|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 15.03.2006 № 59МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ П Р И К А З от 15 марта 2006 года Москва N 59 О размещении заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2006 году для государственных нужд. С целью эффективного использования средств федерального бюджета и в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, п р и к а з ы в а ю : 1. Установить, что размещение заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2006 году для государственных нужд осуществляется путем проведения открытого конкурса в соответствии с приказом Росрыболовства от 02.03.2006 N 42 "Об утверждении государственного заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биоресурсов в 2006 году" за исключением работ, определенных приказом Росрыболовства от 09.03.2006 N 50 "Об утверждении государственного заказа на выполнение работ в 2006 году по воспроизводству водных биоресурсов, размещаемых у единственных исполнителей и финансируемых за счет средств федерального бюджета". 2. Утвердить документацию по размещению заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2006 году для государственных нужд согласно приложению. 3. Управлению науки и образования совместно с Управлением финансирования и отчетности, Юридическим отделом в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственных контрактов с победителями по итогам проведенного конкурса и осуществлять контроль их выполнения. 4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росрыболовства П.А. Ефанова. Руководитель Агентства С.В. Ильясов Приложение к приказу Росрыболовства от 15.03.06 N 59 Документация по размещению заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2006 году для государственных нужд. 1. Извещение о проведении конкурса. 1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2006 году для государственных нужд. 2. Форма торгов - открытый конкурс. 3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству. Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 Адрес электронной почты: [email protected]. Контактные телефоны: (495) 208-40-48, 928-23-41, 625-63-23. 4. Источник финансирования заказа - средства федерального бюджета. 5. Предмет государственного контракта - выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2006 году для государственных нужд. 6. Место, сроки выполнения работ, начальная цена контракта: ---------------------------------------------------------------------- N | Место выполнения | Сроки | Виды водных |Начальная Лота| работ |выполнения| биоресурсов, | цена | | работ | количество, млн.шт. |контракта, | | | | тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- 1 Республика Дагестан Апрель- Осетровые 0,5 840 сентябрь 2 Республика Дагестан Апрель- Растительноядные 0,5 440 декабрь 3 Республика Бурятия Апрель- Байкальский осетр 0,5 2100 сентябрь 4 Республика Бурятия Апрель- Омуль 3,0 3700 сентябрь 5 Республика Бурятия Апрель- Личинки омуля 642,0 19900 июнь 6 Республика Калмыкия Апрель- Частиковые 1,2 500 декабрь 7 Республика Калмыкия Апрель- Растительноядные 1,5 1300 декабрь 8 Волгоградская Апрель- Частиковые 0,8 1100 область декабрь 9 Волгоградская Апрель- Растительноядные 3,0 2600 область декабрь 10 Костромская область Апрель- Частиковые 7,2 900,0 декабрь 11 Астраханская Апрель- Белорыбица 0,7 3800,0 область сентябрь 12 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 13 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 14 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 15 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 16 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 17 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 18 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 19 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 20 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 21 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 22 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 23 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 24 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 25 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 26 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 27 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 28 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 29 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 30 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 31 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 32 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 33 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 34 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 35 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 36 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 37 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 38 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 39 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 40 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 41 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 42 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 43 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 44 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 45 Астраханская Апрель- Растительноядные 0,5 437 область декабрь 46 Ростовская область Апрель- Частиковые 75,0 2700,0 сентябрь 47 Ростовская область Апрель- Частиковые 50,0 2100,0 сентябрь 48 Ростовская область Апрель- Растительноядные 1,0 800,0 сентябрь 49. Ростовская область Апрель- Растительноядные 1,02 900,0 декабрь 50. Ростовская область Апрель- Растительноядные 1,02 900,0 декабрь 51. Ростовская область Апрель- Растительноядные 1,0 800,0 декабрь 52. Краснодарский край Апрель- Растительноядные 1,0 900,0 декабрь 53. Краснодарский край Апрель- Растительноядные 0,6 500,0 декабрь 54. Краснодарский край Апрель- Растительноядные 3,58 3100,0 декабрь 55. Краснодарский край Апрель- Растительноядные 1,0 800,0 декабрь 56. Краснодарский край Апрель- Растительноядные 0,6 520,0 декабрь 57. Краснодарский край Апрель- Растительноядные 0,7 610,0 декабрь 58. Краснодарский край Апрель- Растительноядные 0,7 610,0 декабрь 59. Краснодарский край Апрель- Растительноядные 0,6 520,0 декабрь 60. Краснодарский край Апрель- Растительноядные 0,8 700,0 декабрь 61. Краснодарский край Апрель- Растительноядные 0,8 700,0 декабрь 62. Краснодарский край Апрель- Растительноядные 0,5 440,0 декабрь 63. Саратовская область Апрель- Осетровые 0,17 540,0 декабрь 64. Саратовская область Апрель- Частиковые 0,165 220,0 декабрь 65. Саратовская область Апрель- Осетровые 0,3 900,0 сентябрь 66. Саратовская область Апрель- Частиковые 0,2 300,0 декабрь 67. Саратовская область Апрель- Растительноядные 0,8 700,0 декабрь 68. Саратовская область Апрель- Растительноядные 4,3 3800,0 декабрь 69. Тверская область Апрель- Осетровые 0,2 650,0 сентябрь 70. Тверская область Апрель- Осетровые 0,1 330,0 сентябрь 71. Ленинградская Апрель- Сиговые 0,05 200,0 область декабрь 72. Ленинградская Апрель- Сиговые 0,05 130,0 область декабрь 73. Республика Карелия Апрель- Лососевые 0,07 200,0 декабрь 74. Республика Карелия Апрель- Лососевые 0,07 200,0 декабрь 75. Калининградская Апрель- Частиковые 0,1 44,0 область сентябрь 76. Калининградская Апрель- Частиковые личинки 2,5 78,0 область сентябрь 77. Хабаровский край Апрель- Осетровые 0,075 340,0 декабрь 78. Хабаровский край Апрель- Лососевые 3,0 750,0 декабрь 79. Хабаровский край Апрель- Лососевые 5,0 1250,0 декабрь 80. Ненецкий АО Апрель- Сиговые 1,0 30,0 июнь ---------------------------------------------------------------------- 8. Оплата работ производится безналичным расчетом в соответствии с этапами, определенными в государственном контракте. Предварительная оплата составляет 30% от общей стоимости работ, указанных в государственных контрактах. Окончательный расчет осуществляется по факту предоставленных исполнителем работ после подписания акта сдачи-приемки. 9. Преимущества не предоставляются. Обеспечение заявки - не требуется. Обеспечение контракта - не требуется. 10. Официальный сайт, на котором размещена документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru. Комплект документации по размещению заказа на бумажном носителе предоставляется на платной основе. Размер платы составляет 500 рублей. Документация по размещению заказа предоставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление документации по размещению заказа и представления по адресу заказчика документов, подтверждающих внесение платы. Плата за предоставление документации по размещению заказа вносится участником размещения заказа по следующим банковским реквизитам: Получатель: УФК по г. Москве (Федеральное агентство по рыболовству) л/с.06080000800 ИНН 7702524600 КПП 770201001 р/сч.40503810600001009079 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001 КБК 08030201010010000130 (в назначении платежа указывать - пункт 1 разрешения). 11. Дата начала приема заявок 20 марта 2006 года. Дата окончания приема заявок 20 апреля 2006 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени. 12. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 1) качество работы; 2) сроки выполнения работ; 3) цена контракта. 13. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 20 апреля 2006 года, 10 ч. 00 мин. 1. Общие положения. Настоящая документация по размещению заказа на право заключить государственный контракт на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2006 году для государственных нужд (далее - конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкции по ее заполнению. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с приложением 1 конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости; 2) предложение о функциональных характеристиках и о качестве работ, иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта; 3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей). Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа. 3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ. Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 3 конкурсной документации в соответствии с местом, сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой контракта, изложенных в приложении 4 конкурсной документации 4. Место, условия и сроки выполнения работ. Место, условия и сроки выполнения работ указаны в извещении о проведении открытого конкурса и в приложении 4 конкурсной документации. 5. Порядок формирования цены контракта. Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в приложении 4 конкурсной документации. 6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями. При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации. 7. Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по контракту работ. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с поставщиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены. 8. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в указанный в извещении о проведении открытого конкурса срок. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа. Конверт оформляется в соответствии с приложением 2 конкурсной документации. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу заказчика. Дата начала приема заявок 20 марта 2006 года. Дата окончания приема заявок 20 апреля 2006 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 9. Язык заявки на участие в конкурсе. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке. 10. Расходы на участие в конкурсе. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта. 11. Требования к участникам размещения заказа. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: 1. соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса. 2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства. 3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке. 1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе. 2. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. 3. Заявление об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу заказчика. 4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 5. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. 7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке. 1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________________ (наименование конкурса). _____ (регистрационный номер заявки)". 2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 2 конкурсной документации. 3. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 конкурсной документации, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса). 4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 конкурсной документации. 6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия. 7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. 8. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. 9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе. 10. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. 13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации. При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальной сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству. Публично 20 апреля 2006 года в 10-00 конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации, конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в день его подписания на официальном сайте. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 15. Условия допуска к участию в конкурсе. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 11 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае: 1) непредоставления определенных пунктом 2 конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ; 2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 конкурсной документации; 3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в конкурсе: 1) качество работ; 2) сроки выполнения работ; 3) цена контракта. 17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 16 конкурсной документации. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующей методике: ---------------------------------------------------------------------- N | Критерии оценки | Количество | Вес п/п| | k | критерия p(i) | | баллов а | ---------------------------------------------------------------------- 1.|Качество работ | | ---------------------------------------------------------------------- 2.|Сроки выполнения работ | | ---------------------------------------------------------------------- |Итого: | | ---------------------------------------------------------------------- По каждому из критериев оценки присваиваются бальные оценки от 0 k до 30 - a (i), где k - порядковый номер заявки на участие в конкурсе, i - порядковый номер критерия. Вес каждого критерия (pi) утверждается на заседании конкурсной комиссии перед вскрытием конвертов. Каждая заявка на участие в конкурсе получает суммарную оценку, выраженную в баллах, по следующей формуле: ___ N \ k T(k)=/__ p(i) a (i) i=1 где: T(k) - бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе. N - общее количество критериев, p(i) - вес i-го критерия, причем N ___ \ /__ p(i) = 1 i=1 Заказчик проводит итоговое ранжирование заявок на участие в конкурсе в соответствии со следующей формулой: C(min) T(k) S(k)=0,2-------- + 0,8 ------- C(k) T(max) где: C(min) - минимальная цена контракта среди заявок на участие в конкурсе, которые до этого не были отклонены; C(k) - цена контракта k-ой заявки на участие в конкурсе; T(max) - максимальная бальная оценка по данному лоту; T(k) - бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе. В соответствии с полученными оценками S(k) заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем S(k). В случае, если две или более заявок на участие в конкурсе получили одинаковый показатель S(k), победитель определяется путем простого голосования членов конкурсной комиссией. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. 18. Срок и порядок подписания победителем конкурса государственного контракта В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, и если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передаст участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект государственного контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передаст такому участнику конкурса проект контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта. В иных случаях срок подписания контракта составляет не менее чем десять дней. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3 конкурсной документации; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Приложение 1 ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе 1. Название конкурса, номер и наименование лота ______________________ ______________________________________________________________________ 2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридический, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона ___________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Цена контракта по данному лоту: ____________________ 4. Сроки выполнения работ: ____________________________ 5. ИНН _________________________ 6. Банковские реквизиты: ___________________________________ Подачей настоящей заявки выражаю свое согласие с проведением конкурса на условиях, указанных в документации по размещению заказа на право заключить государственный контракт на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2006 году для государственных нужд, и в случае признания победителем конкурса обязуюсь заключить с заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации. К заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные конкурсной документацией: 1) _____________________ 2) _____________________ 3) _____________________ _____________________________________________ /____________/ (Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание (подпись) заявки, а также для юридического лица - указать должность уполномоченного подписывать заявку; для индивидуального предпринимателя - соответствующий статус) М.П. "___"____________ 2006 г. Приложение 2 Порядок оформления конверта __________________________________________________________________ | | | ЗАКАЗНОЕ | | ---------| | | | Заявка на участие в открытом конкурсе | | ------------------------------------- | | | | _____________________________ | | (наименование конкурса) | | | | _____________________________ | | (наименование лота) | | | | | | Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 | | | | Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству | | | |__________________________________________________________________| Внимание! В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала конкурса и заявка на участие в конкурсе не будет рассматриваться Комиссией. Приложение 3 ТРЕБОВАНИЯ к описанию работ по воспроизводству водных биологических ресурсов Участник размещения заказа должен представить описание работ по следующей форме: 1. Наименование лота. 2. Место, сроки выполнения работ, характеристика работ в соответствии с требованиями конкурсной документации. 3. Опыт работы по воспроизводству водных биоресурсов (объемы и места вселения молоди, видовой состав, в каких годах указанные работы проводились). 4. Наличие производственных мощностей по инкубации и подращиванию молоди, их мощностные характеристики и площади (указать собственные или арендованные производственные мощности). 5. Наличие собственного маточного стада (указать его видовой и половозрастной состав). 6. Способ заготовки производителей воспроизводимых видов водных биоресурсов (собственная заготовка, заготовка по договорам с другими предприятиями). 7. Кадровый потенциал и его квалификация. 8. Специализация хозяйства в соответствии с уставными документами. 9. Эпизоотическое состояние хозяйства. 10. Наличие специализированного транспорта для перевозки молоди к местам ее выпуска в естественные водоемы. 11. Календарный план выполнения работ: ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование работ| Дата начала |Дата окончания|Контрактная цена п/п| (этапов) | этапа | этапа | (по этапам) |Основное содержание| | | тыс. руб. | работ (этапов) | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------------------- Описание работ подписывает руководитель организации. Заявка и ее описание должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью. Приложение 4 Перечень лотов, место, сроки выполнения работ, характеристика работ, начальная цена контракта ---------------------------------------------------------------------- N | Место выполнения | Сроки |Виды водных |Минималь-|Начальная Лота| работ |выполнения|биоресурсов,|ная штуч-| цена | | работ | количество |ная наве-|контракта, | | | (млн. шт.) |ска выпу-| тыс. руб | | | | скаемой | | | | | молоди, | | | | | грамм | ---------------------------------------------------------------------- Республика Дагестан ---------------------------------------------------------------------- 1 Кизлярский залив Апрель- Осетровые 840 Каспийского моря сентябрь (осетр, 2 севрюга, 1 белуга) 3 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 2 Каракольские Апрель- Растительно- 25 440 нерестово-выростные декабрь ядные водоемы 0,5 ---------------------------------------------------------------------- Республика Бурятия ---------------------------------------------------------------------- 3 р. Селенга Апрель- Осетровые 0,5 2100 оз. Байкал сентябрь (байкальский осетр) 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 4 оз. Байкал Апрель- Омуль 3,0 1,0 3700 сентябрь ---------------------------------------------------------------------- 5 оз. Байкал Апрель- Личинки омуля 19900 июнь 642,0 ---------------------------------------------------------------------- Республика Калмыкия ---------------------------------------------------------------------- 6 Чограйское Апрель- Частиковые 20,0 500 водохранилище декабрь (сазан) 1,2 ---------------------------------------------------------------------- 7 Чограйское Апрель- Растительно- 25,0 1300 водохранилище декабрь ядные 1,5 ---------------------------------------------------------------------- Волгоградская область ---------------------------------------------------------------------- 8 р. Медведица Апрель- Частиковые 25,0 1100 декабрь (сазан) 0,8 ---------------------------------------------------------------------- 9 р. Медведица Апрель- Растительно- 25,0 2600 декабрь ядные 3,0 ---------------------------------------------------------------------- Костромская область ---------------------------------------------------------------------- 10 Залив Нерехта Апрель- Частиковые 0,5 900,0 Горьковского декабрь 7,2 водохранилища ---------------------------------------------------------------------- Астраханская область ---------------------------------------------------------------------- 11 р. Бахтемир Апрель- Белорыбица 1,0 3800,0 Икрянинский район сентябрь 0,7 ---------------------------------------------------------------------- 12 р. Бахтемир Апрель- Растительно- 25,0 437 Икрянинский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 13 Восточненский Апрель- Растительно- 25,0 437 водный тракт декабрь ядные Икрянинский район 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 14 р. Бахтемир Апрель- Растительно- 25,0 437 Икрянинский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 15 р. Бахтемир Апрель- Растительно- 25,0 437 Икрянинский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 16 р. Бахтемир Апрель- Растительно- 25,0 437 Икрянинский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 17 р. Царев Апрель- Растительно- 25,0 437 Приволжский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 18 р. Царев Апрель- Растительно- 25,0 437 Приволжский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 19 Лиманский водный Апрель- Растительно- 25,0 437 тракт декабрь ядные Лиманский район 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 20 Бешкульский Апрель- Растительно- 25,0 437 водный тракт декабрь ядные Наримановский район 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 21 р. Бахтемир Апрель- Растительно- 25,0 437 Лиманский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 22 р. Черная Апрель- Растительно- 25,0 437 Камызякский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 23 Ерик Поперечный Апрель- Растительно- 25,0 437 Камызякский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 24 р. Кал, р. Чаган Апрель- Растительно- 25,0 437 Камызякский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 25 р. Кал, р. Чаган Апрель- Растительно- 25,0 437 Камызякский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 26 р. Кал, р. Чаган Апрель- Растительно- 25,0 437 Камызякский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 27 р. Кал, р. Чаган Апрель- Растительно- 25,0 437 Камызякский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 28 р. Кал, р. Чаган Апрель- Растительно- 25,0 437 Камызякский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 29 р. Старая Волга Апрель- Растительно- 25,0 437 Икрянинский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 30 р. Старая Волга Апрель- Растительно- 25,0 437 Икрянинский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 31 р. Старая Волга Апрель- Растительно- 25,0 437 Икрянинский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 32 р. Старая Волга Апрель- Растительно- 25,0 437 Лиманский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 33 р. Старая Волга Апрель- Растительно- 25,0 437 Лиманский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 34 р. Бакланья Апрель- Растительно- 25,0 437 Камызякский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 35 р. Хурдун Апрель- Растительно- 25,0 437 Икрянинский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 36 р. Хурдун Апрель- Растительно- 25,0 437 Икрянинский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 37 р. Хурдун Апрель- Растительно- 25,0 437 Икрянинский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 38 р. Бертюль Апрель- Растительно- 25,0 437 Икрянинский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 39 р. Бертюль Апрель- Растительно- 25,0 437 Икрянинский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 40 р. Бертюль Апрель- Растительно- 25,0 437 Икрянинский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 41 р. Бертюль Апрель- Растительно- 25,0 437 Икрянинский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 42 р. Бирюль Апрель- Растительно- 25,0 437 Камызякский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 43 р. Бирюль Апрель- Растительно- 25,0 437 Камызякский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 44 р. Бахтимир Апрель- Растительно- 25,0 437 Икрянинский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- 45 р. Коклюй Апрель- Растительно- 25,0 437 Икрянинский район декабрь ядные 0,5 ---------------------------------------------------------------------- Ростовская область ---------------------------------------------------------------------- 46 р. Дон Апрель- Частиковые 0,3 2700,0 Азовский район сентябрь 75,0 Хутор Усть-Койсуг ---------------------------------------------------------------------- 47 р. Дон Апрель- Частиковые 0,3 2100,0 Усть-Донецкий район сентябрь 50,0 Ст. Мелиховская ---------------------------------------------------------------------- 48 р. Дон Апрель- Растительно- 5,0 800,0 Усть-Донецкий район сентябрь ядные Ст. Мелиховская 1,0 ---------------------------------------------------------------------- 49. р. Дон Апрель- Растительно- 5,0 900,0 хутор Рогожкино декабрь ядные 1,02 ---------------------------------------------------------------------- 50. р. Дон Апрель- Растительно- 5,0 900,0 Село Кагальник декабрь ядные 1,02 ---------------------------------------------------------------------- 51. Садковская балка Апрель- Растительно- 25,0 800,0 Веселовского декабрь ядные водохранилища 1,0 ---------------------------------------------------------------------- Краснодарский край ---------------------------------------------------------------------- 52. Лиманы Темрюкского Апрель- Растительно- 25,0 900,0 района декабрь ядные 1,0 ---------------------------------------------------------------------- 53. Лиманы Апрель- Растительно- 25,0 500,0 Калининского района декабрь ядные 0,6 ---------------------------------------------------------------------- 54. Горьковская группа Апрель- Растительно- 25,0 3100,0 лиманов, декабрь ядные Славянский район 3,58 ---------------------------------------------------------------------- 55. Лиманы Жостерской Апрель- Растительно- 25,0 800,0 и Горьковской декабрь ядные Группы 1,0 ---------------------------------------------------------------------- 56. Горьковская группа Апрель- Растительно- 25,0 520,0 лиманов декабрь ядные Славянский район 0,6 хутор Кучугуры ---------------------------------------------------------------------- 57. Черноерковская Апрель- Растительно- 25,0 610,0 группа лиманов декабрь ядные Хутор Черный Ерик 0,7 Славянского района ---------------------------------------------------------------------- 58. Сладковская группа Апрель- Растительно- 25,0 610,0 лиманов хутор декабрь ядные Черный Ерик 0,7 Славянского района ---------------------------------------------------------------------- 59. Большой Апрель- Растительно- 25,0 520,0 Ахтанизовский лиман декабрь ядные станица 0,6 Ахтанизовская Темрюкского района ---------------------------------------------------------------------- 60. Ахтарско-Гривенская Апрель- Растительно- 25,0 700,0 система лиманов декабрь ядные хутор Пригибский 0,8 Калининского района ---------------------------------------------------------------------- 61. Куликовско- Апрель- Растительно- 25,0 700,0 Ордынская группа декабрь ядные лиманов поселок 0,8 Ордынский Темрюкского района ---------------------------------------------------------------------- 62. Варнавинское Апрель- Растительно- 25,0 440,0 водохранилище декабрь ядные Крымский район 0,5 ---------------------------------------------------------------------- Саратовская область ---------------------------------------------------------------------- 63. Волгоградское Апрель- Осетровые 2,0 540,0 водохранилище декабрь (стерлядь) Село Чардым 0,17 ---------------------------------------------------------------------- 64. Волгоградское Апрель- Частиковые 20,0 220,0 водохранилище декабрь (сазан) Село Чардым 0,165 ---------------------------------------------------------------------- 65. Волгоградское Апрель- Осетровые 2,0 900,0 водохранилище сентябрь (стерлядь) Село Усть-Курдюм 0,3 ---------------------------------------------------------------------- 66. Волгоградское Апрель- Частиковые 20,0 300,0 водохранилище декабрь 0,2 Ровенско- Черебаевская пойма, Ровенский район ---------------------------------------------------------------------- 67. Волгоградское Апрель- Растительно- 25,0 700,0 водохранилище декабрь ядные Ровенско- 0,8 Черебаевская пойма, Ровенский район ---------------------------------------------------------------------- 68. Саратовское Апрель- Растительно- 25,0 3800,0 водохранилище декабрь ядные 4,3 ---------------------------------------------------------------------- Тверская область ---------------------------------------------------------------------- 69. Иваньковское Апрель- Осетровые 2,5 650,0 водохранилище сентябрь (стерлядь) 0,2 ---------------------------------------------------------------------- 70. Угличское Апрель- Осетровые 2,5 330,0 водохранилище сентябрь 0,1 (стерлядь) ---------------------------------------------------------------------- Ленинградская область ---------------------------------------------------------------------- 71. оз. Отрадное Апрель- Сиговые 5,0 200,0 декабрь 0,05 ---------------------------------------------------------------------- 72. оз. Александровское Апрель- Сиговые 5,0 130,0 декабрь 0,05 ---------------------------------------------------------------------- Республика Карелия ---------------------------------------------------------------------- 73. р. Кереть Апрель- Лососевые 19,0 200,0 декабрь (семга) 0,07 ---------------------------------------------------------------------- 74. р. Выг Апрель- Лососевые 19,0 200,0 декабрь (семга) 0,07 ---------------------------------------------------------------------- Калининградская область ---------------------------------------------------------------------- 75. Куршский залив Апрель- Частиковые 0,3 44,0 Балтийского моря сентябрь (линь) 0,1 ---------------------------------------------------------------------- 76. Куршский залив Апрель- Частиковые 78,0 Балтийского моря сентябрь (личинки щуки) 2,5 ---------------------------------------------------------------------- Хабаровский край ---------------------------------------------------------------------- 77. р. Амур Апрель- Осетровые 0,5 340,0 декабрь (амурский осетр) 0,075 ---------------------------------------------------------------------- 78. р. Булгинка Апрель- Лососевые 0,3 750,0 декабрь (кета) 3,0 ---------------------------------------------------------------------- 79. р. Урак Апрель- Лососевые 0,3 1250,0 декабрь (кета) 5,0 ---------------------------------------------------------------------- Ненецкий автономный округ ---------------------------------------------------------------------- 80. оз. Урдюжское Апрель- Сиговые 30,0 июнь (личинки пеляди) 1,0 ---------------------------------------------------------------------- Приложение 5 Государственный контракт N г. Москва "___"____________ 2006 г. Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________, действующего на основании ____________ и по доверенности _____________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________________ (полное наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для физического лица) в лице ______________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании ___________________________________________, определенное победителем открытого конкурса на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2006 году для государственных нужд (протокол комиссии по размещению заказа Федерального агентства по рыболовству от "___"________ 2006 г. N____), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________________________________________________________________, (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.; физическим лицом не заполняется) действующего на основании ___________________________________________, (для юридических лиц - Устав, доверенность; ______________________________________________________________________ для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации, доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о регистрации в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем: 1. Предмет контракта 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по воспроизводству водных биоресурсов, включая выращивание и реализацию (выпуск) молоди ценных промысловых видов рыб в естественные водоемы и водохранилища, в соответствии с условиями Контракта (далее по тексту - Работы), а Заказчик обязуется принять результаты выполненных Работ и оплатить их. 2. Обязанности Сторон 2.1. Исполнитель обязуется: 2.1.1. По заданию Заказчика выполнить следующие Работы: выпустить в _______________ (водный объект) _______ (кол-во) штук молоди _________ (наименование вида рыб) видов рыб минимальной навески _______ (кол-во) грамм. Наименование и сроки этапов, основное содержание работ и стоимость выполненных работ по этапам устанавливаются Сторонами в Календарном плане (приложение к настоящему контракту). 2.1.2. Выполнять Работы, указанные в п. 1 настоящего Контракта в соответствии с требованиями, определенными приказом Госкомрыболовства России от 21.09.99 N 264 "Об утверждении временных биотехнических нормативов по разведению молоди ценных промысловых рыб предприятиями по искусственному воспроизводству рыбных запасов Российской Федерации". 2.1.3. Представлять Заказчику следующие документы: - промежуточные и окончательные акты сдачи-приемки выполненных Работ (3 подлинных экземпляра); - счета-фактуры (2 подлинных экземпляра) с указанием НДС - в необходимых случаях; - пояснительные записки к актам сдачи-приемки выполненных Работ; - акты приема-передачи рыбоводной продукции, утвержденные соответствующим федеральным государственным учреждением - бассейновым управлением по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства, согласно "Инструкции о порядке учета рыбоводной продукции, выпускаемой организациями Российской Федерации в естественные водоемы и водохранилища", утвержденной Приказом Госкомрыболовства от 06.03.1995 N 38; - акты поэтапных проверок хода выполнения Работ, предусмотренных Календарным планом, проведенных соответствующим федеральным государственным учреждением - бассейновым управлением по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства. 2.2. Заказчик обязуется: 2.2.1. Принимать результаты выполненных Работы и оплачивать их из средств федерального бюджета. 2.2.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения Работ. 2.2.3. Принимать результаты выполнения Работ в порядке, установленном разделом 3 Контракта. 2.3. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта. 3. Порядок сдачи и приемки результатов выполнения Работ. 3.1. Исполнитель в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения соответствующего этапа, направляет Заказчику документы, указанные в п. 2.1.3. настоящего Контракта. 3.2. Прием выполненных Работ осуществляется Заказчиком или уполномоченным им лицом путем подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Акты подписываются по каждому этапу в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем акта Заказчику. 3.3. При наличии возражений по объему, качеству, определенному соответствующим рыбоводно-биологическим обоснованием, срокам выполненных Исполнителем Работ Стороны составляют протокол с указанием замечаний и согласовывают сроки, необходимые для их устранения. 3.4. Все недостатки и дефекты в работах Исполнитель устраняет за свой счет, в том числе скрытые недостатки, установленные Заказчиком, в течение года с момента подписания акта. 4. Стоимость и порядок расчетов 4.1. Общая стоимость Контракта составляет _____________ тыс. руб. В случае превышения стоимости возникшая разница в стоимости погашается за счет Исполнителя. 4.2. Заказчик вправе проавансировать работы в размере не более 30 (тридцати) процентов от годовой стоимости Контракта. 4.3. Оплата по каждому этапу осуществляется после подписания уполномоченными представителями Сторон промежуточного акта выполненных Работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры. Окончательный расчет производится на основании представленного акта приема-передачи рыбоводной продукции и акта сдачи-приемки выполненных Работ в полном объеме с учетом выплаченного аванса, предусмотренного пунктом 4.2 Контракта, а также счета-фактуры. 4.4. В случае введения режима сокращения расходов федерального бюджета и изъятия в бесспорном порядке бюджетных средств Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость работ по государственному контракту. При этом Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ, а в случае необходимости и другие условия Контракта. 5. Ответственность сторон и условия расторжения Контракта 5.1. В случае невыполнения Исполнителем объемов Работ, несоблюдения сроков, установленных Контрактом, в том числе начала и окончания, как отдельных этапов, так и реализации Контракта в целом, Заказчик имеет право расторгнуть Контракт и потребовать возмещения убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств. 5.2. В случае не выполнения Исполнителем своих обязательств Заказчик имеет право отказаться от исполнения Контракта. 5.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по Контракту Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки исполнения обязательства. 6. Обстоятельства непреодолимой силы 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. Доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы является справка уполномоченного органа. 6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1. Контракта, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Контракта, должна направить другой стороне в течение 10 дней с момента наступления указанных обстоятельств письменное уведомление, которое должно содержать, в том числе, данные о характере обстоятельств непреодолимой силы. В случае не извещения (несвоевременного извещения) другой стороны о наступивших обстоятельствах, Сторона, не исполнившая обязательства по Контракту, должна нести ответственность в соответствии с разделом 5 Контракта. 6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и соблюдения Стороной условий, указанных в п. 6.2. Контракта, срок выполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев, то Контракт может быть расторгнут по заявлению заинтересованной стороны. 7. Разрешение споров 7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Контракту и/или в связи с ним, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке. 8. Прочие условия 8.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 8.2. Все Приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями. 8.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 8.4. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 8.5. Контракт действует с _______ до ________. 9. Адреса и реквизиты сторон ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 10. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1. К настоящему государственному контракту прилагаются: 1) Календарный план на _____ листах в 1 экз. Исполнитель: Заказчик: _______________________ _______________________ М.П. М.П. "___"__________ 200_ г. "___"__________ 200_ г. Приложение к государственному контракту N _________ от "___"__________ 2006 г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на выполнение работ по воспроизводству водных биоресурсов, включая выращивание и реализацию (выпуск) молоди ценных промысловых видов рыб в естественные водоемы и водохранилища _________________________ в 2006 году. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование работ| Дата начала |Дата окончания|Контрактная цена п/п| (этапов) | этапа | этапа | (по этапам) |Основное содержание| | | тыс. руб. | работ (этапов) | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------------------- Исполнитель: Заказчик: _______________________ _______________________ М.П. М.П. "___"__________ 200_ г. "___"__________ 200_ г. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
