|
Расширенный поиск
Постановление Главы администрации Московской области от 16.12.1994 № 289МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 декабря 1994 г. N 289 Утратил силу - Постановление Губернатора Московской области от 11.12.2002 г. N 268-ПГ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ПОДРЯДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (В редакции Постановления Губернатора Московской области от 04.12.98 г. N 373-ПГ) В целях практического внедрения конкурсной формы размещения заказов на строительство, осуществляемое за счет бюджетных и внебюджетных средств Московской области, постановляю: 1. Утвердить прилагаемое Временное положение о порядке проведения подрядных торгов в Московской области и приложения к нему: Инструкцию по проведению предварительной квалификации претендентов на участие в подрядных торгах Московской области (приложение N 1) и Инструкцию о подготовке тендерной документации при проведении подрядных торгов Московской области (приложение N 2). 2. Установить, что на все вновь начинаемые объекты в 1995 г., строительство которых будет осуществляться из областного бюджета, определять подрядчика на торгах подряда. 3. Передать функции инвестора по объектам, которые будут выставлены на торги подряда, Департаменту архитектуры и строительства. 4. Предусматривать в сводных сметах на проектирование и строительство объектов затраты на проведение подрядных торгов в размере 0,5 % от итогов по главам 1-7 с возмещением организатору торгов фактических расходов на указанные цели. 5. Рекомендовать администрациям городов и районов области принять постановление по проведению торгов подряда на объекты, строительство которых будет осуществляться за счет их бюджетов. 6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации - министра администрации по строительству А.И. Петракова. Глава Администрации Московской области А.С. Тяжлов Приложение к постановлению Главы Администрации Московской области от 16 декабря 1994 г. N 289 ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1. Общие положения 1.1. Положение о подрядных торгах в Московской области (в дальнейшем - положение) разработано в соответствии с Законом РСФСР "Об инвестиционной деятельности в РСФСР", Законом Российской Федерации "О поставках продукции и товаров для государственных нужд", а также Положением о подрядных торгах в Российской Федерации, утвержденным Госкомимуществом РФ и Госстроем РФ распоряжением от 13.04.93 N 660-р/18-7. 1.2. Настоящее положение обязательно при проведении подрядных торгов на размещение заказов на строительство новых, расширение, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств Московской области. Порядок размещения заказов на строительство объектов для федеральных государственных нужд определяется Правительством Российской Федерации. В остальных случаях решение о целесообразности проведения подрядных торгов и их порядок принимаются заказчиком - застройщиком или муниципальными органами самостоятельно. 1.3. Целью проведения торгов является повышение эффективности деятельности строительного комплекса Московской области за счет перехода к рыночным отношениям хозяйствования. 1.4. Основными принципами проведения торгов являются: - создание равных конкурентных условий для строительных организаций независимо от их ведомственной принадлежности, организационно - правовых форм собственности и специализации, страны принадлежности строительных организаций и фирм; (В редакции Постановления Губернатора Московской области от 04.12.98 г. N 373-ПГ) - обеспечение гласности проведения торгов; - достижение объективности оценки результатов торгов; - создание единых требований к проведению торгов. 1.5. Подрядные торги проводятся при размещении заказов на: - строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения; - объекты социальной сферы; - выполнение проектных, инженерно - изыскательских, строительных, монтажных, пусконаладочных и других видов работ; - поставку комплексного технологического оборудования; - другие виды работ и услуг в строительном комплексе. 2. Основные определения 2.1. Подрядные торги представляют собой форму размещения заказов на строительство объектов путем подбора на конкурсной основе строительных, строительно - монтажных, проектных и других организаций на выполнение комплекса или отдельных видов работ. 2.2. Объект торгов - непроизводственный или производственный объект, по которому проводятся торги. 2.3. Предмет торгов - конкретные виды работ и услуг, по которым проводятся торги. 2.4. Заказчик - лицо, для которого строится, реконструируется или оснащается объект торгов. 2.5. Организатор торгов - лицо, которому заказчиком на основе договора - контракта поручено проведение торгов. 2.6. Претендент - субъект хозяйственной деятельности в строительном комплексе, зарегистрированный на территории Российской Федерации, имеющий соответствующую лицензию и участвующий по письменному заявлению в торгах на предложенных организатором торгов условиях. 2.7. Участник торгов - лицо, имеющее право принимать участие в торгах, в их подготовке, проведении, утверждении результатов торгов. 2.8. Тендерная документация - комплект документов, содержащий приглашение к торгам, информацию о предмете и условиях торгов, условиях передачи заказа победителю торга. 2.9. Тендерная комиссия - постоянный или временный коллегиальный орган, сформированной организатором торгов. В ее состав входят по одному представителю от заказчика, организатора торгов, соответствующих функциональных, территориальных или отраслевых органов управления, эксперты, консультанты. В случае участия в тендере претендента или юридического лица с участием иностранного капитала в состав тендерной комиссии входит представитель администрации внешнеэкономических связей. (Пункт в редакции Постановления Губернатора Московской области от 04.12.98 г. N 373-ПГ) 2.10. Оферта - предложение участника заключить контракт с заказчиком в отношении предмета торгов, подкрепленное соответствующими гарантиями и содержащее согласие участника торгов нести финансовую ответственность в случае невыполнения им условий торгов на условиях, определенных в тендерной документации. 2.11. Альтернативное предложение - предложение претендента, представленное одновременно с офертой, содержащее отличающиеся от оферты условия. 2.12. Оферент - лицо, от имени которого представлена оферта. 2.13. Консультант - организация или физическое лицо, имеющее соответствующую лицензию на проведение подрядных торгов, привлекаемые тендерной комиссией для обработки методических вопросов, подготовки тендерной документации, анализа и оценки оферт. 3. Виды подрядных торгов 3.1. В зависимости от состава участников и форм проведения подрядные торги могут быть: - открытыми и закрытыми (ограниченными по числу участников); - с предварительной квалификацией либо без предварительной квалификации претендентов; - с участием иностранных оферентов либо без них; - первичные либо повторные. 3.2. В открытых торгах могут принимать участие все предприятия и организации независимо от форм собственности, зарегистрированные на территории Российской Федерации, имеющие соответствующую лицензию и пожелавшие выступить в качестве участников торгов. По решению тендерной комиссии открытые торги могут проводиться с предварительной квалификацией претендентов. 3.3. В закрытых торгах принимают участие предприятия и организации с большим профессиональным опытом и хорошо зарекомендовавшие себя в определенном виде деятельности, получившие приглашение тендерной комиссии. 3.4. Вид торгов определяется заказчиком (организатором торгов) с учетом мнения инвестора. 4. Участники торгов 4.1. В подрядных торгах могут принять участие любые российские и зарубежные проектные, строительно - монтажные организации, имеющие лицензии на соответствующий вид деятельности. По результатам торгов определяются генподрядные организации - исполнители заказов. Основными участниками подрядных торгов являются: заказчик, организатор торгов, тендерная комиссия, претенденты, оференты. 4.2. При проведении торгов заказчик осуществляет следующие функции: - принимает решение о проведении подрядных торгов и издает в связи с этим официальный распорядительный документ; - определяет лицо, которое будет выполнять функции организатора торгов, издает об этом соответствующий распорядительный документ или заключает соответствующий договор; - контролирует работу организатора торгов и участвует в работе тендерной комиссии через своего представителя; - устанавливает окончательные условия контракта и заключает его с победителем торгов. 4.3. Заказчик должен обладать необходимыми инвестиционными ресурсами или правом распоряжения ими в необходимый период времени, подтвержденным соответствующим финансовым документом (кредитным договором или распоряжением Главы Администрации Московской области) на момент создания тендерной комиссии. 4.4. Организатором торгов может быть заказчик либо юридическое лицо, специализированное на проведение подрядных торгов, предприятие, организация, учреждение независимо от форм собственности, имеющее соответствующую лицензию Управления лицензирования строительной деятельности Московской области. 4.5. Организатор торгов осуществляет следующие функции: - подготавливает документы для объявления торгов, публикует объявления или рассылает приглашения; - формирует тендерную комиссию, назначает ее руководителя, представляет на утверждение состав тендерной комиссии заказчику; - организует, контролирует и принимает участие в деятельности тендерной комиссии и привлекаемых консультационных организаций; - утверждает результаты торгов; - рассматривает апелляции на решение тендерной комиссии; - ликвидирует тендерную комиссию; - публикует в средствах массовой информации отчет о результатах открытых торгов; - финансирует все расходы по подготовке и проведению торгов. 4.6. Пределы прав и обязанностей организатора торгов устанавливаются в договоре - контракте между ним и заказчиком. 4.7. Тендерная комиссия: - производит сбор заявок на участие в торгах на предварительную квалификацию; - проводит предварительную квалификацию претендентов; - организует разработку и распространение тендерной документации и решает вопрос изменения этой документации и процедур; - дает необходимые разъяснения претендентам по тендерной документации; - обеспечивает сбор, хранение и оценку представленных оферт; - осуществляет процедуру торгов и ее оформление; - определяет победителя или принимает иное решение по результатам торгов и представляет их на утверждение заказчику. 4.8. Тендерная комиссия самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы. Решения принимаются простым большинством голосов от всего состава комиссии. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель. 4.9. Для предварительных исследований и выдачи заключения о целесообразности выставления на торги конкретного объекта, подготовки тендерной документации, разработки условий предварительной квалификации, оценки оферт и выдачи рекомендаций о выборе победителя и других услуг организатором торгов и тендерной комиссией (по согласованию с организатором торгов) могут привлекаться проектные, научно - исследовательские, консультационные и другие специализированные организации и их представители. 4.10. Работа лиц, привлекаемых к участию в деятельности тендерной комиссии, оплачивается организатором торгов на основании заключаемых с ними договоров в соответствии с действующим законодательством. 4.11. Лицо приобретает статус претендента с момента принятия тендерной комиссией его предложения и внесения им задатка. 4.12. Претендент имеет право: - получать от тендерной комиссии исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения подрядных торгов; - обращаться с просьбой в тендерную комиссию об отсрочке представления оферты и иной документации в письменной форме. 4.13. Статус претендента сохраняется до момента официального принятия и регистрации тендерной комиссией его оферты и может быть утрачен по решению тендерной комиссии в следующих случаях: - по желанию претендента на любой подготовительной стадии; - вследствие непрохождения предварительной квалификации; - невнесения задатка к моменту представления оферты; - вследствие нарушения претендентом настоящего положения или известных ему условий торгов. 4.14. С момента регистрации оферты претендент приобретает статус оферента. 5. Этапы проведения торгов 5.1. Процесс проведения подрядных торгов включает в себя следующие основные этапы: - определение предмета торгов; - определение вида торгов; - определение потенциальных участников закрытых торгов и направление им приглашений к участию в торгах; - подготовка и публикация объявления о торгах; - подготовка тендерной документации; - предварительный квалификационный отбор претендентов; - оценка поступивших оферт и выявление победителя торгов; - подпись контракта с победителем торгов; - регистрация контракта в Администрации Московской области. 6. Объявление торгов 6.1. Организатор торгов или по его поручению тендерная комиссия доводит до претендентов информацию о торгах. Доведение информации до претендентов производится: - при открытых торгах - путем публикации объявления о торгах в официальных периодических изданиях - "Строительная газета", "Подмосковные известия", газета "Развитие" и специальных приложениях к ним; - при закрытых торгах - путем рассылки по почте, телефону или в другой форме официальных приглашений в адрес конкретных потенциальных претендентов. 6.2. Объявления об открытых торгах должны содержать: - наименование заказчика и организатора торгов и их реквизиты; - наименование объекта торгов; - наименование вида торгов; - краткая характеристика мест строительства, основные характеристики объекта торгов (площадь, вид и объем работ); - сроки начала и сдачи готового объекта; - вид подряда (генподряд, прямой договор); - стоимость строительства; - размер задатка и банковские реквизиты для его перечисления на счет заказчика; - сроки подачи заявки с приложением заполненного опросника об участнике торгов; - адрес, дата и время начала торгов. 6.3. Объявление о торгах должно быть произведено не менее чем за 1 месяц до срока представления предложений. 7. Предварительная квалификация 7.1. Порядок и процедуру предварительной квалификации претендентов определяет тендерная комиссия. 7.2. Основные требования к процедуре предварительной квалификации представлены в Инструкции по проведению предварительной квалификации претендентов на участие в подрядных торгах - приложение N 1. 8. Тендерная документация 8.1. Порядок, состав и условия подготовки тендерной документации определяет тендерная комиссия. 8.2. Основные требования к тендерной документации представлены в Инструкции по подготовке тендерной документации при проведении подрядных торгов - приложение N 2. 9. Условия участия в подрядных торгах 9.1. К участию в торгах допускаются организации, в том числе с участием иностранного капитала, имеющие лицензию на соответствующий вид деятельности. (В редакции Постановления Губернатора Московской области от 04.12.98 г. N 373-ПГ) 9.2. Тендерная документация представляется потенциальным претендентом торгов по их заявкам за плату, размер которой определяется тендерной комиссией. 9.3. Размер оплаты тендерной документации не входит в сумму задатка. 9.4. Организации - претенденты на участие в торгах направляют в тендерную комиссию заявку и пакет документов, перечень и порядок заполнения которых указываются в Инструкции по проведению предварительной квалификации - форма N 1 (приложение 1). 9.5. Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 9.6. Для участия в торгах претендент перечисляет задаток на счет организатора торгов в размере, определенном тендерной документацией. Размер задатка не может превышать 10% от стоимости заказа. 9.7. При выигрыше торгов задаток включается в сумму контракта (стоимости объекта), при проигрыше возвращается оференту. 9.8. В случае отзыва претендентом своих предложений после истечения установленного срока приема заявок задаток не возвращается. 9.9. Запрещается: - участие в данных торгах в качестве претендентов предприятий и фирм, имеющих непосредственную организационно - правовую и финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства и других форм финансового участия; - в период проведения торгов заключение в любой форме соглашений между претендентами и участниками торгов, участвующими в данных торгах, по любому поводу, связанному с подготовкой, проведением торгов, заключением, исполнением контракта; - включение в участие предварительной квалификации или в тендерную документацию требований, из которых вытекает соответствие требованиям только одного подрядчика или поставщика. 10. Оферта 10.1. Оферта представляется в тендерную комиссию в соответствии с требованиями и условиями, определенными в тендерной документации. 10.2. Оферта принимается в двойном конверте. Во внешнем конверте содержится заявка на участие в торгах, копия платежного документа, подтверждающая внесение задатка. Во внутреннем конверте находится оферта. Внутренний конверт должен быть запечатан оферентом на момент подачи оферты. Он вскрывается только во время торгов тендерной комиссией. 10.3. Параметры отклонения оферты от условий тендерной документации должны быть оговорены в тендерной документации. 10.4. Оферент имеет право наряду с офертой, составленной в соответствии с условиями тендерной документации, представить альтернативное предложение. 10.5. При приемке оферты тендерная комиссия проверяет наличие необходимых документов, за исключением содержащихся в запечатанном конверте, и может отказать в приемке оферты в случаях, если они составлены не в соответствии с требованиями тендерной документации или оформлены ненадлежащим образом. 10.6. Тендерная комиссия обязана зарегистрировать оферту и другую документацию немедленно после ее представления уполномоченным лицом. Уполномоченному лицу выдается расписка, подтверждающая прием и регистрацию оферты. 10.7. Оферта хранится вместе с книгой регистрации в специальном сейфе под ответственность лица, осуществляющего приемку оферт. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор торгов. 11. Процедура проведения торгов 11.1. Подрядные торги должны начаться в день, час и месте, официально объявленных организатором торгов. 11.2. В объявленное время тендерная комиссия при наличии полномочного состава удостоверяется в сохранности конвертов с офертами, вскрывает их, проверяет соответствие их требованиям тендерной документации и составляет соответствующий протокол о вскрытии оферт, который подписывают все присутствующие члены тендерной комиссии. 11.3. Срок рассмотрения оферт объявляется на первом заседании тендерной комиссии и составляет не более 2 месяцев. 11.4. Оференты не имеют право самостоятельно вносить любые изменения в свои оферты в процессе торгов. 11.5. Тендерная комиссия может пригласить на торги экспертов, консультантов и иных специалистов без права голоса. 11.6. Оференты и их представители не вправе присутствовать на торгах. Тендерная комиссия в процессе торгов может вызвать оферентов для дачи разъяснений, запрашивать у них и из других источников дополнительные сведения, документы. 11.7. В случае обнаружения тендерной комиссией недостатков в представленной документации, не меняющих предложения оферента, тендерная комиссия вправе потребовать от оферента приведения документации в соответствие с требованиями тендерной документации. В случае невыполнения оферентом требований тендерной комиссии в назначенный срок указанная оферта не рассматривается, что фиксируется в протоколе заседания тендерной комиссии. 11.8. Тендерная комиссия выбирает победителя торгов, предложение которого наиболее полно отвечает требованиям тендерной документации. Решение тендерной комиссии о выборе победителя торгов принимается простым большинством голосов присутствующих членов комиссии полномочного состава. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель комиссии. 11.9. Торги считаются несостоявшимися, если: - самая низкая цена, предложенная оферентами, значительно превышает расчетную цену, определенную экспертами с учетом статистических и прогнозируемых индексов цен в строительстве; - все представленные оферты не соответствуют формальным требованиям и по этой причине отклонены тендерной комиссией; - до установленного срока не поступило ни одной оферты. 12. Оценка предложений и утверждение результатов торгов 12.1. Оферты оцениваются тендерной комиссией по показателям, определенным в тендерной документации: - предлагаемая цена подряда; - продолжительность исполнения; - надежность и профессиональная репутация оферента; - производственные возможности; - природоохранные показатели; - безопасность производства; - качество и эффективность производства; - прочие технические, организационные и коммерческие возможности. Основными показателями оценки оферт являются: - цена подряда; - продолжительность исполнения; - природоохранные показатели. 12.2. Тендерная комиссия представляет организатору торгов (заказчику) протокол о результатах торгов для утверждения в 3-дневный срок после принятия своего решения. 12.3. Протокол тендерной комиссии должен содержать: наименование объекта, предмет торгов, стоимость подряда, сроки исполнения, наименование победителя, перечень оферентов, заключение экспертов по оценке оферт, результаты оценки, состав тендерной комиссии. 12.4. Организатор торгов (заказчик) в недельный срок рассматривает представленные документы и принимает решение по результатам торгов. В случае положительного решения утверждает решение тендерной комиссии. В случае отрицательного решения направляет неутвержденный протокол в тендерную комиссию с мотивированным отказом. 12.5. Торги считаются законченными после утверждения их результатов организатором торгов (заказчиком). 12.6. Тендерная комиссия в недельный срок с даты утверждения результатов торгов извещает оферентов о результатах торгов и возмещает задаток всем, кроме победителя. 12.7. Уведомление тендерной комиссии о победе в торгах является официальным приглашением к подписанию контракта. 12.8. Последствием торгов является подписание контракта между инвестором, заказчиком - застройщиком и генподрядчиком - победителем торгов или, если торги не состоялись, проведение повторных торгов. 13. Заключение контракта 13.1. Победитель торгов имеет право на заключение контракта с заказчиком на условиях, изложенных им в оферте, составленной в соответствии с тендерной документацией. 13.2. Победитель торгов может отказаться от подписания контракта, в этом случае задаток ему не возвращается. 13.3. При подготовке контракта необходимо пользоваться Основными положениями порядка заключения и исполнения государственных контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для федеральных нужд в Российской Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 14 августа 1993 г. N 812. 13.4. Время подготовки контракта не должно превышать тридцать дней. 13.5. Контракт регистрируется Департаментом архитектуры и строительства Московской области при Администрации Московской области. 13.6. При проведении подрядных торгов на строительство объектов, сооружаемых за счет государственных валютных средств и государственных иностранных инвестиционных кредитов, после определения победителя торгов заказчик может привлечь к переговорам с иностранной фирмой или российской организацией специализированную внешнеэкономическую организацию по представлению администрации внешнеэкономических связей. (Дополнен - Постановление Губернатора Московской области от 04.12.98 г. N 373-ПГ) 13.7. Подписание контракта с иностранной фирмой или российской организацией - победителем торгов осуществляется специализированной внешнеэкономической организацией от своего имени или от имени и по поручению заказчика или заказчиком совместно с внешнеэкономической организацией. Допускается подписание с победителем торгов предконтрактного соглашения или протокола. (Дополнен - Постановление Губернатора Московской области от 04.12.98 г. N 373-ПГ) 13.8. В случае, если победителем торгов (тендеров) объявлена иностранная фирма, в контракте предусматривается максимальное использование изготавливаемых в Московской области оборудования и материалов, а также выполнение организациями Московской области не менее 40 процентов объемов работ и услуг от общего объема строительства. (Дополнен - Постановление Губернатора Московской области от 04.12.98 г. N 373-ПГ) 13.9. Расчеты с российскими организациями, выигравшими подрядные торги (тендеры) или выполняющими работы на субподряде у иностранных фирм, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. (Дополнен - Постановление Губернатора Московской области от 04.12.98 г. N 373-ПГ) 14. Недействительность торгов и ответственность сторон 14.1. Споры о признании результатов торга недействительными рассматриваются арбитражным или третейским судами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 14.2. Организатор торгов, тендерная комиссия и другие участники торгов несут ответственность за соблюдение установленных настоящим положением правил и процедур подготовки и проведения торгов и за объективность результатов торгов в порядке, установленном действующим законодательством. Приложение N 1 к Временному положению о порядке проведения подрядных торгов в Московской области ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В ПОДРЯДНЫХ ТОРГАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Настоящая инструкция по проведению предварительной квалификации претендентов разработана в соответствии с Положением о подрядных торгах в Российской Федерации, утвержденным совместным распоряжением Госкомимущества и Госстроя России от 13 апреля 1993 г. N 660-р/18-7, и Методическими рекомендациями, разработанными АО "ЦНИИпроект", содержит порядок подготовки и проведения предварительной квалификации претендентов на участие в подрядных торгах на территории Российской Федерации. 1.1. Предварительная квалификация претендентов на участие в подрядных торгах - это процедура по определению технических, экономических, организационных и других потенциальных возможностей претендента к выполнению представляемого на торги подряда. 1.2. Предварительная квалификация проводится в случае принятия заказчиком решения о проведении торгов с предварительной квалификацией претендентов. Предварительная квалификация обеспечивает определенные гарантии отбора возможных претендентов в условиях перехода к рыночной экономике. Как претендент рассматривается отдельная организация, фирма или консорциум, под чьим именем подана заявка. 1.3. К предквалификации допускаются отдельные организации, фирмы, консорциумы (отечественные и международные) независимо от форм собственности, обладающие опытом проведения работ или услуг, являющихся предметом торгов. 1.4. Сообщение о проведении предварительной квалификации должно обязательно содержаться в объявлении о торгах. Объявление о торгах, публикуемое в печати, составляется в произвольной форме. При проведении закрытых торгов сообщение о предварительной квалификации содержится в приглашении (форма N 1) (приложение 1). 1.5. Предварительная квалификация состоит из следующих процедур: - разработка тендерной комиссией опросника; - рассылка опросника по запросам претендентов; - сбор оформленных опросников, отзывов и другой информации и оценка по формальным критериям; - анализ технической, организационной, финансовой способности претендента и составление экспертного заключения; - вынесение решения о результате предварительной квалификации. 1.6. Объем включенных в опросник показателей предварительной квалификации, его состав, содержание и формы представления информации разрабатываются тендерной комиссией в зависимости от предмета торгов. 1.7. В зависимости от специфики и предмета торгов тендерная комиссия вправе изменять, сокращать или дополнять перечень критериев предварительной квалификации, предусмотренных в опроснике, при условии, если они не противоречат Положению о подрядных торгах в Московской области. 1.8. Для подготовки документации по предварительной квалификации и оценке представленных документов тендерная комиссия может привлекать инженерно - консультационные организации, экспертов (в т.ч. физических лиц). 1.9. При закрытых торгах в состав документации, необходимой для проведения предварительной квалификации, входят приглашение к участию в предварительной квалификации и опросник претендента, направляемые ему тендерной комиссией. 1.10. При проведении открытых торгов претенденты направляют в тендерную комиссию заявку на опросник по форме N 2 (приложение 2). 2. Состав опросника 2.1. Полное наименование организации - претендента и его реквизиты: адрес, телефон, телефакс, телекс. 2.2. Профилирующее направление деятельности. 2.3. Заверенные копии регистрационных и уставных документов. 2.4. Прежнее название организации, если оно менялось, и дата изменения. 2.5. Лицензия на деятельность, являющуюся предметом торгов. 2.6. Структура организации (фирмы), наличие филиалов, дочерних предприятий (форма N 3) (приложение 3). 2.7. В случае консорциумов форма N 3 заполняется генподрядчиком (лидером). В разделе "годовой объем" указываются суммарные показатели всех партнерских фирм, включая лидера, но без субподрядчиков. Если в качестве претендента выступает консорциум, надлежит указать всех партнеров или перечислить все партнерские фирмы, вместе с которыми он будет образовывать либо уже образовал консорциум, а также ответить на поставленные вопросы. 2.8. Претендент должен указать всех субподрядчиков, с которыми он сотрудничает или собирается сотрудничать, в форме N 4 (приложение 4). 2.9. Опыт и стаж работы претендента на вид деятельности в области, определяемой предметом торгов. Ему следует указать введенные объекты, сопоставимые по виду и объему (формы N 5 и 6, приложения 5 и 6), а также представить, если они имеются, буклеты, статьи, отзывы заказчиков, книги и другие документы, подтверждающие опыт претендента и его способность реализовывать проект, предложенный на торгах, с высокими организационно - техническими параметрами в сжатые сроки. В случае консорциума эти же сведения представляет каждая партнерская фирма. Приводится перечень субподрядчиков для каждой партнерской фирмы, если они имеются. 2.10. Перечень оборудования для выполнения общестроительных и вспомогательных работ на площадке (краны: башенные, автомобильные, гусеничные, подъемники, строительные лифты, компрессоры, генераторы, сварочные аппараты и др.); оборудование для производства земляных работ (бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, погрузчики и др.); транспортные средства (автосамосвалы, грузовики, трейлеры и др.); оборудование для производства дорожных работ и прокладки инженерных сетей (асфальтоукладчики, катки, уплотнители, оборудование для укладки трубопроводов); оборудование для производства бетонных работ (передвижные заводы, бетоносмесители, насосы, строительная опалубка); оборудование для работы в зимних условиях (форма N 7) (приложение 7). 2.11. Претендент представляет данные по составу и квалификации технического и производственного персонала за последние три года. По основным категориям персонала надлежит указывать среднестатистические показатели за год (форма N 8) (приложение 8). 2.12. Претендент представляет данные о финансовом положении, в том числе балансы, расчеты прибылей за последние три года. В случае необходимости претендент должен представить дополнительно подробные данные по балансам за этот промежуток времени с целью уточнения показателей (форма N 9) (приложение 9). В этом же положении требуется указать, велось ли против претендента конкурсное или судебное производство. 2.13. Претендент должен предоставить информацию о судебных или арбитражных процессах, на которых он (или партнер консорциума) выступает как обвиняемая сторона, а предметом иска является нарушение обязательств относительно качества, сроков либо финансовые затруднения. 2.14. По всем вышеупомянутым данным соискатель должен приложить требуемые документы и без пропусков заполненные и подписанные формы. Незаполненные или заполненные ненадлежащим образом формы не рассматриваются. 2.15. В опросник могут включаться и другие сведения, интересующие заказчика, организатора торгов, тендерную комиссию. 2.16. Тендерная комиссия не вправе требовать от претендента обязательного представления информации, которая может составлять его коммерческую тайну, указанная информация может подаваться лишь по желанию претендента. 2.17. Условия прохождения предварительной квалификации должны быть одинаковыми для всех без исключения претендентов. 3. Предквалификационная комиссия 3.1. Рабочим органом, осуществляющим процедуру предварительной квалификации, является тендерная комиссия. Иногда целесообразно при тендерной комиссии создавать небольшой оперативно работающий коллектив в виде предквалификационной комиссии, которая утверждается тендерной комиссией из числа его членов, в количестве не менее 3 человек. Председатель комиссии назначается по отдельному решению тендерной комиссии и утверждается заказчиком. 3.2. Предквалификационная комиссия: - проводит экспертную оценку представленных документов претендентов в соответствии с основными критериями, перечень которых указан в разделе 2 настоящей инструкции; - принимает решение о допуске претендентов к торгам или в отказе в получении такого права; - в недельный срок после принятия решения по предварительной квалификации направляет уведомление о допуске к торгам или извещение об отклонении заявлений. Относительно причин отклонения какого-либо из претендентов комиссия вправе объяснений не давать; - в уведомлении о допуске к торгам предквалификационная комиссия сообщает дополнительно место, условия и сроки приобретения тендерной документации, а также приблизительные сроки и место проведения торгов. 3.3. Регламент работы предквалификационной комиссии определяется тендерной комиссией. Решение комиссии принимается простым большинством постоянных ее членов с учетом рекомендаций экспертов. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. Каждый член комиссии имеет один голос. 3.4. Решение комиссии о предоставлении права участвовать в торгах не может рассматриваться как гарантия победы на торгах. 4. Порядок проведения предквалификации 4.1. Предквалификационная комиссия рассматривает заявки претендентов исходя из основных критериев, упомянутых в главе 2 инструкции. В случае внесения изменений в основные критерии комиссия должна известить об этом всех претендентов до истечения срока подачи документов. 4.2. При предоставлении права участия в торгах комиссия составляет итоговый сводный протокол по всем участникам торгов. В протоколе содержатся: - наименование объекта и предмета торгов; - основные сведения о претенденте; - мотивировка принятия положительного решения; - результаты голосования комиссии. Протокол подписывает председатель предквалификационной комиссии. 4.3. Претенденту может быть отказано в участии в конкурсе, если он: - имеет недостаточную квалификацию и опыт работ; - признан несостоятельным в финансовом или ином отношении; - не представил в заданные сроки всего перечня документов. К участию в торгах не допускаются претенденты, организации которых находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства. Приложение 1 к инструкции по проведению предварительной квалификации претендентов на участие в подрядных торгах Московской области Форма N 1 ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 1. Заказчик (инвестор) _____________________________________________ (наименование) приглашает заинтересованные организации (претендентов) принять участие в предварительной квалификации по реализации ___________________________________________________________________. (наименование объекта (предмета торгов) и его адрес) 2. Вид торгов ______________________________________________________ (с предварительной квалификацией, первичные, ___________________________________________________________________. вторичные, международные и т.п.) 3. Краткая характеристика места строительства ______________________ ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________. 4. Ориентировочный объем и сроки выполнения работ __________________ ___________________________________________________________________. 5. Условия выполнения контракта ____________________________________ ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________. 6. Подача документации на предварительную квалификацию в количестве _____ экземпляров должна не позднее ____________ года (указать дату) поступить в ________________________________________________________ (указать наименование учреждения, адрес, телефон, ____________________________________________________________________ телефакс) 7. В соответствии с результатами предквалификационного отбора заказчик определяет список претендентов, имеющих право приобретения тендерной документации. Относительно причин отклонения какого-либо из претендентов заказчик объяснения дает (не дает) (нужное подчеркнуть). 8. Претенденты, допущенные к разработке предложений (оферт), получают уведомление до _____________ года. (дата) 9. За необходимой информацией просьба обращаться в _________________ (наименование ____________________________________________________________________ (организации - организатора торгов, ее адрес, телефон, ___________________________________________________________________. телефакс) 10. Отобранные претенденты могут приобрести тендерную документацию по адресу:__________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Приложение: формы для заполнения в _____ экз. на ______ л. Заказчик: _________________________________________________________________ (должность) М.П. Приложение 2 к инструкции по проведению предварительной квалификации претендентов на участие в подрядных торгах Московской области Форма N 2 ЗАЯВКА НА ОПРОСНИК Председателю ____________________ ______________________ (штамп организации - (наименование тендерн. ____________________ ______________________ претендента) комитета и его адрес) 1. Ознакомившись с условиями проведения подрядных торгов, опубликованными ____________________________________________________ ___________________________________________________________________, (наименование издания и дата публикации) мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание контракта, согласны участвовать в предварительной квалификации в торгах ____________________________________________________________________ (наименование объекта и предмета торгов) 2. Просим Вас выслать в наш адрес опросник для заполнения. В случае успешного прохождения предквалификации мы готовы приобрести тендерную документацию и участвовать в торгах до их завершения. Руководитель: _________________________ Подпись М.П. (фамилия, имя, отчество) Приложение 3 к инструкции по проведению предварительной квалификации претендентов на участие в подрядных торгах Московской области Форма N 3 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ФИРМЫ, КОНСОРЦИУМА |——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————| | | Головная | Филиалы и дочерние | | | фирма | предприятия | |——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————| | Адрес: | | | |——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————| | Телефон: | | | |——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————| | Телекс: | | | |——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————| | Телефакс: | | | |——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————| | Ответственное лицо: | | | |——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————| | Форма общества: | | |——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————| | Уставный капитал: | | |——————————————————————————|——————————————|———————————————|———————————————| | Годовой оборот при вы- | | | | | полнении строительно - | 1991 | 1992 | 1993 | | монтажных работ, | | | | | млн. руб. | | | | | (для инофирм в валюте) | | | | | |——————————————|———————————————|———————————————| | | | | | |——————————————————————————|——————————————|———————————————|———————————————| | Обменный курс к руб- | | | | | лю на конец года: | | | | | |——————————————|———————————————|———————————————| | | | | | |—————————————————————|————|——————————————|———|———————————|———————————————| | Руководитель: | Дата: | Печать, подпись: | |—————————————————————|———————————————————————|———————————————————————————| Примечание. В случае консорциума данная форма заполняется лидером. В разделе "годовой оборот" указываются суммарные показатели всех партнерских фирм, включая лидера. Приложение 4 к инструкции по проведению предварительной квалификации претендентов на участие в подрядных торгах Московской области Форма N 4 Субподрядчик ____________________________________________________________________ (один лист по каждому субподрядчику) Наименование организации, фирмы: |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | | Головная | Филиалы и дочерние | | | фирма | предприятия | | | | (если есть) | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | Адрес: | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | Телефон: | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | Телекс: | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | Телефакс: | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | Ответственное лицо: | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | Форма общества: | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| | Уставный капитал | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| | Сфера деятельности: | | |—————————————————————|———|———————————————————|———————————————————————————| | Руководитель: | Дата: | Печать, подпись: | |—————————————————————|———————————————————————|———————————————————————————| Приложение 5 к инструкции по проведению предварительной квалификации претендентов на участие в подрядных торгах Московской области Форма N 5 ОПЫТ РАБОТЫ ПРЕТЕНДЕНТА ПО САМОМУ КРУПНОМУ ПОСТРОЕННОМУ ОБЪЕКТУ СОПОСТАВИМОГО ВИДА И ОБЪЕМА В РОССИИ ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Наименование претен- | | | дента: | | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Наименование объекта: | | | (краткое описание) | | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Расположение объекта: | | | (страна, место) | | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Заказчик: | | | (точный адрес, телефон, | | | телекс, телефакс, | | | ответственное лицо) | | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Начало строительства: | | | (месяц, год) | | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Окончание строительства: | | | (месяц, год) | | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Стоимость объекта: | | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Объем выполненных ра- | | | бот, в том числе соб- | | | ственными силами | | |———————————————————|———————|————————————|————————————————————————————————| | Руководитель: | Дата: | Печать, подпись: | |———————————————————|————————————————————|————————————————————————————————| Приложение 6 к инструкции по проведению предварительной квалификации претендентов на участие в подрядных торгах Московской области Форма N 6 ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ СОПОСТАВИМОГО ВИДА И ОБЪЕМА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ |————|————————————————|———————————————|————————————|———————————————————————|—————————|——————|————————————| | N | Наименование | Общий объем | В том числе| Период строительства | Заказчик| Место| Примечание | | п/п| постр. объекта | стр. объекта, | собственн. | | | | | | | | млн. руб. | силы | | | | | | | | | |———————————|———————————| | | | | | | | | Начало | Окончание | | | | | | | | | стр-ва | стр-ва | | | | | | | | | год, месяц| год, месяц| | | | |————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————|————————————| | | | | | | | | | | |————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————|————————————| | | | | | | | | | | |————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————|————————————| | | | | | | | | | | |————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————|————————————| Примечание. В случае консорциумов приложение 6 заполняется каждым из партнеров. |————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————| | Руководитель: | Дата: | Печать, подпись: | |————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————| Приложение 7 к инструкции по проведению предварительной квалификации претендентов на участие в подрядных торгах Московской области Форма N 7 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (ОБОРУДОВАНИЕ), ТРАНСПОРТ Наименование претендента:__________________________________________ |——————————————|———————————————|————|——————|———————|———————————————| | Наименование | Изготовитель, | Шт.| Год | Мощ-ть| В распоряжении| | стр. техники | марка | | вы- | | | | | | | пуска| | | | | | | | |—————|—————————| | | | | | | штук| начиная | | | | | | | | с | |——————————————|———————————————|————|——————|———————|—————|—————————| | | | | | | | | |——————————————|———|———————————|————|——————|———————|—————|—————————| | Руководитель: | Дата: | Печать, подпись: | |——————————————————|————————————————|——————————————————————————————| Примечание. В случае консорциумов указать суммарное количество всех партнеров. Приложение 8 к инструкции по проведению предварительной квалификации претендентов на участие в подрядных торгах Московской области Форма N 8 СОБСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ |————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Наименование претендента: | |————————————————————|———————————————————————————————————|———————|———————| | Вид персонала | Среднее количество в 199_ году | Всего,| Всего,| | | | 199__ | 199__ | | |——————|————————————|——————|————————| | | | | Всего| В том числе| Опыт | Знание | | | | | | работа в | рабо-| иностр.| | | | | | фирме не | ты за| языков | | | | | | менее 5 лет| рубе-| | | | | | | | жом | | | | |————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————| | Руководящий персо- | | | | | | | | нал в менеджменте | | | | | | | |————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————| | Начальники строек | | | | | | | |————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————| | Инженеры - проек- | | | | | | | | тировщики | | | | | | | |————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————| | Техники - проекти- | | | | | | | | ровщики | | | | | | | |————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————| | Инженеры автор. | | | | | | | | надзора | | | | | | | |————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————| | Начальники | | | | | | | | участков | | | | | | | |————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————| | Главные механики | | | | | | | |————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————| | Прорабы | | | | | | | |————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————| | Механики | | | | | | | |————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————| | Рабочие строит. | | | | | | | | специальностей | | | | | | | |————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————| | Специалисты по | | | | | | | | мат. - тех. снабж. | | | | | | | |————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————| | Руководитель: | Дата: | Печать, подпись: | |————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————| Примечание: В случае консорциумов указать суммарные показатели для всех партнеров. Приложение 9 к инструкции по проведению предварительной квалификации претендентов на участие в подрядных торгах Московской области Форма N 9 ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Наименование претендента: __________________________________________ Правовая форма: ____________________________________________________ |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | БАЛАНС | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | Активы | 19__| 19__| 19__| Пассивы | 19__| 19__| 19__| |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, | | | | СОБСТВ. КАПИ- | | | | | в т.ч.: | | | | ТАЛ, в т.ч.: | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | нематериальные | | | | заявленный | | | | | ценности | | | | капитал | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | земельные участки, | | | | накопления | | | | | постройки | | | | | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | техническое обору- | | | | балансовая | | | | | дование, станки | | | | прибыль | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | производственное | | | | ЗАЕМНЫЙ КАПИ- | | | | | оборудование | | | | ТАЛ, в т.ч.: | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | капиталовложения | | | | отчисления | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ, | | | | пенсионное | | | | | в т.ч.: | | | | | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | неоплаченное | | | | дебиторская | | | | | строительство | | | | задолженность | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | полученная часть | | | | из поставок и | | | | | оплаты | | | | услуг | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | кредит, задолж-ть, | | | | сроком менее | | | | | проч. имущ. цен-сти | | | | 1 года | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | из поставок и ус- | | | | сроком менее | | | | | луг | | | | 5 лет | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | ликвидные средства | | | | | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | СУММА БАЛАНСА | | | | СУММА БАЛАНСА | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | ЗАТРАТЫ | | | | ПРИБЫЛЬ | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | Материальные за- | | | | Доходы с | | | | | траты, в т.ч.: | | | | оборота | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | затраты на персо- | | | | увеличение и | | | | | нал | | | | уменьшение | | | | | | | | | запасов | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | заработная плата | | | | др. активизи- | | | | | | | | | рованные | | | | | | | | | работы | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | амортизация | | | | прочие произ- | | | | | | | | | водственные | | | | | | | | | доходы | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | расходы по коопе- | | | | доходы от ко- | | | | | рации | | | | операции | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | проценты и подоб- | | | | из объеди- | | | | | ные расходы | | | | ненных пред- | | | | | | | | | приятий | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | налоги | | | | проценты и по- | | | | | | | | | добные доходы | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | прочие производ- | | | | прочие произ- | | | | | ственные расходы | | | | водственные | | | | | | | | | доходы | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | непредвиденные | | | | непредвиден- | | | | | расходы | | | | ные доходы | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | амортизация | | | | | | | | | оборудования | | | | | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | | | | | | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | СУММА ЗАТРАТ | | | | СУММА ПРИБЫЛИ | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | БАЛАНС УБЫТКОВ | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| Нерегулярные дебиторские задолженности (поручительства, гарантии...) Велось ли за последние 5 лет судопроизводство в отношении банкротства или неплатежеспособности Примечание к позициям, требующим пояснения |————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————| | Руководитель: | Дата: | Печать, подпись: | |————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————| Приложение N 2 к Временному положению о порядке проведения подрядных торгов в Московской области ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1. Общие положения Инструкция разработана в соответствии с Положением о подрядных торгах в Российской Федерации, утвержденным совместным распоряжением Госкомимущества и Госстроя России от 13 апреля 1993 г. N 660-р/18-7, и Методическими рекомендациями, разработанными АО "ЦНИИпроект", содержит состав, порядок разработки, оформления и использования тендерной документации, необходимой для проведения подрядных торгов в Российской Федерации. 1.1. Тендерная документация - это комплект документов, содержащих приглашение к торгам, информацию об объекте, предмете и условиях торгов, инструкцию участникам торгов, предложения их организатора об условиях передачи победителю заказа на выполнение работ, указанных в предмете торгов. Конкретный состав тендерной документации зависит непосредственно от предмета торгов и определяется тендерной комиссией в соответствии с поручением заказчика или организатора торгов. Для разработки тендерной документации могут быть привлечены инженерно - консультационная или проектная организация. 1.2. Заказчик на момент разработки тендерной документации обладает необходимыми инвестиционными ресурсами или правом распоряжения ими в необходимый период времени, подтвержденным соответствующими финансовыми документами, например, кредитным договором или распоряжением органа исполнительной власти. 1.3. Тендерная комиссия организует распространение тендерной документации, дает необходимые разъяснения по ней, решает вопрос изменения этой документации и процедур ее рассмотрения. 1.4. Тендерная документация составляется таким образом, чтобы все участники понимали содержащуюся в ней информацию одинаково. При описании работ должны употребляться общепринятые обозначения. При необходимости введения новых терминов в тендерной документации приводятся их определения. 1.5. Требования, включаемые в тендерную документацию, должны быть одинаковыми для всех без исключения оферентов. 1.6. Тендерная документация утверждается заказчиком. 1.7. Разработка тендерной документации оплачивается заказчиком (инвестором): - по вновь начинаемым стройкам - за счет средств, предусматриваемых по целевому назначению в сводных сметных расчетах (сводных расчетах) стоимости строительства по главе 12 - "Проектные и изыскательские работы"; - по незавершенному строительству при отсутствии подрядчика - за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, имеющегося в распоряжении заказчика, а также экономии лимита по другим статьям сводного сметного расчета (сводного расчета) стоимости строительства, образованного в результате его пересмотра. При проведении торгов на проектные и инженерно - изыскательские работы и отсутствии сводного сметного расчета стоимости строительства финансирование может осуществляться за счет целевых средств, предусмотренных в областной программе проектирования, с последующим отнесением затрат в счет разработки предпроектной или проектно - сметной документации соответствующей стройки. 1.8. Тендерная документация передается претендентам за плату в комплекте по их официальному запросу. Порядок и условия выкупа тендерной документации определяются тендерной комиссией и сообщаются претендентам в приглашении для участия в торгах или в объявлении о проведении торгов, опубликованном в печати. При этом цена на тендерную документацию устанавливается в зависимости от окупаемости затрат на ее разработку и распространение. 2. Состав тендерной документации 2.1. Тендерная документация состоит из следующих основных документов и разделов: - приглашение для участия в торгах; - общие сведения об объекте и предмете торгов; - проектная документация (техническая часть); - инструкция оферентам; - форма заявки претендента на участие в торгах; - условия и порядок проведения торгов; - проект контракта. 2.2. Конкретный состав, порядок, формы представления информации и другие условия подготовки тендерной документации уточняются тендерной комиссией в соответствии с поручением заказчика либо организатора торгов. 2.3. Приглашение для участников торгов является составной частью тендерной документации. Состав информации в приглашении для участников торгов приведен в форме N 1 (приложение 1). 3. Общие сведения об объекте 3.1. В разделе "Общие сведения об объекте и предмете торгов" приводятся следующие данные: - наименование, адрес, описание размещения объекта торгов; - общее описание предмета торгов с обозначением главных количественных параметров с указанием освоенных и предстоящих объемов работ (для незавершенных объектов); - даты и сроки выполнения работ; - наименование заказчика, организатора торгов; - условия и порядок посещения строительной площадки; - другие общие сведения, характеризующие предмет торгов. 4. Техническая часть 4.1. В раздел "Техническая часть" при проведении подрядных торгов на строительство зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения включаются: - пояснительная записка с обоснованием намечаемого строительства, его основных технико - экономических показателей и характеристик продукции; - генеральный план, опорные и ситуационные планы, схемы инженерных сетей; - основные положения, характеризующие архитектурно - строительные, принципиальные конструктивные и технологические решения зданий и сооружений, инженерное обеспечение объекта торгов; - укрупненные показатели (объемные и по площадям) по зданиям и сооружениям и видам работ объекта торгов; - основные положения по организации строительства, сроки строительства объекта торгов; - особые технические условия на объект торгов; - информация о действующих нормах, правилах, государственных стандартах и инструкциях, системах измерений; - другие данные, характеризующие объект строительства или предмет торгов. 5. Инструкция оферентам В разделе "Инструкция оферентам" тендерная комиссия в зависимости от предмета торгов определяет состав, содержание и формы представления информации. В общем случае претендент, решивший принять участие в торгах, представляет в тендерную комиссию следующие документы: - заявку на участие в подрядных торгах, в которой сообщается решение претендента об участии в торгах на условиях, приведенных в тендерной документации, или приводятся альтернативные предложения. В заявке указывается наименование, юридический адрес и банковские реквизиты претендента. Заявка подписывается руководителем, уполномоченным заключить контракт, и скрепляется печатью (форма N 2) (приложение 2); - копию платежного документа, подтверждающего внесение первого задатка, и временное поручительство в форме гарантии банка. (форма N 3) (приложение 3). - справку о заключенных за последние 12 месяцев контрактах с указанием основных условий контрактов с перечнем субподрядчиков, иностранных партнеров, если они имеются; - оферту, разработанную в соответствии с настоящей инструкцией, которая состоит из следующих частей: 5.1. Общие сведения об объекте, которые включают: - полное наименование организации (претендента) и его реквизиты (адрес, телефон, телефакс и др.); - профилирующее направление деятельности; - заверенные копии регистрационных и уставных документов; - прежнее название организации, если оно менялось, и дата изменения; - лицензии на определенные виды деятельности; - структура организации (фирмы), наличие филиалов и дочерних фирм. Рекомендуемая форма представления информации приведена в форме N 4 (приложение 4), перечень субподрядчиков в форме N 5 (приложение 5); - годовой объем работ за последние три года аналогичных работам, являющимся предметом торгов, в том числе объем работ, выполненных собственными силами. По требованию тендерной комиссии объем выполненных работ может исчисляться как в рублях, так и в иностранной валюте; - банковские реквизиты; - данные по составу и квалификации технического и производственного персонала за последние три года. По основным категориям персонала надлежит указывать среднестатистические показатели за год (форма N 6) (приложение 6); - число административно - управленческого персонала, анкетные данные руководителей и основных должностных лиц; - перечень оборудования для выполнения рассматриваемых работ, например, для выполнения общестроительных и вспомогательных работ, оборудования для производства дорожных работ и прокладки инженерных сетей, перечень транспортных средств с указанием их назначения и грузоподъемности и т.п. (форма N 7) (приложение 7); - данные о финансовом положении, в том числе балансы, расчеты прибылей за последние три года. В случае необходимости претендент должен представить дополнительные подробные данные по балансам за этот промежуток времени (форма N 8) (приложение 8); - сведения о платежеспособности претендента, подписанные уполномоченным банка; - сведения о судебных или арбитражных процессах, на которых он (претендент) выступает (выступал) как обвиняемая сторона, а предметом иска является нарушение обязательств относительно качества, сроков либо финансовые затруднения; - перечень офисных и производственных помещений; - опыт и стаж работы претендента в области, определяемой предметом торгов. Ему следует указать введенные объекты, сопоставимые по виду и объему (формы N 9 и 10, приложения 9, 10); - фотографии, книги, брошюры, статьи, справочные материалы, отзывы заказчиков и другие документальные свидетельства, подтверждающие опыт претендента и его способность выполнить предложенные на торгах работы. В случае консорциума эти же сведения представляет каждая партнерская фирма. Приводится перечень субподрядчиков для каждой партнерской фирмы, если они имеются. Если торги проводились с предварительной квалификацией, то пункт 5.1 можно опустить. 5.2. Требования к содержанию оферты включают: - требования к структуре цены на строительную продукцию или предмет торга, условиям и порядку пересмотра этих цен; - условия, виды и методы внесения платежей в зависимости от уровня цен, предлагаемые формы оплаты, порядок финансирования, условия кредитования работ; - сроки действия оферты, условия и порядок прекращения и продления ее действия и др.; - условия, при которых оференту предоставляется возможность представить альтернативные предложения; - условия, при которых возможно отклонение предложений участников торгов или прекращение торгов. 5.3. Правила оформления и предоставления материалов оферты, которые включают: - указание о количестве экземпляров оферты, направляемых в адрес тендерной комиссии; - адрес для связи с представителем тендерной комиссии, у которого можно получить информацию относительно неясностей в тендерной документации и условий проведения торгов; - оформление оферт, требования к визированию поправок и исправлений; - указание о строгом соответствии графам в оферте представленных или впечатанных цен на отдельные виды работ или предмет торгов; - подход тендерной комиссии к возможным арифметическим ошибкам в ценах предложения; - требования к оформлению подписей лиц, заверяющих подлинность предложения; - указание о способе представления оферт (лично, под расписку, заказной почтой и т.п.); - требования к упаковке предложений (оферт); - описание процедуры вскрытия конвертов с офертами и срок определения победителей торгов; - указание о способе уведомления победителя торгов; - рекомендации по составу и правилам представления пояснительной записки; - отзыв оферты. 5.4. Требования к организации работ и управлению проектом включают: - схемы и графики производства работ; - графики поставки строительной техники и технологического оборудования; - календарные планы выполнения работ; - состав привлекаемых материальных и трудовых ресурсов, строительных машин; - перечень привлекаемых субподрядных и транспортных организаций; - режим рабочего времени, подготовки кадров; - обеспечение работающих жильем и объектами социальной инфраструктуры; - предложения по охране окружающей среды, технике безопасности. 5.5. В коммерческую часть оферты включаются показатели, необходимые оферентам для оценки стоимости и возможности выполнения представленных на торги работ: - информация о налогах, тарифах, сборах, штрафах, акцизах, таможенных пошлинах, транспортных, страховых и инспекционных расходах, условиях и порядке перевода средств (в том числе за границу) и другая коммерческая информация; - информация об ограничениях, введенных законодательными и исполнительными органами, собственниками земли и недвижимости; - размер, порядок внесения и срок возврата денежных задатков, гарантирующих безотзывность предложения участника торгов в течение оговоренного периода времени, гарантия конфиденциальности любой документации, составляемой в рамках проводимых торгов. 6. Условия и порядок проведения торгов 6.1. В раздел "Условия и порядок проведения торгов" включаются следующие положения: - ссылка на законодательство и соглашения, юрисдикция которых распространяется на проведение торгов, в том числе ссылка на Положение о подрядных торгах в Российской Федерации, а также ссылка на законодательство, которое распространяется на выполнение контракта; - дата и место вскрытия конвертов с офертами и сведения о том, будет ли этот процесс открытым; - методика выбора победителя, порядок утверждения результатов торгов; - условия и порядок внесения второго задатка; - уведомление о том, какой документ подписывается победителем торгов (контракт или протокол о проведении дальнейших переговоров и контракт); - предупреждение о непринятии на себя обязательства мотивировать и объяснить причины отклонения оферт; - порядок извещения оферентов о результатах торгов. Одной из форм извещения оферентов о победителе торгов может быть направление оферентам копии протокола заседания тендерной комиссии; - порядок проведения переговоров с победителем торгов. Рекомендуемая форма извещения победителя торгов и приглашения его для проведения переговоров и оформления контракта приведена в форме N 11 (приложение 11). Основные критерии оценки и предложения оферента. Этими критериями могут быть: - минимальная цена выполнения подряда, определенная с учетом текущих цен, а также условия расчетов, предлагаемые претендентом; - срок выполнения подряда; - технические возможности претендента и гарантии качества выполняемых работ; - деловая репутация претендента, устойчивые долгосрочные контакты, возможность привлечения квалифицированных субподрядчиков и надежных поставщиков; - обеспечение требований охраны окружающей среды; - другие коммерческие, технические и организационные требования. 7. Проект контракта между заказчиком и победителем торгов 7.1. Одним из важнейших документов тендерной документации является проект контракта между заказчиком (инвестором) и победителем торгов. 7.2. При подготовке проекта контракта рекомендуется пользоваться Основными положениями порядка заключения и исполнения государственных контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для федеральных государственных нужд в Российской Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 14 августа 1993 г. N 812 и Руководством по составлению договоров подряда на строительство в Российской Федерации, одобренным Минстроем России 27 мая 1992 г. 7.3. Информация, необходимая для подготовки проекта контракта (предмет контракта, сроки выполнения работ, порядок и условия расчетов и платежей, обязательства сторон, сведения о производстве и приемке работ, условия и порядок расторжения контракта и др.), содержится в соответствующих разделах тендерной документации. В проекте контракта указывается стартовая цена предмета торгов, предлагаемая заказчиком и определенная в соответствии с Порядком определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений, сообщенным письмом Госстроя России от 29 декабря 1993 г. N 12-349, а на строительство, осуществляемое с участием иностранных фирм, в соответствии с Порядком определения стоимости строительства, осуществляемого в Российской Федерации с участием иностранных фирм. В раздел "Особые условия" включаются другие положения и требования заказчика, которые необходимы для учета специфики предмета торгов, но не противоречат действующему законодательству. Приложение 1 к инструкции по подготовке тендерной документации при проведении подрядных торгов в Московской области Форма N 1 ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ ____________________________________________________________________ (наименование организации, проводящей торги, адрес, телекс, факс) от имени ___________________________________________________________ (наименование организации - инвестора (заказчика) приглашает Вас принять участие в подрядных торгах на _______________ ____________________________________________________________________ (наименование работ или объекта) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ в качестве претендента. Место строительства объекта ________________________________________ Осмотр площадки может быть произведен с _____________ 19_____ до ______________ 19 ______ г. Проект разработан __________________________________________________ (наименование проектной организации) Стартовая стоимость ________________________________________________ Работы должны быть начаты __________________________________________ (срок начала) и закончены ________________________________________________________ (срок окончания) В случае Вашего согласия на участие в торгах Вы можете получить два экземпляра тендерной документации после перечисления _______________ _______________________________________________________________ руб. на расчетный счет _________________________________________________. Для участия в торгах необходимо внести задаток в сумме ___________ _______________, который следует перечислить на расчетный счет ____________________________________________________________________ Заявки принимаются с ________________ 19_____ г. по ____________________ 19____ г. каждый день, кроме выходных, с ____________________________ до __________________________ часов Руководитель _______________________________ фамилия, имя, отчество Приложение 2 к инструкции по подготовке тендерной документации при проведении подрядных торгов в Московской области Форма N 2 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ ____________________ ______________________ (штамп организации - (наименование тендерн. ____________________ ______________________ претендента) комитета и его адрес) 1. Изучив тендерную документацию, включая технические и коммерческие условия выполнения работ, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание контракта, согласны участвовать в торгах ____________________________________________________________________ (наименование объекта и предмета торгов) а) в соответствии с указанными в тендерной документации условиями на сумму ___________________________________________________________ или: б) при принятии наших альтернативных технических и коммерческих предложений, изложенных в оферте, на сумму _________________________ 2. В случае, если наше предложение будет признано на торгах победителем и после получения Вашего уведомления об этом, принимаем на себя обязательства: а) выплатить сумму второго задатка, составляющую __________ % от суммы подряда (_______________________________________________) в установленный срок; б) приступить к работе по заключению контракта (подписанию протокола с целью проведения дальнейших переговоров). 3. Мы согласны соблюдать условия настоящей заявки до ____________ ____________________________________________________________________ (время действия заявки) 4. До подписания контракта (протокола) подряда настоящая заявка с Вашим письменным уведомлением будет считаться имеющей силу Договора между нами. Руководитель ______________________ (подпись) Фамилия, имя, отчество М.П. Приложение 3 к инструкции по подготовке тендерной документации при проведении подрядных торгов в Московской области Форма N 3 ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО __________________________________, именуемый в дальнейшем Гарант, (наименование банка) свидетельствует о том, что ________________________________________, (наименование подрядчика (оферента) именуемый в дальнейшем Подрядчик, при изменении своих предложений в течение срока, указанного в тендерной документации или предложенного самим Подрядчиком, а равно при отказе от выполнения подряда, полученного в результате победы на торгах на объект инвестиций ____________________________________________________________________ (наименование объекта) ___________________________________________________________________, проводимых ________________________________________________________, (наименование инвестора (заказчика) именуемого в дальнейшем Заказчик, по адресу ________________________ (адрес инвестора) __________________, выплатит сумму задатка, составляющую _______ % от суммы выдаваемого подряда из средств Подрядчика, имеющихся на его расчетном счете N _____________ в __________________________________ (реквизиты банка) в течение _________ дней со дня объявления Инвестору о вышеупомянутых решениях. В случае, если Подрядчик не располагает указанной суммой, Гарант обязуется внести ее в полном размере Инвестору с последующим представлением к оплате Подрядчику на взаимоприемлемых договорных условиях. Подписи сторон: Со стороны Гаранта Со стороны Подрядчика ___________________ _______________________ (Ф.И.О. и подпись (Ф.И.О. и подпись руководителя) руководителя) Дата Дата М.П. М.П. Приложение 4 к инструкции по подготовке тендерной документации при проведении подрядных торгов в Московской области Форма N 4 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ФИРМЫ, КОНСОРЦИУМА |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | | Головная | Филиалы и дочерние | | | фирма | предприятия | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | Адрес: | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | Телефон: | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | Телекс: | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | Телефакс: | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | Ответственное лицо: | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | Форма общества: | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| | Уставный капитал | | |—————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————————| | Годовой оборот при вы- | | | | | полнении строительно - | 1991 | 1992 | 1993 | | монтажных работ | | | | | млн. руб. | | | | | (для инофирм в валюте) | | | | | |——————————————|———————————————|————————————————| | | | | | |—————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————————| | Обменный курс к руб- | | | | | лю на конец года: | | | | | |——————————————|———————————————|————————————————| | | | | |—————————————————————————|——————————————|————————————————————————————————| | Руководитель: | Дата: | Печать, подпись: | |—————————————————————————|——————————————|————————————————————————————————| Примечание. В случае консорциума данная форма заполняется лидером. В разделе "годовой оборот" указываются суммарные показатели всех партнерских фирм, включая лидера. Приложение 5 к инструкции по подготовке тендерной документации при проведении подрядных торгов в Московской области Форма N 5 Субподрядчик ____________________________________________________________________ (один лист по каждому субподрядчику) Наименование организации, фирмы: ____________________________________________________________________ |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | | Головная | Филиалы и дочерние | | | фирма | предприятия | | | | (если есть) | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | Адрес: | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | Телефон: | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | Телекс: | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | Телефакс: | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | Ответственное лицо: | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | Форма общества: | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| | Уставный капитал | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| | Сфера деятельности: | | |—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————| | Руководитель: | Дата: | Печать, подпись: | |—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————| Приложение 6 к инструкции по подготовке тендерной документации при проведении подрядных торгов в Московской области Форма N 6 СОБСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ Наименование претендента: __________________________________________ |—————————————————————|———————————————————————————————————|——————|——————| | Вид персонала | Среднее количество в 199_ году | Всего| Всего| | | | 199__| 199__| | |——————|————————————|——————|————————| | | | | Всего| В том числе| Опыт | Знание | | | | | | работа в | рабо-| иностр.| | | | | | фирме не | ты за| языков | | | | | | менее 5 лет| рубе-| | | | | | | | жом | | | | |—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————| | Руководящий персо- | | | | | | | | нал в менеджменте | | | | | | | |—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————| | Начальники строек | | | | | | | |—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————| | Инженеры - проек- | | | | | | | | тировщики | | | | | | | |—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————| | Техники - проекти- | | | | | | | | ровщики | | | | | | | |—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————| | Инженеры автор. | | | | | | | | надзора | | | | | | | |—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————| | Начальники | | | | | | | | участков | | | | | | | |—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————| | Главные механики | | | | | | | |—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————| | Прорабы | | | | | | | |—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————| | Механики | | | | | | | |—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————| | Рабочие строит. | | | | | | | | специальностей | | | | | | | |—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————| | Специалисты по | | | | | | | | мат. - техн. снабж. | | | | | | | |—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————| | Руководитель: | Дата: | Печать, подпись: | |—————————————————————|———————————————————|—————————————————————————————| Примечание. В случае консорциумов указать суммарные показатели для всех партнеров. Приложение 7 к инструкции по подготовке тендерной документации при проведении подрядных торгов в Московской области Форма N 7 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (ОБОРУДОВАНИЕ), ТРАНСПОРТ Наименование претендента: __________________________________________ |——————————————|———————————————|————|——————|————————|—————————————————| | Наименование | Изготовитель, | Шт.| Год | Мощ-ть | В распоряжении | | стр. техники | марка | | вы- | | | | | | | пуска| | | | | | | | |——————|——————————| | | | | | | шт. | начиная с| |——————————————|———————————————|————|——————|————————|——————|——————————| | | | | | | | |——————————————|———————————————|————|——————|————————|—————————————————| | | | | | | | |——————————————|———————————————|————|——————|————————|—————————————————| | | | | | | | |——————————————|—————|—————————|———||——————|————————|—————————————————| | Руководитель: | Дата: | Печать, подпись: | |————————————————————|—————————————|——————————————————————————————————| Примечание. В случае консорциумов указать суммарное количество всех партнеров. Приложение 8 к инструкции по подготовке тендерной документации при проведении подрядных торгов в Московской области Форма N 8 ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Наименование претендента: __________________________________________ Правовая форма: ____________________________________________________ |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | БАЛАНС | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | Активы | 19__| 19__| 19__| Пассивы | 19__| 19__| 19__| |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, | | | | СОБСТВ. КАПИ- | | | | | в т.ч.: | | | | ТАЛ, в т.ч.: | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | нематериальные | | | | заявленный | | | | | ценности | | | | капитал | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | земельные участки, | | | | накопления | | | | | постройки | | | | | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | техническое обору- | | | | балансовая | | | | | дование, станки | | | | прибыль | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | производственное | | | | ЗАЕМНЫЙ КАПИ- | | | | | оборудование | | | | ТАЛ, в т.ч.: | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | капиталовложения | | | | отчисления | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ, | | | | пенсионное | | | | | в т.ч.: | | | | | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | неоплаченное | | | | дебиторская | | | | | строительство | | | | задолженность | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | полученная часть | | | | из поставок | | | | | оплаты | | | | и услуг | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | кредит, задолж-ть, | | | | сроком менее | | | | | проч. имущ. цен-сти | | | | 1 года | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | из поставок и ус- | | | | сроком менее | | | | | луг | | | | 5 лет | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | ликвидные средства | | | | | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | СУММА БАЛАНСА | | | | СУММА БАЛАНСА | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | ЗАТРАТЫ | | | | ПРИБЫЛЬ | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | Материальные за- | | | | Доходы с | | | | | траты, в т.ч.: | | | | оборота | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | затраты на персо- | | | | увеличение и | | | | | нал | | | | уменьшение | | | | | | | | | запасов | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | заработная плата | | | | др. активизи- | | | | | | | | | рованные | | | | | | | | | работы | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | амортизация | | | | прочие произ- | | | | | | | | | водственные | | | | | | | | | доходы | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | расходы по коопе- | | | | доходы от ко- | | | | | рации | | | | операции | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | проценты и подоб- | | | | из объеди- | | | | | ные расходы | | | | ненных пред- | | | | | | | | | приятий | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | налоги | | | | проценты и по- | | | | | | | | | добные доходы | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | прочие производ- | | | | прочие произ- | | | | | ственные расходы | | | | водственные | | | | | | | | | доходы | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | непредвиденные | | | | непредвиден- | | | | | расходы | | | | ные доходы | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | амортизация | | | | | | | | | оборудования | | | | | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | | | | | | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | СУММА ЗАТРАТ | | | | СУММА ПРИБЫЛИ | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| | БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | БАЛАНС УБЫТКОВ | | | | |—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————| Нерегулярные дебиторские задолженности (поручительства, гарантии...) Велось ли за последние 5 лет судопроизводство в отношении банкротства или неплатежеспособности Примечание к позициям, требующим пояснения |—————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————| | Руководитель: | Дата: | Печать, подпись: | |—————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————| Приложение 9 к инструкции по подготовке тендерной документации при проведении подрядных торгов в Московской области Форма N 9 ОПЫТ РАБОТЫ ПРЕТЕНДЕНТА ПО САМОМУ КРУПНОМУ ПОСТРОЕННОМУ ОБЪЕКТУ СОПОСТАВИМОГО ВИДА И ОБЪЕМА В РОССИИ ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ Наименование претендента: __________________________________________ |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————| | Наименование объекта | | | (краткое описание) | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————| | Расположение объекта: | | | (страна, место) | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————| | Заказчик: | | | (точный адрес, теле- | | | фон, телекс, телефакс, | | | ответственное лицо) | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————| | Начало строительства: | | | (месяц, год) | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————| | Окончание строитель- | | | ства (месяц, год) | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————| | Стоимость объекта: | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————| | Объем выполненных ра- | | | бот, в том числе соб- | | | ственными силами | | |—————————————————————|———|————————————|—————————————————————————————————| | Руководитель: | Дата: | Печать, подпись: | |—————————————————————|————————————————|—————————————————————————————————| Приложение 10 к инструкции по подготовке тендерной документации при проведении подрядных торгов в Московской области Форма N 10 ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ СОПОСТАВИМОГО ВИДА И ОБЪЕМА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ |————|————————————————|———————————————|————————————|———————————————————————|—————————|——————|————————————-| | N | Наименование | Общий объем | В том числе| Период строительства | Заказчик| Место| Примечание | | п/п| постр. объекта | стр. объекта, | собственн. | | | | | | | | в млн. руб. | силы | | | | | | | | | |———————————|———————————| | | | | | | | | Начало | Окончание | | | | | | | | | стр-ва | стр-ва | | | | | | | | | год, месяц| год, месяц| | | | |————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————|—————————————| | | | | | | | | | | |————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————|—————————————| | | | | | | | | | | |————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————|—————————————| | | | | | | | | | | |————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————|—————————————| Примечание. В случае консорциумов приложение 10 заполняется каждым из партнеров. |—————————————————————|—————————————————|————————————————————————————————| | Руководитель: | Дата: | Печать, подпись: | |—————————————————————|—————————————————|————————————————————————————————| Приложение 11 к инструкции по подготовке тендерной документации при проведении подрядных торгов в Московской области Форма N 11 ИЗВЕЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЮ ТОРГОВ И ПРИГЛАШЕНИЕ ЕГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ __________________ ___________________________ (штамп организации, (наименование организации - __________________ ___________________________ проводящей торги) победителя торгов) Тендерный комитет по проведению подрядных торгов ________________ (наименование _____________________________ уведомляет Вас о том, что на подрядных работ или объекта) торгах по __________________________________________________________ (наименование объекта и предмета торгов) признан победителем ________________________________________________ (наименование организации, признанной ____________________________________________________________________ победителем торгов) Стоимость работ подряда принята в сумме _________________________ Направляю Вам протокол заседания тендерного комитета от _________ 199 _ г. и прошу Вас прибыть ____________ для проведения (дата) переговоров и оформления контракта на выполнение подряда. При этом напоминаю Вам о том, что в соответствии с действующим положением победитель торгов обязан к указанному сроку внести второй задаток на расчетный счет N ________________________________________ (номер расчетного счета ________________________________ в сумме ___________________________ заказчика и реквизиты банка) Приложение: по тексту на _________ л. в ________ экз. Руководитель _____________________ ___________________ (подпись) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
