|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2018 № 1186ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 октября 2018 г. № 1186 МОСКВА О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 13; № 26, ст. 3352; № 48, ст. 6258; 2014, № 8, ст. 803; № 34, ст. 4668; 2015, № 1, ст. 278; № 35, ст. 4980; 2016, № 1, ст. 246; 2017, № 1, ст. 197; № 16, ст. 2424; № 52, ст. 8135). Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев __________________________ УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2018 г. № 1186 ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" 1. В паспорте в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "88199,6" и "67848,39" заменить соответственно цифрами "84943,37" и "64592,21". 2. В разделе IV: а) в абзаце третьем цифры "88199,6" заменить цифрами "84943,37"; б) в абзаце четвертом цифры "67848,39" заменить цифрами "64592,21". 3. В приложении № 1 к указанной Программе: а) в позиции 7 цифры "2979", "3239" и "3774" заменить соответственно цифрами "2500", "2657" и "2882"; б) позицию 9 изложить в следующей редакции: "9. Внедрение технических 1945 2003 2063 2130 2197 2264 2283 2302 2321"; средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов (количество зданий): в) позицию 10 дополнить субпозицией следующего содержания: "в Верховном Суде - - - - - - 1 1 2"; Российской Федерации г) в позиции 11 субпозицию, касающуюся Верховного Суда Российской Федерации, изложить в следующей редакции: "в Верховном Суде - - - 5 11 12 9 8 11"; Российской Федерации д) дополнить позицией 16 следующего содержания: "16. Информатизация Верховного Суда Российской Федерации количество посетителей - - - - - - 3000000 4000000 5000000 официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц) количество запросов о - - - - - - 3500 3500 3500 деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц) количество - - - - - - 18000 19000 23000 процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц) количество судебных - - - - - - 1500 3000 5000 актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа (единиц) количество судебных - - - - - - 1500 3000 5000 актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц) объем дискового - - - - - - 110 142 174". пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт) 4. Приложение № 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 3 октября 2018 г. № 1186) ПЕРЕЧЕНЬ строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2020 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" по Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации ----|--------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование объекта, | Срок | Мощность | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | регион строительства | ввода в | (кв. |-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | действие | метров) | 2013 - 2020 | в том числе | | | |годы - всего |------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------ | | | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год ----|--------------------------|----------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------ Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск 1. Строительство здания 288731,3 60827,2 300* 89700 155917 68878,9 2810,6 - - Центрального районного ********* **** ***** суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего строительство 2018 4604,66 288731,3 60827,2 300* 89700 155917 68878,9 2810,6 - - год **** ***** Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж 2. Строительство здания 238245,2 88155 70400 127420 - - - - - Борисоглебского * городского суда Воронежской области - всего в том числе: проектные и 2014 400 - 400 - - - - - - изыскательские работы год строительство 2015 3730 237845,2 88155 70000 127420 - - - - - год * 3. Строительство здания 80872,1 2740 38770 39362,1 - - - - - Лискинского районного суда - всего в том числе: проектные и 2013 2740 2740 - - - - - - - изыскательские работы год строительство 2015 2482,4 78132,1 - 38770 39362,1 - - - - - год Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный 4. Строительство здания 708106 - 20000 6000 - 20000 400000 200000 62106 Верховного Суда Чеченской ********* Республики - всего в том числе: проектные и 2015 26000 - 20000 6000 - - - - - изыскательские работы год строительство 2020 7224,2 682106 - - - - 20000 400000 200000 62106 год Пермский краевой суд, г. Пермь 5. Строительство здания для 589517,3 - 15000 5000 - 502399,7 480857,3 92714 - размещения Пермского ********* ** ****** ***** краевого суда - всего в том числе: проектные и 2015 15946 - 15000 5000 - - - - - изыскательские работы год ** строительство 2019 8253,5 573571,3 - - - - 502399,7 480857,3 92714 - год ****** ***** Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток 6. Строительство здания для 15000 - - - - 5000 35000 - - - размещения Приморского ********* ****** краевого суда - всего в том числе проектные и 2017 - - - - 5000 35000 - - - изыскательские работы год ********* ****** Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград 7. Реконструкция здания 14166,8 20930 - 29000 8800 8800 - - - - Волгоградского областного ********* *** суда - всего в том числе проектные и 2016 20930 - 29000 8800 8800 - - - - изыскательские работы год ********* *** Иркутский областной суд, г. Иркутск 8. Строительство здания для 1582711,2 - 34000 6517 - 419158,5 723014,9 393836 386612 размещения Иркутского ********* ***** областного суда - всего в том числе: проектные и 2015 31695 - 34000 6517 - - - - - изыскательские работы год строительство 2020 17082,27 1551016,2 - - - - 419158,5 723014,9 393836 386612 год ***** Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово 9. Строительство здания для 1739889,8 - 23359,2 14875,2 720608,1 1046872,3 857173,5 - - размещения Кемеровского ********* ** *** **** ***** областного суда - всего в том числе: проектные и 2015 23359,2 - 23359,2 2275,2 - - - - - изыскательские работы год ** строительство 2019 22837 1716530,6 - - 12600 720608,1 1046872,3 857173,5 - - год *** **** ***** 10. Строительство здания 3300 1333 3000 1670,2 1333,2 869,8 5869,8 - - - Киселевского городского ********* * ** **** суда Кемеровской ****** области - всего в том числе проектные и 2017 1333 3000 1670,2 1333,2 869,8 5869,8 - - - изыскательские работы год ********* * ** **** ****** Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск 11. Строительство здания 7000 15000 - 12000 3000 500,7 - - - - Курского областного *** суда - всего в том числе проектные и 2017 15000 - 12000 3000 500,7 - - - - изыскательские работы год *** 12. Реконструкция здания 640 2343 - - - 2343 - - - - Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего в том числе проектные и 2016 2343 - - - 2343 - - - - изыскательские работы год 13. Строительство здания для 960 1196,8 - - 900 296,8 - - - - размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего в том числе проектные и 2016 1196,8 - - 900 296,8 - - - - изыскательские работы год Московский областной суд, г. Красногорск 14. Строительство здания для 8000 34700 - 14700 20000 20000 9763,5 - - - размещения Московского *** **** областного суда - всего в том числе проектные и 2017 34700 - 14700 20000 20000 9763,5 - - - изыскательские работы год *** **** Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск 15. Реконструкция не 887188,7 - 10500 6000 - 70000 409953,7 200000 260735 завершенного ********* ****** ***** строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего в том числе: проектные и 2015 16500 - 10500 6000 - - - - - изыскательские работы год реконструкция 2020 8769,1 870688,7 - - - - 70000 409953,7 200000 260735 год ****** ***** 16. Приобретение и 226198 63350 30100 110000 22748 - - - - реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего в том числе: приобретение 2013 3344,1 55000 55000 - - - - - - - год проектные и 2014 8450 8350 100 - - - - - - изыскательские работы год реконструкция 2016 3344,1 162748 - 30000 110000 22748 - - - - год 17. Приобретение помещений 2014 278,6 10250 - 10250 - - - - - - для размещения Ленинского год районного суда, г. Мурманск Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород 18. Строительство здания для 3296661,3 30000 120761,1 702961,7 1228471,2 1270429 27516,7 - - размещения Нижегородского ********* *** ***** областного суда - всего в том числе: проектные и 2014 150761,1 30000 120761,1 - - - - - - изыскательские работы год строительство 2018 33664,23 3145900,2 - - 702961,7 1228471,2 1270429 27516,7 - - год *** ***** Омский областной суд, г. Омск 19. Строительство здания для 1082294 - 8411,7 2588,3 - 329400,9 300000 342171 429123 размещения Омского ********* ****** областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего в том числе: проектные и 2015 11000 - 8411,7 2588,3 - - - - - изыскательские работы год строительство 2020 14440 1071294 - - - - 329400,9 300000 342171 429123 год ****** Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел 20. Строительство пристройки 80853,2 - 7000 1500 605,5 10000 20000 58454 - к зданию Орловского ********* *** ****** областного суда - всего в том числе: проектные и 2016 2399,2 - 7000 1500 605,5 - - - - изыскательские работы год *** строительство 2019 2110,5 78454 - - - - 10000 20000 58454 - год ****** Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза 21. Строительство здания для 865085,2 - - 13369 15557,2 - 500000 250000 86159 размещения Пензенского ********* областного суда - всего в том числе: проектные и 2016 28926,2 - - 13369 15557,2 - - - - изыскательские работы год строительство 2020 10996,63 836159 - - - - - 500000 250000 86159 год 22. Реконструкция 264902 - - - 2500 6500 126203 129699 - существующего здания с ********* ****** возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего в том числе: проектные и 2017 9000 - - - 2500 6500 - - - изыскательские работы год ****** реконструкция 2019 4485,2 255902 - - - - - 126203 129699 - год Рязанский областной суд, г. Рязань 23. Строительство здания 633349 - - 4200 2864 - 300000 250000 76285 Рязанского областного ********* суда - всего в том числе: проектные и 2016 7064 - - 4200 2864 - - - - изыскательские работы год строительство 2020 11892,46 626285 - - - - - 300000 250000 76285 год Томский областной суд, г. Томск 24. Строительство пристройки 435361 - - - - - 13566 117635 304160 к существующему зданию ********* Томского областного суда - всего в том числе: проектные и 2018 13566 - - - - - 13566 - - изыскательские работы год строительство 2020 4500 421795 - - - - - - 117635 304160 год Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула 25. Строительство здания для 1125529,2 5400 4220 3177,2 232,4 1342,6 14428,6 500000 598071 размещения Тульского ********* ****** областного суда - всего в том числе: проектные и 2018 27458,2 5400 4220 3177,2 232,4 1342,6 14428,6 - - изыскательские работы год ****** строительство 2020 14934,6 1098071 - - - - - - 500000 598071 год Ульяновский областной суд, г. Ульяновск 26. Строительство здания 655905,7 4000 4169 9780 116716 180000 437026 - - Ульяновского областного ********* **** суда - всего в том числе: проектные и 2016 22149 4000 4169 9780 4200 - - - - изыскательские работы год строительство 2019 7345 633756,7 - - - 112516 180000 437026 - - год **** Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль 27. Реконструкция комплекса 11560 27000 - - 2000 12316 7000 12684 - - зданий со строительством ********* ***** пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего в том числе проектные и 2018 27000 - - 2000 12316 7000 12684 - - изыскательские работы год ***** Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург 28. Строительство здания 125245 125245 - - - - - - - Выборгского районного суда, г. Санкт- Петербург, - всего в том числе строительство 2013 10489,9 125245 125245 - - - - - - - год 29. Строительство здания 88589,9 88589,9 - - - - - - - Колпинского районного суда, г. Санкт- Петербург, - всего в том числе строительство 2013 11338,5 88589,9 88589,9 - - - - - - - год 30. Строительство здания 117940,8 117940,8 - - - - - - - Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего в том числе строительство 2013 12404 117940,8 117940,8 - - - - - - - год 31. Строительство корпуса, 376786,4 - 92666,4 235208 59539,4 - - - - пристраиваемого к зданию *** Фрунзенского районного суда, г. Санкт- Петербург, - всего в том числе строительство 2016 3722 376786,4 - 92666,4 235208 59539,4 - - - - год *** 32. Строительство здания 1781750,4 - 508249,3 255799,2 440208,9 367864,9 577493 - - Московского районного ********* **** суда, г. Санкт- Петербург, - всего в том числе: строительство 2019 14832,2 1781750,4 - 508249,3 255799,2 440208,9 367864,9 577493 - - год **** Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар 33. Строительство пристройки 2017 619601 - 238499 273641,8 320584,6 35522,6 - - - к зданию Сыктывкарского год ** *** **** городского суда, ****** г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего в том числе строительство 2017 9268,5 619601 - 238499 273641,8 320584,6 35522,6 - - - год ** *** **** ****** Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск 34. Реконструкция здания 209704 144371 65333 - - - - - - Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего в том числе реконструкция 2014 3631,4 209704 144371 65333 - - - - - - год Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа 35. Строительство здания для 2085393,7 - 916268,8 345989,7 159097,5 - - 271893 834478 размещения Верховного ********* ** ******* Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего в том числе: проектные и 2017 900 - 900 - - - - - - изыскательские работы год строительство 2020 31528,8 2084493,7 - 915368,8 345989,7 159097,5 - - 271893 834478 год ** ******* Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский 36. Комплекс правосудия в 492319,1 - 3000 3267,1 7767,1 55940 136255 168655 177397 г. Петропавловске-Камчат- ********* *** **** ***** ском, корпус 1, блоки 3, ****** 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего в том числе: проектные и 2016 6267,1 - 3000 3267,1 1767,1 - - - - изыскательские работы год *** строительство 2020 7682,1 486052 - - - 6000 55940 136255 168655 177397 год **** ***** ****** Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала 37. Строительство здания для 10080 27000 - 23000 4000 - - - - - размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего в том числе проектные и 2015 27000 - 23000 4000 - - - - - изыскательские работы год Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград 38. Реконструкция здания 249710 37280 134220 78210 - - - - - Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего в том числе реконструкция 2015 3669 249710 37280 134220 78210 - - - - - год Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга 39. Строительство здания для 2298 5420,5 4300 1870 933,3 561 550,9 - - - Малоярославецкого ********* ** *** **** районного суда Калужской ****** области - всего в том числе проектные и 2017 5420,5 4300 1870 933,3 561 550,9 - - - изыскательские работы год ********* ** *** **** ****** Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 40. Строительство здания 140146 2869 54291 216 76290 70433,7 60771 - - Бокситогорского ********* ** **** городского суда Ленинградской области - всего в том числе: проектные и 2015 3085 2869 - 216 - - - - - изыскательские работы год строительство 2019 3102 137061 - 54291 - 76290 70433,7 60771 - - год ** **** 41. Строительство здания для 243327,4 - 5906,4 988 150 - 138444 97839 - размещения Тосненского ********* городского суда Ленинградской области - всего в том числе: проектные и 2016 7044,4 - 5906,4 988 150 - - - - изыскательские работы год строительство 2019 4471,3 236283 - - - - - 138444 97839 - год Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск 42. Строительство здания 668979,7 - 232000 303232,7 233698,8 - - - - Ленинского районного ** *** суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего в том числе строительство 2016 6858 668979,7 - 232000 303232,7 233698,8 - - - - год ** *** 43. Реконструкция 148214 7100 79655,7 29677,6 105789,7 99512,7 - - - не завершенного ** *** **** строительством здания для ****** размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего в том числе: проектные и 2013 7100 7100 - - - - - - - изыскательские работы год реконструкция 2017 3665,8 141114 - 79655,7 29677,6 105789,7 99512,7 - - - год ** *** **** ****** Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород 44. Строительство здания для 181025 18670 27840 20000 87260 141927 16690,5 - - размещения Городецкого ********* ** **** ***** городского суда - всего ****** в том числе строительство 2018 3243,3 181025 18670 27840 20000 87260 141927 16690,5 - - год ** **** ***** ****** Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск 45. Реконструкция здания 31823 22506 9317 - - - - - - Исилькульского районного суда - всего в том числе реконструкция 2014 708,26 31823 22506 9317 - - - - - - год Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону 46. Строительство пристройки 52366 600 28836 27351 24415 - - - - к зданию Неклиновского ** районного суда - всего в том числе: проектные и 2013 600 600 - - - - - - - изыскательские работы год строительство 2016 1008,6 51766 - 28836 27351 24415 - - - - год ** Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск 47. Строительство здания для 1161946,7 - 424437,2 192408,9 151726,8 136190,9 274918,7 113714 - размещения ********* **** Южно-Сахалинского ****** городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего в том числе: проектные и 2018 1835,4 - - - - - 1835,4 - - изыскательские работы год строительство 2019 7780 1160111,3 - 424437,2 192408,9 151726,8 136190,9 273083,3 113714 - год **** ****** Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск 48. Строительство 17800 16900 - 900 483 - - - - 6-этажной пристройки *** к зданию Димитровградского городского суда -всего в том числе: проектные и 2017 900 - - 900 483 - - - - изыскательские работы год *** строительство 2013 4229,4 16900 16900 - - - - - - - год Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск 49. Строительство здания 183641 53210 67040 63391 - - - - - Миасского городского суда - всего в том числе строительство 2015 4125 183641 53210 67040 63391 - - - - - год Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала 50. Строительство здания 30804 30804 - - - - - - - Левашинского районного суда в с. Леваши - всего в том числе строительство 2013 772,2 30804 30804 - - - - - - - год 51. Строительство здания 39239 39239 - - - - - - - Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего в том числе строительство 2013 815 39239 39239 - - - - - - - год 52. Приобретение здания для 2014 483,2 7500 - 7500 - - - - - - размещения год Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент 53. Приобретение здания для 2014 709,6 25000 - 25000 - - - - - - размещения Буйнакского год районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик 54. Строительство пристройки 36431,3 36431,3 - - - - - - - к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего в том числе строительство 2013 год 863 36431,3 36431,3 - - - - - - - Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас 55. Строительство здания 131176 - - - 5978 2989 65616 59582 - Магасского районного суда ********* **** Республики Ингушетия - всего в том числе: проектные и 2017 5978 - - - 5978 2989 - - - изыскательские работы год **** строительство 2019 1918 125198 - - - - - 65616 59582 - год 56. Строительство здания 58056 - - - 2600 780 - 25000 30456 Карабулакского районного ********* **** суда Республики Ингушетия - всего в том числе: проектные и 2017 2600 - - - 2600 780 - - - изыскательские работы год **** строительство 2020 800 55456 - - - - - - 25000 30456 год Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск 57. Строительство здания для 84749 - - - 3970 3176 47830 32949 - размещения Пряжинского ********* **** районного суда - всего в том числе: проектные и 2017 3970 - - - 3970 3176 - - - изыскательские работы год **** строительство 2019 1057,92 80779 - - - - - 47830 32949 - год Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ 58. Строительство здания 69329 - - - 3273 1650 35000 32679 - Алагирского районного ********* **** суда Республики Северная Осетия - Алания - всего в том числе: проектные и 2017 1650 - - - 3273 1650 - - - изыскательские работы год **** строительство 2019 1491,8 67679 - - - - - 35000 32679 - год Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл 59. Строительство здания 326144 - - - 16500 - 96292 99644 113708 Кызылского городского ********* суда Республики Тыва - всего в том числе: проектные и 2016 16500 - - - 16500 - - - - изыскательские работы год строительство 2020 3358,77 309644 - - - - - 96292 99644 113708 год 60. Приобретение здания для 2014 816,9 10000 - 10000 - - - - - - размещения Кызылского год районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный 61. Строительство здания для 114205 - - 3000 981 - - 50000 60224 размещения Гудермесского ********* городского суда - всего в том числе: проектные и 2016 3981 - - 3000 981 - - - - изыскательские работы год строительство 2020 1416 110224 - - - - - - 50000 60224 год 62. Строительство здания для 99775 - - 2000 1458 - - 50000 46317 размещения ********* Урус-Мартановского городского суда - всего в том числе: проектные и 2016 3458 - - 2000 1458 - - - - изыскательские работы год строительство 2020 1240 96317 - - - - - - 50000 46317 год 63. Строительство здания для 86750,5 - - - 2500 1480,5 660,6 50000 32770 размещения Шалинского ********* ****** ***** городского суда - всего в том числе: проектные и 2018 3980,5 - - - 2500 1480,5 660,6 - - изыскательские работы год ****** ***** строительство 2020 1240 82770 - - - - - - 50000 32770 год Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань 64. Строительство здания для 270870 - - 9044 45500 216826 145776 - - размещения Нижнекамского ********* ***** городского суда Республики Татарстан - всего в том числе: проектные и 2016 9044 - - 9044 500 - - - - изыскательские работы год строительство 2018 3923,18 261826 - - - 45000 216826 145776 - - год ***** 65. Строительство Дома 316877,3 - - 11366,3 21963,7 285511 198117 - - правосудия в ********* ***** г. Набережные Челны - всего в том числе: проектные и 2016 11366,3 - - 11366,3 1963,7 - - - - изыскательские работы год строительство 2018 5301,1 305511 - - - 20000 285511 198117 - - год ***** 66. Строительство здания для 78098 - - - 3744 - 75554 - - размещения Чистопольского ********* ******* городского суда Республики Татарстан - всего в том числе: проектные и 2016 3744 - - - 3744 - - - - изыскательские работы год ******* ******* строительство 2019 1280 75554 - - - - - 75554 - - год Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар 67. Строительство здания 2000 1908,2 - - - 1273,8 3733,7 - - - Кропоткинского городского ********* **** суда - всего ****** в том числе проектные и 2017 1908,2 - - - 1273,8 3733,7 - - - изыскательские работы год ********* **** ****** Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток 68. Реконструкция здания 124035,1 - - - 3925 1483,3 70000 50183 - Артемовского городского ********* **** суда со строительством ****** пристройки - всего в том числе: проектные и 2017 3852,1 - - - 3925 1483,3 - - - изыскательские работы год **** ****** реконструкция 2019 2040,1 120183 - - - - - 70000 50183 - год 69. Приобретение здания для 2013 4586,3 75292,4 75292,4 - - - - - - - размещения Уссурийского год районного суда, г. Уссурийск Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь 70. Реконструкция здания 110142,3 - - - 1806,3 806,2 52500 55836 - Ессентукского городского ********* **** суда - всего в том числе: проектные и 2017 1806,3 - - - 1806,3 1806,2 - - - изыскательские работы год **** реконструкция 2019 3300 108336 - - - - - 52500 55836 - год Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск 71. Реконструкция здания 62758 - - - 1945 1268,1 22333 38480 - Ивановского районного ********* **** суда Амурской области, с. Ивановка, - всего в том числе: проектные и 2017 1945 - - - 1945 1268,1 - - - изыскательские работы год **** реконструкция 2019 1482,7 60813 - - - - - 22333 38480 - год Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань 72. Строительство здания для 1800 1739,5 - - - 3670 - - - - управления Судебного ********* департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего в том числе проектные и 2016 1739,5 - - - 3670 - - - - изыскательские работы год ********* 73. Строительство пристройки 33115,2 - - - 1450 - 278,8 15000 16483 к зданию Красноярского ********* районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего в том числе: проектные и 2018 1632,2 - - - 1450 - 278,8 - - изыскательские работы год строительство 2020 500 31483 - - - - - - 15000 16483 год Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск 74. Строительство здания 211457 1783 2967 - 2967 37200 136903,1 69507 - Володарского районного ********* ****** ***** суда, г. Брянск, - всего ** в том числе: проектные и 2016 4750 1783 2967 - 2967 - - - - изыскательские работы год строительство 2019 2826,51 206707 - - - - 37200 136903,1 69507 - год ****** ***** Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир 75. Строительство пристройки 67313 - - - 2495 2495 1996 30000 34818 к зданию Ковровского ********* **** ***** городского суда - всего в том числе: проектные и 2018 2495 - - - 2495 2495 1996 - - изыскательские работы год **** ***** строительство 2020 1782,3 64818 - - - - - - 30000 34818 год Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново 76. Строительство пристройки 53343,9 31500 21843,9 - - - - - - к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего в том числе строительство 2014 1870 53343,9 31500 21843,9 - - - - - - год 77. Строительство пристройки 36255 - - - 1556 - 17292 17407 - к зданию Заволжского ********* районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, ******** - всего в том числе: проектные и 2016 1556 - - - 1556 - - - - изыскательские работы год строительство 2019 841,7 34699 - - - - - 17292 17407 - год Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск 78. Реконструкция здания 4810 13823,6 - - - 15365,9 1773,6 - - - Ангарского городского ********* **** суда со строительством ****** пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего в том числе проектные и 2017 13823,6 - - - 15365,9 1773,6 - - - изыскательские работы год ********* **** ****** Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров 79. Строительство здания 203303,6 - - - 3576,7 3576,6 100000 99727 - Ленинского районного суда ********* **** г. Кирова - всего в том числе: проектные и 2017 3576,6 - - - 3576,7 3576,6 - - - изыскательские работы год **** строительство 2019 4300 199727 - - - - - 100000 99727 - год Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк 80. Строительство здания для 1800 3757,1 - - - 1298 3234 - - - размещения Грязинского ********* ****** городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего в том числе проектные и 2017 3757,1 - - - 1298 3234 - - - изыскательские работы год ********* ****** 81. Приобретение здания для 2016 11060,7 300000 - - - 300000 - - - размещения Советского и год Октябрьского районных судов г. Липецка Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан 82. Приобретение помещений 2013 182,1 7000 7000 - - - - - - - для размещения год Магаданского городского суда Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва 83. Приобретение здания для 2013 3310,5 235089 235089 - - - - - - - размещения год Наро-Фоминского городского суда Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск 84. Приобретение здания для 2014 2657,2 294400 - 294400 - - - - - - размещения Хабаровского год районного суда, г. Хабаровск Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома 85. Приобретение здания для 2015 461,6 4000 - - 4000 - - - - - размещения Островского год районного суда, пос. Судиславль Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск 86. Приобретение здания для 2014 4273 200002 - 200002 - - - - - - размещения Сургутского год районного суда, г. Сургут Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург 87. Строительство здания для 104178 - - - 5600 5600 52480 46098 - размещения Промышленного ********* **** районного суда ****** г. Оренбурга - всего в том числе: проектные и 2017 5600 - - - 5600 5600 - - - изыскательские работы год **** ****** строительство 2019 2391,29 98578 - - - - - 52480 46098 - год Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков 88. Строительство здания для 251077,8 - - - 10355,8 10355,7 - 100000 140722 Псковского районного суда ********* **** и Управления Судебного ****** департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего в том числе: проектные и 2017 10355,8 - - - 10355,8 10355,7 - - - изыскательские работы год **** ****** строительство 2020 3100 240722 - - - - - - 100000 140722 год 89. Строительство здания 106676,9 - - 912,2 1949,7 821,5 - 50000 54105 Островского городского ********* **** суда, г. Остров, - всего ****** в том числе: проектные и 2017 2571,9 - - 912,2 1949,7 821,5 - - - изыскательские работы год **** ****** строительство 2020 1200 104105 - - - - - - 50000 54105 год 90. Строительство здания для 47175,6 - - - 1400,6 - - 20000 25775 размещения Сараевского ********* районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего в том числе: проектные и 2016 1400,6 - - - 1400,6 - - - - изыскательские работы год строительство 2020 640 45775 - - - - - - 20000 25775 год 91. Строительство здания для 67578 - - - 1490 - 30726 35362 - размещения Спасского ********* районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего в том числе: проектные и 2016 1490 - - - 1490 - - - - изыскательские работы год строительство 2019 1312,65 66088 - - - - - 30726 35362 - год Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара 92. Реконструкция 372902 - 13210 3850 7000 198552 254412,1 - - незавершенного ********* ***** строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего в том числе: проектные и 2015 17060 - 13210 3850 - - - - - изыскательские работы год реконструкция 2018 9486,66 355842 - - - 7000 198552 254412,1 - - год ***** 93. Строительство пристройки 379475 - - - 6618 618 1400 200000 171457 к зданию Автозаводского ********* **** районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего в том числе: проектные и 2017 8018 - - - 6618 618 1400 - - изыскательские работы год **** строительство 2020 7282 371457 - - - - - - 200000 171457 год Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов 94. Строительство пристройки 102367 - - - 5015 4990 59810 37567 - к административному ********* **** зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего в том числе: проектные и 2017 4990 - - - 5015 4990 - - - изыскательские работы год **** строительство 2019 1756,5 97377 - - - - - 59810 37567 - год Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург 95. Приобретение здания для 2013 1431 116000 116000 - - - - - - - размещения год Красноуфимского городского суда Свердловской области Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск 96. Строительство здания для 800 - - - - 2612,7 2600 - - - размещения Десногорского ********* **** городского суда ****** Смоленской области - всего в том числе проектные и 2017 - - - - 2612,7 2600 - - - изыскательские работы год ********* **** ****** 97. Строительство здания для 210283,2 - - - 5208 1380 - 150000 55658 размещения Смоленского ********* ***** **** районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего в том числе: проектные и 2017 4625,2 - - - 5208 1380 - - - изыскательские работы год ***** **** строительство 2020 3780 205658 - - - - - - 150000 55658 год Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск 98. Строительство пристройки 1830 380 - - - 380 - - - - со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего в том числе проектные и 2016 380 - - - 380 - - - - изыскательские работы год Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов 99. Строительство здания для 5800 - - - - 6950 6950 - - - размещения Советского, ********* **** Тамбовского районных ****** судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего в том числе проектные и 2017 - - - - 6950 6950 - - - изыскательские работы год ********* **** ****** Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень 100. Строительство здания для 3900 50 - - - 500 - - - - размещения Калининского ********* районного суда г. Тюмени - всего в том числе проектные и 2016 50 - - - 500 - - - - изыскательские работы год ********* Новосибирский областной суд, г. Новосибирск 101. Приобретение и 1814177,9 385927,9 - 1500 12183 - 26568 800000 600182 реконструкция не ********* завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего в том числе: приобретение 2013 11200 385927,9 385927,9 - - - - - - - год проектные и 2018 28068 - - 1500 12183 - 26568 - - изыскательские работы год реконструкция 2020 15200 1400182 - - - - - - 800000 600182 год Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва 102. Строительство Шаховского 73412,3 73412,3 - - - - - - - районного суда, Московская область, Шаховской район, рабочий поселок городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего в том числе строительство 2013 год 1862 73412,3 73412,3 - - - - - - - 103. Дом правосудия с 73888,8 6064,2 6100 6100 5000 - 5000 - 56524 административными ********* помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего в том числе: проектные и 2018 5200,6 - - - 5000 - 5000 - - изыскательские работы год строительство 2020 5323 68688,2 6064,2 6100 6100 - - - - 56524 год Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь 104. Приобретение здания для 2013 1575,5 30000 30000 - - - - - - - размещения Кимрского год городского суда, г. Кимры 105. Приобретение здания для 2013 522 4000 4000 - - - - - - - размещения Спировского год районного суда, пос. Спирово 106. Приобретение здания для 2013 526 7200 7200 - - - - - - - размещения Весьегонского год районного суда, г. Весьегонск 107. Приобретение здания для 2013 627,7 14542,2 14542,2 - - - - - - - размещения год Лихославльского районного суда, г. Лихославль Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород 108. Реконструкция не 464526,5 8220 - 157246,5 206730 295652,8 77910 - - завершенного ********* *** **** ***** строительством здания для ****** размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего в том числе: проектные и 2015 15736,5 8220 - 7516,5 - - - - - изыскательские работы год реконструкция 2018 7201 448790 - - 149730 206730 295652,8 77910 - - год *** **** ***** ****** Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь 109. Приобретение комплекса 2013 3825,3 198126 198126 - - - - - - - зданий для размещения год Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк 110. Строительство здания 2013 6658 341386,5 341386,5 - - - - - - - Арбитражного суда год Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов 111. Приобретение и 631003 310000 - - 1500 3500 5000 150000 166003 реконструкция здания для ********* ****** размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего в том числе: приобретение 2013 5842,4 310000 310000 - - - - - - - год проектные и 2018 5000 - - - 1500 3500 5000 - - изыскательские работы год ****** реконструкция 2020 год 5842,4 316003 - - - - - - 150000 166003 Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь 112. Строительство здания 8000 33600 - - - - - - 17200 16400 Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего в том числе проектные и 2020 33600 - - - - - - 17200 16400 изыскательские работы год Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль 113. Строительство здания 8000 33700 - - - - - - 15500 18200 Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего в том числе проектные и 2020 33700 - - - - - - 15500 18200 изыскательские работы год Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск 114. Строительство здания 1456711 - - 2000 8000 8000 10000 500000 946711 Арбитражного суда ********* **** Архангельской области, ****** г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего в том числе: проектные и 2018 10000 - - 2000 8000 8000 10000 - - изыскательские работы год **** ****** строительство 2020 8944 1446711 - - - - - - 500000 946711 год Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 115. Строительство здания 5901230,2 1246725,1 1481762,1 1550000 1522350,7 801640,1 461112 - - Арбитражного суда ********* *** **** г. Санкт-Петербурга и ****** Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего в том числе строительство 2019 32516,2 5901230,2 1246725,1 1481762,1 1550000 1522350,7 801640,1 461112 - - год *** **** ****** Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград 116. Строительство здания 11000 48000 - - - - - - 20000 28000 Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего в том числе проектные и 2020 48000 - - - - - - 20000 28000 изыскательские работы год Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа 117. Строительство здания 780202,9 - 22000 10780 - - - 263228,2 494974,7 Арбитражного суда ********* ** Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего в том числе: проектные и 2015 год 22000 - 22000 10780 - - - - - изыскательские работы ** строительство 2020 год 11200 758202,9 - - - - - - 263228,2 494974,7 Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир 118. Строительство здания 689287,4 - - - 4000 15000 198087,3 332885,1 152215 Арбитражного суда ********* ****** ***** Владимирской области, г. Владимир, - всего в том числе: проектные и 2018 19000 - - - 4000 15000 12900 - - изыскательские работы год ****** ***** строительство 2020 6864 670287,4 - - - - - 185187,3 332885,1 152215 год Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань 119. Строительство здания 1537801,4 793188,4 - 525090 468287,4 - - - - Арбитражного суда *** Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего в том числе строительство 2016 14412,8 1537801,4 793188,4 - 525090 468287,4 - - - - год *** Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск 120. Строительство здания 8000 22700 - - - - - - 9900 12800 Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего в том числе проектные и 2020 22700 - - - - - - 9900 12800 изыскательские работы год Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске 121. Строительство здания 442061 - - - 2000 8141,6 200000 213801 18260 Третьего арбитражного ********* **** апелляционного суда, ****** г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего в том числе: проектные и 2017 10000 - - - 2000 8141,6 - - - изыскательские работы год **** ****** строительство 2020 3960,7 432061 - - - - - 200000 213801 18260 год Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск 122. Строительство здания 1297705,1 - 24000 - - - 260622,1 584622 428461 Арбитражного суда ********* Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего в том числе: проектные и 2014 24000 - 24000 - - - - - - изыскательские работы год строительство 2020 12489,59 1273705,1 - - - - - 260622,1 584622 428461 год Четвертый арбитражный апелляционный суд в г. Чите 123. Строительство здания 384957 - - - 2000 8000 250000 100000 24957 Четвертого арбитражного ********* ****** апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего в том числе: проектные и 2017 10000 - - - 2000 8000 - - - изыскательские работы год ****** строительство 2020 4573,8 374957 - - - - - 250000 100000 24957 год Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск 124. Строительство здания 811018,3 - - - - - 10700 46060 754258,3 Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего в том числе: проектные и 2019 23700 - - - - - 10700 13000 - изыскательские работы год строительство 2020 5600 787318,3 - - - - - - 33060 754258,3 год Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск 125. Строительство здания 9600 40200 - - - - - - 20000 20200 Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - всего в том числе проектные и 2020 40200 - - - - - - 20000 20200 изыскательские работы год Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан 126. Строительство здания 1900 9200 - - - - - - 3600 5600 Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего в том числе проектные и 2020 9200 - - - - - - 3600 5600 изыскательские работы год Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный 127. Реконструкция здания 2600 11900 - - - - - - 4900 7000 Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего в том числе проектные и 2020 11900 - - - - - - 4900 7000 изыскательские работы год Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар 128. Строительство здания 1323771,3 550000 216317,3 380200 187496,1 - - - - Арбитражного суда *** Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего в том числе строительство 2016 19316,7 1323771,3 550000 216317,3 380200 187496,1 - - - - год *** Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома 129. Приобретение помещений 2015 308,2 13260 - - 13260 - - - - - для Арбитражного суда год Костромской области, г. Кострома Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары 130. Строительство здания 3680 2145 - - 2145 793 792,9 - - - Московского районного ********* **** суда, г. Чебоксары, ****** Чувашская Республика, - всего в том числе проектные и 2017 2145 - - 2145 793 792,9 - - - изыскательские работы год ********* **** ****** Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита 131. Приобретение здания для 2014 776,7 44400 - 44400 - - - - - - размещения Могойтуйского год районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край 132. Приобретение здания для 2015 790,2 75056 - - 75056 - - - - - размещения год Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард 133. Строительство здания 159890 - - 2198 68021,1 156057,5 86420,4 - - Лабытнангского городского ********* *** **** ***** суда, г. Лабытнанги, ****** Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего в том числе: проектные и 2016 2892 - - 2198 1764,1 - - - - изыскательские работы год *** строительство 2019 1995,6 156998 - - - 66257 156057,5 86420,4 - - год **** ***** ****** Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда 134. Строительство здания 32819 - - 2307 30512 - - - - Нюксенского районного суда - всего в том числе: проектные и 2015 2307 - - 2307 - - - - - изыскательские работы год строительство 2016 484,06 30512 - - - 30512 - - - - год 135. Строительство здания 31994 - - 2307 30512 - - - - Кадуйского районного суда - всего в том числе: проектные и 2015 2307 - - 2307 - - - - - изыскательские работы год строительство 2016 484,06 29687 - - - 30512 - - - - год 136. Строительство здания для 342539,3 - - - 7251,3 7251,3 200000 120000 15288 размещения Череповецкого ********* **** городского суда Вологодской области - всего в том числе: проектные и 2017 7251,3 - - - 7251,3 7251,3 - - - изыскательские работы год **** строительство 2020 5719,2 335288 - - - - - 200000 120000 15288 год 137. Реконструкция здания 68090 68090 - - - - - - - Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего в том числе: проектные и 2013 3440 3440 - - - - - - - изыскательские работы год реконструкция 2013 1120 64650 64650 - - - - - - - год 138. Строительство здания для 67980 67980 - - - - - - - размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего в том числе: проектные и 2013 4760 4760 - - - - - - - изыскательские работы год строительство 2013 1000 63220 63220 - - - - - - - год Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул 139. Приобретение и 378421,7 - 184440 5884 2176,7 77209 108712 - - реконструкция здания для ********* размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего в том числе: приобретение 2014 4943,7 184440 - 184440 - - - - - - год проектные и 2016 8060,7 - - 5884 2176,7 - - - - изыскательские работы год реконструкция 2018 5793,36 185921 - - - - 77209 108712 - - год Северо-Кавказский окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону 140. Строительство здания для 1432490,7 - - - 3167 37223 550796 340839,7 500465 размещения ********* ****** Северо-Кавказского окружного военного суда - всего в том числе: проектные и 2017 40390 - - - 3167 37223 - - - изыскательские работы год ****** строительство 2020 14453 1392100,7 - - - - - 550796 340839,7 500465 год Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь 141. Строительство здания для 383950 - - - 9308 14764 196786 121110 41982 размещения Анадырского ********* ****** районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего в том числе: проектные и 2017 24072 - - - 9308 14764 - - - изыскательские работы год ****** строительство 2020 2177 359878 - - - - - 196786 121110 41982 год Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань 142. Приобретение здания 1562000 - - - - 1562000 - - - для размещения Арбитражного суда Поволжского округа - всего в том числе приобретение 2017 14260,9 1562000 - - - - 1562000 - - - год Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск 143. Реконструкция здания 11023 - - - - - - 11023 - Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего в том числе проектные и 2019 11023 - - - - - - 11023 - изыскательские работы год Итого 53808423 5581920 5732498,6 5783944 7060082 8686640,3 9942496,9 8276300 8306100 ********** * ** *** **** ***** в том числе: проектные и 1369049 90326,8 404282,6 173554,3 271065,8 231460,8 122618,7 132100 108200 изыскательские работы * ** *** **** ***** строительство, 52439374 5491593,2 5328216 5610389,7 6789016,2 8455179,5 9819878,2 8144200 8197900 реконструкция, * ** *** **** ***** приобретение __________________ * С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей. ** С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей: на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей; на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей; на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей; на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей; на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал № 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей; не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них: строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в размере 3749 тыс. рублей; строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в размере 336,8 тыс. рублей; строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в размере 550,8 тыс. рублей; строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в размере 2967 тыс. рублей. *** В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.: на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей; на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей; на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей; на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей; на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей; на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей; на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей; на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей. **** В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.: на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей; на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей; на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей; на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей; на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей; на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей; на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей; на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей; на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей; на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей; на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей; на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей; на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - в объеме 618 тыс. рублей; на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей; на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей; на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей; на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей; на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей; на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей; на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей; на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей; на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей; на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей. ***** С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей: на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей; на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей; на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей; на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей; на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей; на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей; на Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей. ****** Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них: Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей; Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей; строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей; строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей; строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей; реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 600 тыс. рублей; строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей; строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей; строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 380 тыс. рублей; строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей; реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей; строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей; строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей; строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей; строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей; строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей; строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей; реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей; строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей; реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей; реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей; комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3,4,6,9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей. ******* Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей, из них: строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей; строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей. ******** В соответствии с Федеральным законом "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Указанные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда. ********* С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований. ********** В соответствии с параметрами федерального бюджета. 5. В приложении № 7 к указанной Программе: а) в позиции, касающейся всего по Программе: цифры "88199,6*", "12107,12", "12773,08" и "13536,31" заменить соответственно цифрами "82160,42*", "12576,54*", "10952,93" и "11075,14"; в субпозиции, касающейся капитальных вложений (бюджетные инвестиции), цифры "67848,38*", "10331,46", "10946,23" и "11729,89" заменить соответственно цифрами "61809,16*", "10806,6*", "9132,82" и "9256,26"; в субпозиции "прочие нужды" цифры "20351,16", "1775,66", "1826,85" и "1806,42" заменить соответственно цифрами "20351,26", "1769,94", "1820,11" и "1818,88"; б) в разделе I: в позиции "Всего" цифры "304,53", "286,09" и "258,08" заменить соответственно цифрами "302,7", "282,7" и "263,3"; в позиции, касающейся информатизации судебной системы, цифры "304,53", "286,09" и "258,08" заменить соответственно цифрами "302,7", "282,7" и "263,3"; в субпозиции, касающейся информатизации Верховного Суда Российской Федерации, цифры "28,43", "29,99" и "31,78" заменить соответственно цифрами "26,6", "26,6" и "37"; в) в разделе II: в позиции "Всего" цифры "70491,11*", "11004,05", "11685,05" и "12452,39" заменить соответственно цифрами "64448,98*", "11480,29*", "9873,68" и "9975,62"; в позиции, касающейся строительства, реконструкции или приобретения зданий (капитальные вложения), цифры "63890,04*", "10035,17", "10649" и "11431,58" заменить соответственно цифрами "57850,81*", "10511,41*", "8837,63" и "8954,81"; в субпозиции, касающейся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "56606,35*", "9466,26", "10087,67" и "10782,87" заменить соответственно цифрами "50567,12*", "9942,5*", "8276,3" и "8306,1"; в позиции, касающейся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды), цифры "3076,4" и "523,77" заменить соответственно цифрами "3076,5" и "523,68"; в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "2817,53" заменить цифрами "2817,62"; г) в разделе III в позиции "Всего" цифры "2290,1" и "264,9" заменить соответственно цифрами "2290,14" и "264,93"; д) в разделе IV: в позиции "Всего" цифры "538,54", "541,94" и "545,84" заменить соответственно цифрами "533,55", "536,55" и "556,22"; в позиции, касающейся Верховного Суда Российской Федерации, цифры "94,74", "95,14" и "99,04" заменить соответственно цифрами "89,75", "89,75" и "109,42"; в субпозиции, касающейся судей (капитальные вложения), цифры "16,99", "17,93" и "19,01" заменить соответственно цифрами "15,89", "15,89" и "22,15"; в субпозиции, касающейся работников аппарата суда (прочие нужды), цифры "77,75", "77,21" и "80,03" заменить соответственно цифрами "73,86", "73,86" и "87,27"; е) сноску после слов "на начало 2017 года," дополнить словами "подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года,". 6. Приложение № 8 к указанной Программе изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 3 октября 2018 г. № 1186) ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ----------------------|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|---------- | 2013 - 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | годы - всего| год | год | год | год | год | год | год | год ----------------------|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|---------- Всего по Программе 82160,42 10000 9454,79 9354,28 11725,25 12999,19 12576,54 10952,93 11075,14 * * * * * * из них: Конституционный 37,07 37,07 - - - - - - - Суд Российской Федерации Верховный Суд 773,65 34,85 64,4 67,86 111,07 116,35 116,35 116,35 146,42 Российской Федерации Высший 4324,4 4324,4 - - - - - - - Арбитражный Суд Российской Федерации Судебный 67169,72 4267,01 8779,96 8208,37 10323,14 11753,2 10922 9238,8 9238,8 департамент при * * * * Верховном Суде Российской Федерации Минэкономразвития 1,38 1,38 - - - - - - - России Минюст России 5772,3 870,76 195,07 693,73 751,5 710,53 901,34 950,91 1027,79 * * * ФССП России 4081,9 464,53 415,37 384,32 539,55 419,11 636,85 646,87 662,13 * * * Государственные 61809,16 6544,68 6610,93 6955,23 8563,78 9916,58 10806,6 9132,82 9256,26 капитальные * * * * * * вложения - всего из них: Верховный Суд 122,35 13,01 11,84 12,27 15,41 15,89 15,89 15,89 22,15 Российской Федерации Высший 3520,6 3520,6 - - - - - - - Арбитражный Суд Российской Федерации Судебный 54123,82 2678,62 6331,4 6371,64 7682,08 9258,84 10221,8 8555,6 8585,4 департамент при * * * * * Верховном Суде Российской Федерации Минюст России 1484,43 38,07 13,96 338,51 512,59 367,53 162,06 144,46 236,58 * * * * ФССП России 2557,96 294,38 253,73 232,81 353,7 274,32 406,85 416,87 412,13 * * * Прочие нужды - всего 20351,26 3455,32 2843,87 2399,05 3161,48 3082,61 1769,94 1820,11 1818,88 из них: Конституционный 37,07 37,07 - - - - - - - Суд Российской Федерации Верховный Суд 651,3 21,84 52,56 55,59 95,66 100,46 100,46 100,46 124,27 Российской Федерации Высший 803,8 803,8 - - - - - - - Арбитражный Суд Российской Федерации Судебный 13045,9 1588,39 2448,56 1836,73 2641,06 2494,36 700,2 683,2 653,4 департамент при * Верховном Суде Российской Федерации Минэкономразвития 1,38 1,38 - - - - - - - России Минюст России 4287,87 832,69 181,11 355,22 238,91 343 739,28 806,45 791,21 ФССП России 1523,94 170,15 161,64 151,51 185,85 144,79 230 230 250 _________________ * С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в объеме 338513,1 тыс. рублей.". _____________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
