: за нарушение срока выполнения работ неустойку в размер 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки от полной цены Государственного контракта, начиная со дня следующего после для истецения установленного контрастом срока исполнения обязательства, согласно пункту 6.1. контракта.

Работы истцом выполнены, в связи с чем, сторонами подписаны акты сдачи-приемки выполненных работ от 29.11.2013 - на сумму 182747 руб. 11 коп.; от 27.02.2014 - на сумму 220081 руб. 89 коп.

Между Минтрансом Волгоградской области и ООО «ВДСП» 26.09.2013 заключен государственный контракт №437-13, в соответствии с которым ООО «ВДСП» приняло на себя обязательство разработать проектную документацию на ремонт автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги М-21 «Волгоград-Каменск-Шахтинский» к г. Калач-на-Дону» (км76+750) км 0+000 км 6+020 в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области.

Стоимость работ составила 1 501 966 руб., без НДС (пункт 3.1. контракта).

В соответствии с пунктом 6.1. контракта начало выполнения работ - с момента подписания государственного контракта, окончание - 29.11.2013.

Согласно пункту 4.4. контракта окончательный расчет производится в месячный срок после подписания уполномоченным представителем заказчика и подрядчиком итогового акта сдачи приемки выполненных работ.

В силу пункта 8.1. государственный заказчик вправе провести удержание с подрядчика при нарушении обязательств по государственному контракту: за нарушение срока выполнения работ неустойку в размер 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки от полной цены Государственного контракта, начиная со дня следующего после для истецения установленного контрастом срока исполнения обязательства, согласно пункту 6.1. контракта.

Работы истцом выполнены, в связи с чем, сторонами подписаны акты сдачи-приемки выполненных работ от 27.11.2013 - на сумму 1155236 руб. 30 коп., от 29.11.2013 - на сумму 346729 руб. 70 коп.

Между Минтрансом Волгоградской области и ООО «ВДСП» 27.09.2013 заключен государственный контракт №439-13, в соответствии с которым ООО «ВДСП» приняло на себя обязательство разработать проектную документацию на ремонт автомобильных дорог «Подъезд от автомобильной дороги 1Р 228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» к Волгограду км 0+000 км 4+800 в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области», «Новый рогачик-Волгоград км 6+700 км 15+300; км 21+500 км 26+000 в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области».

Стоимость работ составила 1 540 000 руб., без НДС (пункт 3.1. контракта).

В соответствии с пунктом 6.1. контракта начало выполнения работ - с момента подписания государственного контракта, окончание - 29.01.2014.

Согласно пункту 4.4. контракта окончательный расчет производится в месячный срок после подписания уполномоченным представителем заказчика и подрядчиком итогового акта сдачи приемки выполненных работ.

В силу пункта 8.1. государственный заказчик вправе провести удержание с подрядчика при нарушении обязательств по государственному контракту: за нарушение срока выполнения работ неустойку в размер 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки от полной цены Государственного контракта, начиная со дня следующего после для истецения установленного контрастом срока исполнения обязательства, согласно пункту 6.1. контракта.

Работы истцом выполнены, в связи с чем, сторонами подписаны акты сдачи-приемки выполненных работ от 13.12.2013 - на сумму 773172 руб. 36 коп., от 21.04.2014 - на сумму 766827 руб. 64 коп.

Между Минтрансом Волгоградской области и ООО «ВДСП» 30.09.2013 заключен государственный контракт №440-13, в соответствии с которым ООО «ВДСП» приняло на себя обязательство разработать проектную документацию на ремонт автомобильной дороги «Гмелинка - Торгун» км 3+000 км 13+000 в Старополтавском муниципальном районе Волгоградской области».

Стоимость работ составила 934 000 руб., без НДС (пункт 3.1. контракта).

В соответствии с пунктом 6.1. контракта начало выполнения работ - с момента подписания государственного контракта, окончание - 17.01.2014 года.

Согласно пункту 4.4. контракта окончательный расчет производится в месячный срок после подписания уполномоченным представителем заказчика и подрядчиком итогового акта сдачи приемки выполненных работ.

В силу пункта 8.1. государственный заказчик вправе провести удержание с подрядчика при нарушении обязательств по государственному контракту: за нарушение срока выполнения работ неустойку в размер 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки от полной цены Государственного контракта, начиная со дня следующего после для истецения установленного контрастом срока исполнения обязательства, согласно пункту 6.1. контракта.

Работы истцом выполнены, в связи с чем, сторонами подписаны акты сдачи-приемки выполненных работ