Постановление Главы городского поселения Клин Клинского муниципального района от 12.08.2010 № 7-ГПК

 



                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

                    КЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

                      ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЛИН

                               ГЛАВА

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


                   от 12 августа 2010 г. N 7-ГПК

                                  Утратил силу - Постановление Главы
                                      городского поселения Клин
                                   Клинского муниципального района
                                      от 24.11.2010 г. N 10-ГПК

   Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников
 жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений
     в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных
      организаций для выполнения работ по капитальному ремонту
                       многоквартирных домов


     В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ  "О
фонде  содействия реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства",
распоряжением    Министерства    жилищно-коммунального     хозяйства
Московской  области  от  01.10.2009 N  47  "Об  утверждении  порядка
привлечения    товариществом    собственников    жилья,    жилищным,
жилищно-строительным  или  иным  специализированным  потребительским
кооперативом    либо    выбранной   собственниками    помещений    в
многоквартирном доме управляющей организацией подрядных  организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов"
     
     постановляю:
     
     1. Утвердить  Порядок привлечения  товариществом  собственников
жилья, жилищным,  жилищно-строительным  или иным  специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений
в   многоквартирном   доме   управляющей   организацией    подрядных
организаций   для   выполнения   работ   по   капитальному   ремонту
многоквартирных домов (приложение N  1) для жилых домов, вошедших  в
муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт и  модернизация
жилищного фонда городского поселения Клин на 2010-2011 годы".
     2. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить
на и.о.  руководителя администрации городского  поселения Клин  А.Н.
Яроцкого.
     
     
     Глава
     городского поселения Клин А.Н. Постригань
     
     
     
     Приложение N 1
     к постановлению главы
     городского поселения Клин
     Московской области
     от 12 августа 2010 г. N 7-ГПК
     
     
                              ПОРЯДОК
      ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫМ,
  ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ ИЛИ ИНЫМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ
       КООПЕРАТИВОМ ЛИБО ВЫБРАННОЙ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
 ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
     
     1. Настоящий Порядок  разработан в  соответствии с  Федеральным
законом от 21.07.2007  N 185-ФЗ  "О Фонде содействия  реформированию
жилищно-коммунального  хозяйства"   (далее  -  Федеральный   закон),
распоряжением    Министерства    жилищно-коммунального     хозяйства
Московской  области  от  01.10.2009 N  47  "Об  утверждении  порядка
привлечения    товариществом    собственников    жилья,    жилищным,
жилищно-строительным  или  иным  специализированным  потребительским
кооперативом    либо    выбранной   собственниками    помещений    в
многоквартирном доме управляющей организацией подрядных  организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных  домов"
и   муниципальной   адресной  программой   "Капитальный   ремонт   и
модернизация жилищного фонда городского поселения Клин на  2010-2011
годы".
     2. Привлечение  в   рамках  муниципальной  адресной   программы
"Капитальный  ремонт  и  модернизация  жилищного  фонда   городского
поселения  Клин  на  2010-2011  годы"  осуществляется  путем  отбора
подрядной организации из числа претендентов (не менее трех).
     3. Организация,  претендующая  на выполнение  подрядных  работ,
предоставляет заявку, содержащую следующую информацию:
     фирменное наименование,  сведения  об   организационно-правовой
форме и месте нахождения организации, юридическом и почтовом адресе;
     краткое описание работ, предлагаемых к выполнению, в том  числе
технологий и материалов,  их объективные технические и  качественные
характеристики;
     цена и сроки выполнения работ;
     перечень объектов,    на   которых    подрядной    организацией
выполнялись работы, аналогичные заказываемым работам по капитальному
ремонту;
     сведения об имеющихся механизмах и оборудовании;
     краткое изложение   других   условий   предложения    подрядной
организации;
     финансово-хозяйственная деятельность       организации       не
приостановлена   в   порядке,   предусмотренном   Кодексом   РФ   об
административных нарушениях, на момент подачи заявки;
     организация не находится в стадии ликвидации, не было  вынесено
решение арбитражного  суда о  признании организации  банкротом и  не
было открыто конкурсное  производство (в соответствии с  Федеральным
законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ).
     4. К заявке прилагаются следующие документы:
     а) заверенные   копии   учредительных   документов    подрядной
организации;
     б) заверенная копия решения о назначении руководителя подрядной
организации;
     в) заверенная  копия  свидетельства  о  постановке  на  учет  в
налоговом органе;
     г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявки;
     д) заверенная копия свидетельства о членстве в саморегулируемой
организации соответствующей профессиональной отрасли;
     е) заверенная копия  свидетельства о добровольной  сертификации
(при ее наличии);
     ж) справка из налогового органа об отсутствии задолженности  по
начисленным налогам, сборам и  иным обязательным платежам в  бюджеты
любого уровня  или государственные внебюджетные  фонды за  прошедший
календарный год,  размер которой превышает  25 процентов  балансовой
стоимости активов  участника по данным  бухгалтерской отчетности  за
последний завершенный отчетный период;
     з) квалификационные данные,  опыт,  деловая репутация,  степень
надежности,  профессиональная  компетентность  инженерно-технических
работников  (отзывы  заказчиков  о  выполнении  аналогичных   работ,
качестве и сроках выполнения, иные сведения).
     5. Основными критериями выбора подрядной организации являются:
     5.1. Цена   предложения,  включая   все   расходы  и   затраты,
необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту.
     5.2. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту.
     5.3. Предлагаемые технологии  выполнения работ по  капитальному
ремонту, качественные характеристики используемых материалов.
     5.4. Квалификационные  данные, профессиональная  компетентность
инженерно-технических  работников  подрядных  организаций  и  других
работников, которые будут  выполнять работы по капитальному  ремонту
многоквартирного   дома,    опыт,   деловая   репутация    подрядной
организации.
     5.5. При равных  прочих условиях взятое  на себя  обязательство
подрядной  организацией  по прохождению  государственной  экспертизы
проектной документации  в  порядке, установленном  законодательством
РФ.
     6. Заявки представляются в установленные сроки на  рассмотрение
рабочей комиссии, которая назначается приказом директора управляющей
организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительного
кооператива  в  соответствии  с  уставом.  Управляющая   организация
приказом директора создает рабочую  комиссию, состоящую из не  менее
чем  трех  человек.  В работе  комиссии  по  согласованию  принимают
участие представители органов местного самоуправления.
     7. Рабочая комиссия  определяет день  подачи заявок  подрядными
организациями.
     8. Товарищества       собственников      жилья,       жилищные,
жилищно-строительные  или  иные  специализированные  потребительские
кооперативы    либо    выбранные    собственниками    помещений    в
многоквартирном  доме управляющие  организации  с момента  истечения
срока  подачи заявок  в  течение  3  дней обязаны  произвести  выбор
подрядной организации  и оформить мотивированное  решение, указав  в
решении  перечень подрядных  организаций,  предложения которых  были
рассмотрены и  оценены, а  также обоснованное  предложение о  выборе
подрядной организации либо мотивированный отказ.
     9. Решение рабочей комиссии утверждается директором управляющей
организации, председателем    товарищества   собственников    жилья,
жилищно-строительного кооператива.