|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 29.09.2016 № 619МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ (Росрыболовство) П Р И К А З 29 сентября 2016 года Москва N 619 Об осуществлении закупки на право заключения государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1 С целью осуществления закупки на выполнение проектно-изыскательских работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1, п р и к а з ы в а ю : 1. Установить, что осуществление закупки на выполнение проектно-изыскательских работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1, осуществляется путем проведения аукциона в электронной форме. 2. Утвердить документацию об аукционе в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1 согласно Приложению к настоящему приказу. 3. Управлению экономики и инвестиций (М.С. Медведев) обеспечить осуществление закупки, указанной в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке. 4. Управлению экономики и инвестиций (М.С. Медведев) совместно с Административным управлением (А.В. Романович), Управлением финансов (Д.М. Суслов) и Управлением правового обеспечения, государственной службы и кадров (Е.С. Абрамова) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного аукциона в электронной форме и осуществить контроль его выполнения. 5. Управлению финансов (Д.М. Суслов) осуществлять оплату государственного контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на обеспечение деятельности Центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2016 году. 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. Заместитель руководителя П.С. Савчук Приложение к приказу Росрыболовства от 29.09.2016 г. N 619 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ на право заключения государственного контракта на выполнение проектно- изыскательских работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14 стр. 1 г. Москва, 2016 г. Извещение о проведении электронного ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | Способ определения | Электронный аукцион | поставщика (подрядчика, | | исполнителя) | --|-------------------------------|----------------------------------------------------------- 2 | Наименование и адрес | ЗАО Сбербанк-АСТ" | электронной площадки в сети | www.sberbank-ast.ru | Интернет | --|-------------------------------|----------------------------------------------------------- 3 | Наименование | Федеральное агентство по рыболовству | государственного заказчика | | (далее - заказчик) | |-------------------------------|----------------------------------------------------------- | место нахождения | 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, 14, 15, | | стр. 1. |-------------------------------|----------------------------------------------------------- | почтовый адрес | 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, | | стр. 1 |-------------------------------|----------------------------------------------------------- | адрес электронной почты | [email protected] |-------------------------------|----------------------------------------------------------- | номер контактного телефона | 7 (495) 987-06-20 |-------------------------------|----------------------------------------------------------- | ответственное должностное | Пендеев Николай Александрович | лицо заказчика | --|-------------------------------|----------------------------------------------------------- 4 | Предмет государственного | Выполнение проектно-изыскательских работ, | контракта (далее - контракт) и| направленных на сохранение объекта культурного | наименование объекта закупки | наследия, расположенного по адресу: г. Москва, | | Рождественский бульвар, д. 14 стр. 1 --|-------------------------------|----------------------------------------------------------- 5 | Описание объекта закупки | Выполнение проектно-изыскательских работ, | | направленных на сохранение объекта культурного | | наследия, расположенного по адресу: г. Москва, | | Рождественский бульвар, д. 14 стр. 1 в соответствии с | | Техническим заданием (часть II документации об | | электронном аукционе) и проектом контракта (часть III | | документации об электронном аукционе). --|-------------------------------|----------------------------------------------------------- 6 | Место выполнения работ | г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1 --|-------------------------------|----------------------------------------------------------- 7 | Сроки выполнения работ | С даты заключения Контракта до 10 декабря 2016 года | | включительно --|-------------------------------|----------------------------------------------------------- 8 | Источник финансирования | Средства федерального бюджета Российской Федерации --|-------------------------------|----------------------------------------------------------- 9 | Начальная (максимальная) цена | 3 399 972 (три миллиона триста девяносто девять тысяч | контракта | девятьсот семьдесят два) рубля 00 коп. | | Начальная (максимальная) цена контракта определена | | проектно-сметным методом (локальный сметный расчет | | - раздел III документации). --|-------------------------------|----------------------------------------------------------- 10| Преимущества в соответствии | Не предоставляются | со статьями 28 - 30 Закона | | N 44-ФЗ | --|-------------------------------|----------------------------------------------------------- 11| Ограничение участия в | Не установлены | определении поставщика | | (подрядчика, исполнителя) | --|-------------------------------|----------------------------------------------------------- 12| Условия, запреты и | Не установлены | ограничения допуска товаров, | | происходящих из иностранного | | государства или группы | | иностранных государств, работ,| | услуг, соответственно | | выполняемых, оказываемых | | иностранными лицами | --|-------------------------------|----------------------------------------------------------- 13| Требования к участникам и | I. Установлены единые требования к участникам | перечень документов, которые | закупки в соответствии со статьей 31 Закона N 44-ФЗ. | должны быть представлены | Требуется предоставление следующих документов (или | участниками в соответствии с | их копий): | пунктом 1 части 1 и частями 2 | лицензии Министерства культуры Российской | и 2.1 (при наличии таких | Федерации на выполнение работ по сохранению | требований) статьи 31 | объектов культурного наследия согласно | Федерального закона от | постановлению Правительства Российской Федерации | 05.04.2013 N 44-ФЗ "О | от 19 апреля 2012 г. N 349 "О лицензировании | контрактной системе в сфере | деятельности по сохранению объектов культурного | закупок товаров, работ, услуг | наследия (памятников истории и культуры) народов | для обеспечения | Российской Федерации" на следующий вид работ: | государственных и | разработка проектной документации по консервации, | муниципальных нужд" | ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию | (далее - Закон N 44-ФЗ), а | объектов культурного наследия (памятников истории и | также требование, | культуры) народов Российской Федерации. | предъявляемое к участникам | - Копии допуска, выданного саморегулируемой организацией | электронного аукциона в | в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и | соответствии с частью 1.1 | Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по | статьи 31 Закона N 44-ФЗ | подготовке проектной документации, по строительству, | | реконструкции, капитальному ремонту объектов | | капитального строительства, которые оказывают влияние на | | безопасность объектов капитального строительства (приказ | | Минрегиона России от 30.12.2009 N 624), на следующие | | виды работ, являющиеся предметом договора: | | П. 2. Работы по подготовке архитектурных решений или | | П. 13. Работы по организации подготовки проектной | | документации, привлекаемым застройщиком или | | заказчиком на основании договора юридическим лицом | | или индивидуальным предпринимателем (генеральным | | проектировщиком). При этом согласно ч. 1.1 ст. 55.8 | | Градостроительного кодекса РФ индивидуальный | | предприниматель или юридическое лицо, имеющие | | свидетельство о допуске к работам по организации | | подготовки проектной документации, вправе | | выполнять указанные работы при условии, если | | стоимость подготовки проектной документации по | | одному договору не превышает планируемую | | стоимость подготовки проектной документации, | | исходя из размера которой членом саморегулируемой | | организации был внесен взнос в компенсационный фонд | | саморегулируемой организации. | | II. В соответствии с постановлением Правительства | | Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 1457 | | установлен запрет выполнения работ организациями, | | находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, | | а также организациями, контролируемыми гражданами | | Турецкой Республики и (или) организациями, | | находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики. | | III. Предоставление документов, подтверждающих | | соответствие Участника закупки требованиям, | | установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи | | 31 Закона N 44-ФЗ и Постановлением Правительства | | РФ от 4 февраля 2015 г. N 99: | | 1. наличие опыта исполнения (с учетом | | правопреемства) контракта на выполнение | | соответствующих предмету закупки работ по | | сохранению объектов культурного наследия | | (памятников истории и культуры) народов Российской | | Федерации за последние 3 года до даты подачи заявки | | на участие в аукционе. При этом стоимость ранее | | исполненного контракта (договора) составляет не менее | | 20 процентов начальной (максимальной) цены | | контракта, договора (цены лота), на право заключить | | который проводится закупка; | | Требуется предоставление следующих документов (или их | | копий): копия (копии) ранее исполненного (исполненных) | | контракта (контрактов), договора (договоров) и акта | | (актов) выполненных работ. | | 2. наличие на праве собственности и (или) ином | | законном основании на срок исполнения контракта | | (договора) недвижимого имущества, оборудования, | | технических средств в объеме, установленном | | документацией о закупке, необходимом для | | надлежащего и своевременного исполнения контракта, | | договора. | | Требуется предоставление следующих документов: | | - перечень находящегося в собственности, аренде (лизинге) | | или на ином законном основании технологического и иного | | оборудования, необходимого для производства товаров, | | выполнения работ, оказания услуг, с указанием его | | производственных мощностей в сутки, сформированный в | | зависимости от вида работ; | | - копии инвентарных карточек учета объектов основных | | средств унифицированной формы ОС-б, в том числе на | | технологическое оборудование, необходимое для | | производства закупаемых товаров, выполняемых работ, | | оказываемых услуг, являющихся предметом конкурса, | | аукциона (при наличии указанных объектов в | | собственности), или копии договоров аренды (лизинга), | | копии договоров безвозмездного пользования, копии | | договоров субаренды с приложением актов, | | подтверждающих факт передачи такого оборудования | | участнику закупки, а также копии иных документов, | | подтверждающих факт наличия оборудования у участника | | закупки на ином законном основании. | | Необходимо предоставление указанных документов в | | отношении следующего оборудования, технических средств: | | - фотоаппарат (1 шт.), матрица 12 мегапикселей. | | IV. Заказчиком установлено требование в соответствии | | с частью 1.1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ об отсутствии в | | реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, | | исполнителей) информации об участнике закупки - | | юридическом лице, в том числе информации об | | учредителях, о членах коллегиального исполнительного | | органа, лице, исполняющем функции единоличного | | исполнительного органа участника закупки. --|-------------------------------|----------------------------------------------------------- 14| Размер и порядок внесения | Размер обеспечения заявок на участие в закупке | денежных средств в качестве | составляет 1% (Один процент) начальной | обеспечения заявок на участие | (максимальной) цены контракта - 33 999 (тридцать три | в закупке | тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 72 коп. | | Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе | | предоставляется Участником закупки только путем | | внесения денежных средств. Денежные средства, | | внесенные в качестве обеспечения заявки, | | перечисляются на счет оператора электронной | | площадки в банке. | | Порядок внесения денежных средств в качестве | | обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | | определен статьей 44 Закона N 44-ФЗ. --|-------------------------------|----------------------------------------------------------- 15| Размер и порядок | Размер обеспечения исполнения контракта установлен в | предоставления обеспечения | размере 30% (Тридцать процентов) начальной | исполнения контракта, | (максимальной) цены контракта - 1 019 991 (один | требования к обеспечению, | миллион девятнадцать тысяч девятьсот девяносто один) | информация о банковском | рубль 60 коп., а в случае если участником электронного | сопровождении Контракта | аукциона, с которым заключается контракт, предложена | | цена контракта, которая на двадцать пять и более | | процентов ниже начальной (максимальной) цены | | контракта, контракт заключается только после | | предоставления участником аукциона обеспечения | | исполнения контракта в размере 1 529 987 (один | | миллион пятьсот двадцать девять тысяч девятьсот | | восемьдесят семь) рублей 40 коп. или в размере - | | 1 019 991 (один миллион девятнадцать тысяч девятьсот | | девяносто один) рубль 60 коп. с предоставлением | | информации, подтверждающей добросовестность такого | | участника на дату подачи заявки в соответствии со | | статьей 37 Закона N 44-ФЗ. | | Обеспечение исполнения контракта может быть | | представлено в виде банковской гарантии, выданной | | банком и соответствующей требованиям статьи 45 | | Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на | | счет, указанный в пункте 12 раздела I части I | | документации об электронном аукционе. Способ | | обеспечения исполнения контракта определяется | | Участником закупки, с которым заключается контракт, | | самостоятельно. Контракт заключается после | | предоставления Участником закупки, с которым | | заключается контракт, обеспечения исполнения | | контракта в соответствии с Законом N 44-ФЗ. | | Обеспечение исполнения контракта должно | | соответствовать требованиям, установленным Законом | | N 44-ФЗ и пунктом 12 раздела I части I документации | | об электронном аукционе. | | Информация о банковском сопровождении контракта: | | требование не установлено. --|-------------------------------|----------------------------------------------------------- 16| Срок и порядок подачи заявок | В соответствии со статьей 66 Закона N 44-ФЗ и пунктом | | 1 раздела I части I документации об электронном | | аукционе. --|-------------------------------|----------------------------------------------------------- 17| Место подачи заявок | Электронная площадка: www.sberbank-ast.ru --|-------------------------------|----------------------------------------------------------- 18| Дата и время окончания срока | "17" октября 2016 г. в 09:00 (по местному времени) | подачи заявок на участие в | | электронном аукционе | --|-------------------------------|----------------------------------------------------------- 19| Дата окончания срока | "18" октября 2016 | рассмотрения заявок на участие| | в электронном аукционе | --|-------------------------------|----------------------------------------------------------- 20| Дата проведения электронного | "21" октября 2016 | аукциона | ---------------------------------------------------------------------------------------------- ЧАСТЬ I ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами: Гражданский кодекс Российской Федерации; Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ); Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок. Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, заказчик и Единая комиссия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для нужд Федерального агентства по рыболовству (далее - Единая комиссия) руководствуются положениями Закона N 44-ФЗ. 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению. 1.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Примерная форма первой части заявки на участие в открытом электронном аукционе представлена в разделе II части I документации об аукционе. Данная форма не является обязательной. Участник электронного аукциона (далее также - Участник, Участник закупки) самостоятельно определяет форму заявки и способ ее оформления. 1.2 Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную информацию: а) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги. 1.2.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. 1.2.3. Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе: В первой части заявки на участие в электронном аукционе участник электронного аукциона подтверждает свое согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, включая проект контракта. 1.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) Закона N 44-ФЗ, или копии этих документов; (Перечень документов, которые должны быть представлены участниками в соответствии с настоящим подпунктом, указан в пункте 13 Извещения); 3) декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ; 4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге; (Предоставление документов, указанных в данном подпункте, при проведении настоящего электронного аукциона не требуется); 5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 6) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона N 44-ФЗ, или копии этих документов; (Предоставление документов, указанных в данном подпункте, при проведении настоящего электронного аукциона не требуется); 7) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ, или копии этих документов; (Предоставление документов, указанных в данном подпункте, при проведении настоящего электронного аукциона не требуется); 8) декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона N 44-ФЗ; (Предоставление документов, указанных в данном подпункте, при проведении настоящего электронного аукциона не требуется). 1.4. Сведения, которые содержатся в заявке участника аукциона, должны иметь однозначный смысл и не допускать двусмысленных толкований. В случае указания в заявке на участие в аукционе не соответствующих (противоречащих) друг другу сведений это расценивается Единой комиссией как несоответствие требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе. 2. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе. 2.1. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе установлено в размере 1% (Один процент) начальной (максимальной) цены контракта - 33 999 (тридцать три тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 72 коп. 2.2. Требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в равной мере распространяется на всех участников. 2.3. Порядок проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе определен положениями статьи 44 Закона N 44-ФЗ. 3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе. Срок, место и порядок подачи заявок. 3.1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе определены в Извещении. 3.2. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе определена в Извещении. 3.3. Срок, место и порядок подачи заявок определены в Извещении. 4. Сведения о процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 4.1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) определен в Извещении. 4.2. Наименование и адрес электронной площадки в сети "Интернет" указаны в Извещении. 4.3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика указаны в Извещении. 4.4. Сведения о предоставлении/не предоставлении преимуществ в соответствии со статьями 28 - 30 Закона N 44-ФЗ указаны в Извещении. 4.5. Сведения об установлении/не установлении ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) указаны в Извещении. 4.6. Сведения об установлении/не установлении условий, запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, указаны в Извещении. 4.7. Сведения о требованиях к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены участниками в соответствии с пунктом 1 части 1 и частями 1.1 и 2 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, указаны в Извещении. 5. Дата проведения электронного аукциона. 5.1. Дата проведения электронного аукциона определена в Извещении. 5.2. В электронном аукционе могут участвовать только допущенные к участию в электронном аукционе участники электронного аукциона. 5.3. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки. 6. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации об электронном аукционе. 6.1. Порядок предоставления участникам разъяснений положений документации об электронном аукционе установлен статьей 65 Закона N 44-ФЗ. 6.2. Любой участник электронного аукциона вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом Участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. 6.3. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в п. 6.2 раздела I документации об электронном аукционе запроса заказчик размещает разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, т.е. не позднее "13" октября 2016 года. Последний день, в течение которого заказчик вправе разместить разъяснения положений документации об электронном аукционе: "17" октября 2016 года. 6.4. Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации об электронном аукционе: "30" сентября 2016 года. 7. Источник финансирования закупки. 7.1. Источник финансирования закупки - средства федерального бюджета Российской Федерации. 8. Порядок формирования цены контракта. 8.1. В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя, производимые им в процессе работ, в том числе транспортные расходы, установка лесов (при необходимости) для выполнения обмерных работ, уплата налогов и сборов, страхование, уплата таможенных пошлин, других обязательных платежей. 8.2. Цена заключаемого контракта определяется по итогам проведения аукциона. 8.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 настоящей документации и проектом контракта. 9. Начальная (максимальная) цена контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 9.1. Начальная (максимальная) цена контракта - 3 399 972 (три миллиона триста девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 00 коп. 9.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована заказчиком посредством применения проектно-сметного метода (локальный сметный расчет прилагается). 9.3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта представлено в разделе III части I документации об аукционе. 10. Информация о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 10.1. Цена контракта выражена в валюте Российской Федерации - российский рубль. 10.2. Для расчетов с поставщиками используется валюта Российской Федерации - российский рубль. 11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта. 11.1. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта по предмету настоящего электронного аукциона, не установлен. 12. Обеспечение исполнения контракта, срок и порядок его предоставления. 12.1. Требование обеспечения исполнения контракта установлено в размере 30% (Тридцать процентов) начальной (максимальной) цены контракта - 1 019 991 (один миллион девятнадцать тысяч девятьсот девяносто один) рубль 60 коп., а в случае если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона обеспечения исполнения контракта в размере контракта 1 529 987 (один миллион пятьсот двадцать девять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 40 коп. или в размере - 1 019 991 (один миллион девятнадцать тысяч девятьсот девяносто один) рубль 60 коп. с предоставлением информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 12.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет заказчика, указанный в пункте 12.5 раздела I части I документации об электронном аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 12.3. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на весь объем предусмотренных Контрактом обязательств, в том числе на случаи неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, уплаты неустоек, штрафа, пени, предусмотренных настоящим Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту. 12.4. В случае, если обеспечением исполнения контракта является банковская гарантия: - банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации; - банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения; - банковская гарантия должна содержать сведения и условия, предусмотренные Законом N 44-ФЗ; - в банковской гарантии должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту. Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы, установленной в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту; - банковская гарантия должна содержать указание на контракт, в обеспечение исполнения которого выдана банковская гарантия, в том числе указание на Стороны контракта, наименование предмета контракта, а также реквизиты протокола, являющегося основанием для заключения контракта с участником аукциона; - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. 12.5. В случае, если обеспечением исполнения контракта является внесение денежных средств на счет заказчика: - участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет денежные средства в качестве обеспечения исполнения контракта по следующим реквизитам: Р/с 40302810900001001901 Лиц./с N 05951000760 Межрегиональное операционное управление Федерального Казначейства Операционный департамент Банка России БИК 044501002 ИНН 7702679523 КПП 770201001. Назначение платежа: "обеспечение исполнения контракта"; - возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, производится заказчиком не менее чем через 10 (десять) календарных дней после окончания срока действия обеспечения исполнения контракта на основании письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение пяти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования; - денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании. 12.6. Срок действия любого вида обеспечения исполнения контракта должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 12.7. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом N 44-ФЗ. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 12.8. В случае если контракт будет заключен с государственным или муниципальным казенным учреждением в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 96 Закона N 44-ФЗ положения настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта не применяются. 12.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту, в том числе включая случаи исключения банка из перечня банков, предусмотренного статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, Исполнитель обязуется в день, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на условиях, которые указаны в настоящем разделе Контракта. 12.10. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 13. Предмет контракта, наименование и описание объекта закупки и условия контракта. 13.1. Предмет Контракта, наименование и описание объекта закупки и условия контракта указаны в Техническом задании (Часть II документации об электронном аукционе) и проекте контракта (Часть III документации об электронном аукционе). 14. Требования к сроку предоставления гарантии качества товара (работ, услуг). 14.1. В случае если Заказчиком установлены требования к сроку предоставления гарантии качества товара (работ, услуг), сведения об этом указываются в Техническом задании (часть II документации об электронном аукционе) и/или проекте контракта (часть III документации об электронном аукционе). 15. Место, условия, объем и сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг). 15.1. Место, условия, объем и сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) - в соответствии с Техническим заданием (часть II документации об электронном аукционе) и проектом контракта (часть III документации об электронном аукционе). 16. Форма, сроки и порядок оплаты. 16.1. Форма, сроки и порядок оплаты определены в проекте контракта (Часть III документации об электронном аукционе). 17. Требования к участникам электронного аукциона. 17.1. Заказчиком установлены следующие единые требования к участникам электронного аукциона: 17.1.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 17.1.2. не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 17.1.3. не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в настоящей закупке; 17.1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 17.1.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 17.1.6. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 17.1.7. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц ? участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 17.1.8. участник закупки не является офшорной компанией; 17.1.9. отсутствие в предусмотренном Законом N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки. 18. Срок, в течение которого победитель электронного аукциона должен подписать проект контракта. 18.1. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник электронного аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный усиленной электронной подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов. 18.2. Сроки и порядок заключения контракта, а также условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения контракта определены статьей 70 Закона N 44-ФЗ. 19. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта. 19.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях: 19.1.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; 19.1.2. если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; 19.1.3. в иных случаях, установленных Законом N 44-ФЗ. 20. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. 20.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это было предусмотрено контрактом. 20.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем электронного аукциона. 20.3. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 20.4. Порядок принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, проведения экспертизы до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае необходимости), размещения информации о принятом решении на официальном сайте, способах, датах и порядке направления решения поставщику (подрядчику, исполнителю), порядок внесения сведений о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут, в Реестр недобросовестных поставщиков и иные действия заказчика и (или) поставщика (исполнителя, подрядчика) определены положениями частей 8-26 статьи 95 Закона N 44-ФЗ. 21. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта. 21.1. Контрактная служба Федерального агентства по рыболовству. 21.2. Работник Контрактной службы, ответственный за заключение контракта - Пендеев Николай Александрович ([email protected]). Раздел II. ОБРАЗЕЦ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ Данная форма не является обязательной. Участник электронного аукциона самостоятельно определяет форму заявки и способ ее оформления. "__"_________ 20__ г. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ Изучив извещение о проведении электронного аукциона N _________ и документацию об электронном аукционе на право заключения государственного контракта на ________________________, сообщаем (ю) о согласии на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об электронном аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и проектом государственного контракта. Раздел III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на право заключения контракта на выполнение проектно-изыскательских работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14 стр. 1 Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) определена проектно-сметным методом (локальный сметный расчет прилагается) и составляет 3 399 972 (три миллиона триста девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 00 коп. Часть II ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проектно-изыскательских работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14 стр. 1 1. Предмет аукциона: выполнение проектно-изыскательских работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар д. 14 стр. 1. 2. Место выполнения работ: административное здание Федерального агентства по рыболовству, расположенное по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар д. 14 стр. 1. 3. Сроки выполнения работ: в соответствии с настоящим техническим заданием с даты заключения государственного контракта до 10 декабря 2016 года включительно. 4.1. Общие сведения и характеристика Объекта. 4.1.1. Здание, расположенное по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1, является Объектом культурного наследия регионального значения "Дом писателя Н.Ф. Павлова - один из центров культурной жизни Москвы 1830-1840-х годов, в котором на знаменитые "четверги" собиралась вся литературная Москва - А.И. Герцен и Н.П. Огарев, Т.Н. Грановский, П.Я. Чаадаев, К.С. Аксаков и братья Киреевские, А.С. Хомяков и С.П. Шевырев. Салон посещали Е.А. Баратынский, Н.В. Гоголь, А.А. Фет. В 1840 году здесь прощался с московскими литераторами, уезжая в свою последнюю ссылку, великий русский поэт М.Ю. Лермонтов". 4.1.2. Здание 2-х этажное с подвалом, кирпичное, административное, общей площадью 1433,4 кв.м., площадь фасада по Рождественскому бульвару составляет 309 кв.м., площадь дворовой части фасада 352 кв.м., расположено по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1. 4.2. Объем выполняемых Работ: - обмер фасада выполняется в полном объеме, с замерами геометрических размеров здания в целом, всех архитектурных деталей, шаблонов для последующей разработки проектной и рабочей документации, получением разрешений в городских службах, включая открытие ордера в Объединении административно-технической инспекции на выполнение данных Работ; - камеральная обработка обмерных данных и выполнение обмерных чертежей; - разработка эскизного проекта реставрации фасада здания в целом; - разработка колористического решения фасадов; - согласование эскизного проекта реставрации фасадов зданий с Департаментом культурного наследия города Москвы; - разработка сметной документации на производство Работ по реставрации фасада здания. Результатом выполняемых Подрядчиком Работ должно явиться представление Заказчику полного комплекта проектной и сметной документации, согласованной в установленном порядке и необходимой для выполнения Заказчиком реставрации фасада здания с заменой заполнений оконных и дверных проемов. 4.3. Условия выполнения Работ: 4.3.1. Выполнение Работ должно проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (в том числе относительно требований к качеству работ и безопасности их проведения), а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 г. N 349 "О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". 4.3.2. Подрядчик полностью отвечает за качество всех используемых материалов и техники. 4.3.3. Проектная документация, разрабатываемая Подрядчиком, должна соответствовать Своду реставрационных правил и требований органов охраны Объектов культурного наследия для реставрации. Проектная документация должна иметь подписи лиц, ответственных за проект (главного архитектора проекта, главного инженера проекта и т.д.). При необходимости Подрядчик вносит в разработанную документацию изменения, связанные с введением в действие новых нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность, а также устраняет недостатки и неточности в разработанной документации, в том числе замечания согласующих организаций. Все виды, объемы и сроки выполнения Работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. Перед началом выполнения Работ Подрядчик согласовывает в установленном порядке график выполнения Работ. 4.3.4. Производство Работ должно производиться, не нарушая рабочего цикла Объекта. 4.3.5. Подрядчик несет ответственность за возможный материальный ущерб, нанесенный имуществу Заказчика персоналом Подрядчика или возникшей по вине персонала Подрядчика аварийной ситуацией, ее последствиями, а так же за соблюдение техники безопасности, условий охраны труда и пожарной безопасности персоналом Подрядчика при производстве Работ. 5. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества Работ. При проведении Работ Подрядчик использует в разрабатываемой документации материалы и технологии, задача которых обеспечить срок эксплуатации без капитального ремонта не менее чем в течение 10-ти (десяти) лет (при выполнении норм эксплуатации здания). 6. Приемка-сдача выполненных Работ. Заказчик принимает выполненные Работы и производит их окончательную оплату только после предоставления Подрядчиком полного комплекта (в 3-х экземплярах на бумажном и оптическом - CD-дисках в 1-м экземпляре в форме pdf (носителях) надлежащим образом оформленной и согласованной проектной и сметной документации. ЧАСТЬ III ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА на выполнение проектно-изыскательских работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14 стр. 1 г. Москва "__"________ 2016 г. Федеральное агентство по рыболовству (от имени Российской Федерации), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству __________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", при осуществлении закупки путем проведения аукциона в электронной форме, извещения о проведении аукциона в электронной форме N___ от ____ г. и на основании протокола от ____ N ___ Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для нужд Федерального агентства по рыболовству, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение проектно-изыскательских работ, направленных на сохранение Объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар д. 14. стр. 1 (далее - Работы), согласно техническому заданию (Приложение N 1 к настоящему Контракту) и смете (Приложение N 2 к настоящему Контракту). 1.2. Техническое задание (Приложение N 1) и смета (Приложение N 2) являются неотъемлемой частью Контракта. 2. Цена Контракта и порядок расчетов 2.1. Цена Контракта составляет _______(_______) рублей __ копеек, с учетом НДС ________ рублей __ копеек. 2.2. В цену настоящего Контракта включена оплата всех обязательств Подрядчика по выполнению Работ, предусмотренных техническим заданием, в том числе транспортных расходов, установку лесов (при необходимости) для выполнения обмерных работ, уплату налогов и сборов, страхование, уплату таможенных пошлин, других обязательных платежей. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения настоящего Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.3 раздела 10 настоящего Контракта. 2.3. Оплата выполненных Работ по настоящему Контракту производится Заказчиком путем безналичного расчета в размере 100% суммы Контракта в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента выставления Подрядчиком Заказчику счета, при наличии подписанных Сторонами акта сдачи-приемки результата выполненных Работ (указанные документы должны быть подписаны Сторонами в 2 (Двух) экземплярах), а также согласования с Департаментом культурного наследия города Москвы в соответствии с условиями технического задания (Приложение N 1 к настоящему Контракту). 2.4. Работы, не предусмотренные техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему Контракту), оплате не подлежат. 2.5. Обязательства Заказчика по оплате настоящего Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе 13 настоящего Контракта. 2.6. Превышение Генподрядчиком объемов работ при отсутствии письменного соглашения сторон Заказчиком не оплачивается. 2.7. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в разделе 13 Контракта. 3. Права и обязанности Сторон 3.1. Заказчик обязан: 3.1.1. Обеспечить приемку результата выполненных Работ в течение 10 рабочих дней со дня получения комплекта документации или предоставить мотивированный отказ от приемки результата Работ по настоящему Контракту с перечнем необходимых доработок. 3.1.2. Оплатить принятые Работы в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта. 3.2. Заказчик имеет право: 3.2.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения Работ в соответствии с настоящим Контрактом. 3.2.2. Оказывать содействие Подрядчику по вопросам, имеющим отношение к выполнению настоящего Контракта и не требующим дополнительных материальных затрат. 3.3. Подрядчик обязан: 3.3.1. Выполнить самостоятельно или с привлечением третьих лиц Работы, в полном объеме и в срок в соответствии с настоящим Контрактом и техническим заданием. 3.3.2. Обеспечить сохранность документов, получаемых от Заказчика в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Контракта. 3.3.3. Обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, установленным нормам и правилам, а также условиям настоящего Контракта. 3.3.4. Передать результаты выполненных Работ Заказчику для приемки в соответствии с условиями настоящего Контракта. 3.3.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность завершения Работ в срок. 3.3.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее выполнения Работ по настоящему Контракту. 3.4. Подрядчик имеет право: 3.4.1. В случае досрочного выполнения сдать результаты Работ. 3.4.2. Запрашивать у третьих лиц информацию, необходимую для выполнения Работ по настоящему Контракту, за исключением информации, являющейся государственной или коммерческой тайной. В случае если отказ в предоставлении указанной информации существенным образом влияет на достоверность результатов Работ. Подрядчик обязан незамедлительно известить Заказчика о непредставлении указанной информации. 4. Порядок выполнения, сдачи - приемки результатов Работ 4.1. Подрядчик выполняет Работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта, в соответствии с техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему Контракту). 4.2. Представители Заказчика и Подрядчика проводят совещания по согласованию возникающих вопросов по инициативе любой из Сторон. 4.3. При завершении Работ Подрядчик представляет Заказчику результаты Работ на бумажном (в 3-х экземплярах) и оптическом (CD-дисках) носителях в форме pdf (в 1-м экземпляре) в соответствии с требованиями технического задания, акты сдачи-приемки результата выполненных Работ (в 2-х экземплярах) для согласования и проведения приемки результата Работ Заказчиком. 4.4. Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней со дня получения комплекта документации, указанного в п. 4.3. настоящего Контракта, рассмотреть его, принять результат выполненных Работ, подписав Акты сдачи-приемки результата выполненных Работ или представить мотивированный отказ от приемки результата Работ с перечнем необходимых доработок. 4.5. В случае получения мотивированного отказа Подрядчик в течение 10-ти рабочих дней со дня его получения производит устранение замечаний и передает приведенный в соответствие, с учетом замечаний, комплект документации совместно с отчетом об устранении замечаний для рассмотрения Заказчиком. 5. Обеспечение Контракта 5.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере 30% - 1 019 991 (один миллион девятнадцать тысяч девятьсот девяносто один) рубль 60 коп. 5.2. В случае если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона обеспечения исполнения контракта в размере контракта в размере 1 529 987 (один миллион пятьсот двадцать девять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 40 коп. или в размере - 1 019 991 (один миллион девятнадцать тысяч девятьсот девяносто один) рубль 60 коп. с предоставлением информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 5.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в разделе 13 Контракта. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 5.4. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на весь объем предусмотренных Контрактом обязательств, в том числе на случаи неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, уплате неустоек, штрафа, пени, предусмотренных настоящим Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту. 5.5. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является банковская гарантия, такая банковская гарантия должна быть безотзывной, а также соответствовать иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. В том числе: - банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения; - банковская гарантия должна содержать сведения и условия, предусмотренные Законом N 44-ФЗ; - в банковской гарантии должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту. Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы, установленной в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту; - банковская гарантия должна содержать указание на контракт, в обеспечение исполнения которого выдана банковская гарантия, в том числе указание на Стороны контракта, наименование предмета контракта, а также реквизиты протокола, являющегося основанием для заключения контракта с участником аукциона; - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. 5.6. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на счет заказчика: - Подрядчик перечисляет денежные средства в качестве обеспечения исполнения контракта по следующим реквизитам Заказчика, указанным в разделе 13 Контракта. Назначение платежа: "обеспечение исполнения контракта"; - возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, производится заказчиком не менее чем через 10 (десять) календарных дней после окончания срока действия обеспечения исполнения контракта на основании письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение пяти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования; - денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании. 5.7. Срок действия любого вида обеспечения исполнения Контракта должен превышать срок действия Контракта не менее чем на месяц. 5.8. Риски, связанные с утратой обеспечения обязательств по Контракту или его недействительностью, несет Подрядчик. 5.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе включая случаи исключения банка из перечня банков, предусмотренного статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, Подрядчик обязуется в день, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на условиях, которые указаны в настоящем разделе Контракта. 5.10. В ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Контракта. 5.11. В случае если Контракт будет заключен с государственным или муниципальным казенным учреждением в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 96 Закона N 44-ФЗ положения Контракта об обеспечении исполнения не применяются. 6. Ответственность Сторон 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и рассчитывается по формуле П = (Ц - В) х С , где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле: С = C х ДП , ЦБ где: C - размер ставки рефинансирования, установленной ЦБ Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле К = ДП / ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 6.4. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком, обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере: а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет _________(__________) рублей __ копеек (заполняется при заключении Контракта исходя из цены Контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт); б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей, что составляет _________(__________) рублей __ копеек (заполняется при заключении Контракта исходя из цены Контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт). 6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 6.7. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет _________(__________) рублей __ копеек (заполняется при заключении Контракта исходя из цены Контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт); б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей, что составляет _________(__________) рублей __ копеек (заполняется при заключении Контракта исходя из цены Контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт); 6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 6.9. Уплата неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту. 6.10. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта. 7. Особые условия 7.1. Права собственности на результаты Работ по настоящему Контракту принадлежат Заказчику и могут быть использованы только с его согласия. Право собственности переходит к Заказчику с момента подписания им актов сдачи-приемки Работ в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта. 7.2. С даты приемки (подписания актов сдачи-приемки работ в соответствии с разделом 4 Контракта) результатов выполнения проектно-изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектно-изыскательских работ принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик. 7.3. Подрядчик не может ни полностью, ни частично передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Контракту без предварительного письменного согласия Заказчика. 7.4. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по настоящему Контракту. 7.5. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность информации, касающейся предмета настоящего Контракта, хода его исполнения и полученных результатов, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. 7.6. При возникновении спора между Заказчиком и Подрядчиком, в том числе по поводу недостатков выполненных Работ или их причин, и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушения Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. 7.7. Вся информация, полученная в ходе реализации Контракта, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам ни письменно, ни устно, ни по электронной почте, как в период действия Контракта, так и по окончании его действия. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон в письменной форме в виде приложения (дополнительного соглашения) к настоящему Контракту. 7.8. В случае разглашения конфиденциальной информации виновная сторона несет имущественную ответственность в размере нанесенного реального ущерба. 8. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно (неисполнение) явилось следствием обязательств непреодолимой силы, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого - либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 8.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны в срок не более 3-х дней проводят взаимные консультации для принятия необходимых мер. 8.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие. 8.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства. 8.5. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения. 9. Срок действия Контракта и срок выполнения Работ 9.1. Настоящий Контракт вступает в законную силу с момента заключения его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, но не более чем до 30 декабря 2016 года. 9.2. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта до 10 декабря 2016 года включительно. 9.3. Работы по настоящему Контракту могут быть приняты Заказчиком ранее установленного настоящим Контрактом срока. 9.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 10. Порядок изменения и расторжения контракта 10.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 10.2. Дополнения, изменения, приложения к Контракту становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями Сторон. 10.3. При исполнении Контракта допускаются следующие изменения условий Контракта по соглашению Сторон в следующих случаях: 10.3.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; 10.3.2. если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; 10.3.3. в иных случаях, установленных Законом N 44-ФЗ. 10.4. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их юридических адресов, платежных реквизитов течение 5 (пяти) дней со дня, когда такие изменения произошли, а также о реорганизации или ликвидации - в течение 5 (пяти) дней с момента принятия решения уполномоченным органом (лицом) об их проведении. 10.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 10.6. Расторжение настоящего Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении. 10.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. 10.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 10.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения. 10.10. Если заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключение эксперта экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 10.11. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 10.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта. 10.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным настоящей документацией об электронном аукционе требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. 10.14. Информация о подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 10.15. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 10.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. 10.17. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 10.18. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 10.19. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом подрядчика от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку работ, которая являлась предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона N 44-ФЗ. 10.20. Информация о расторжении Контракта размещается Заказчиком в ЕИС (на официальном сайте) в течении одного рабочего дня, следующего за датой расторжения Контракта. 11. Прочие положения 11.1. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, утверждаемых Сторонами настоящего Контракта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11.2. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения или отправляется заказным письмом получателю по его адресу для переписки, указанному в настоящем Контракте. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения или на следующий день после отправления заказного письма по почте. 11.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 11.4. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 11.6. Исполнение обязательств по Контракту не может быть возложено Подрядчиком на третье лицо без письменного разрешения Заказчика. 12. Разрешение споров 12.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами, скрепленных печатям. 12.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 12.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. 12.4. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 12.5. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. 12.6. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 12.7. При не достижении согласия, споры решаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 12.8. В случае подачи третьими лицами претензий и/или исков в связи с нарушениями авторских прав, патентов или исключительных прав на результаты выполнения Работ по настоящему Контракту Подрядчик обеспечивает судебную защиту интересов Заказчика и несет полную ответственность по таким искам, а также возмещает в полном объеме Заказчику расходы, связанные с указанными претензиями и/или исками, если таковые последуют. 13. Банковские реквизиты и адреса Сторон 13.1. В случае изменения юридического адреса и реквизитов Стороны настоящего Контракта обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга. ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК Федеральное агентство по рыболовству Адрес: Рождественский бульвар, дом. 12, 14, 15 стр. 1, г. Москва, 107996 Телефон (495) 623 23 20 Факс: (495) 628 19 04 Р/С 40105810700000001901 л/сч. 03951000760 Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства Операционный департамент Банка России БИК 044501002 ИНН 7702679523 КПП 770201001 Заказчик: Подрядчик: ________________(__________) ________________(__________) "__"__________2016 г. "__"__________2016 г. Приложение N 1 к Государственному контракту от "__"________ 2016 г. N ________ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проектно-изыскательских работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14 стр. 1 Заполняется согласно документации об электронном аукционе. Заказчик: Подрядчик: ________________(__________) ________________(__________) Приложение N 2 к государственному контракту от "__"________ 2016 г. N ________ СМЕТА Согласно документации об электронном аукционе, с учетом коэффициента снижения (при наличии) начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается государственный контракт. Коэффициент снижения (КС) рассчитывается по следующей формуле КС = Цп / Цнач, где: Цп - цена контракта, предложенная победителем аукциона (иным участником, с которым заключается контракт); Цнач - начальная (максимальная) цена контракта. ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: _______ _________ _______ _______ _________ _______ (подпись) (подпись) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
