|
Расширенный поиск
Постановление администрации г. Иванова от 06.05.2009 № 1029Утратил силу - Постановление администрации г. Иванова от 09.06.2011 г. N 1055 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2009 № 1029 г. Иваново О координации деятельности заказчиков при размещении заказа путем проведения торгов (В редакции Постановления администрации г. Иванова от 17.12.2010 г. N 2551) В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в действующей редакции), решением Ивановской городской Думы от 31.05.2006 № 146 «Об утверждении Положения о формировании, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа на территории города Иванова» (в действующей редакции), в целях координации деятельности заказчиков при размещении заказов для муниципальных нужд города Иванова, повышения эффективности использования средств городского бюджета ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Положение о координации деятельности заказчиков при размещении заказа путем проведения торгов для муниципальных нужд города Иванова (приложение № 1). 2. Утвердить типовые формы муниципальных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов (приложение № 2). 3. Признать утратившими силу постановления Главы города Иванова от 25.07.2008 № 2433 «О координации деятельности заказчиков при размещении заказа путем проведения торгов», от 25.08.2008 № 2799 «О внесении изменения в постановление Главы города Иванова от 25.07.2008 № 2433 «О координации деятельности заказчиков при размещении заказа путем проведения торгов», от 08.04.2009 № 782 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы города Иванова от 25.07.2008 № 2433». 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания. Глава администрации города Иванова А.Фомин Приложение № 1 к постановлению Главы города Иванова от 06.05.2009 № 1029 Положение о координации деятельности заказчиков при размещении заказа путем проведения торгов для муниципальных нужд города Иванова 1. Размещение муниципального заказа путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона осуществляется управлением муниципального заказа администрации города (далее - Управление). 2. Муниципальные заказчики (далее – Заказчики) представляют в Управление заявки на размещение муниципального заказа путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, аукциона в электронной форме (далее – заявка) на бумажном и электронном носителях. Заявка должна содержать всю необходимую информацию для подготовки конкурсной документации, документации об аукционе (далее – документация), извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства (приложение к настоящему Положению). К заявке должны быть приложены следующие документы: а) проект муниципального контракта на бумажном и электронном носителях; б) документ, подтверждающий наличие финансовых средств для размещения муниципального заказа: подтверждение главного распорядителя бюджетных средств наличия финансовых средств для размещения муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – подтверждение), согласованное с финансово-казначейским управлением администрации города (в случае размещения муниципального заказа получателем бюджетных средств); подтверждение, согласованное с финансово-казначейским управлением администрации города (в случае размещения муниципального заказа главным распорядителем бюджетных средств); протокол (решение) соответствующей организации о подтверждении финансирования (в случае размещения муниципального заказа за счет внебюджетных средств); распоряжение администрации города Иванова о заключении долгосрочного муниципального контракта (в случае размещения заказа на выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств); в) сметная документация на проведение текущего ремонта, проектная документация на проведение капитального ремонта, локальные сметные расчеты, определяющие стоимость проектных (сметных) работ, на бумажном и электронном носителях, утвержденные в установленном порядке и согласованные с муниципальным учреждением по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности (в случае размещения муниципального заказа на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности). При отсутствии экземпляра в электронном виде, к заявке прилагаются два экземпляра указанных документов на бумажном носителе. В случае если проектная (сметная) документация подлежит государственной экспертизе, прилагается соответствующее заключение. При отсутствии необходимости проводить государственную экспертизу проектной (сметной) документации к заявке прилагается соответствующее обоснование. 3. При размещении заказа: 3.1. Для нужд учреждений, подведомственных управлению здравоохранения администрации города, управлению образования администрации города, комитету по физической культуре и спорту администрации города, комитету по культуре администрации города, за счет средств бюджета города заявка должна быть согласована с главным распорядителем бюджетных средств в течение трех рабочих дней со дня ее направления. (В редакции Постановления администрации г. Иванова от 17.12.2010 г. N 2551) 3.2. (Утратил силу - Постановление администрации г. Иванова от 17.12.2010 г. N 2551) 3.3. Для нужд муниципального учреждения «Управление делами администрации города Иванова», муниципального учреждения «Центр учета регистрации граждан» заявка должна быть согласована с заместителем главы Администрации города Иванова, руководителем аппарата Администрации города Иванова. (В редакции Постановления администрации г. Иванова от 17.12.2010 г. N 2551) 4. Управление рассматривает поступившую заявку в течение пяти рабочих дней с момента ее получения. В случае несоответствия заявки требованиям, установленным пунктами 2, 3 настоящего Положения, и отсутствия в ее составе необходимых сведений и документов, Управление направляет Заказчику уведомление о необходимости устранения выявленных замечаний. 5. При размещении заказа путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, аукциона в электронной форме в случае признания заявки соответствующей требованиям, установленным пунктами 2, 3 настоящего Положения, Управление в течение пяти рабочих дней разрабатывает в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ) и направляет Заказчику на утверждение документацию. В течение трех рабочих дней Заказчик утверждает и направляет в Управление документацию. Управление опубликовывает извещение о проведении открытого конкурса или открытого аукциона в официальном печатном издании Администрации города Иванова - газете «Рабочий край» - в течение трех рабочих дней после получения утвержденной Заказчиком документации. (В редакции Постановления администрации г. Иванова от 17.12.2010 г. N 2551) 5.1. (Исключен - Постановление администрации г. Иванова от 17.12.2010 г. N 2551) 6. Управление вносит изменения и дополнения в утвержденную Заказчиком конкурсную документацию, документацию об аукционе в сроки, установленные действующим законодательством, по согласованию с Заказчиком. 7. Заявка подтверждает принятие Заказчиком решения о способе размещения заказа. 8. При размещении заказа на поставку сложного, дорогостоящего оборудования и техники Заказчик в заявке, кроме технического задания, должен указать товарный знак, фирменное наименование, наименование производителя, наименование места происхождения оборудования (техники). (В редакции Постановления администрации г. Иванова от 17.12.2010 г. N 2551) 9. При поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг с 1-го числа квартала заявка должна быть подана не позднее 60 дней до начала квартала. 10. В случае необходимости обеспечения неотложных нужд социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства до утверждения бюджета города на 1 квартал очередного финансового года заявки направляются Заказчиками в Управление до 1 ноября текущего года. 11. Заказчики несут ответственность за нарушение сроков размещения заказа вследствие ненадлежащего и несвоевременного оформления заявки (технического задания, проекта муниципального контракта и т.д.), а также за достоверность информации, представленной в составе заявки, в том числе в отношении начальной (максимальной) цены контракта. (В редакции Постановления администрации г. Иванова от 17.12.2010 г. N 2551) 12. В день заключения муниципального контракта по результатам проведения торгов Заказчик обязан представлять в Управление соответствующую информацию о заключении муниципального контракта в письменном виде. В случае не представления указанной информации в установленный срок, Заказчик несет ответственность за несвоевременный возврат денежных средств, внесенных участниками размещения заказа в качестве обеспечения заявки на участие в торгах. Приложение к Положению о координации деятельности Заказчиков при размещении заказа путем проведения торгов для муниципальных нужд города Иванова Заявка на размещение муниципального заказа путем проведения торгов |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |1 |Форма торгов |Указывается: | | | |открытый конкурс/открытый аукцион/открытый| | | |аукцион в электронной форме | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |2 |Наименование муниципального |Указывается: - | | |заказчика, контактная информация |наименование Заказчика; - место | | | |нахождения, почтовый адрес; | | | |- номер контактного | | | |телефона; - адрес электронной | | | |почты (при наличии) | | | | | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |3 |Предмет муниципального контракта | | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |4 |Место поставки товаров, выполнения | | | |работ, оказания услуг | | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |5 |Условия поставки товаров, | | | |выполнения работ, оказания услуг | | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |6 |Сроки (периоды) поставки товаров, | | | |выполнения работ, оказания услуг | | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |7 |Начальная (максимальная) цена | | | |контракта (цена лота) | | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |8 |Источник финансирования заказа |Указывается: бюджет | | | |города/внебюджетные средства | | | | | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |9 |Порядок формирования цены |Указываются сведения о включенных (не | | |контракта (цены лота) |включенных) в цену контракта расходах: | | | |с учетом или без учета расходов на| | | |перевозку, страхование, уплату | | | |таможенных пошлин, налогов и | | | |других обязательных платежей | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |10 |Форма, сроки и порядок оплаты | | | |товара, работ, услуг | | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |11 |Сведения о возможности Заказчика |Примечание: в соответствии с ч. 6 ст. 9 | | |изменить предусмотренные |Федерального закона от 21.07.2005 | | |контрактом количество товаров, |№ 94-ФЗ «О размещении заказов на | | |объем работ, услуг |поставки товаров, выполнение работ, | | | |оказание услуг для государственных | | | |и муниципальных нужд» (далее – | | | |Федеральный закон № 94-ФЗ) | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |12 |Сведения о возможности Заказчика |Примечание: в соответствии с ч. 6.5 | | |увеличить количество поставляемого |ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ | | |товара при заключении контракта | | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |13 |Требования к сроку и (или) объему | | | |предоставления гарантий качества | | | |товара, работ, услуг, к | | | |обслуживанию товара, к расходам на | | | |эксплуатацию товара (при | | | |необходимости) | | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |14 |Характеристика и количество |Указывается: | | |поставляемых товаров, объем |- количество поставляемого товара, объем | | |выполняемых работ, оказываемых |выполняемых работ, оказываемых услуг; -| | |услуг |требования к качеству, техническим | | | |характеристикам товара, работ, услуг, | | | |требования к их безопасности; -| | | |требования к функциональным | | | |характеристикам (потребительским | | | |свойствам) товара; -| | | |требования к размерам, упаковке, | | | |отгрузке товара; -| | | |требования к результатам работ; - | | | |иные показатели, связанные с определением| | | |соответствия поставляемого товара, | | | |выполняемых работ, оказываемых услуг | | | |потребностям заказчика. | | | |Примечание: | | | |1. При размещении муниципального заказа на| | | |поставку сложного, дорогостоящего | | | |оборудования и техники, с целью | | | |определения наиболее точных характеристик | | | |и функциональных качеств закупаемого | | | |товара, муниципальному заказчику в заявке| | | |необходимо указать фирменное | | | |наименование, наименование производителя, | | | |наименование места происхождения | | | |оборудования (техники). | | | | 2. Если планируется размещение заказа на | | | |поставку товара, происходящего из | | | |иностранного государства или группы | | | |иностранных государств, то Заказчику | | | |необходимо указать на товарный знак в | | | |отношении товара российского происхождения| | | |(при наличии информации о товаре | | | |российского происхождения, являющемся | | | |эквивалентом товара, происходящего из | | | |иностранного государства или группы | | | |иностранных государств). | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |15 |Критерии оценки заявок на участие в| | | |конкурсе, помимо цены контракта: - | | | |функциональные характеристики | | | |(потребительские свойства) или | | | |качественные характеристики | | | |товара; -| | | |качество работ, услуг и (или) | | | |квалификация участника конкурса; -| | | |расходы на эксплуатацию товара; - | | | |расходы на техническое | | | |обслуживание товара; -| | | |сроки (периоды) поставки товара, | | | |выполнения работ, оказания услуг; -| | | |срок предоставления гарантии | | | |качества товара, работ, услуг; -| | | |объем предоставления гарантий | | | |качества товара, работ, услуг | | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| | 16 |Требования к участникам размещения |Указать: | | |заказа: соответствие участников |- требования законодательства РФ к | | |размещения заказа требованиям, |участникам размещения заказа (за | | |устанавливаемым в соответствии с |исключением требований, установленных | | |законодательством Российской |пунктами 2, 3, 4 части 1 статьи 11 | | |Федерации к лицам, осуществляющим |Федерального закона № 94-ФЗ) с | | |поставки товаров, выполнение работ, |обязательной ссылкой на нормативные | | |оказание услуг, являющихся предметом|правовые акты, в соответствии с которыми | | |торгов |устанавливаются такие требования; | | | |- документы, подтверждающие соответствие| | | |участников размещения заказа данным| | | |требованиям (например, при выполнении| | | |работ - наличие лицензии с указанием видов| | | |работ, выполнение которых является| | | |предметом контракта либо свидетельства,| | | |выданного саморегулируемой организацией о| | | |допуске к работам, выполнение которых| | | |является предметом контракта и т.п.) | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |16.1 |Участие субъектов малого |В случае если заказ размещается только у | | |предпринимательства в размещении |субъектов малого предпринимательства во | | |заказов |исполнение ст. 15 Федерального закона | | | |№ 94-ФЗ указывается: | | | |1. Участниками торгов являются только | | | |субъекты малого предпринимательства. | | | |2. Участники размещения заказа должны | | | |соответствовать требованиям, установленным| | | |ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 | | | |№ 209-ФЗ «О развитии малого и | | | |среднего предпринимательства в Российской | | | |Федерации» | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |17 |Привлечение субподрядчиков | | | |(субпоставщиков, соисполнителей) | | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |18 |Преимущества |Примечание: преимущества, | | | |предоставляемые осуществляющим | | | |производство товаров, выполнение работ, | | | |оказание услуг учреждениям и | | | |предприятиям уголовно-исполнительной | | | |системы и (или) организациям инвалидов. | | | |При этом заказчик вправе устанавливать | | | |преимущества указанным категориям лиц в | | | |отношении предлагаемой цены контракта в | | | |размере до пятнадцати процентов в порядке| | | |и в соответствии с перечнем товаров, | | | |работ, услуг, установленным | | | |Правительством Российской Федерации | | | | | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |19 |Срок, в течение которого |Примечание: 1. | | |победитель конкурса должен |Муниципальный контракт может быть | | |подписать проект муниципального |заключен не ранее чем через десять дней | | |контракта |со дня размещения на официальном сайте | | | |муниципального образования в сети | | | |Интернет протокола оценки и | | | |сопоставления заявок на участие в | | | |конкурсе, но не позднее двадцати дней со| | | |дня оформления протокола. 2. | | | |Муниципальный контракт может быть | | | |заключен не ранее чем через десять дней | | | |со дня размещения на официальном сайте | | | |муниципального образования в сети | | | |Интернет протокола аукциона, но не позднее| | | |двадцати дней со дня оформления | | | |протокола | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |20 |Размер обеспечения исполнения |Примечание: размер обеспечения | | |муниципального контракта |исполнения контракта не может | | | |превышать тридцать процентов | | | |начальной (максимальной) цены | | | |контракта (цены лота). 1. В | | | |случае, если начальная (максимальная) | | | |цена контракта (цена лота) | | | |превышает пятьдесят миллионов рублей, | | | |обеспечение исполнения контракта должно | | | |быть установлено в размере от десяти до | | | |тридцати процентов начальной | | | |(максимальной) цены контракта (цены | | | |лота), но не менее чем в размере | | | |аванса (если контрактом предусмотрена | | | |выплата аванса). 2. Если размер | | | |аванса превышает тридцать процентов | | | |начальной (максимальной) цены | | | |контракта, обеспечение исполнения | | | |контракта должно быть установлено в | | | |размере, не превышающем на | | | |двадцать процентов размер аванса, но | | | |не менее чем размер аванса | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |21 |Реквизиты для перечисления | | | |обеспечения исполнения | | | |муниципального контракта | | |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| Приложение № 2 к постановлению Главы города Иванова от 06.05.2009 № 1029 Типовые формы муниципальных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов Форма 1 Муниципальный контракт №_____ на поставку товаров для муниципальных нужд г. Иваново «___»_______________ _____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в (указывается наименование муниципального заказчика) лице ________________________________________________________________, действующего на (руководитель муниципального заказчика) основании ______________________________________________________________________ ___ с (указывается документ, на основании которого осуществляет свои полномочия руководитель) одной стороны, и _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Протоколом _____________от ____________ №_____, заключили настоящий контракт на поставку товаров для муниципальных нужд (далее – Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта 1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать товары Заказчику (либо по его указанию третьему лицу) _______________(указывается в соответствии с извещением), согласно спецификации (приложение № 1 к Контракту) (далее – Товар). Под третьим лицом подразумевается подведомственное учреждение Заказчика. В спецификации определяется: наименование товара, ассортимент, цена, комплектация, технические характеристики и количество товара. В случае поставки товаров третьему лицу, указанному Заказчиком, между таким третьим лицом и Поставщиком заключается договор поставки для муниципальных нужд в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных Товаров, указанных в п. 1.1. Контракта, и уплатить за него определенную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 1.3. По окончании поставки Товаров в полном объеме стороны составляют акт приемки-передачи Товаров, который является основанием для оплаты принятых Товаров. 2. Цена Контракта и порядок расчетов 2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______ рублей _______ копеек (___________________________рублей ______________ копеек), в том числе (указать все расходы: НДС, расходы на гарантийное обслуживание, налоги, таможенные пошлины, расходы по доставке Товара, разгрузке, сборке Товара и прочее). 2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного в п. 2.3. настоящего Контракта. 2.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить количество закупаемых товаров при изменении потребности в таких Товарах, но не более чем на десять процентов. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. (Если это предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе.) Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества Товаров и иных условий исполнения муниципального Контракта. 2.4. Оплата производится за счет средств бюджета города Иванова (внебюджетного источника финансирования). (Следует указать источник финансирования поставки товара). 2.5. Оплата осуществляется после внесения Заказчиком сведений о заключении настоящего Контракта в реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа. 2.6. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Контракта. (Если предусмотрена предоплата включаются пункты следующего содержания) 2.6.1. Заказчик производит предварительную оплату Товара в размере ___ % от цены настоящего Контракта в течение ___ банковских дней со дня подписания настоящего Контракта уполномоченными надлежащим образом представителями Сторон. 2.6.2. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком, с учетом аванса, в течение ___ банковских дней со дня поставки Товара. При этом датой поставки Товара считается дата подписания акта приема-передачи Товара надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон в соответствии с пунктом 3.9 Контракта. 2.7. Отказ Поставщика от выполнения своих обязательств возможен только вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта. 3. Сроки и условия поставки 3.1. Товар должен быть поставлен в течение ___ рабочих дней со дня подписания настоящего Контракта согласно спецификации на Товар. 3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товара. 3.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик. 3.4. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в спецификации. 3.5. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией. 3.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар, оборудование – международным стандартам. 3.7. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. 3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки. 3.9. При поставке Товара сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля и (или) испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Контракта и ГОСТа, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. 3.10. Подписанный между Заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки Товара является основанием для оплаты Поставщику поставленного Товара. 3.11. Товар поставляется по адресу: __________________________________________ 4. Права и обязанности Заказчика 4.1. Заказчик вправе: 4.1.1. Требовать поставки качественных Товаров и в срок установленный Контрактом. 4.2. Заказчик обязуется: 4.2.1. Принять качественный Товар и оплатить его. 5. Права и обязанности Поставщика 5.1. Поставщик вправе: 5.1.1. Получить оплату за поставленный Товар на условиях Контракта. 5.1.2. Поставить Товар досрочно с согласия Заказчика. 5.2. Поставщик обязуется: 5.2.1. Передать Заказчику в обусловленный срок производимые (или закупаемые) Товары. 5.2.2. Передать Товар в соответствующей таре и упаковке подлежащей возврату (или входящую в стоимость Товара). 5.2.3. Восполнить недопоставку товара в ассортименте недопоставленного Товара. 5.2.4. В случае передачи Товара ненадлежащего качества и некомплектности Товара заменить Товар в срок указанный Заказчиком в акте возврата некачественного и/или некомплектного Товара. 6. Гарантии качества 6.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается Поставщиком_______________________ (гарантийный срок не может быть меньше срока, установленного заводом изготовителем). 6.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям и спецификации поставки Товара. 6.3. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. 6.4. Поставщик несет все расходы по устранению дефектов Товара (замене дефектного Товара), выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока. 7. Ответственность Сторон 7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере ________ за каждый день, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока поставки Товара. (Размер неустойки определяется Заказчиком самостоятельно, но не может быть менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки). 7.3. В случае поставки некачественного или некомплектного Товара, выявленного во время его приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену Товаром, соответствующим Контракту, или безвозмездное устранение недостатков в срок, указанный Заказчиком. 7.4. В случае выявления некачественного, некомплектного Товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара, Заказчик в течение ____ (________) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение __ (____) рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке. 7.5. Поставщик в течение ___ (___) дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный, некомплектный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества, на комплектный Товар. 7.6. В случае полного или частичного невыполнения Контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки. 7.7. За просрочку оплаты счета Заказчик уплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежных обязательств по настоящему Контракту. 7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств. 8. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства. 8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место. 8.3. Если такого уведомления не будет сделано в предельно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности направить уведомление. 8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 8.1 Контракта, при условии соблюдения требований пункта 8.2 Контракта продлевает срок исполнения обязательств по Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства. 8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Контракта, будут длиться более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 9. Порядок разрешения споров 9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области. 9.3. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение ______ календарных дней с момента получения претензии. 10. Заключительные положения 10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______ (указывается месяц, год). Обязательства по настоящему Контракту могут быть исполнены сторонами досрочно, в случае такого соглашения между Сторонами. (При определении срока действия Контракта Заказчик исходит из сроков поставки и сроков оплаты, установленных Контрактом). 10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. 10.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов такая сторона обязана в течение ____ (_____) дней официально письменно известить об этом другую Сторону. Указанное письмо является основанием для заключения дополнительного соглашения для внесения изменений и дополнений в Контракт. 10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон Заказчик Поставщик М.П. М.П. Приложение № 1 к муниципальному контракту от _____________ № ____ на поставку товаров для муниципальных нужд Спецификация на Товар |———|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|————————| | № | Наименование поставляемого Товара | Единица |Количество | Цена за | Сумма, | |п/п| |измерения| | единицу, | рублей | | | | | | рублей | | |———|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|————————| | 1 | | | | | | |———|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|————————| | 2 | | | | | | |———|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|————————| | 3 | | | | | | |———|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|————————| | 4 | | | | | | |———|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|————————| | 5 | | | | | | |———|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|————————| Заказчик Поставщик Указываются наименование руководителя, его Ф.И.О. и подпись __________________ ________________________ __________________ ________________________ М.П. М.П. Форма 2 Муниципальный контракт №____ на выполнение работ по __________________ г. Иваново «_____» _________ __________________________________________,именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице (указывается наименование муниципального заказчика) _________________________________________________________, действующего на основании (руководитель муниципального заказчика) __________________________________________________________________ с одной стороны и (указывается документ, на основании которого осуществляет свои полномочия руководитель) _____________________________________________________________________ __, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь протоколом _________________ № ________ от ____________, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта 1.1. Подрядчик обязуется выполнить с использованием собственных строительных материалов следующие работы: ______________________________________________________________________ _______ ______________________________________________________________________ ______, (указываются конкретные виды работ и местонахождение помещений, объектов либо делается ссылка на Спецификацию (приложение № 1 к Контракту), далее именуемые Работы, в соответствии с требованиями разработанной сметной документации. 1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему Контракту, а Заказчик принять их результат и уплатить за него определенную Контрактом цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 1.3. Место выполнения Работ: _____________________________________________. 1.4. По окончании выполненных Работ и принятого результата Работ, Стороны составляют акт выполненных работ, который является основанием для полной оплаты выполненных Работ. 2. Цена Контракта и порядок расчетов 2.1. Цена настоящего Контракта составляет__________________________________ (____________________________________________________) руб. с учетом НДС и включает в себя стоимость непосредственно Работ, стоимость материалов, необходимых для их выполнения и иные затраты (указывается в соответствии с извещением или документацией). 2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением следующего случая. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ и иных условий исполнения муниципального Контракта. 2.3. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика за счет средств бюджета города Иванова (внебюджетных источников финансирования). (Если предусмотрена предварительная оплата за выполняемые работы, то необходимо включить данное условие в текст Контракта): 2.4. Заказчик перечисляет ____ % от цены Контракта в качестве авансового платежа в течение ___ дней с момента подписания настоящего Контракта Сторонами. 2.5. Оплата оставшейся после аванса суммы денежных средств за выполненные Работы производится на основании акта выполненных работ после проверки представителями Заказчика, с учетом выявленных замечаний и недочетов, в течение ___ дней с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2.6. Оплата осуществляется после внесения Заказчиком сведений о заключении настоящего Контракта в Реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа. 3. Права и обязанности Заказчика 3.1. Заказчик вправе: 3.1.1. Осуществлять технический надзор за Работами. 3.1.2. Осуществлять приемку качественного результата Работ, а также контроль за качеством и сроками выполнения Работ. 3.1.3. В случае необходимости производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта. 3.1.4. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. 3.1.5. Требовать качественного выполнения Работ из качественных и безопасных материалов в срок установленный Контрактом. (Заказчик вправе поставить условие о согласовании с ним применяемых Подрядчиком цветовых решений, материалов и оборудования до начала работ либо монтажа соответственно). 3.2. Заказчик обязуется: 3.2.1. При обнаружении в процессе контроля и надзора каких-либо отступлений от условий настоящего Контракта, влекущих возможность ухудшения качества Работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику с требованием об устранении указанных недостатков силами и за счет Подрядчика. 3.2.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 Контракта. 3.2.3. Совместно с Подрядчиком принять соответствующий качеству результат выполненных Работ. 4. Права и обязанности Подрядчика 4.1. Подрядчик вправе: 4.1.1. Привлекать в случае согласия Заказчика субподрядные организации (если такое условие установлено и разрешено в конкурсной документации, документации об аукционе). 4.1.2. Выполнить Работы самостоятельно или с привлечением субподрядчика, в случае, предусмотренном п. 4.1.1 Контракта, в соответствии с требованиями к качеству Работ, установленными соответствующими нормативными документами. 4.1.3. Самостоятельно организовать производство Работ в соответствии со сроками, указанными в настоящем Контракте. 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1. Осуществить приобретение строительных материалов, изделий, конструкций, необходимых для проведения Работ, качество которых должно соответствовать сметной документации. 4.2.2. Обеспечить собственными силами приемку, разгрузку, хранение и складирование названных строительных материалов, изделий, конструкций. 4.2.3. Соблюдать в месте выполнения Работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также охрану материальных ресурсов, находящихся в помещениях. 4.2.4. Применять качественные строительные материалы для ремонтных Работ, соответствующие стандартам, техническим условиям, имеющие сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество и безопасность. 4.2.5. Возместить убытки в случае случайного уничтожения или повреждения результата Работ, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу выполнения Работ по настоящему Контракту до момента сдачи результата Работ Подрядчиком в установленном порядке Заказчику. 4.2.6. Сдать результат Работ в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом Заказчику. 4.2.7. Обеспечить уборку помещений, в которых производится выполнение Работ. Строительный мусор упаковать в мешки и вывозить с территории объекта. В трехдневный срок со дня подписания акта приемки выполненных Работ вывезти за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор. (Если строительный мусор предполагается убирать силами Подрядчика обязательно включение данной обязанности в текст Контракта). Заказчик вправе включить иные пункты прав и обязанностей, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 5. Срок выполнения Работ 5.1. Срок выполнения Работ составляет ___ дней с момента заключения настоящего муниципального Контракта (можно указать на конкретные даты начала и окончания Работ). 6. Обстоятельства непреодолимой силы. 6.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства. 6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту оказалось невозможным, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению соответствующие документы (справку государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств и т.д.). 6.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков. 7. Приемка результата выполненных Работ 7.1. Приемка результата выполненных Работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. 7.2. Приемка Работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей Сторон путем подписания акта выполненных работ. Следует указать порядок сдачи-приемки работ подробно: каким образом принимаются работы Заказчиком, поэтапно или единовременно, какие документы составляются, какие действия последуют в случае некачественного выполнения работ или выявленных дефектов в процессе работы и иные условия. 8. Гарантии (Гарантийные обязательства должны соответствовать извещению или документации либо не содержать определенного срока, если условиями торгов предполагается установление гарантийного срока непосредственно участниками) 8.1. Срок гарантии качества выполненных Работ составляет __________ год(а) с момента приемки в установленном порядке результата Работ. 8.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет в ______дневный срок с момента их выявления. 8.3. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик в таком случае оплачивает работу по устранению дефектов в ___дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком. При неоплате счета Подрядчик выплачивает неустойку в размере _____________ (не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки). 9. Порядок рассмотрения споров 9.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Контракта, Стороны разрешают путем переговоров. 9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области. 9.3. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение ____ календарных дней с момента получения претензии. 10. Изменение и расторжение Контракта 10.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. 10.2. При расторжении Контракта по соглашению Сторон, незавершенный результат Работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимости выполненных Работ на дату расторжения. 11. Ответственность сторон 11.1. За ненадлежащее выполнение Работ по настоящему Контракту Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик оплачивает штраф в размере ____% от цены Контракта за каждый день просрочки, после установленного срока. 11.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. 11.3. В случае нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных п. 5.1. настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает неустойку в размере _____________, за каждый день, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока выполнения Работ. (Размер неустойки определяется Заказчиком самостоятельно, но не может быть менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки) 11.4. За нарушение сроков оплаты выполненных Работ Заказчик несет ответственность в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 12. Прочие условия 12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, совершенные в соответствии с законодательством Российской Федерации, действительны лишь при условии, что они письменно оформлены и подписаны представителями Сторон. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 12.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 12.3. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон. 12.4. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до ________. (указывается месяц, год). Обязательства по настоящему Контракту могут быть исполнены Сторонами досрочно. (При определении срока действия Контракта Заказчик исходит из сроков выполнения Работ и сроков оплаты, установленных Контрактом). 12.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3-х дней письменно известить об этом другую сторону путем оформления приложения в соответствии с пунктом 12.1. настоящего Контракта. 13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон Заказчик: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Подрядчик: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Заказчик: Подрядчик: Указать должность и Ф.И.О. руководителя или представителя с приложением соответствующей доверенности ____________________ ________________________ М.П. М.П. Форма 3 Муниципальный контракт №____ на оказание услуг по _______________________________ г. Иваново «__»_________ __________________________________________,именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице (указывается наименование муниципального заказчика) ________________________________________________________, действующего на основании (руководитель муниципального заказчика) _________________________________________________________________, с одной стороны, и (указывается документ, на основании которого осуществляет свои полномочия руководитель) _______________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола _________________________ от ____________ №_____ заключили настоящий муниципальный контракт на оказание услуг для муниципальных нужд (далее – Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по ________________(указывается в соответствии с извещением) (далее – Услуги). Заказчик обязуется своевременно производить оплату за оказанные Услуги. 1.2. Место оказания Услуг: _______________________________________________. 2. Цена Контракта и порядок расчетов 2.1. Цена Контракта составляет ______ рублей. Цена Контракта формируется с учетом всех расходов Исполнителя при оказании Услуг, а также всех налогов, других затрат и обязательных платежей (указывается в соответствии с извещением или документацией). 2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением следующего случая. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Услуг и иных условий исполнения муниципального Контракта. 2.3. Оплата производится в безналичной форме за счет средств бюджета города Иванова (внебюджетного источника финансирования). Следует указать источник финансирования оказания Услуг. 2.4. Заказчик перечисляет ___ % от цены Контракта в качестве авансового платежа в течение ___ дней с момента подписания настоящего Контракта Сторонами. 2.5. Оплата оставшейся после аванса суммы денежных средств за оказанные Услуги производится на основании акта оказанных Услуг после проверки представителями Заказчика, с учетом выявленных замечаний и недочетов, в течение ___ дней с момента подписания акта оказанных Услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 2.6. Оплата осуществляется после внесения Заказчиком сведений о заключении настоящего Контракта в реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа. 3. Срок оказания Услуг 3.1. Срок оказания Услуг: с _______ по _________. 4. Права и обязанности Сторон (определяются в зависимости от вида Услуг Заказчиком самостоятельно) 5. Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг 5.1. После завершения оказания Услуг, предусмотренных условиями настоящего Контракта, Исполнитель составляет акт оказанных Услуг и направляет его на утверждение Заказчику. (Данный акт может составляться Исполнителем ежемесячно по согласованию с Заказчиком). 5.2. В течение __ дней после получения от Исполнителя акта оказанных Услуг Заказчик подписывает данный акт либо отказывается от подписания, письменно мотивируя свой отказ. В противном случае Услуги считаются принятыми без претензий. 5.3. В случае если Заказчиком в ходе сдачи-приемки оказанных Услуг будут выявлены недостатки, то Исполнитель обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет. 5.4. Подписанный Сторонами акт оказанных Услуг и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных Услуг. 6. Ответственность Сторон 6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. В случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 1.1. настоящего Контракта, Исполнитель уплачивает неустойку, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства в размере __________. (Размер неустойки определяется Заказчиком самостоятельно, но не может быть менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки). 6.3. В случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п. 1.1. настоящего Контракта, Заказчик уплачивает неустойку, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки. 6.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту. 7. Обстоятельства непреодолимой силы 7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства. 7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту оказалось невозможным, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств. 7.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков. 8. Порядок разрешения споров 8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 8.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области. 8.3. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение ___ календарных дней с момента получения претензии. 9. Изменение и расторжение Контракта 9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 9.2. При расторжении Контракта по соглашению Сторон, незавершенный результат по оказанию Услуг передается Заказчику, который обеспечивает оплату Исполнителю стоимости оказанных Услуг. 10. Заключительные положения 10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ______ (указывается месяц, год). Обязательства по настоящему Контракту могут быть исполнены Сторонами досрочно. (При определении срока действия контракта заказчик исходит из сроков оказания услуг и сроков оплаты, установленных контрактом). 10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подписываются уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. 10.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта. 10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон Заказчик: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Исполнитель: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Заказчик: Исполнитель: ____________________ ________________________ М.П. М.П. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
