Постановление Городского Головы г. Калуги от 21.12.2004 № 494-п

 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           ГОРОДСКАЯ УПРАВА
              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                          ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ

                                      Утратило силу - Постановление
                                       Городского Головы г. Калуги
                                         от 04.04.2005 г. N 95-п

     21 декабря 2004 г.                                    N 494-п


          О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА


     В соответствии со ст. 44 Устава муниципального образования "Город
Калуга" ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Определить на 2005 год управление городского хозяйства  города
Калуги  единым  органом,  исполняющим функции заказчика-застройщика по
капитальному   ремонту   объектов   городского   хозяйства    (зданий,
сооружений, включая их благоустройство, реставрацию и др.).
     2. Муниципальным заказчикам в срок до 01.01.2005  передать  часть
функций  муниципального  заказчика  по  капитальному  ремонту объектов
городского хозяйства  муниципального  образования  "Город  Калуга"  на
основании договора.
     3. Утвердить примерную форму договора о  передаче  части  функций
муниципального заказчика согласно приложению.
     4. Управлению городского  хозяйства  города  Калуги  организовать
работу в соответствии с принятыми функциями муниципального заказчика.
     5. Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  с   момента   его
официального опубликования (обнародования).
     6. Контроль за исполнением настоящего Постановления  оставляю  за
собой.


     Городской Голова          М.А.Акимов


                                                            Приложение
                                                       к Постановлению
                                           Городского Головы г. Калуги
                                         от 21 декабря 2004 г. N 494-п

                             ДОГОВОР N __
          НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
                   ________________________________


     город Калуга                                   "__" ________ 200_

_____________________________________________________________________,
именуемый   в   дальнейшем   "Муниципальный    заказчик",    в    лице
________________________________, действующего на основании Положения,
и  управление  городского  хозяйства  города   Калуги,   именуемое   в
дальнейшем           "Заказчик-застройщик",           в           лице
_______________________________________________,    действующего    на
основании Положения, заключили настоящий договор о нижеследующем:

                         1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1.1. "Муниципальный  заказчик" передает,  а "Заказчик-застройщик"
принимает  на  себя  выполнение  функций   заказчика-застройщика   при
капитальном  ремонте зданий и сооружений,  включая их благоустройство,
реставрацию      и       др.       (далее       -       строительство)
_____________________________________________,         предусмотренном
бюджетом  муниципального  образования  "Город  Калуга",   утвержденным
постановлением Городской Думы г.  Калуги от _______ N _____,  перечнем
объектов капитального строительства, согласно приложению N 1.

                       2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

     2.1. "Заказчик-застройщик" обязуется выполнять,  не ограничиваясь
перечисленным, следующие основные функции заказчика:
     - получать в установленном порядке разрешение на строительство;
     - получать  в  соответствующих  органах необходимые согласования,
разрешения   и   технические   условия   для   проведения   изысканий,
проектирования и строительства;
     - подготавливать  исходные  данные   для   разработки   проектной
документации;
     - организовывать    разработку,    экспертизу    проектно-сметной
документации и ее утверждение;
     - получать согласование  и  технические  условия  на  подключение
объекта к действующим сетям;
     - подготавливать конкурсную документацию по размещению заказа  на
поставку    оборудования,   выполнение   работ,   оказание   услуг   в
строительстве;
     - участвовать  в проведении выбора на конкурсной основе проектной
и изыскательской организации;
     - получать разрешение на выполнение строительно-монтажных работ;
     - заключать  договоры  с  победителями   торгов   на   выполнение
подрядных  и  проектно-изыскательских  работ,  поставку  оборудования,
оказание услуг в строительстве;
     - оформлять   документы   на   вырубку   и   пересадку  деревьев,
плодово-ягодных  насаждений,  снос  строений,  очистку  территории  от
мешающих строительству объектов;
     - получать разрешение на  производство  работ  в  зоне  воздушных
линий  электропередачи в полосе отвода железных и автомобильных дорог,
подземных коммуникаций и инженерных сооружений;
     - передавать подрядчику геодезическую разбивочную основу;
     - передавать  подрядчику  в   производство   работ   утвержденную
проектно-сметную документацию;
     - осуществлять   контроль   и   технический   надзор   за   ходом
строительства, стоимостью и качеством работ в соответствии с проектом,
сметным расчетом,  строительными нормами и правилами на производство и
приемку работ;
     - проверять  наличие  необходимых  лицензий  и   сертификатов   у
исполнителей работ;
     - принимать решение о необходимости авторского надзора  проектной
организации и заключать договоры на выполнение указанных услуг;
     - осуществлять  проверку  соответствия  применяемых   материалов,
конструкций   и   поставляемого   оборудования   проектным   решениям,
требованиям  строительных  норм  и  правил,  стандартов,   технических
условий и другим нормативным документам;
     - представлять в городской финансовый орган всю  необходимую  для
финансирования объекта документацию;
     - своевременно принимать меры по устранению выявленных дефектов в
проектно-сметной документации, ее пересмотру (в случае необходимости),
не допускать необоснованное увеличение сметной стоимости;
     - производить  освидетельствование  и  оценку выполненных работ и
конструктивных  элементов,  скрываемых  при  производстве  последующих
работ, для оформления актов на освидетельствование скрытых работ;
     - при   обнаружении   отступления   от   проекта,   использования
материалов   и   выполнения   работ,   качество  которых  не  отвечает
требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, выдавать предписания о приостановке работ
и исправлении  обнаруженных  дефектов  и  применять к виновной стороне
предусмотренные договором санкции;
     - заключать  договоры и организовывать выполнение пусконаладочных
работ;
     - осуществлять  приемку  выполненных  работ  от  исполнителей  по
заключенным договорам и  в  соответствии  с  условиями  договоров,  на
основании актов выполненных работ формы КС-2,  оформлять справки формы
КС-3 и реестры выполненных работ;
     - обеспечивать  своевременное  открытие лицевого счета в банке по
согласованию с "Муниципальным заказчиком";
     - устанавливать    по    согласованию   с   подрядчиком   условия
промежуточных платежей и окончательного расчета за выполненные  работы
и оказанные услуги;
     - осуществлять контроль за  исполнением  подрядчиком  предписаний
государственных   надзорных  органов  и  авторского  надзора  в  части
безопасных   методов   ведения   строительства,   качества   работ   и
используемых материалов и строительных конструкций;
     - вести  бухгалтерский,  оперативный   и   статистический   учет,
составлять и представлять отчетность в установленном порядке;
     - предоставлять  "Муниципальному  заказчику"  отчет  об  освоении
капитальных  вложений  и  использовании  средств ежемесячно до 7 числа
следующего за отчетным месяца;
     - организовывать   приемку  и  ввод  в  эксплуатацию  законченных
строительством объектов в соответствии с установленными сроками ввода;
     - обеспечить   целевое  и  эффективное  использование  выделяемых
средств;
     - по  согласованию с "Муниципальным заказчиком" принимать решение
о приостановке или прекращении строительства и консервации объекта;
     - предоставлять  разъяснения по техническим и финансовым вопросам
контролирующим органам;
     - применять   индексы   удорожания,   разработанные  региональным
центром   по   ценообразованию   в   строительстве   и    утвержденные
постановлением Городского Головы города Калуги;
     - выступать в качестве истца и ответчика при ведении дел в судах,
арбитражных судах и надзорных органах;
     - осуществлять расходование финансовых  средств,  поступивших  на
лицевые  счета  "Заказчика-застройщика"  для  целевого  финансирования
объектов капитальных вложений, в соответствии с распределением средств
бюджета муниципального образования "Город Калуга".
     2.2. "Муниципальный заказчик" обязуется:
     - выдавать    техзадание    на    изготовление   проектно-сметной
документации;
     - обеспечить  по  мере поступления средств бюджета муниципального
образования  "Город  Калуга"  финансирование  выполненных   работ   по
объектам,  указанным  в  приложении  N 1 к договору,  которое является
неотъемлемой частью настоящего договора;
     - осуществлять  контроль над целевым и эффективным использованием
средств, направляемых на финансирование объектов;
     - самостоятельно    или   с   привлечением   других   организаций
производить  в   установленном   порядке   проверку   проектно-сметной
документации,    утвержденной   "Заказчиком-застройщиком",   а   также
осуществлять  проверку  соответствия   действующему   законодательству
заключенных договоров с победителями торгов;
     - самостоятельно или с привлечением других организаций  проводить
в   установленном  порядке  выборочные  проверки  качества  выполнения
строительных работ, а также применяемых материалов;
     - принять на баланс законченные строительством объекты.

                          3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

     3.1. Изменения  и  дополнения  настоящего  договора оформляются в
письменной форме отдельным соглашением сторон.

                      4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

     4.1. "Заказчик-застройщик"    несет    материальную    и    иную,
предусмотренную  действующим  законодательством  ответственность перед
"Муниципальным заказчиком" за:
     - своевременное,  целевое  и эффективное использование финансовых
средств;
     - соблюдение  качества  выполненных  работ и сроков ввода объекта
строительства в эксплуатацию;
     - выполнение обязательств по заключенным договорам.
     4.2. В     случае      установления      факта      использования
"Заказчиком-застройщиком"    средств   не   по   целевому   назначению
финансирование    приостанавливается.     Средства,     использованные
"Заказчиком-застройщиком" не по целевому назначению, подлежат возврату
в полном объеме.
     4.3. При  несвоевременном финансировании "Заказчик-застройщик" не
несет ответственность за несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию.

                      5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

     5.1. Срок  действия  договора  устанавливается  с   момента   его
подписания до 31 декабря _____ года.
     5.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах  по  одному  для
каждой из сторон. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

                         6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


                                                            Приложение
                                                            к Договору
                                                    N __ от __________

                               ПЕРЕЧЕНЬ
                        ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА


----------------T-----------------T----------------------¬
¦ Наименование  ¦      Лимит      ¦ Срок окончания работ ¦
¦               ¦ финансирования, ¦     (месяц, год)     ¦
¦               ¦     тыс. руб.   ¦                      ¦
+---------------+-----------------+----------------------+
¦               ¦                 ¦                      ¦
L---------------+-----------------+-----------------------