|
Расширенный поиск
постановление Администрации Курской области от 19.12.2011 № 695-паАДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 декабря 2011 г. N 695-па Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" В соответствии с частью 8 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Методическими рекомендациями по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", утвержденными решением правления Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 5 октября 2010 года, протокол N 194, Администрация Курской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". 2. Признать утратившими силу: постановление Администрации Курской области от 01.07.2008 N 193 "Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; постановление Администрации Курской области от 10.10.2008 N 320 "О внесении изменений в Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; постановление Администрации Курской области от 15.06.2009 N 185 "О внесении изменений и дополнений в Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; постановление Администрации Курской области от 09.07.2010 N 289-па "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Курской области от 01.07.2008 N 193". Губернатор Курской области А.Н.МИХАЙЛОВ Утвержден постановлением Администрации Курской области от 19 декабря 2011 г. N 695-па ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫМ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ КООПЕРАТИВОМ ИЛИ ИНЫМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ ЛИБО ВЫБРАННОЙ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 21 ИЮЛЯ 2007 Г. N 185-ФЗ "О ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" 1. Общие положения 1. Настоящий Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 8 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) и регулирует правоотношения, связанные с привлечением подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом. 2. Процедуры привлечения подрядных организаций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и основываются на принципах прозрачности выбора подрядных организаций, равноправной конкуренции между подрядными организациями, а также ответственности органов местного самоуправления, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации за результаты выбора подрядной организации. 3. Привлечение товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом, осуществляется на основании проведения открытых конкурсов (далее - конкурс). 2. Участники конкурсных процедур 1. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов путем проведения открытого конкурса осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирных домах управляющей организацией (далее - заказчик). 2. Заказчик осуществляет следующие функции: 2.1. определяет: предмет конкурса; дату проведения конкурса; организатора конкурса; 2.2. утверждает конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсная документация); 2.3. участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсные комиссии); 2.4. совместно с организатором конкурса отвечает на вопросы участников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса; 2.5. заключает договор подряда с победителем конкурса. 3. Организатором открытого конкурса по привлечению подрядных организаций (далее - организатор конкурса) является орган, определенный заказчиком, в функции которого входит организация и проведение конкурсов. 4. Организатор конкурса осуществляет следующие функции: 4.1. разрабатывает конкурсную документацию на основании утвержденных Администрацией Курской области адресных программ Курской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и решений собраний собственников помещений в многоквартирных домах и передает ее на утверждение заказчику; 4.2. публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка; 4.3. назначает представителя организатора конкурса по взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты); 4.4. через назначенного представителя отвечает на вопросы участников конкурса по разъяснению положений конкурсной документации, при этом ответ на запрос участников конкурса направляется им заказным письмом с уведомлением. На письменные запросы участников конкурса разъяснения направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса, привлекая при необходимости заказчика; 4.5. по согласованию с заказчиком вносит изменения в конкурсную документацию, срок и порядок проведения конкурса; 4.6. осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок; 4.7. предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя в этой процедуре; 4.8. предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует через своего представителя (представителей) в работе конкурсной комиссии; 4.9. ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном разделом 3 настоящего Порядка; 4.10. оповещает в письменном виде победителя конкурса; 4.11. организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); 4.12. направляет информацию о результатах конкурса в администрацию муниципального образования. 5. Подготовка конкурсной документации осуществляется организатором конкурса в соответствии с Примерной конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 6. Участниками конкурса являются юридические лица независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации. 3. Порядок опубликования информации о конкурсе 1. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий) публикуется организатором конкурса на сайте в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет-сайт) муниципального образования и в официальных печатных изданиях муниципальных образований. 2. Дополнительно информация о проведении конкурса должна быть опубликована на сайте Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку. При этом информация о конкурсе должна содержать ссылку на Интернет-сайт с официальной информацией о конкурсе. 3. По решению организатора конкурса информация о проведении конкурса дополнительно размещается в печатных и электронных средствах массовой информации либо распространяется претендентам на участие в конкурсе путем индивидуальной адресной рассылки. 4. Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в конкурсе 1. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе (далее - заявка) указываются в конкурсной документации. 2. В конкурсной документации по решению организатора конкурса предусматривается необходимость внесения претендентом на участие в конкурсе на счет организатора конкурса денежных средств в размере 3% от максимальной (начальной) цены договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - договор подряда) в качестве обеспечения заявки. 3. Конверты с заявками, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса в день их подачи, а также конверты с изменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса. 4. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, которая создается в соответствии с Примерным положением о конкурсных комиссиях, предусмотренным разделом 5 настоящего Порядка. 5. Вскрытие конвертов с заявками производится не позднее десяти календарных дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении о проведении конкурса. 6. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 дней. Организатор конкурса не позднее чем за пять дней до новой даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками. 7. Процедура вскрытия конвертов с заявками при проведении открытого конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки. 8. Конверты с заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой заявке: 8.1. наименование участника конкурса; 8.2. должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия; 8.3. наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); 8.4. предлагаемые участниками конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника); 8.5. иная информация, предусмотренная конкурсной документацией. 9. Заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению. 10. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - протокол вскрытия заявок) согласно приложению N 4 к настоящему Порядку. 11. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса в двухдневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа. 12. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - протокол оценки и сопоставления заявок) согласно приложению N 5 к настоящему Порядку. 13. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и опубликован в соответствии с пунктом 1 раздела 3 настоящего Порядка в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками. 14. Договор подряда заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок. 15. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору подряда, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 16. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора подряда или не представил надлежащее обеспечение исполнения договора подряда, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) также удерживается в пользу заказчика. В этом случае проводится повторный конкурс. 17. Конкурс объявляется конкурсной комиссией не состоявшимся в следующих случаях: 17.1. если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной заявки; 17.2. если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения заявок; 17.3. если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе. 18. В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора подряда, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке, в проект договора подряда, прилагаемый к конкурсной документации. При этом цена договора подряда не может превышать начальную (максимальную) цену договора подряда, указанную в извещении о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту. В случае уклонения такого участника от заключения договора подряда обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика и проводится повторный конкурс. 5. Примерное положение о конкурсных комиссиях по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 1. Конкурсные комиссии по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсные комиссии) являются временными специально уполномоченными органами и создаются для рассмотрения, сопоставления и оценки заявок претендентов, пожелавших принять участие в открытом конкурсе (далее - участники конкурса), а также для определения победителя конкурса. 2. Персональный состав членов конкурсных комиссий формируется организатором конкурса из числа представителей, кандидатуры которых утверждаются администрацией муниципального образования и заказчиком. 3. Администрация муниципального образования включает в состав конкурсной комиссии представителей, обеспечивающих управление муниципальной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, представителей, осуществляющих функции надзора в области строительства. 4. Заказчик включает в состав конкурсной комиссии: представителя общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах (председателя собрания собственников помещений или иного представителя по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме); представителя управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, уполномоченного на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами. 5. Заказчик может включить в состав конкурсной комиссии представителя сторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами в соответствии с действующим законодательством. 6. В состав конкурсной комиссии заказчиком может быть включен представитель некоммерческой организации, представляющий интересы потребителей результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 7. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведение заседаний проводит организатор конкурса. 8. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 8.1. осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту, оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; 8.2. осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту, оформляет и подписывает протоколы оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; 8.3. определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результату конкурса. 9. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и порядке, определенном конкурсной документацией, а также настоящим Порядком. 10. Конкурсную комиссию возглавляет председатель конкурсной комиссии, назначаемый организатором конкурса из числа представителей заказчика. Заместитель председателя конкурсной комиссии назначается организатором конкурса из числа представителей администрации муниципального образования. 11. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя заседание конкурсной комиссии проводит заместитель председателя конкурсной комиссии. 12. Ответственный секретарь конкурсной комиссии назначается организатором конкурса из числа представителей администрации муниципального образования. 13. Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее двух третей от ее состава, при обязательном условии участия в заседании одного представителя заказчика. 14. Решения конкурсной комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим. 15. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. В протоколах обязательно должны быть указаны, при наличии, особые мнения членов конкурсной комиссии. 16. Председатель конкурсной комиссии или в случае его отсутствия заместитель председателя конкурсной комиссии: 16.1. руководит деятельностью конкурсной комиссии; 16.2. председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; 16.3. несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на конкурсную комиссию задач; 16.4. осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации. 17. Члены конкурсной комиссии: 17.1. участвуют в решении вопросов, входящих в компетенцию конкурсной комиссии; 17.2. участвуют в заседаниях конкурсной комиссии; 17.3. выполняют в установленные сроки поручения председателя конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии. 18. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса. 19. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с участниками во время процедур проведения конкурса, за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации. 20. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса. 21. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Приложение N 1 к Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Примерная конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 1. Общие положения 1.1. Предметом настоящего открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурс) является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________ (наименование и адрес объекта) ___________________________________________________________________________ (перечислить работы) 1.2. Заказчиком является ______________________________________________ ___________________________________________________________________________ (наименование заказчика) 1.3. Организатором конкурса является: _________________________________ ___________________________________________________________________________ (наименование организатора конкурса) 1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - договор подряда): _____________________________ рублей, в том числе НДС _____________ рублей. 1.5. Крайним сроком подачи заявок на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - заявка) является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: ______________________________________________________, часы работы ______________________________________________________________. 1.6. Вскрытие конвертов с заявками будет произведено в ____ часов _____ минут "__" ________ 20__ года по адресу: _________________________________. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью. 1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте ____________________________________________________________ не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения конкурса. 1.8. Участники конкурса предоставляют (не предоставляют) обеспечение заявки. 1.9. В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере ______________ рублей (3% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет: ___________________________________________________________________________ (указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты) 1.10. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте в информационной телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет-сайт) ___________________________________________________ в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов. 1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению N 5 к Примерной конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - Примерная конкурсная документация) в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. 1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: ___________________________________________________________________________ (ФИО, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты) 2. Требования к участникам конкурса Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям: 2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; 2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; 2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 г. N 292; 2.5 в зависимости от вида работ в конкурсной документации определяются специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу. 3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе 3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению N 1 к Примерной конкурсной документации, с приложением следующих документов: 3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению N 2 к Примерной конкурсной документации; 3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса, по форме согласно приложению N 3 к Примерной конкурсной документации; 3.1.3. документ или копия документа, подтверждающие внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); 3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядных организаций на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям; 3.1.5. организационно-штатное расписание подрядчика и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно приложению N 4 к Примерной конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки); 3.1.6. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей); 3.1.7. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 3.1.9. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса; 3.1.10. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки; 3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624). 3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, являются основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 3.3. Заявка предоставляется организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, "Оригинал" или "Копия", и указываются наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется. 3.4. Заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 Примерной конкурсной документации. Заявки, поступившие позже срока, указанного в конкурсной документации, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 3.5. Участник имеет право в любое время до даты вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим заявку, и скреплено печатью участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде. 3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью участника. Документ, содержащий изменение в поданную заявку, запечатывается в конверт, который оформляется также, как внешний конверт с заявкой, на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над заявкой. 4. Обеспечение заявки (если предусмотрено конкурсной документацией) 4.1. Для участия в конкурсе участник представляет обеспечение заявки, если ее обеспечение предусмотрено конкурсной документацией, в размере, указанном в пункте 1.9 Примерной конкурсной документации. 4.2. Обеспечение заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях: 4.2.1. участник конкурса отозвал свою заявку после процедуры вскрытия конвертов; 4.2.2. участник конкурса, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; 4.2.3. участник конкурса, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора подряда. 4.3. Обеспечение заявки возвращается: 4.3.1. Участникам конкурса, не допущенным к участию в конкурсе, - в пятидневный срок со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; 4.3.2. победителю конкурса - в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора подряда; 4.3.3. участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, - в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; 4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, - в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора. 5. Процедура проведения конкурса 5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12 Примерной конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня их поступления заказным письмом с уведомлением. 5.2. Организатор конкурса имеет право вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников конкурса путем публикации соответствующей информации в установленном порядке. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов. 5.3. После вскрытия конвертов полученные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсная комиссия) на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать заявку; 5.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 Примерной конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом; 5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 Примерной конкурсной документации; 5.3.4. превышение цены заявки над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации; 5.5.5. предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 5.4. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда в соответствии с критериями и на основе методики оценки заявок согласно пункту 6 Примерной конкурсной документации. 6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе 6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 1) цена договора: максимальное количество баллов - 60; 2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20; 3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20. 6.2. Оценка по критерию "Квалификация участника" производится по четырем подкритериям: а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год); б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала); в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года); г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела). 6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100. 6.4. Оценка заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности: 6.4.1. Ранжирование заявок по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше. 6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ" в соответствии с таблицами 1, 2. В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано напротив порядкового номера заявки. Таблица 1 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Цена договора" +---+----------------+---------------+---------------------+-----------------------+ | N | Критерий | Максимальное | Результат | Присваиваемое | | | | количество | ранжирования | количество баллов | | | | баллов | заявок | | +---+----------------+---------------+---------------------+-----------------------+ | | Цена | 60 | 1 | 60 | | | договора | | | | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 2 | 55 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 3 | 50 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 4 | 45 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 5 | 40 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 6 | 35 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 7 | 30 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 8 | 25 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 9 | 20 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 10 | 15 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 11 | 10 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 12 | 5 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 13 и более | 0 | +---+----------------+---------------+---------------------+-----------------------+ Таблица 2 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Срок выполнения работ" +---+----------------+---------------+---------------------+-----------------------+ | N | Критерий | Максимальное | Результат | Присваиваемое | | | | количество | ранжирования | количество баллов | | | | баллов | заявок | | +---+----------------+---------------+---------------------+-----------------------+ | | Срок | 20 | 1 | 20 | | | выполнения | | | | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 2 | 20 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 3 | 20 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 4 | 18 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 5 | 16 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 6 | 14 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 7 | 12 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 8 | 10 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 9 | 8 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 10 | 6 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 11 | 4 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 12 | 2 | | | | +---------------------+-----------------------+ | | | | 13 более | 0 | +---+----------------+---------------+---------------------+-----------------------+ 6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию "Квалификация участника" в соответствии с таблицей 3. В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия. Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "Квалификация участника". Таблица 3 Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия "Квалификация" +---+--------------+--------------+-----------------------+------------+-----------+ | N | Критерии | Максимальное | Подкритерии | Показатель | Количество| | | | количество | | подкритерия| штрафных | | | | баллов | | (ед.) | баллов | +---+--------------+--------------+-----------------------+------------+-----------+ | | квалификация | 20 | Опыт работы | 2 и более | 0 | | | | | (количество успешно | | | | | | | завершенных <*> | | | | | | | объектов-аналогов | | | | | | | <**> за последний | | | | | | | год) | | | | | | | +------------+-----------+ | | | | | 1 | 5 | | | | | +------------+-----------+ | | | | | 0 | 10 | | | | +-----------------------+------------+-----------+ | | | | Квалификация | 2 и более с| 0 | | | | | персонала (наличие | опытом | | | | | | квалифицированного | работы | | | | | | инженерного | более 10 | | | | | | персонала <***>) | лет и | | | | | | | стажем | | | | | | | работы у | | | | | | | участника | | | | | | | конкурса | | | | | | | более 2 лет| | | | | | +------------+-----------+ | | | | | 2 и более с| | | | | | | опытом | 5 | | | | | | работы | | | | | | | более 5 лет| | | | | | +------------+-----------+ | | | | | в остальных| 10 | | | | | | случаях | | | | | +-----------------------+------------+-----------+ | | | | Соблюдение техники | 0 | 0 | | | | | безопасности (кол-во | | | | | | | несчастных случаев | | | | | | | при производстве | | | | | | | работ за последние 2 | | | | | | | года) | | | | | | | +------------+-----------+ | | | | | 1 | 5 | | | | | +------------+-----------+ | | | | | 2 и более | 10 | | | | +-----------------------+------------+-----------+ | | | | Сведения об | 0 | 0 | | | | | удовлетворенных | | | | | | | исках, предъявленных | | | | | | | участнику конкурса, | | | | | | | об исполнении | | | | | | | договорных | | | | | | | обязательств по | | | | | | | договорам подряда за | | | | | | | последние 2 года | | | | | | | +------------+-----------+ | | | | | 1 | 5 | | | | | +------------+-----------+ | | | | | 2 и более | 10 | +---+--------------+--------------+-----------------------+------------+-----------+ -------------------------------- <*> Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составило не более 10% от первоначально установленных договором подряда. <**> Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ. <***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет. 6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям. 6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация", затем по критерию "Цена договора" и, в случае необходимости, - подкритерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса. Приложение N 1 к Примерной конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Заявка на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес) 1. Участник: +-----------------------------------------------+----------------------------------+ | 1.1. Наименование юридического лица | | +-----------------------------------------------+----------------------------------+ | 1.2. ИНН | | +-----------------------------------------------+----------------------------------+ | 1.3. Юридический адрес | | +-----------------------------------------------+----------------------------------+ | 1.4. Фактический адрес | | +-----------------------------------------------+----------------------------------+ | 1.5. Контактный телефон (факс) | | +-----------------------------------------------+----------------------------------+ | 1.6. Контактное лицо | | +-----------------------------------------------+----------------------------------+ 2. Электронный адрес участника ________________________________________ Участник _________________________________________________ плательщиком является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия налога на добавленную стоимость 3. Участник _________________________________ выданное саморегулируемой имеет (не имеет) организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624. 5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки. 6. Подтверждаем соответствие требованиям: - деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; - участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. 7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: +----+---------------------------------------------+---------------+----------------+ | N | Наименование | Единица | Значение (все | | п/п| | измерения | значения | | | | | указываются | | | | | цифрами) | +----+---------------------------------------------+---------------+----------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +----+---------------------------------------------+---------------+----------------+ | 1. | Цена договора, в том числе налог на | Рубли | | | | добавленную стоимость (при наличии) | | | +----+---------------------------------------------+---------------+----------------+ | 2. | Срок выполнения работ | Календарные | | | | | дни | | | | | с даты начала | | | | | работ | | +----+---------------------------------------------+---------------+----------------+ 8. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация" +----+---------------------------------------------+---------------+----------------+ | N | Наименование | Единица | Значение (все | | п/п| | измерения | значения | | | | | указываются | | | | | цифрами) | +----+---------------------------------------------+---------------+----------------+ | 1 | Опыт работы, в том числе: | шт. | | | +---------------------------------------------+ +----------------+ | | количество успешно завершенных | | | | | объектов-аналогов за последний год по | | | | | видам работ (не подтвержденных | | | | | документально) | | | | +---------------------------------------------+ +----------------+ | | количество успешно завершенных | | | | | объектов-аналогов за последний год по | | | | | видам работ, подтвержденных | | | | | представленными договорами подряда и | | | | | другими документами | | | +----+---------------------------------------------+---------------+----------------+ | 2 | Квалификация персонала (наличие | человек | | | | квалифицированного инженерного | | | | | персонала), в том числе: | | | | +---------------------------------------------+ +----------------+ | | с опытом работы более 10 лет и стажем | | | | | работы в компании более 2 лет | | | | +---------------------------------------------+ | | | | с опытом работы более 5 лет | | | +----+---------------------------------------------+---------------+----------------+ | 3 | Соблюдение техники безопасности | шт. | | | | (количество несчастных случаев при | | | | | производстве работ за последние 2 года) | | | +----+---------------------------------------------+---------------+----------------+ | 4 | Участие в судебных заседаниях в качестве | шт. | | | | ответчика по делам об исполнении | | | | | договорных обязательств по договорам | | | | | подряда за последние 2 года (проигранные | | | | | арбитражные дела) | | | +----+---------------------------------------------+---------------+----------------+ 9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _________________ ___________________________________________________________________ рублей, ___________________________________________________________________________ (дата, номер платежного поручения) 10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________ ___________________________________________________________________________ (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения) 11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес) документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 - 3.1.12 Примерной конкурсной документации. Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать Приложение N 2 к Примерной конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Опись входящих в состав заявки документов ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (наименование участника) подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ______________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес) в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают. +----------------------------------------------------+-----------------------------+ | Наименование документа | Количество листов | +----------------------------------------------------+-----------------------------+ | | | +----------------------------------------------------+-----------------------------+ | | | +----------------------------------------------------+-----------------------------+ Должность, подпись уполномоченного лица, печать Приложение N 3 к Примерной конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ДОВЕРЕННОСТЬ N ______ Место составления ______________________ Дата выдачи________________ Настоящей доверенностью _______________________________________________ (наименование участника) в лице ___________________________________________________________________, (должность руководителя участника, Ф.И.О) действующего на основании ________________________________________________, (устава, положения и т.п.) уполномочивает ____________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ____________ __________________________________________________________________________. (наименование работ, объект и адрес) Настоящая доверенность выдана сроком на ______________________________. Подпись __________________________________________________ удостоверяю. (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность) Должность, подпись уполномоченного лица, печать Приложение N 4 к Примерной конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет +---+---------+--------------+----------+---------------+------------+-------------+ | | ФИО | Должность в | Стаж | Стаж работы в | Название | Примечания | | | | компании | работы в | компании | учебного | | | | | | отрасли | | заведения и| | | | | | | | год | | | | | | | | окончания | | +---+---------+--------------+----------+---------------+------------+-------------+ | 1 | | | | | | | +---+---------+--------------+----------+---------------+------------+-------------+ | 2 | | | | | | | +---+---------+--------------+----------+---------------+------------+-------------+ | 3 | | | | | | | +---+---------+--------------+----------+---------------+------------+-------------+ Итого: - количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет: ________ человек; - количество специалистов с опытом работы более 5 лет: _________ человек. Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: ___________________________________________________________________________ Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником): 1. Копия паспорта в количестве ____ шт. 2. Копия диплома в количестве ____ шт. 3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт. Должность, подпись уполномоченного лица, печать Приложение N 5 к Примерной конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Договор N ___ на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома "__" ________ 20__ года Место составления договора ____________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика) в лице ___________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________ (далее - Заказчик), с одной стороны, и ________________________________________________________ __________________________________________________________________________, (полное наименование подрядной организации) в лице ___________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________ (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: Статья 1. Предмет и существенные условия Договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ________________ (далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: ___________________________________, в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью. 1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет _____________________ рублей, в том числе НДС ___________________________________________ рублей. Стоимость по видам работ составляет: ___________________________________________________________________ рублей, (вид работ) ___________________________________________________________________ рублей; (вид работ) ___________________________________________________________________ рублей. (вид работ) 1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит. 1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику по акту (актам). 1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором. 1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________ N __________ от "__" ________ 20__ г. Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является ___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________ на сумму ___________________ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ. Статья 3. Порядок оплаты работ 3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа: - авансовый платеж Подрядчику в размере _____% от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, в сумме _________________________________ рублей выплачивается в ______дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору; - окончательный платеж по завершении работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов. 3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. Статья 4. Сроки выполнения работ 4.1. Срок начала работ: не позднее "__" ________ 20__ года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора. 4.2. Срок окончания работ: не позднее "__" ________ 20__ года. 4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта. Статья 5. Заказчик 5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами. 5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ. 5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта. 5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3. 5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. Статья 6. Подрядчик 6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан: 6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов. 6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. 6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. 6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию. 6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта. 6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами. 6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. 6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика. 6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников. 6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. Статья 7. Выполнение работ 7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. Полномочным представителем Заказчика является: ___________________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны) 7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. Полномочным представителем Подрядчика является: ___________________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия) 7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны. 7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции: 7.4.1. контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов, требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов; 7.4.2. принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации; 7.4.3. проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов); 7.4.4. освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ; 7.4.5. проверку фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2; 7.4.6. участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право: 7.5.1. проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика; 7.5.2. давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков. 7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора. 7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 7.9. Представитель и, при необходимости, другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ. 7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражаются технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", одобренными постановлением Госстроя России от 19.04.2004 N 70. 7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, - документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика. Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию 8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий - ВСН 42-85(Р), утвержденными Приказом Гражданстроя СССР от 7 мая 1985 года N 135 (в редакции изменений N 1, утвержденных приказом Росстроя России от 6 мая 1997 г. N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами. 8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию. 8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ. 8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора. 8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты. Статья 9. Гарантии качества по сданным работам 9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору. 9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем. 9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней. 9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик. 9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. Статья 10. Ответственность Сторон 10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору. 10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. 10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7) представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору. 10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности. 10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Статья 11. Внесение изменений в техническую документацию 11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения. Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти. 12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. Статья 13. Порядок расторжения Договора 13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора: 13.1.1. если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора; 13.1.2. если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты начала работ; 13.1.3. в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору. 13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней. Статья 14. Разрешение споров 14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. Статья 15. Особые условия 15.1.__________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Статья 16. Прочие условия 16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений. 16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику. 16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Статья 17. Приложения к настоящему Договору Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы: N 1. ______________________________________________________________________ N 2. ______________________________________________________________________ N 3. ______________________________________________________________________ N 4. ______________________________________________________________________ N 5. ______________________________________________________________________ Статья 18. Местонахождение и реквизиты Сторон 18.1. Заказчик: Местонахождение: __________________________________________________________ Реквизиты: ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 18.2. Подрядчик: ____________________________________________________________ Местонахождение: __________________________________________________________ Реквизиты: ________________________________________________________________ Подписи Сторон Заказчик Подрядчик "__" ________ 20__ г. "__" ________ 20__ г. М.П. М.П. Приложение N 2 к Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ Дата публикации извещения: ____________________________________________ Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: __________________________________________ Работы (объекты): _____________________________________________________ __________________________________________________________________________. (перечислить работы) Заказчик ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо заказчика) Организатор конкурса __________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда: _______________________ ___________________________________________________________________ рублей. Дата начала работ: ____________________________________________________ Дата вскрытия конвертов: ______________________________________________ Официальный Интернет-сайт для публикации ______________________________ ___________________________________________________________________________ Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками _____________________ __________________________________________________________________________ Приложение: конкурсная документация в составе: 1) Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов. 2) Техническая и сметная документация, в составе: _____________________ __________________________________________________________________________. (перечислить документы) 3) Договор подряда (проект). Приложение N 3 к Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ Дата __________________________________________________________________ Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. _______________________________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) _______________________________________________________________________ (наименование муниципального образования) Адрес многоквартирного дома: __________________________________________ ___________________________________________________________________________ Работы (объекты): _____________________________________________________ __________________________________________________________________________. (перечислить работы) Заказчик ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика) Организатор конкурса __________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда: _______________________ ____________________________________________________________________ рублей Дата начала работ: ____________________________________________________ Дата вскрытия конвертов: ______________________________________________ Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками _____________________ ___________________________________________________________________________ Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на Интернет-сайте ____________________________________________________________ Приложение N 4 к Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ПРОТОКОЛ вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) _____________________________________ __________________ (место проведения вскрытия конвертов) (дата) Состав конкурсной комиссии: Председатель комиссии _____________________________________________________ Секретарь комиссии ________________________________________________________ Члены комиссии ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (ФИО, должность) Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: ___________________________________________________________________________ Время начала вскрытия конвертов ________________________________________ На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности) По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали ___________________________________________________________________________ (ФИО, должность) Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______ заявок. До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений. Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу). По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются следующие организации: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Председатель конкурсной комиссии ______________________________________ Члены конкурсной комиссии _____________________________________________ _______________________________________________________________________ (подписи) Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от ______________ Сводная таблица конкурсных заявок +----+---------------+---------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------+ | N | Наименование | Документ, | Документ, | Информация о | Документы, | Нотариально| Нотариально| Нотариально| Оригинал | Справка из| Цена | Отметка о | | п/п| участника, | подтверж- | подтверж- | составе и | подтверж- | заверенные | заверенная | заверенная | или | налогового| конкурсной| соблюдении | | | адрес | дающий | дающий | квалификации | дающие | копии | копия | копия | нотариально| органа о | заявки | требований | | | | полномочия | внесение | работников | опыт работы| учреди- | свиде- | свиде- | заверенная | размере | | к допуску | | | | лица на | обеспечения| | (копии | тельных | тельства о | тельства о | копия | задолжен- | | на участие | | | | осуществление | | | договоров | документов | постановке | государст- | выписки из | ности | | в конкурсе | | | | действий от | | | подряда) | | на учет в | венной | Единого | | | | | | | имени | | | | | налоговом | регистрации| государст- | | | | | | | участника | | | | | органе | | венного | | | | | | | | | | | | | | реестра | | | | | | | | | | | | | | юридических| | | | | | | | | | | | | | лиц | | | | +----+---------------+---------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +----+---------------+---------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------+ | 1 | | | | | | | | | | | | | +----+---------------+---------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------+ | 2 | | | | | | | | | | | | | +----+---------------+---------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------+ | 3 | | | | | | | | | | | | | +----+---------------+---------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------+ | 4 | | | | | | | | | | | | | +----+---------------+---------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------+ Председатель конкурсной комиссии __________________________________ Члены конкурсной комиссии ________________________________________ (подписи) Приложение N 5 к Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ПРОТОКОЛ оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) ________________________________________________ ________________ (место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата) Состав конкурсной комиссии: Председатель комиссии _____________________________________________________ Секретарь комиссии ________________________________________________________ Члены комиссии ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (ФИО, должность) На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих участников конкурса: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 конкурсной документации. Результаты оценки заявок по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ", и "Квалификация" отражены в приложении к настоящему протоколу. Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок. По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам присвоены следующие номера: 1. ______________________________________________________, 2. ______________________________________________________, 3. ______________________________________________________, 4. ______________________________________________________ и т.д. Победителем конкурса признан __________________________________________ ___________________________________________________________________________ (наименование организации, ИП) Организатору конкурса поручается: - в пятидневный срок со дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1-й и 2-й номера. Председатель конкурсной комиссии _________________________________ Члены конкурсной комиссии ________________________________________ (подписи) Приложение к протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на проведение работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома от ______________ Оценка заявок по критериям и подкритериям +----+---------------+------------+------------+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+------+ | N | Наименование | Дата и | Критерий | Критерий | Критерий "Квалификация" | ИТОГО| | п/п| участника | время | "Цена | "Срок | | | | | | регистрации| договора" | выполнения | | | | | | заявки | | работ" | | | | | | | | +-----------------------------------------------------------------------+-----+ | | | | | | | подкритерии | балл| | | | | +-------+----++--------+----++-------+--------+--------+-------+---------+-------+-----------+------++ || | | | | | рублей| балл| показа-| балл| опыт | штраф- | квали- | штраф-| соблюде-| штраф-| проигран- | штраф-| | | | | | | | | тель | | работы| ной | фикация| ной | ние | ной | ные арбит-| ной | | | | | | | | | | | | балл | персо- | балл | техники | балл | ражные | балл | | | | | | | | | | | | | нала | | безопас-| | дела | | | | | | | | | | | | | | | | ности | | | | | | +----+---------------+------------+-------+-----+--------+-----+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-----------+-------+-----+-----+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +----+---------------+------------+-------+-----+--------+-----+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-----------+-------+-----+-----+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | +----+---------------+------------+-------+-----+--------+-----+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-----------+-------+-----+-----+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | +----+---------------+------------+-------+-----+--------+-----+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-----------+-------+-----+-----+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | +----+---------------+------------+-------+-----+--------+-----+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-----------+-------+-----+-----+ Председатель конкурсной комиссии _________________________________ Члены конкурсной комиссии ________________________________________ (подписи) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
