АДМИНИСТРАЦИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.06.2009 г. Тверь N 270-па
Утратил силу - Постановление
Правительства Тверской области
от 24.02.2015 № 81-пп
Об утверждении типовой формы
государственного контракта на поставку
печатных и электронных изданий издателями
В целях качественного и оперативного комплектования библиотечных
фондов государственных библиотек Тверской области Администрация
Тверской области постановляет:
1. Утвердить типовую форму государственного контракта на поставку
печатных и электронных изданий издателями (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области Д.В.Зеленин
Приложение
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 30.06.2009 N 270-па
Типовая форма
государственного контракта
на поставку печатных и электронных изданий издателями
N _______
г. _____________ "____"_________ 200__ г.
________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________,
действующего на основании _________________, с одной стороны, и
__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в
лице ___________________, действующего на основании _____________, с
другой стороны, совместно далее именуемые Стороны, заключили настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) на основании пункта 19
части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд" о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется передать в течение _______________ с
момента подписания настоящего Контракта, а Заказчик принять и оплатить
издания в количестве и ассортименте, указанном в спецификации
поставляемых изданий (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
*1.2. Доставка изданий осуществляется за счет Поставщика до
Заказчика по адресу: ______________________________________________.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ______________ (______________)
рублей, с учетом НДС и других обязательных платежей.
** 2.2. Оплата изданий Заказчиком осуществляется после поставки
изданий Заказчику в полном объеме с отсрочкой платежа до
______________________________.
2.3. Цена Контракта (пункт 2.1) является фиксированной,
пересмотру и изменению в течение срока действия Контракта не подлежит.
2.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету
платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств
на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В
случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в течение
одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с
указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все
риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на
указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет непосредственно
сам Поставщик.
*** 2.5.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поставщик имеет право:
3.1.1. требовать оплаты изданий, поставленных Заказчику в
установленный Контрактом срок, в соответствии с условиями Контракта;
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. в случае поставки изданий ненадлежащего качества,
некомплектных изданий предъявить требования Поставщику,
предусмотренные статьями 475, 480 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
3.2.2. отказаться от оплаты изданий ненадлежащего качества,
некомплектных изданий, а если такие издания оплачены, потребовать
возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и
доукомплектования изданий либо их замены.
3.3. Поставщик обязан:
3.3.1. предоставить издания, на которые ему принадлежат
исключительные права использования. В случае нарушения данного
обязательства Поставщик несет ответственность за предоставление
недостоверной информации о принадлежности исключительных прав на
использование изданий в соответствии с действующим законодательством
перед Заказчиком;
3.3.2. передать издания Заказчику в соответствии с условиями
настоящего Контракта: поставляемые издания должны соответствовать
Спецификации (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего
Контракта;
3.3.3. передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных
накладных и счетов-фактур не позднее 5 (пяти) календарных дней,
следующих за днем отгрузки изданий Заказчику, а также акты
приемки-передачи изданий, подписанные Поставщиком;
3.3.4. участвовать в приемке-передаче изданий в соответствии с
разделом 5 настоящего Контракта;
3.3.5. гарантировать качество и безопасность поставляемых изданий
в соответствии с действующими стандартами и наличием сертификатов,
оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.3.6. представить по требованию Заказчика сертификаты,
обязательные для данного вида изданий, и иные документы,
подтверждающие качество изданий, оформленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3.3.7. гарантировать качество изданий в соответствии с
нормативными документами на данный вид продукции;
3.3.8. устранять недостатки изданий и некомплектность в течение
10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы,
связанные с устранением недостатков изданий, их некомплектности, несет
Поставщик;
3.3.9. по требованию Заказчика заменить некачественные издания
изданиями, соответствующими по качествам условиям настоящего
Контракта, либо вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты
некачественных изданий, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
получения соответствующего требования Заказчика.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. принять издания в соответствии с разделом 4 настоящего
Контракта и при отсутствии претензий относительно качества,
количества, ассортимента, комплектности и других характеристик изданий
и соответствующих услуг подписать акт приемки-передачи изданий и
передать один экземпляр Поставщику;
3.4.2. оплатить поставленные издания в соответствии с условиями
настоящего Контракта.
4. Порядок приемки изданий
4.1. Приемка изданий осуществляется уполномоченным представителем
Заказчика.
4.2. При приемке изданий уполномоченный представитель Заказчика
обязан проверить, обеспечена ли сохранность изданий при перевозке,
соответствует ли количество поставленных изданий условиям Контракта,
проверить соответствие наименований изданий и маркировки на них
данным, указанным в транспортном документе.
4.3. Количество поступивших изданий при приемке должно
определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в
сопроводительных документах, и соответствовать тому количеству,
которое определено настоящим Контрактом.
4.4. По факту приемки изданий Заказчиком составляется акт
приема-передачи продукции (приложение 2), который подписывается
уполномоченными лицами Сторон и скрепляется печатями.
4.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке
изданий по настоящему Контракту считается факт передачи изданий
Поставщиком, что подтверждается счетом-фактурой и актом
приемки-передачи изданий (без претензий).
4.6. Упаковка и маркировка изданий должны соответствовать
требованиям ГОСТа.
4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность изданий при
транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в
случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных
действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также
других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения
настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение
Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в
состоянии предвидеть или предотвратить.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств
по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия
данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких
обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
Если обстоятельства, указанные в настоящем пункте настоящего
Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты
соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий
Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик
уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему
Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от общей стоимости товара, исполнение обязательства в
отношении которого просрочено Поставщиком.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает неустойку. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения
обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации от общей стоимости товара,
исполнение обязательства, в отношении которого просрочено Заказчиком.
6. Порядок урегулирования споров
6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные
вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего
Контракта, были урегулированы путем переговоров.
6.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно
исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может
направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по
настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия,
должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее
10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
6.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке,
разрешаются арбитражным судом.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до _____________ г.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации,
оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
7.3. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки,
указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств
по настоящему Контракту.
7.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой
Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в
письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим
представлением оригинала.
7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
К настоящему Контракту прилагаются:
приложение 1. Спецификация поставляемых изданий;
приложение 2 . Акт приемки-передачи изданий.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Поставщик Заказчик
_________________________ __________________________
_________________________ __________________________
_________________________ __________________________
_________________________ __________________________
М.П. М.П.
* В случае поставки изданий силами и финансовыми средствами
Заказчика (самовывозом) пункт 1.2 излагается в следующей редакции:
"1.2. Поставка изданий осуществляется самовывозом за счет средств
Заказчика. При самовывозе отгрузка изданий осуществляется силами и
средствами Поставщика на автотранспортные средства Заказчика, которые
должны быть приспособлены для безопасной перевозки изданий. В случае
если Поставщик обнаружит, что транспортное средство Заказчика не может
обеспечить безопасной транспортировки изданий, он обязан
незамедлительно известить об этом Заказчика.
** В случае осуществления авансового платежа за поставку изданий
пункт 2.2 излагается в следующей редакции:
"2.2. Оплата изданий осуществляется в следующем порядке: Заказчик
перечисляет на расчетный счет Поставщика аванс в размере 30 % от общей
цены контракта с учетом НДС и других обязательных платежей на
основании счетов на оплату, выставляемых Поставщиком, с отсрочкой
платежа до 10 банковских дней с даты подписания Контракта. Оплата
оставшейся суммы в размере 70 % от полной стоимости изданий
производится Заказчиком по факту поставки изданий в полном объеме в
течение 10 дней с даты поставки изданий.".
*** В случае осуществления авансового платежа за поставку изданий
в контракт включается пункт 2.5:
"2.5. В случае отказа Поставщика от исполнения принятых на себя
по настоящему Контракту обязательств по поставке аванс (в случае если
авансовая предоплата производилась) возвращается в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня направления Заказчиком соответствующего
требования о возврате аванса, уплаченного Поставщику.
Приложение 1
к государственному контракту N ______
от "____" __________ 20__ г.
Спецификация поставляемых изданий
|———|————————————————————|———————|——————————|———————————|—————————————|
| N |Наименование изданий| Един. | Цена за |Количество | Сумма в |
|п/п| |измер. | един. в | | рублях (с |
| | | | рублях (с| | учетом НДС) |
| | | | учетом | | |
| | | | НДС) | | |
|———|————————————————————|———————|——————————|———————————|—————————————|
| | | | | | |
|———|————————————————————|———————|——————————|———————————|—————————————|
| | | | | | |
|———|————————————————————|———————|——————————|———————————|—————————————|
| |Итого | | | | |
|———|————————————————————|———————|——————————|———————————|—————————————|
Поставщик Заказчик
________________________ _________________________
________________________ _________________________
М.П. М.П.
Приложение 2
к государственному контракту N ______
от "____" ___________ 20__ г.
Акт приемки-передачи изданий
г. ___________ "____" __________ 200__ г.
_____________________________________________________________________,
именуемое(ый) в дальнейшем Поставщик, в лице
______________________________, действующего(ей) на основании
________________________________, с одной стороны, и
__________________________________________, именуемое в дальнейшем
Заказчик, в лице ______________________________, действующего на
основании _____________________, с другой стороны, совместно далее
именуемые Стороны, заключили настоящий акт приемки-передачи изданий о
нижеследующем:
1. В соответствии с государственным контрактом N ___________ от
"___" _________ 200_ г. (далее - Контракт) Поставщик выполнил все
обязательства по поставке изданий.
2. Фактическое качество изданий соответствует (не соответствует)
требованиям Контракта (нужное подчеркнуть).
3. Вышеуказанная поставка согласно условиям Контракта была
выполнена без нарушения сроков.
4. Недостатки изданий не выявлены.
Поставщик Заказчик
________________________ _________________________
________________________ _________________________
М.П. М.П.
