Расширенный поиск

Постановление администрации Воронежской области от 12.04.1994 № 482

 



                 Администрация Воронежской области
                                 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


    от 12.04.1994  N 482  

                                    Утратилo силу - Постановление
                                 администрации Воронежской области
                                        от 22.03.95 г. N 298      
       
       О порядке заключения контрактов (договоров подряда),
 ценообразования и регулирования стоимости строительных объектов,
                     финансируемых из бюджета

             
    В   целях  повышения   экономической   заинтересованности     и       
ответственности  участников  инвестиционного  процесса,  укрепления  
договорной  дисциплины,  эффективного  использования      ресурсов,  
создания    единых    условий    определения   стоимости   объектов   
строительства,  финансируемых  из  бюджета,  а  также регулирования 
стоимости  на  местные  строительные  материалы,  работы  и услуги, 

                      П О С Т А Н О В Л Я Ю:

    1. Утвердить  разработанные  комитетом  по  экономике и центром 
ценообразования в строительстве:
    1.1. "Порядок  заключения государственных контрактов (договоров 
подряда)"  и  типовой  "Государственный  контракт" на строительство 
объектов в Воронежской области, финансируемых из Республиканского и 
областного  бюджетов  (приложение  NI  и  N2).      
    1.2.  Единый   порядок   формирования   договорной    стоимости         
строительства  в текущем уровне цен  по объектам, финансируемым  из     
бюджета (приложение  N З).          
    1.З. Порядок  определения, согласования  и внесения изменений в 
стоимость  местных  строительных  материалов, а также конструкций и 
изделий,   выпускаемых   в   области   предприятиями   всех    форм   
собственности (приложение N 4).
    2.   Департаменту   строительства   ежемесячно   до   25  числа  
рассматривать  и утверждать  подготовленные центром ценообразования 
в  строительстве  и  согласованные  с  хозяйственными   структурами     
индексы   по   видам   работ   в   строительстве,   средний  индекс  
на  строительно-монтажные работы по области, перечень  строительных   
материалов,  конструкций  и  изделий,  на  которые  устанавливается       
регулируемый  уровень  цен.          
    З.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя  главы  администрации   области  Бутырина  В.М.  


           
Глава администрации                    А. Ковалев


                                                      
Приложение N 1
утверждено
постановлением 
главы администрации 
Воронежской области
от 12.04.1994  N 482                                                    


                            П О Р Я Д О К
          заключения Государственных контрактов (договоров
     подряда) на строительство объектов в Воронежской области,
      финансируемых из Республиканского и областного бюджетов

                        1. Общие положения.

    1.  Объекты, строящиеся  на территории области  за счет средств   
республиканского  и  областного  бюджетов  включаются   в  перечень 
госнужд  республиканского  и  областного  значения.     
    2. При   осуществлении   нового   строительства, реконструкции,       
расширения,  технического  перевооружения,  объектов  включенных  в
перечень   госнужд    предметом   договора   подряда   может   быть 
строительство  и  ввод  в  действие  производственных  мощностей  и 
объектов,     а     также     производство     отдельных      видов 
строительно-монтажных  работ   и   услуг,  пусконаладочных   работ,   
выполнение   проектных,  изыскательских,   научно-исследовательских                   
и опытно-конструкторских работ.           
    При этом может заключаться единый проектно-строительный договор 
подряда  на  проектирование,  строительство  и  ввод в эксплуатацию     
производственных  мощностей  и  объектов  (под ключ).  
    З. Государственным   заказчиком   по   строительству   объектов         
госнужд,  строящихся   на   территории  области,  финансируемых  из 
областного   бюджета,   а   также   по  поручению  Правительства  и  
Министерств Российской Федерации, финансируемых из республиканского  
бюджета, выступает администрация области.
    В   соответствии  с  планом  социально-экономического  развития  
области   администрация  принимает  решение  по  перечню  объектов,  
подлежащих   строительству,   сроки   их  возведения  и  определяет  
источники финансирования.
    Заказчик  может  передать  право управления договором подряда с 
его  стороны  другому  юридическому  лицу,  специализирующемуся  на  
выполнении  такого  вида работ, либо администрации района, по месту 
его  строительства,  которые  являются  доверенным лицом заказчика, 
действуют от его вмени  и представляют его интересы в течение всего 
инвестиционного    цикла.   Имущественную   ответственность   перед   
подрядчиком    за    неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   
обязательств  по  договору  подряда  в любом случае несет заказчик. 
    4.     Подрядчиками     могут    быть    строительно-монтажные,    
проектно-строительные    и   другие   организации   и   предприятия   
независимо  от  форм собственности, а также организации-посредники, 
принимающие    на    себя    функции    по    координации    работ,    
зарегистрированные    и   получившие   лицензию   на   строительную   
деятельность  в  установленном  законодательством   порядке.    
    Подрядчик  может  по  согласованию  с заказчиком привлекать для 
выполнения  комплекса или отдельных видов работ  другие организации  
субподрядчики, заключая с  ними договоры субподряда. В этом  случае  
ответственность перед заказчиком за выполнение всех работ  в сроки,  
предусмотренные  договором   подряда,  и   с  надлежащим  качеством         
принимает  на  себя  подрядчик.        
    В  этих  условиях  подрядчик будет выступать перед заказчиком в 
качестве  генерального  подрядчика,  а  перед  субподрядчиками  - в 
качестве заказчика.
                  
    5.  Основным  правовым документом, регулирующим взаимоотношения 
заказчика  и  подрядчика,  является  договор  подряда.    
                  
    Договорные   отношения   строятся   на   основе   экономической   
самостоятельности   и  независимости  заказчика  и  подрядчика,  их  
волеизъявления в рамках правового регулирования.
    По  договору  подряда подрядчик принимает на себя обязательство 
выполнить  своими  или  привлеченными силами и средствами работы по 
возведению   объекта,   в   соответствии   с  условиями   договора,           
а  заказчик-предоставить  подрядчику  строительную  площадку   либо   
обеспечить фронт работ, принять работы и оплатить их. 
    6.   Договорная   документация  состоит  из  договора  подряда,  
оформленного  в  соответствии  с  действующим  законодательством, и 
приложений, являющихся  его  неотъемлемой  частью.      
    Приложения включают необходимые пояснения и уточнения положений 
договора.  Ими,  как  правило, являются различные графики, расчеты, 
как-то:  передачи  проектной  и  технической документации, передачи 
оборудования,   материалов   и   изделий,  оказание  услуг, расчеты  
возможного  увеличения  или  уменьшения  стоимости  строительства и 
другие материалы.
    Перечень     и     содержание     приложений    устанавливаются    
договаривающимися  сторонами  при  заключении  договора.    

                       II. Преддоговорная работа

    1.  Государственный  заказчик,либо  его представители размещают 
заказы  на  вновь  начинаемое  строительство  на конкурсной основе, 
включая проведение подрядных торгов.
    2. Основными участниками подрядных торгов являются:
    -  заказчик  - организатор торгов, областной тендерный комитет, 
утвержденный   постановлением   главы   администрации   области  от  
09.11.93г.  N  710,  а  также  претенденты на заключение подрядного 
контракта.
    З.  До представления объекта на тендерные торги заказчик обязан 
подготовить  и  представить  организатору  торгов:      
    а) При  имеющейся проектно-сметной документации:
    -  утвержденный акт отвода земельного участка под строительство 
объекта  и  согласованные  схемы  трасс,  внешних  сетей;   
    -  архитектурно-планировочное  задание и технические условия на 
подключение к внешним сетям;
    -  полный комплект разработанной проектно-сметной документации; 
    - смету, либо сметно-финансовый расчет.
    б) При отсутствии разработанной проектно-сметной документации:
    -  утвержденный акт отвода земельного участка под строительство 
объекта  и  согласованные  схемы  трасс,  внешних  сетей;   
    -  архитектурно-планировочное задание и технические условия  на 
подключение к внешним сетям;
    -   паспорт  типового  проекта,  либо  бланк  типового  проекта  
объекта, выставляемого на тендер;
    -  расчет  стоимости объекта по укрупненным показателям базовой 
стоимости  на  виды  работ  (УПБС ВР).       
    Кроме вышеуказанных документов, заказчик в соответствии со СНИП 
01.04.03-85  определяет  ориентировочные  сроки  проектирования   и  
строительства объекта.
    4.  Подрядные  торги  проводятся в соответствии с "Положением о 
подрядных    торгах    в    Российской   Федерации",   утвержденным   
распоряжением   Государственного   комитета    РФ   по   управлению   
госимуществом,   и   Государственного   комитета   РФ  по  вопросам  
архитектуры  и  строительства  от  13  апреля 1993 г. N 660-р/18-7. 
    5.  За  2 месяца до начала торгов заказчик самостоятельно, либо 
через  организаторов   торгов  дает  информацию  в  печать,  а  при         
необходимости  оповещает  претендентов - подрядчиков уведомлением о 
представлении  объекта  на конкурс либо подрядные торги. По запросу 
претендента    (оферента)   заказчик   выдает   ему   предпроектную   
документацию, указанную в п.З.
                           
                       III. Договор подряда.
                 
    1.   По   представлению   тендерного  комитета  государственный  
заказчик   принимает   решение  о  заключении  контракта  (договора  
подряда)  с  подрядной  организацией-победителем  тендерных торгов. 
    В решении Государственного заказчика оговаривается:
    - полное наименование объекта и адрес его строительства;
    - договорная цена (тендерная цена без индексации);
    - дата начала и окончания строительства объекта,
    -  наименование  организаций,  на  которые  возлагаются функции 
заказчика и подрядчика.
    2.  Проработка  содержания  конкретного  договора  сводится,  в  
конечном  счете   к  формулированию  и  согласованию  его  условий,  
отраженных в конкретных статьях.
    Перечень основных статей договора подряда:
    -  полное  название  сторон договора - заказчика и подрядчика с 
указанием  их  реквизитов,  наименование  предмета  договора;   
    - предмет договора - изложение задания заказчика  в общей форме 
в  тексте  договора  и  детализировано  в приложениях;        
    - стоимость  работ   договора;
    - сроки начала и завершения работ по договору;
    - порядок и условия расчетов и платежей;
    - обязательства сторон по договору;
    - производство работ;
    - приемка работ;
    - поручительства и гарантии по договору;
    -  меры ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств;
    - условия и порядок расторжения договора подряда.
    По договоренности сторон статьи договора могут быть дополнены и 
изменены,    исходя   из   специфики   строящегося   объекта,   его   
месторасположения и других условий.
    В существующей  практике проект договора готовит и представляет 
заказчику      подрядчик.      
    3.  Предметом  договора  подряда между заказчиком и подрядчиком 
может   быть   законченный   строительством   и   подготовленный  к  
эксплуатации  объект  либо  определенный  этап  работ.    


                            Стоимость работ

    1. Стоимость предмета договора определяется на основе свободной 
(договорной) цены на строительную продукцию.
    Договорная  цена  на  строительство  определяется  на основании 
согласованной  открытой  договорной  цены,  рассчитанной  в  ценах,  
введенных   с   1   января   1991г.,   и   коэффициента  (индекса),  
Регистрируемого  на  соответствующий период центром ценообразования 
в строительстве (ЦДС).
    2.  При  составлении  ведомости  договорной  цены  Подрядчик по 
согласованию  с  Заказчиком может включать дополнительные средства, 
позволяющие   компенсировать   дополнительные  затраты  Подрядчика,  
вызываемые    инфляционными   процессами,   если   они   обоснованы   
соответствующими документами.
    З.  Договорная  цена  по  типовым объектам и объектам со сроком 
строительства до одного года является окончательной и пересмотру не 
подлежит.
    4.  В  процессе  строительства  нетиповых  объектов  со  сроком  
строительства  от  1  года  до 2 лет Подрядчик обязан своевременно, 
т.е.  сразу  по обнаружению и до начала выполнения работ, письменно 
предупредить  Заказчика  о возможном значительном удорожании работ. 
    Если  Подрядчик   своевременно  не  уведомит  Заказчика об этих 
обстоятельствах,   он   не   вправе   рассчитывать   на  возмещение  
дополнительных  затрат, как и в случае, когда Заказчик не согласует 
такое  удорожание.
    5.   По  пусковым комплексам и объектам со сроком строительства 
более  двух  лет  общая  договорная цена остается открытой до даты, 
отстоящей  за  12  месяцев  до  конца  строительства.    
    В  таких  случаях  для  промежуточных  расчетов  служат годовые 
ведомости   договорных   цен,   устанавливаемые   на   каждый   год   
строительства.
    Подготовка  годовых  ведомостей  договорных  цен  и передача их 
Заказчику  на согласование осуществляется Подрядчиком за 45 дней до 
начала  года  на  основании   графиков  строительства.    
    6.   Расчеты  по  накладным  расходам  и  плановым  накоплениям  
производятся на основе рекомендаций Госстроя России для конкретных  
объектов  и  работ  при  согласовании  ведомости  договорной  цены.  
    7.  Размер  прочих  затрат и затрат, относящихся к деятельности 
Подрядчика,  резерва  средств  на непредвиденные работы принимается 
согласно  расчету  по  методике  Рекомендаций  Госстроя  России.  
    8. Предусмотренная Договором стоимость строительства может быть 
изменена в следующих случаях:
    -   при  внесении  по  предложению  Заказчика  и  при  согласия  
Подрядчика  изменений  в  объемы  и  содержание  работ;    
    -   при   изменении  номенклатуры  материалов  и  оборудования,  
поставляемых Заказчиком;
    -   в   связи   с  текущим  значительным  изменением  стоимости  
строительных  материалов,  конструкций  и  оборудования,  тарифов и 
оплаты труда;
    -  при остановке работ по причинам, зависящим от 3аказчика, или 
в   связи   с  обстоятельствами  непреодолимой  силы,  при  условии  
выполнения  Подрядчиком  своих  обязательств по сохранности объекта 
и требований по безопасности ведения работ;
    - при изменении законодательства в период выполнения договора.
    9.  Все уточнения и изменения открытой договорной цены, а также 
в  случаях,  предусмотренных  Договором  и твердой договорной цены, 
оформляются протоколами-соглашениями.
                                

                      Сроки выполнения работ
                
    
    1.   Сроки   выполнения   работ  и  сроки  начала  и  окончания  
строительства   объектов   определяются   графиком   строительства,   
разработанным   с   учетом  норм  продолжительности  строительства,  
определенных    строительными    нормами   и   правилами   -   СНИП   
1.04.0З-85(ЗИД,ст.10).

    2.  Начало  и  окончание выполнения работ указываются в графике 
строительства  этапов  работ и финансирования календарными датами. 
    З.    Дата    начала   строительства,   указанная   в   графике   
строительства,  считается  фактической  датой начала строительства, 
если  к  этому  времени  была  передана по акту площадка или трасса 
строительства.
    Значительная   задержка   по   вине   Заказчика   срока  начала  
строительства  против установленного графиком дает право Подрядчику 
предъявить   Заказчику   дополнительную   смету  с  соответствующим  
обоснованием возникающих затрат.
    4. Датой окончания строительства считается дата подписания акта 
приемки   в   эксплуатацию  законченного  строительством  пускового  
комплекса,  объекта  или   законченных  работ  по этапу.   
    5.   В  случае,  когда  в  ходе  производства  работ  возникает  
необходимость  внести  изменения  в документацию договора по срокам 
выполнения  работ,  в  том  числе  и  досрочное окончание работы по 
договору,  они совершаются по соглашению сторон в письменной форме, 
и  в  зависимости  от  значимости  этих изменений могут оформляться 
дополнительным соглашением.


                   Порядок и условия расчета платежей

                 
    1.  Порядок и сроки приемки выполненных работ и расчетов за них 
в  процессе  строительства,  а также при полном завершении работ по 
договору подряда, сроки устранения подрядчиком полученных замечаний 
от заказчика по качеству выполненных работ и окончательных расчетов 
заказчика  с  подрядчиком  устанавливаются  в  договоре  подряда по 
соглашению сторон.
    Расчеты  могут  осуществляться; по конструктивным элементам, за 
выполнение  отдельных работ и услуг, по этапам  и  после завершения 
всех работ по договору.
    2.   Заказчик   по   графику   строительства   этапов  работ  и  
финансирования   перечисляет  Подрядчику  за  10  дней,  по  срокам  
графика,  стоимость отдельных видов работ, услуг, этапов в качестве 
авансирования.
    По окончанию работ конкретного этапа Подрядчик составляет отчет 
с приложением необходимых документов.
    З.  В случае нарушения сроков финансирования и сдачи конкретных 
работ  по  графику  в  Договоре  должны быть предусмотрены штрафные 
санкции к обеим сторонам.
    4.   Финансирование   в   базисной  цене  199I  года  с  учетом  
конкретного  индекса  по  этапам  работ  производится  непрерывно в 
размере 95% стоимости объекта.
    5.  Окончательный расчет  Заказчик производит на основании акта 
сдачи-приемки   объекта  в  течение  10  дней  после  получения  от  
Подрядчика следующих документов:
    а) счета Подрядчика в трех экземплярах;
    б)  окончательного  отчета  о выполнении работ с указанием сумм 
промежуточных  платежей  и  полученных  авансов;      
    в)  комплекта  исполнительной документации, включая сертификаты 
на  материалы,  акты  проверки  скрытых  работ,  акты  испытаний  и  
лабораторных  проверок, справки о соответствии выполненных работ их 
техническим  условиям,  стандартам  и  проектной  документации.  


                      Обязательства Подрядчика

                  
    1.   Выполнить  строительство  этапа объекта и ввод мощностей в 
пределах  договорной  цены  и  сдать  их  Заказчику  в  сроки  и на 
условиях, определенных настоящим Договором.
    Организовать  надлежащим образом производство работ на объектах 
строительства  как  своим персоналом, так и привлекаемым персоналом 
субподрядчиков и поставщиков.
    2.  Устранить  все недостатки, выявленные при строительстве и в 
процессе  сдачи-приемки  объекта,  а также в период его гарантийной 
эксплуатации.
    З.  Принять  все  меры к обеспечению сохранности вверенного ему 
Заказчиком имущества и нести за него имущественную ответственность. 
    4.  Выполнить на территории строительной площадки все временные 
сооружения  и  коммуникации,  необходимые  для  выполнения работ по 
настоящему Договору.
    5.  Поставить  на  условиях  франко-строительная  площадка  все  
необходимые  для  выполнения работ материалы, конструкции, изделия, 
комплектующие  и  вспомогательные материалы,  строительную технику. 
Осуществить  за  свой  счет  их приемку, разгрузку, складирование и 
охрану.
    6.  Осуществить  разгрузку,  приемку  по  акту,  складирование,  
хранение и подачу для производства работ поставляемых Заказчиком на 
строительную  площадку материалов и оборудования, согласно перечню, 
являющихся собственностью Заказчика.
    7.   Обеспечить   соблюдение  общего  порядка  на  строительной  
площадке,   выполнение   необходимых  противопожарных  мероприятий,  
мероприятий  по  технике  безопасности  и охране окружающей среды в 
период выполнения работ. Установить освещение и обозначение объекта 
строительства   и   строительной   площадки.   Осуществить   охрану   
стройплощадки.
    8. Организовать необходимые испытания и проверки качественных и 
прочностных   характеристик  применяемых  материалов,  заготовок  и  
конструкций.
    9.   Информировать   Заказчика   о   привлечении   субподрядных   
организаций и поставщиков. При этом Подрядчик несет ответственность 
перед  Заказчиком  за  надлежащее  исполнение  субподрядчиками  или  
поставщиками   порученных   им   работ   по   настоящему  Договору.  
    Заказчик  вправе  обоснованно отказать Подрядчику в привлечении 
последним  определенной  субподрядной  организации  или поставщика. 
    10.  Подготовить  и  представить  Заказчику  до начала работ на 
объекте  ведомость  договорной  цены,  график  производства работ и 
перечень   дополнительных  конкретных  обязательств  Заказчика,  не  
противоречащих настоящему Договору.
    11.Выполнение  в  полном объеме своих обязательств, указанных в 
других статьях Договора.
                          
 
                       Обязанности Заказчика

                  
    1.  Передать  Подрядчику  по акту 4 экземпляра общестроительных 
чертежей  и  5  экземпляров  чертежей  по  специальным  работам.  
    Одновременно  передаются ведомость и график поставки материалов 
и  оборудования,  поставляемых  Заказчиком,  а  также  документы по 
отводу  земельного  участка,  разрешения  и  согласования на работы 
вблизи  действующих коммуникаций и на места присоединения временных 
инженерных сетей.
    2.  Передать  по акту Подрядчику в сроки, определенные графиком 
строительства  объектов строительную площадку, пригодную для начала 
работ,  предусмотренных  договорной  ценой,  а  также геодезическую 
разбивку   осей   объекта,  координат  и  высотных  отметок.   
    З. Обеспечить по требованию Подрядчика рассмотрение вопросов по 
проекту  в  З-дневный  срок  и  принятие решения по ним в сроки, не 
влияющие на ход строительства.
    4.  Поставить  сырье, эксплуатационные материалы, комплектующие 
изделия,  оборудование,  а  также обеспечить необходимым персоналом 
работы  по  достижении  совместно  с  Подрядчиком начального уровня 
освоения проектной мощности.
    5.    Произвести    сборку    крупногабаритного   оборудования,   
поставляемого  отдельными  частями,  если  эти работы не включены в 
ведомость договорной цены.
    6.  Произвести  приемку  и  оплату работ в порядке определенном 
условиями  настоящего  Договора,  а  также  выполнение  всех  своих  
обязательств,  указанных  в  других  статьях  Договора.    


                        Производство работ

                  
    1.   По  каждому  объекту  и  работам,  определенным  настоящим  
Договором,   совместным   распоряжением   Заказчика   и  подрядчика  
устанавливаются  конкретные лица (инженер технадзора, производитель 
работ)   и   их   заместители,  несущие  с  каждой  стороны  полную  
ответственность  за  выполнение  работ  на  данном объекте.   
    Указанным  распоряжением определяются также основные полномочия 
ответственных лиц.
    2.   Подрядчиком   на   объекте  строительства  ведется  журнал  
производства  работ  с  момента  начала  работ  и до их завершения. 
    З. Журнал производства работ должен в частности фиксировать:
    даты  начала,  окончания  и  объемы  основных  работ  (земляные  
работы,   основания   и  фундаменты,  поэтажные  этапы,  сдача  под  
выполнение специальных  и  отделочных  работ);       
    погодные условия;
    поставку материалов (поставщик, объем);
    замечания по качеству работ и применяемых материалов;
    записи   актируемых   событий   (сдача-приемка  скрытых  работ,  
испытания  материалов  и  конструкций,  выход из строя строительной 
техники, перебои  в  обеспечении  энергоресурсами).     
    4.   Все  изменения  и  дополнения  в  ходе  работ  оформляются  
протоколом-соглашением   Заказчика  и  Подрядчика  с  одновременным  
принятием  решения  по  оплате   этих  изменений  и  дополнений.  
    Осуществление изменений и дополнений в натуре может быть начато 
только  при наличии вышеуказанного протокола-соглашения, независимо 
от  того,  по  чьей  инициативе  они  исходили.     
    5.  Подрядчик  самостоятельно  организует производство работ на 
объекте  по  своим  планам  и  графикам,  увязанным  с датой начала 
строительства,    датами   выполнения   предусмотренных   Договором   
промежуточных  этапов  и  датой  окончательной  сдачи  объекта.  
    6.  Вопросы  согласования  порядка  ведения  работ на объекте с 
органами   государственного  надзора  и  его  соблюдения,  а  также  
обеспечения   общего  порядка  на  строительной  площадке  являются  
обязанностью Подрядчика.
    7.  Отвод  земельных  участков  для  складирования материалов и 
подъездных  путей  вне  строительной площадки является обязанностью 
Заказчика.
    Подрядчик   обязан   обеспечить  использование  этих  земельных  
участков  строго  на  условиях,  на  которых  они  предоставлены.  
    8.   Присоединение   инженерных  сетей  объекта  к  действующим  
коммуникациям   осуществляет  Подрядчик.     
    Заказчик  несет  ответственность  за  соответствие  выданных им 
технических условий на присоединение фактическим условиям к моменту 
выполнения работы.
    Подрядчик   несет  ответственность  за  выполнение  технических  
Условий  на  присоединение  в объеме работ, включенных в договорную 
цену.
    9.  Заказчик  в  процессе  выполнения  работ  вправе  давать  в  
письменной  форме  распоряжения  Подрядчику  в  отношении  вывоза с 
площадки   строительства   любых   материалов,  не  соответствующих  
условиям  Договора, замены обнаруженных некачественных материалов и 
устранения  дефектов,  несмотря  на  ранее проведенные проверки или 
испытания и оплату.
    Подрядчик  обязан  за  свой  счет  и своими силами и средствами 
выполнить  любое  из  этих  распоряжений  Заказчика.     
    10.  Заказчик  вправе  во всякое время проверять ход и качество 
работ,  не  вмешиваясь  в  хозяйственную  деятельность  Подрядчика.  
Контролю  подлежат  работы,  применяемые  материалы и комплектующие 
изделия.
    11.  Материалы, изделия и конструкции, не имеющие сертификатов, 
технических  паспортов, а также имеющие технические характеристики, 
не  удовлетворяющие  требованию  проекта,  или  характеристики,  не  
подтвержденные   испытанием,   подлежат  немедленному  удалению  со  
стройплощадки Подрядчиком.
    В   случае,   если   они   поставлены    Заказчиком,   удаление   
производится за его спет.
    I2.  Перечень  скрытых работ, подлежащих промежуточной приемке, 
принимается  в  соответствии  со  СНИП  З.О1.01-83).     
                
    13.  В  случае, когда Заказчик обнаружил несоответствие скрытых 
работ проекту или техническим условиям, и в случаях, когда Заказчик 
не  приглашался  на  освидетельствование, все расходы Подрядчика по 
вскрытию   и   повторному  закрытию  осуществляются  за  его  счет.  

                    
                       Сдача и приемка работ

                
    1.  Сдача-приемка законченных строительством объектов, пусковых 
комплексов  или  этапов  осуществляется  строго  в составе и объеме 
работ, предусмотренных проектом.
    2.   Сдача-приемка   законченных  строительством  объектов,  не  
предусмотренных  пусковыми комплексами, может быть осуществлена при 
согласии Заказчика.
    З.  Сдача  и  приемка  в эксплуатацию предприятий и учреждений, 
расположенных  во встроенно-пристр6енных помещениях, осуществляется 
отдельным актом.
    4.   Состав   приемочных   комиссий   для   предварительной   и   
окончательной  приемки  объекта  (пускового  комплекса)  определяет  
Заказчик  в  соответствии  с  его  назначением  и по согласованию с 
органами власти.
    5.  Комплект  исполнительной  документации, акты скрытых работ, 
результаты  испытаний  материалов,  конструкций,  инженерных сетей, 
оборудования,  справки  органов  государственного  надзора  и др. в 
соответствии  с  перечнем,  определенным  строительными  нормами  и  
правилами,  Подрядчик представляет для проверки Заказчику за 5 дней 
до  заявленной  даты  окончательной  сдачи  объекта.     
    Паспорта  на  оборудование и механизмы, акты о приемке зданий и 
сооружений,  смонтированного  оборудования,  составленные  рабочими  
(предварительными)   Комиссиями,  акты  о  приемке  в  эксплуатацию  
зданий,  сооружений  и  помещений, представляются  подрядчиком.  
    6.  Заказчик  вправе  перенести  дату  приемки  объекта на срок 
задержки  представления  Подрядчиком  исполнительной  документации.  

                                     
                             Гарантии

                 
    1. Подрядчик гарантирует, что завершенный строительством объект 
к  моменту принятия в эксплуатацию будет отвечать условиям Договора 
и  действующим  строительным  нормам  и  правилам  и не будет иметь 
недостатков,  препятствующих  его  нормальной  эксплуатации.   
    2.  Срок действия гарантий исчисляется с момента приемки этапа, 
комплекса объекта в эксплуатацию.
    З.  Подрядчик обязуется устранить за свой счет все недостатки в 
работе,  обнаруженные в течение гарантийного срока, причина которых 
вызвана  выполнением  работы  с  отклонениями  от условий Договора, 
строительных  норм  и  правил  и  технических  условий.    
    Заказчик  обязан письменно известить Подрядчика об обнаруженных 
недостатках  в  течение  гарантийного  срока.       
    Для  участия  в составлении акта, согласования порядка и сроков 
устранения   дефектов   Подрядчик   обязан   командировать   своего   
представителя  не  позднее  5  дней  со  дня  получения письменного 
извещения Заказчика.
    4.  В  случае невыполнения Подрядчиком требования об устранении 
недостатков   в   установленный   Заказчиком  срок  Заказчик  может  
распорядиться  об  Устранении  этих  недостатков  за  счет денежных 
средств  Подрядчика,  а  в  случае  отсутствия  у  Подрядчика таких 
средств  - за  счет  его  имущества.        
    Стоимость  работы  по  устранению  недостатков,  в случае когда 
Подрядчик отказывается их Устранить, определяет Заказчик с участием 
компетентных органов или организаций.
    5.  Меры  имущественной  ответственности  за  неисполнение  или  
ненадлежащее  исполнение  обязательств  по договору устанавливаются 
сторонами в договоре подряда.
    Имущественная  ответственность  сторон может быть установлена в 
виде:
    определенного  размера неустоек (штрафы, пени), действующих как 
непрерывно  в  течение всего периода нарушения обязательства, так и 
единовременно;
    возмещение   виновной   стороной   другой   стороне  фактически  
нанесенных  убытков,  включая  упущенную  выгоду;      
    определенной общей суммы убытков.
    Размер   неустоек   следует   соизмерять   со   значительностью   
допущенного нарушения.
    При  этом следует оговорить в договоре, что уплата неустоек или 
возмещение  причиненных  убытков не освобождает виновную сторону от 
выполнения работ.

                    
       Приостановление работ и расторжение договора подряда

                
    1.  В  договоре  подряда должны быть предусмотрены условия, при 
которых  одна  из  сторон  может  приостановить  работы.  Причинами  
приостановления  работ  могут быть как невыполнение одной из сторон 
обязательств  по  договору,  так и не зависящие от исполнительности 
другой стороны.
    В   любом  случае  в  договоре  подряда  стороны  устанавливают  
предельную  продолжительность  приостановления  работ, по истечении 
которой  стороны  либо  пересматривают  сроки  окончания  работ  по  
договору,   и   исполнения   других   обязательств,   необходимость   
выполнения    которых    продиктована   договором,   либо   договор   
расторгается.
    На случай расторжения договора стороны должны предусмотреть:
    порядок   расторжения  договора,  как  правило,  это письменное 
Уведомление  стороной, решившей расторгнуть договор, другую сторону 
с  изложением обоснования и указанием срока, в течение которого она 
хотела  бы  получить  ответ  от  другой  стороны;     
    порядок  расчетов  за  выполненные  работы,  возмещение убытков 
виновной  стороной,  включая  упущенную  выгоду;      
    особенности     расчетов,    возмещения    убытков,    передачи    
(приобретения)  права  собственности на строящийся объект в случаях 
расторжения  договора  по  причине  банкротства  заказчика;   
    меры   имущественной  ответственности  сторон  за  неисполнение  
обязательств при расторжении договора;
    и другое.
    В  договоре  в  обязательном  порядке  следует  предусматривать  
обязательства   и   ответственность   сторон,  порядок  расчетов  и  
возмещения    убытков   при   расторжении   договора   по   причине   
обстоятельств непреодолимой силы.
    2. Основаниями для приостановления работ могут служить:
    а) со стороны Заказчика:
    неоднократное  несоблюдение  Подрядчиком  качества  выполняемых  
Работ  и   применение  некачественных  материалов;      
    значительные  нарушения  Подрядчиком графика работ, позволяющие 
поставить  под  сомнение  возможность  завершить  работы  в срок;  
    невыполнение  предписаний  и  указаний  Заказчика,  выданных  в  
соответствии с условиями Договора;
    невыполнение Подрядчиком существенных условий Договора;
    б) со стороны Подрядчика:
    значительная   задержка   Заказчиком   поставки   материалов  и  
оборудования, предусмотренных Договором;
    значительная  задержка  перечисления  платежей  за  выполненные  
работы и банкротство Заказчика;
    существенные   ошибки   в   переданной   Подрядчику   проектной   
документации и технических условиях;
    невыполнение Заказчиком существенных условий Договора;
    обстоятельства непреодолимой силы.
    З.  Во  всех  случаях  Подрядчик по требованию Заказчика обязан 
выполнить  за  отдельную  плату  работы  по  консервации  объекта.  
    4.  При  расторжении  Договора  и  определении  размеров оплаты 
Подрядчику   подлежат  оплате  остатки  материальных  ценностей  на  
объекте и затраты на получение запланированных поставок материалов, 
если  они  предназначены для этого объекта и соответствуют условиям 
Договора.

                                 
                          Спорные вопросы

                   
    1.   Все  спорные  вопросы,  возникающие при выполнении условий 
договора,  сторонам  надлежит  решать  по  взаимному согласию. Если 
согласие  не  достигнуто,  то  споры  передаются  на  разрешение  в  
арбитражный  суд  в  установленном  порядке.       
    Принимая   во   внимание,   что  не  все  преддоговорные  споры  
подведомственны   арбитражному   суду,  в  протоколе  о  намерениях  
необходимо  предусмотреть  условия,  при которых одна из сторон или 
обе  стороны  вправе  обратиться  в  арбитражный суд за разрешением 
преддоговорного спора.
    По  строительству объектов для государственных нужд разногласия 
решаются  в  соответствии  с  Законом  "Об арбитражном  суде".  

                              
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь
                           
                       приложений к договору
          
    Приложение N 1
               
    Перечень   материалов,   конструкций,   изделий,  оборудования,  
инвентаря  и  других  ресурсов,  поставляемых  Заказчиком       
        
    Приложение N 2
               
    Перечень объектов с указанием сроков завершения основных этапов 
и  график  строительства объектов и выполнения работ на планируемый 
год
          
    Приложение N 3
               
    Документация   начала  строительства  (составляется  на  каждый  
объект,   мощность,  площадь  и  работы,  Включенные  в  график  по  
приложению N 2) :
    Акт сдачи-приемки рабочих чертежей
    Ведомость договорной цены
    График   поставки  материалов  и  оборудования  Заказчиком   на  
строительство
    График  выполнения работ, промежуточных этапов и финансирования 
    Акт  геодезической  разбивки  основных осей зданий и сооружений 
    Акт передачи площадки (трассы) на строительство
    Дополнительные  особые  условия  по  строительству и выполнению 
работ
           
    Приложение N 4
                
    Ведомость твердой (открытой) договорной цены
    Ведомость  размеров прочих дополнительных затрат, относящихся к 
деятельности Подрядчика  и резерва средств на непредвиденные работы 
           
    Приложение N 5
                
    Перечень исполнительной документации, предъявляемой Подрядчиком 
при  сдаче-приемке  работ.  (Перечень  исполнительной  документации  
принимается в соответствии с п.3.15, 4.17 и приложениями N 1-9 СНИП 
3.0I.04-87  за  исключением  пункта  4.17        
           
    Приложение N 6
                
    Особые условия
           
    Приложение N 7
                
    Регистрационный лист дополнений или изменений к Договору


                                                  
приложение N _____
к договору подряда на 1994г.
от _____________ I99__г.
N _____

                                
                          ОСОБЫЕ УСЛОВИЙ
                 
    1.  Стороны  гарантируют  освобождение  другой  стороны от всех 
претензий  и  судебных  исков, касающихся проекта, патентных прав и 
товарных   знаков,   изменения  конструкций  или  нарушения  других  
авторских  прав  в  отношении  проектной документации, строительной 
техники, материалов и оборудования, применяемых на строительстве, и 
несут  одностороннюю  ответственность  в  зависимости  от того, кем 
переданы в производство или использованы проекты, права, материалы, 
техника и оборудование.
    2.  Подрядчик  представляет  Заказчику  на  согласование список 
возможных  субподрядчиков  и  поставщиков до подписания договоров с 
ними.  Согласие или отказ Заказчика должны быть сообщены Подрядчику 
письменно,  в  течение  двух  недель после получения вышеуказанного 
списка от Подрядчика. В ином случае они считаются   согласованными. 
    Заказчик    может   рекомендовать   замену   субподрядчиков   и   
поставщиков,  однако ответственность за исполнение Договора в целом 
остается за Подрядчиком.
    3.   Все   изменения   и   дополнения   к   Договору   являются   
действительными,   если   они   оформлены   письменно  и  подписаны  
сторонами.
    4. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные 
соглашения,  переговоры  и  переписка  между сторонами, связанные с 
настоящим Договором, теряют силу.
    5.  Ущерб,  нанесенный третьему лицу в результате строительства 
объекта  по  вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине 
Заказчика соответственно Заказчиком.
    Расходы  по  возмещению  ущерба,  нанесенному  третьему лицу по 
непредвиденным причинам, несет Заказчик.
    Подрядчик  во  всех  случаях  обязан  принять  срочные  меры по 
ликвидации  нанесенного ущерба, т.е. и тогда, когда соответствующие 
затраты несет Заказчик.
    6.  Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина, 
вследствие  недостатков  выполненных  Подрядчиком работ на объекте, 
подлежит  возмещению за счет Подрядчика, если он причинен в течение 
10  лет  со  дня  сдачи  объекта  в  эксплуатацию.    
    7.   Ответственность   за   повреждение   или   разрушение  при  
производстве   работ   зданий   и   сооружений,   расположенных  на  
территории,   прилегающей   к   строительной   площадке   или   под   
строительной   площадкой,несет   Подрядчик,   если   эти  здания  и  
сооружения обозначены в проекте.
    8. По согласованию с Подрядчиком Заказчик может эксплуатировать 
часть строящегося объекта. Всю ответственность за возможные послед- 
ствия  этой  эксплуатации  несет  Заказчик.        
    9.  По  согласованию  с Заказчиком Подрядчик может использовать 
для  своих  нужд  часть строящегося объекта. Всю ответственность за 
возможные  последствия  этого  несет  Подрядчик.      
    10.   Подрядчик   и  Заказчик  обязуются  взаимно  обеспечивать  
конфиденциальность   информации,передаваемой   или  известной  друг  
другу, касающейся  предмета  Договора  и  способов его реализации. 
               
    11.  Заказчик  передает  Подрядчику  средства  на  развитие его 
производственной  базы в размере 10 процентов от базисной стоимости 
объектов  и  работ  по  Договору.          
    I2.  Заказчик  передает Подрядчику 10 процентов общей площади в 
жилых  домах  в  случае  полного  выполнения  Договора.    
    За срыв сроков ввода жилых домов в эксплуатацию в течение года, 
кроме  санкций,  указанных  в  Общих  условиях  к  Договору, размер 
передаваемой  Подрядчику жилой площади снижается на 50 процентов за 
каждый месяц задержки.
    В  случае  срыва  ввода  жилых  домов  в  целом по Договору при 
окончательном  расчете  по  Договору  Заказчик удерживает стоимость 
переданных  в  течение  года  квартир.         
    1З.  Заказчик  выделяет  Подрядчику  для  технологических  нужд  
следующую   продукцию,   технику  и  т.д.  равномерными  долями  по  
кварталам:
________________________________________________________ единиц;
________________________________________________________ единиц.
                
    I4. Заказчик направляет на временную работу к Подрядчику по его 
письменным  просьбам  рабочих  в  количестве  до  ______  человек.  
               
    Подрядчик обеспечивает занятость переданных рабочих и оплату их 
труда  в  соответствии  с  выполненной  работой.     
                
    I5.   Подрядчик   не   несет  ответственности  за  невыполнение  
обязательств  по  Договору,  в  части вызванной неисполнением своих 
обязательств Заказчиком.
   ________________Заказчик              ______________Подрядчик


                                             
Приложение N 2
утверждено   постановлением
главы администрации области
от 12.04.1994  N 482

                           
                   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ    
            (договор подряда) на строительство объекта
               финансируемого из Республиканского и
                        областного бюджетов



                                         Наименование объекта______________
                                               ____________________________  
                                               ____________________________  
                                         Адрес стройки_____________________                
                                               ____________________________  
                                               ____________________________  
                                         Заказчик__________________________
                                               ____________________________  
                                               ____________________________  
                                         Подрядчик_________________________
                                               ____________________________  
                                               ____________________________  


                                   г.Воронеж   199  г.


                               
                     Государственный контракт
            (договор подряда) на строительство объекта,
               финансируемого из Реcпубликанского и
                        областного бюджетов

  г._________________                            "_____"_________199 г.  



                  
    Объекты,  строящиеся  на   территории  области за  счет средств 
республиканского  и  областного  бюджетов, являются государственным 
заказом    и    включаются    в   перечень   государственных   нужд   
Республиканского и областного значения.
    Государственным  заказчиком  по  строительству объектов госнужд 
выступает администрация области.
                  
    Государственный  заказчик  на  основании  Порядка  о заключении 
Государственных  контрактов  (договоров  подряда) , действующего на 
территории  области,  решением N________ от _________________199_г. 
передал  свои полномочия по настоящему договору____________________
___________________________________________________________________
                      (наименование организации)
           
    В   соответствии  с  поручением  Государственного  заказчика  -  
администрации Воронежской области
___________________________________________________________________
                 (наименование юридического лица)
                
в лице ____________________________________________________________
                      (ф.И.О. руководителя)
                   
    именуемого   в   дальнейшем  "Заказчик"  с  одной  стороны,   и  
 Генерального подрядчика___________________________________________
                           (наименование юридического лица)
                
в лице ____________________________________________________________
                         (Ф.И.О. руководителя)

    именуемого   в   дальнейшем    "Подрядчик"  с  другой  стороны,  
заключили   настоящий   договор    (в   дальнейшем   "Договор")   о   
нижеследующем:

                         
                        1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
         
    1.1   Заказчик   поручает,   а   Подрядчик  принимает  на  себя  
обязанности по строительству__________________________________
                              (реконструкции,техперевооружения)
          _________________________________________________________
                          (наименование объекта)
          ___________________________________ в дальнейшем "Объект"
          расположенного по адресу_________________________________
          _________________________________________________________

    1.2 Подрядчик обязуется (ненужное зачеркнуть):
              
    Осуществить  строительство   объекта  строго  в  соответствии с 
техническими условиями,переданными заказчиком (при отсутствии ранее 
разработанного    проекта)    либо   по   проектной   документации,   
разработанной _____________________________                                                            

     _________________________________________________________
                (наименование проектной организации)
     утвержденной_____________________________________________
                          (дата, N документа)
     _________________________________________________________
       (наименование организации,утвердившей документацию)
              
    в  указанные  в   договоре   сроки, с качеством соответствующим 
строительным  нормам  и  правилам (СНИП), действующим на территории 
Российской     федерации,    произвести    комплексное    испытание    
смонтированного  оборудования,  сдать  объект  рабочей  комиссии  и  
совместно  с  Заказчиком предъявить его для приемки Государственной 
комиссии администрации области.
          
          1.3 Заказчик обязуется (ненужное Зачеркнуть):
  
  при наличии у  |передать  Подрядчику:
  Заказчика ранее|- 4 комплекта разработанной проектно-сметной докумен-
  разработанной  | тации в объеме и в сроки, оговоренные настоящим до-
  ПСД            | говором;
                  -За две недели до начала строительных работ передать
                   по акту геодезическую разбивку координат и вынос
                   высотных отметок объекта.
  при отсутствии |Передать Подрядчику в полном объеме и сроки, огово-
  у Заказчика ра-| ренные настоящим договором:
  нее разработан-| - утвержденный акт отвода  земельного  участка  под
  ной ПСД        |   строительство объекта и согласованные схемы трасс
                     внешних сетей;
                   - Архитектурно-планировочное задание и  техническое
                     условие на подключение к внешним сетям;
                   - Паспорт либо комплект бланка типового проекта (при
                     необходимости).


                 2. Сроки реализации договора
                 ----------------------------

                       Справочно: Нормативные сроки проектирования
                                  и строительства объекта согласно
                                   СНИП 1.04.03-85 (ЗИД ст.10)
                                       проектирование______ месяцев
                                       строительство ______ месяцев


   2.1. Заказчик обязуется (ненужное зачеркнуть) :
       а) Передать Подрядчику проект либо предпроектную документацию
       до"____"____________________199 года:
       б) Передача кабельно-проводниковой продукции, технологи-
          ческого и иного оборудования по графику (Приложение 1)

   2.2. Подрядчик обязуется (ненужное зачеркнуть) :
     Осуществить проектирование                                .
     и строительство объекта в         начало   "____"________199_г.
     следующие сроки                   окончание"____"________199_г.
     в том числе:
       - Проектирование                начало   "____"________199_г.
                                       окончание"____"________199_г.

       - Согласование проекта          предвар. "____"________199_г.
                                       окончание"____"________199_г.

       - Строительно-монтажные         начало   "____"________199_г.
         работы                        окончание"____"________199_г.
         из них:
         1 этап_________________________
                 (виды работ)
         _______________________________
         _______________________________
         _______________________________
         _______________________________
         _______________________________окончание"____"________199_г.

         2 этап_________________________
                (виды работ)
         _______________________________
         _______________________________
         _______________________________
         _______________________________
         _______________________________окончание"____"________199_г.

         3 этап_________________________
                 (виды работ)
         _______________________________
         _______________________________
         _______________________________
         _______________________________
         _______________________________окончание"____"________199_г.


     Дата предъявления объекта рабочей
     комиссии Заказчика                          "____"________199_г.


    Особые условия по срокам строительства объекта
   ____________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________


                          5. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
                          -------------------------------

                  Стороны пришли к соглашению:
           3.1. Установить твердую договорную цену работ по настоящему  До-
              говору (в ценах 1991 года) в сумме_________________тыс.рублей
   ____________________________________________________________________
                  (стоимость работ в ценах 1991 года прописью)
             что в  действующих  ценах  договорного  периода строительства
             объекта составит расчетно _________________________тыс.рублей
   ____________________________________________________________________
                  (стоимость работ в действующих ценах прописью)
           3.2 уточнение действующих договорных цен в ту или другую сторо-
      ну производится по итогам  каждого  этапа в  соответствии с индексом
      цен,  определяемым  центром ценообразования в строительстве Госстроя
      Российской федерации и администрации области.
           3.3  Заказчик выплачивает Подрядчику платежи авансов и расчетов
      за выполненные работы в действующих ценах, объемах и по срокам согла-
      сно графика:                   
      __________________________________________________________________________
      |    |                         |   %     |  Сунна выплат      |дата дого-|
      | М  |                         |от суммы |  в тыс.рублях      | ворного  |
      |    |                         |Договора |--------------------- срока    |
      |пяп |                         |уточня-  |в ценах  |в действу-| выплат   |
      |    |                         |ется при |1991 г . |ющих ценах|          |
      |    |                         |подписан.|         |          |          |
      |    |                         |договора)|         |          |          |
      --------------------------------------------------------------------------
      |1.  |Аванс на проектирование  |         |         |          |          |
      |    |и подготовку производства|   5     |         |          |          |    
      |2.  |Аванс на заготовку мате- |         |         |          |          |
      |    |риалов и реализацию      |  35     |         |          |          |
      |    |1 этапа                  |         |         |          |          |
      |3.  |Аванс на реализацию      |         |         |          |          |
      |    |II этапа                 |  20     |         |          |          |
      |4.  |Аванс на реализацию      |         |         |          |          | 
      |    |III этапа                |  20     |         |          |          |
      |5.  |Расчет после сдачи объ-  |         |         |          |          |
      |    |екта рабочей комиссии    |  15     |         |          |          |
      |6.  |Окончательный расчет по- |         |         |          |          |
      |    |сле сдачи объекта Госу-  |         |         |          |          |
      |    |дарственной комиссии     |   5     |         |          |          |
      --------------------------------------------------------------------------
      |    |                         | 100     |         |          |          |
      --------------------------------------------------------------------------

                
    З.4  Промежуточные платежи производятся Заказчиком в течение 10 
дней после завершения этапа.  Дата завершения этапа  подтверждается 
промежуточным актом заверенным  Заказчиком и Подрядчиком.  В случае 
срыва Подрядчиком срока сдачи этапа очередная  проплата  Заказчиком 
производится  в  течение  10  дней  после  подписания  акта  о  его  
завершении.
    3.5  Особые условия по ценообразованию и оплате

      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------


                                4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
                                -------------------------- 
                 
    Заказчик     и    подрядчик    имеют    равную    экономическую    
 ответственность   перед  партнером.  В  случае  нарушения  условий  
Договора:

                
    4.1  Заказчик  выплачивает Подрядчику  неустойку в  размере О.5 
процента  за  каждый  день просрочки:         
    -  от полной договорной стоимости объекта за просрочку передачи 
проектной  либо  предпроектной документации (ненужное зачеркнуть); 
    -  от  стоимости  выплаты  за этап в случае просрочки поэтапных 
платежей,
    -    от   стоимости   этапа   за    несвоевременную    поставку   
 кабельнопроводниковой   продукции   и   оборудования   подлежащего   
 монтажу  (в  случае  заключения  договора  с поставкой  Заказчиком 
 указанных  материалов  по  приложению  3).        
    4.2  Подрядчик  выплачивает  Заказчику неустойку в  размере О.5 
процента  за  каждый  день  просрочки:         
    -  от полной договорной стоимости  объекта в действующих  ценах 
индексированных на  момент сдачи в случае просрочки ввода объекта в 
эксплуатацию  от  дат  установленных  Договором,      
    4.3.  Исправления брака,  переделки  конструкций  выполненных с 
отступлением  от  СНИП  осуществляются  за счет средств Подрядчика. 
    4.4.   Непредвиденные   изменения   проекта,   выполняемые   по   
требованию       Заказчика    осуществляются   по   дополнительному  
договору  между  Заказчиком  и  Подрядчиком.       

                         
                   5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРУ
                
    5.1.  Заказчик имеет право по своему усмотрению  контролировать 
качество    работ   и   предъявлять    претензии    Подрядчику   по   
конструкциям,  выполненным  с нарушением СНИП.  Подрядчик обязуется 
не  позднее, чем через 5 дней после получения письменного извещения 
Заказчика     принять     меры     по     устранению     замеченных     
недостатков,оповестив об этом Заказчика.
                
    5.2.  Подрядчик  гарантирует,  что  завершенный  строительством  
объект  к  моменту  принятия в эксплуатацию будет отвечать условиям 
Договора  и  действующим  строительным  нормам  и  правилам.   
    Гарантийный  срок  устанавливается  в  течение 1 года с момента 
подписания  акта  приемки  объекта  в  эксплуатацию Государственной 
комиссией.
    Во  время гарантийного периода Заказчик обязан в течение месяца 
письменно  известить  Подрядчика  об  обнаруженных  недостатках.  
    Подрядчик  обязуется  устранить  за  свой  счет  все выявленные 
недостатки,  обнаруженные  в  ходе  эксплуатации  объекта  во время 
гарантийного  срока, причина которых вызвана отклонением от условий 
Договора,  нарушением  СНИП  и  технических  условий.    
    5.З.  По  инициативе сторон работы могут быть приостановлены, а 
Договор - расторгнут.
    Основаниями  для  приостановления  работ и расторжения Договора 
могут служить:
    а) со стороны Заказчика:
    неоднократное  несоблюдение  Подрядчиком  качества  выполняемых  
работ  и  применение  бракованных  материалов;       
    значительное   нарушение   Подрядчиком  графика  строительства,  
позволяющее  поставить под сомнение возможность завершить объекта в 
срок;
    невыполнение  предписаний  и  указаний  Заказчика,  выданных  в  
соответствии с условиями договора;
    невыполнение Подрядчиком существенных условий Договора,
    б) со стороны Подрядчика:
    значительная   задержка   Заказчиком   поставки   материалов  и  
оборудования,  предусмотренных  Договором  (приложение  3);    
    значительная   задержка  перечисления  платежей  и  авансов  за  
выполненные   работы,  а  также  в  случае  банкротства  Заказчика;  
    невыполнение Заказчиком существенных условий Договора;
    обстоятельства непреодолимой силы. (форс-можор)
    5.4.   Инициатор   расторжения  Договора  обязан  за  2  месяца  
письменно  уведомить  партнера  о  своих намерениях.    
    5.5.  При  расторжении  Договора Заказчик оплачивает Подрядчику 
остатки  материальных  ценностей  на объекте и затраты на получение 
запланированных  поставок  материалов,  если  они предназначены для 
данного объекта  и  соответствуют  условиям  Договора.     
    5.6. Во всех случаях  Подрядчик по требованию  Заказчика обязан 
выполнить  за  отдельную  плату  работы  по  консервации  объекта.  
    5.7.  Все спорные вопросы, возникающие  при  выполнении условий 
Договора,  сторонам  надлежит  решать  по  взаимному согласию. Если 
согласие не достигнуто, то разрешение спора о компенсации за убытки 
или  упущенную  выгоду передаются в арбитражный суд в установленном 
порядке.
            
                Дополнительные условия:_________________________________________

      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------------

                         
                   6. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
                
    6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания.
                
    6.2.   Приложения  N  ____________  на  _____  листах  являются  
неотъемлемой частью Договора.
                
    6.3. Изменения к Договору, касающиеся существенных его условий, 
и   прежде  всего  сроков  и  стоимости  работ,  могут  оформляться  
дополнительными  совместными протоколами-соглашениями, подписанными 
лицами,  имеющими  на  то полномочия.         
    Договор,  приложения  и  дополнительные  протоколы-соглашения к 
Договору   составляются   в   трех  экземплярах  для   Генерального  
Заказчика, Заказчика  и подрядчика.
    Дополнительные    соглашения    или    изменения   к   Договору   
регистрируются  в Приложении  N 6.         
    6.4.   Договор  подписан  в  г._______________________  в  трех  
экземплярах  по  одному  для  каждой  из  сторон и состоит вместе с 
приложением из _____ листов.


                                 
                   7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
                   ----------------------------
          Заказчик__________________________________________________________
       _____________________________________________________________________
       _____________________________________________________________________

          Подрядчик_________________________________________________________
       _____________________________________________________________________
       _____________________________________________________________________





                            Заказчик                                Подрядчик
          __________________________                      ___________________
          __________________________                      ___________________
          __________________________                      ___________________

                            М.П.                                          М.П.
           Дата                                        Дата


                                                           
Приложение N З
утверждено 
постановлением
администрации области
от 12.04.1994  N 482




                            
                   Порядок определения стоимости
                  строительства и договорных цен
                   на объекты, финансируемые из
                             бюджета.
                    
    1.  Заказчикам  и  проектным организациям по вновь начинаемые и 
проектируемым  в  1994  году  стройкам,  финансируемым  из бюджета, 
определение   стоимости  строительства  производить  по  ресурсному  
методу    с    использованием    рекомендуемых   Госстроем   России   
программно-методических комплексов.
    2. При определении стоимости строительства в текущем уровне цен 
на каждый объект, финансируемый из бюджета, использовать индексы по 
видам  работ,  определяемые  областным  центром  ценообразования  в  
строительстве,   и  утверждаемые  департаментом  строительства.   
                    
    З.  Для  определения в составе прямых затрат размера средств на 
оплату  труда  на  основе  устанавливаемого минимума оплаты труда в 
Российской Федерации применяем формулу:

                            ММЗ
                    З = Т х ---- х п + 3 пр. , где
                            167,4
                    
    З  -  расчетная  величина  средств на  оплату  труда  в текущем 
(прогнозном)  уровне  цен  по объекту, учитываемая в составе прямых 
затрат;
                    
    Т  -  трудоемкость  работ  (затрат  труда  рабочих-строителей и 
механизаторов),  которая  определяется  по  объекту  в  чел.-час.;  
                    
    ММЗ - минимальный месячный размер оплаты труда, устанавливаемым 
в РФ;
                    
    167,4  -  среднемесячная  норма рабочего времени при 40-часовой 
рабочей неделе (час/мес.) ;
    п  -  число  минимальных  размеров  оплаты  труда, включаемых в 
нормируемую  величину  средств  оплаты  труда  ( в 1994 г. п = 6) ; 
    З  пр.  -  прочие  виды  оплаты  труда,  включаемые в свободную 
(договорную) цену по  согласованию  с  заказчиком.     

                  
    4.  Расчет  размера средств на эксплуатацию машин и механизмов. 
                  
    Стоимость   1-го   маш./час   эксплуатации  строительных  машин  
определяется по следующей формуле:
                  С = А + З + В + Э + С + Г + Р + П, где
                  
    А    -    норматив   амортизационных   отчислений   на   полное   
восстановление машины руб./маш./час;
    З - норматив зарплаты рабочих-механизаторов;
    В - норматив на быстроизнашивающиеся запасные части;
    З - норматив затрат на энергоносители;
    С - норматив затрат на смазочные материалы;
    Г - норматив затрат на гидравлические жидкости;
    Р - норматив на все виды ремонтов, ТО и диагностирование;
    П - норматив на перебазировку машин;
                  
    Калькуляции   с   расчетами   затрат   Управления   механизаций   
Согласовываются  с  центром ценообразования в строительстве (ЦДС). 
                  
    5.  Центру  ценообразования в строительстве до со числа каждого 
месяца   определять   усредненную   стоимость   одного  машино-часа  
эксплуатации   строительных   машин   и  оборудования  и  стоимость  
тонно-километра перевозки грузов автотранспортом.
    6.  Величину  накладных  расходов  при  определении  договорной  
стоимости   производить  согласно  Методических  указаний  Госстроя  
России  N  12-248  от  18.10.93  г.  (таблица  N  1) в процентах от 
заработной платы рабочих.
    Расчеты   с  подрядными  организациями  за  выполненные  объемы  
строительно-монтажных  работ  по  накладным  расходам производить с 
применением   нормативов   накладных   расходов   по   видам  работ  
(приложение  N 1) "Методических указаний" Госстроя России М 12-248. 
    7.  Рекомендуемый  норматив  сметной  прибыли составляет 50 % к 
заработной   плате   рабочих-строителей  и  рабочих,  обслуживающих  
строительные   машины,   или   12   %   от   сметной  себестоимости  
строительно-монтажных работ.
    Затраты  на  содержание  инфраструктуры  в договорную стоимость 
включаются  только  по  согласованию  с  заказчиком.     
    8. Зимнее удорожание подрядчику компенсируется за объемы работ, 
выполняемые  в зимний период (или по фактическим затратам). Затраты 
на   временные   здания   и   сооружения,   непредвиденные  расходы  
дополнительные   работы,   услуги   компенсируются  за   фактически          
выполненные  объемы,  предварительно  согласованные  с  заказчиком.  
    9.  Налоги  и обязательные платежи, учитываемые в себестоимости 
работ,  но  не  учтенные  при  определении  статей затрат в текущих 
ценах,  оплачиваются   заказчиком  по  расчетам  подрядчика.   
    10.     Затраты     на    развитие    производственной    базы,    
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы включаются 
в  договорную  стоимость  по  согласованию  с  заказчиком.   


             
Начальник центра 
Ценообразования          
в строительстве                    В. ДОРОЖКИН.


                                                          
Приложение N 4
утверждено
постановлением 
главы администрации 
Воронежской области
от 12.04.1994  N 482


                                 
                           П О Р Я Д О К
       регулирования цен на местные строительные материалы.
                    
    1. Ежемесячно до 25 числа центр ценообразования в строительстве 
(ЦДС)   представляет   в  администрацию  области  перечень  местных  
строительных   материалов,   изделий,   конструкций,   на   который   
устанавливается  предельный  уровень  цен  (приложение  N 5).  
    2.  Заводам, предприятиям стройиндустрии и местных строительных 
материалов   и   конструкций   г.Воронежа   и  Воронежской  области  
ежемесячно  до  20  числа  представлять в ЦДС протокол согласования 
оптовых  цен  на основную продукцию  с приложением калькуляций цен. 
    Изменение  цен  строительных  материалов  и  изделий  в сторону 
удорожания согласовываются с ЦДС при соответствующем обосновании. 
    З.  Все  надбавки  на  оптовую  цену привозных стройматериалов, 
конструкций   и   изделий,  устанавливаемых  разными  посредниками,  
базами,  УПТК,  трестами,  СМУ  и  др.  на  должны  превышать 20 %. 
повторное  применение  НДС  не  допускается.       
    4.  Организации  проводящие  регистрацию цен на стройматериалы, 
конструкции   и   изделия   обязаны  до  15  числа  каждого  месяца  
представлять  в  ЦДС  необходимую  информацию.       
    5.   Транспортные   расходы   определять   в   соответствии   с   
транспортной  схемой  г.Воронежа  и  области, тарифами на перевозку 
грузов    транспортом   и   текущим   индексам,  согласованными  на  
конкретный   период   центром   ценообразования   в  строительстве.  


               
Начальник центра 
ценообразованиия 
в строительстве                    В. ДОРОЖКИН.

Информация по документу
Читайте также