|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 03.04.2007 № 142МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ П Р И К А З от 3 апреля 2007 года Москва N 142 О размещении заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2007 году для государственных нужд В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и эффективного использования средств федерального бюджета п р и к а з ы в а ю : 1. Установить, что размещение заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2007 году для государственных нужд осуществляется путем проведения открытого конкурса. 2. Утвердить документацию по размещению заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2007 году для государственных нужд согласно приложению. 3. Управлению науки и образования совместно с Управлением финансирования и отчетности, Юридическим отделом в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственных контрактов с победителями по итогам проведенного конкурса и осуществлять контроль их выполнения. 4. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой. Врио руководителя Агентства П.А. Ефанов Приложение к приказу Росрыболовства от 03.04.07 N 142 Документация по размещению заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2007 году для государственных нужд Извещение о проведении конкурса 1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для государственных нужд. 2. Форма торгов - открытый конкурс. 3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству. Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 Адрес электронной почты: [email protected]. Контактные телефоны: (495) 625-63-23. 4. Источник финансирования заказа - средства федерального бюджета. 5. Предмет государственного контракта - выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для государственных нужд. 6. Место, сроки выполнения работ, начальная цена контракта: ---------------------------------------------------------------------- N | Место | Сроки | Виды водных | Миним.|Началь-| Объемы лота| выполнения|выполнения| биоресурсов,|штучная|ная це-| ресурсного | работ | работ |возрастная |навеска|на кон-|обеспечения, | | | стадия. |молоди,|тракта | тонн | | | количество, | грамм |тыс.руб| | | | млн. шт. | | | ---------------------------------------------------------------------- Астраханская область ---------------------------------------------------------------------- 1. Водные май 2007- Осетровые 51000,0 Квота на объекты август (белуга, вылов Волго- 2008 осетр, осетровых каспийского севрюга), (белуги, бассейна сеголетки, осетра, 15,5 севрюги) в объеме 38,14 в т.ч. по Заготовка и - 25000,0 годам: май транспорти- - декабрь ровка произ- 2007 года водителей осетровых (белуга, осетр, севрю- га) - 0,003, проведение инъекций био- протекторов для повышения иммунного статуса рыб, выдерживание производите- лей осетро- вых. январь - Выдерживание белуга 26000,0 август производите- - 3 2008 года лей осетровых осетр до периода - 3, наступления севрюга их половой - 2 зрелости, мечение про- изводителей индивидуаль- ными чипами, получение и инкубация икры, подра- щивание личи- нок осетровых выращивание молоди осет- ровых, учет и выпуск мо- лоди осетро- вых (белуга, осетр, севрю- га), сеголет- ки - 15,5 ---------------------------------------------------------------------- 2. р. Бахтимир май - Лососевые 1 1070,0 Маточное декабрь (белорыби- стадо 2007 года ца), 0,2 ---------------------------------------------------------------------- Краснодарский край ---------------------------------------------------------------------- 3. Верхний и май - Частиковые, тарань 5420,0 Без выделе- Нижний декабрь (тарань, - 0,2, ния квот водоемы 2007 года судак) судак Бейсугского сеголетки, - 0,3 лимана 1806 ---------------------------------------------------------------------- 4. Азовское май - Частиковые, тарань 1650,0 Без выделе- море, декабрь (тарань, - 0,2, ния квот лиманы 2007 года судак) судак Жостерской сеголетки, - 0,5 и Горьков- 550 ской группы ---------------------------------------------------------------------- Ростовская область ---------------------------------------------------------------------- 5. р. Дон, май - Растительно- 5,0 440,0 Закупка поселок декабрь ядные, посадочного Донской 2007 года сеголетки, материала 1,0 ---------------------------------------------------------------------- 6. р. Дон, май - Растительно- 5,0 920,0 Закупка Азовский декабрь ядные, посадочного район 2007 года сеголетки, материала 2,1 ---------------------------------------------------------------------- 7. р. Дон, май - Растительно- 5,0 660,0 Закупка протока декабрь ядные, посадочного Большая 2007 года сеголетки, материала Кутерьма 1,5 ---------------------------------------------------------------------- 8. Веселовское май - Растительно- 150 1420,0 От имеющихся водо- декабрь ядные, сеголеток хранилище 2007 года 2-х летки, 0,45 ---------------------------------------------------------------------- Республика Карелия ---------------------------------------------------------------------- 9. Водные май 2007- Лососевые 19,0 4460,0 Квота на объекты июль 2010 0,14 вылов атлан- бассейна тического Белого моря лосося (семги) в объеме 0,44 в т.ч. по Заготовка 200,0 годам: производите- май 2007 лей семги, - декабрь сбор, заклад- 2007 ка икры на инкубацию и инкубация икры - 0,33 январь Подращивание 1050,0 2008 - сеголеток декабрь семги - 0,221 2008 январь Подращивание 2009 - двухлеток декабрь семги - 0,17 2480,0 2009 январь Подращивание 730,0 2010 - семги двух- декабрь леток до 2010 выпускной стадии (двух- годовик семги), выпуск двухгодовиков семги - 0,14 ---------------------------------------------------------------------- Республика Дагестан ---------------------------------------------------------------------- 10. Ирганайское май - Лососевые 1 800,0 Закупка водо- декабрь (радужная посадочного хранилище 2007 года форель), 0,15 материала ---------------------------------------------------------------------- 7. Оплата работ производится безналичным расчетом. Предварительная оплата составляет до 30% от общей стоимости работ, указанных в государственных контрактах. Окончательный расчет осуществляется по факту выполненных исполнителем работ после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, акта приема-передачи рыбоводной продукции, а также счета-фактуры. В случае проведения многолетних работ оплата по каждому этапу работ, указанных в календарном плане, осуществляется после предоставления исполнителем промежуточных актов сдачи-приемки выполненных этапов работ и счетов-фактуры. 8. Преимущества не предоставляются. Обеспечение заявки - не требуется. Обеспечение контракта - не требуется. 9. Официальный сайт, на котором размещена документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru. Комплект документации по размещению заказа на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика. 10. Дата начала приема заявок 9 апреля 2007 года. Дата окончания приема заявок 11 мая 2007 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени. 11. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 1) качество работ; 2) цена контракта. 12. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 11 мая 2007 года, 10 ч. 30 мин. 1. Общие положения. Настоящая документация по размещению заказа на право заключить государственный контракт на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для государственных нужд (далее - конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкции по ее заполнению. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с приложением 1 конкурсной документации. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы: 1) выданная не ранее 1 января 2007 года выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости; 3) описание работ в соответствии с приложением 3 конкурсной документации; 4) копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам; 5) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей). Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа. 3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ. Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 3 конкурсной документации в соответствии с местом, сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой контракта, изложенных в приложении 4 конкурсной документации 4. Место, условия и сроки выполнения работ. Место, условия и сроки выполнения работ указаны в извещении о проведении открытого конкурса и в приложении 4 конкурсной документации. 5. Порядок формирования цены контракта. Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в приложении 4 конкурсной документации. Цена контракта, предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения. При указании участником размещения заказа разных цен в прилагаемой форме заявки и в календарном плане арифметические ошибки исправляются следующим образом. Если существует расхождение между ценой, указанной в заявке и ценой, указанной в календарном плане, то преимущество имеет цена, указанная в заявке, а цена, указанная в календарном плане, не учитывается. Если есть расхождение между словами и цифрами, то предпочтение отдается сумме, выраженной словами. Если участник размещения заказа не соглашается с таким исправлением ошибок, то его конкурсная заявка отклоняется. 6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями. При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации. 7. Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по контракту работ. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с поставщиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены. 8. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в указанный в извещении о проведении открытого конкурса срок. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа. Конверт оформляется в соответствии с приложением 2 конкурсной документации. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу заказчика. Дата начала приема заявок: 9 апреля 2007 года. Дата и время окончания приема заявок: 11 мая 2007 года 10 час. 30 мин. Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 9. Язык заявки на участие в конкурсе. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке. 10. Расходы на участие в конкурсе. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта. 11. Требования к участникам размещения заказа. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: 1. соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса. 2. непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства. 3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке. 1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе. 2. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. 3. Заявление об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу заказчика. 4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 5. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. 7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке. 1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе ______________ (наименование конкурса). ____ (регистрационный номер заявки)". 2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 2 конкурсной документации. 3. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 конкурсной документации, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса). 4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 конкурсной документации. 6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия. 7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. 8. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. 9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе. 10. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. 13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации. При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству. Публично 11 мая 2007 года в 10 час. 30 мин. конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации, конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в день его подписания на официальном сайте. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 15. Условия допуска к участию в конкурсе. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 11 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае: 1) не предоставления определенных пунктом 2 конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ; 2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 конкурсной документации; 3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в конкурсе: 1) качество работ; 2) цена контракта. 17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 16 конкурсной документации. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующей методике: По критерию "Качество работ" каждая заявка на участие в конкурсе получает оценку, выраженную в баллах (Т(k)) со значением от 0 до 15 согласно представленным каждым участником размещения заказа описанием работ в соответствии с приложением 3 конкурсной документации. По каждой заявке на участие в конкурсе рассчитывается показатель S(k) с учетом критерия "Цена контракта" в соответствии со следующей формулой: C(min) T(k) S(k) = 0,2 ------ + 0,8 ------ C(k) T(max) где: C(min) - минимальная цена контракта среди заявок на участие в конкурсе, которые до этого не были отклонены; C(k) - цена контракта k-ой заявки на участие в конкурсе; T(max) - максимальная бальная оценка по данному лоту; T(k) - бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе. В соответствии с полученными оценками S(k) заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с максимальным показателем S(k). В случае, если две или более заявок на участие в конкурсе получили одинаковый показатель S(k), победитель определяется путем простого голосования членов конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. 18. Срок и порядок подписания победителем конкурса государственного контракта В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, и если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передаст участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект государственного контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передаст такому участнику конкурса проект контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта. В иных случаях срок подписания контракта составляет не менее чем десять дней. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3 конкурсной документации; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Приложение 1 ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе 1. Название конкурса, номер и наименование лота _________________ 2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридический, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона ___________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Цена контракта по данному лоту: ______________________________ 4. Сроки выполнения работ: ______________________________________ 5. ИНН ________________________ 6. Банковские реквизиты: _____________________________________________ Подачей настоящей заявки Участник размещения заказа подтверждает соблюдение следующих обязательных требований: - непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе, и выражает свое согласие с проведением Конкурса на условиях, указанных в конкурсной документации на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2007 году для государственных нужд, и в случае признания его победителем Конкурса обязуется заключить с Заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации. К заявке прилагаются следующие документы: 1)_______________________________ 2)_______________________________ 3)_______________________________ _____________________________________________ /___________/ (Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание (подпись) заявки, а также для юридического лица - указать должность уполномоченного подписывать заявку; для индивидуального предпринимателя - соответствующий статус) М.П. "___"__________ 2007 г. Приложение 2 Порядок оформления конверта ____________________________________________________________________ | | | ЗАКАЗНОЕ | | -------- | | | | Заявка на участие в открытом конкурсе | | ------------------------------------- | | | | _______________________________ | | (название конкурса) | | | | _______________________________ | | (наименование лота) | | | | | | Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 | | | | Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству | |____________________________________________________________________| Внимание! В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала конкурса и заявка на участие в конкурсе не будет рассматриваться Комиссией. Приложение 3 ТРЕБОВАНИЯ к описанию работ по воспроизводству водных биологических ресурсов Участник размещения заказа должен представить описание работ по следующей форме: 1. Наименование лота. 2. Место, сроки выполнения работ, характеристика работ в соответствии с требованиями конкурсной документации. 3. Информация об объемах и местах вселения молоди, видовой состав, в каких годах указанные работы проводились. 4. Наличие производственных мощностей по инкубации и подращиванию молоди, их мощностные характеристики и площади (указать собственные или арендованные производственные мощности). 5. Наличие собственного маточного стада (указать его видовой и половозрастной состав). 6. Способ заготовки производителей воспроизводимых видов водных биоресурсов (собственная заготовка, заготовка по договорам с другими предприятиями). 7. Специализация хозяйства в соответствии с уставными документами. 8. Эпизоотическое состояние хозяйства. 9. Наличие специализированного транспорта для перевозки молоди к местам ее выпуска в естественные водоемы. 10. Календарный план выполнения работ: ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Дата | Дата |Контрактная цена п/п | работ | начала | окончания | тыс. руб. Этапа | Основное | работ | работ | (в случае | содержание | | | проведения | работ | | | многолетних | | | | работ) | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------------------- Описание работ подписывает руководитель организации. Заявка и ее описание должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью. Приложение 4 Перечень лотов, место, сроки выполнения работ, характеристика работ, начальная цена контракта ---------------------------------------------------------------------- N | Место | Сроки | Виды водных | Миним.|Началь-| Объемы лота| выполнения|выполнения| биоресурсов,|штучная|ная це-| ресурсного | работ | работ | возрастная |навеска|на кон-|обеспечения, | | | стадия. |молоди,|тракта | тонн | | | количество, | грамм |тыс.руб| | | | млн. шт. | | | ---------------------------------------------------------------------- Астраханская область ---------------------------------------------------------------------- 1. Водные май 2007- Осетровые 51000,0 Квота на объекты август (белуга, вылов Волго- 2008 осетр, осетровых каспийского севрюга), (белуги, бассейна сеголетки, осетра, 15,5 севрюги) в объеме 38,14 в т.ч. по Заготовка и - 25000,0 годам: май транспорти- - декабрь ровка произ- 2007 года водителей осетровых (белуга, осетр, севрю- га) - 0,003, проведение инъекций био- протекторов для повышения иммунного статуса рыб, выдерживание производите- лей осетро- вых. январь - Выдерживание белуга 26000,0 август производите- - 3 2008 года лей осетровых осетр до периода - 3, наступления севрюга их половой - 2 зрелости, мечение про- изводителей индивидуаль- ными чипами, получение и инкубация икры, подра- щивание личи- нок осетровых выращивание молоди осет- ровых, учет и выпуск мо- лоди осетро- вых (белуга, осетр, севрю- га), сеголет- ки - 15,5 ---------------------------------------------------------------------- 2. р. Бахтимир май - Лососевые 1 1070,0 Маточное декабрь (белорыби- стадо 2007 года ца), 0,2 ---------------------------------------------------------------------- Краснодарский край ---------------------------------------------------------------------- 3. Верхний и май - Частиковые, тарань 5420,0 Без выделе- Нижний декабрь (тарань, - 0,2, ния квот водоемы 2007 года судак) судак Бейсугского сеголетки, - 0,3 лимана 1806 ---------------------------------------------------------------------- 4. Азовское май - Частиковые, тарань 1650,0 Без выделе- море, декабрь (тарань, - 0,2, ния квот лиманы 2007 года судак) судак Жостерской сеголетки, - 0,5 и Горьков- 550 ской группы ---------------------------------------------------------------------- Ростовская область ---------------------------------------------------------------------- 5. р. Дон, май - Растительно- 5,0 440,0 Закупка поселок декабрь ядные, посадочного Донской 2007 года сеголетки, материала 1,0 ---------------------------------------------------------------------- 6. р. Дон, май - Растительно- 5,0 920,0 Закупка Азовский декабрь ядные, посадочного район 2007 года сеголетки, материала 2,1 ---------------------------------------------------------------------- 7. р. Дон, май - Растительно- 5,0 660,0 Закупка протока декабрь ядные, посадочного Большая 2007 года сеголетки, материала Кутерьма 1,5 ---------------------------------------------------------------------- 8. Веселовское май - Растительно- 150 1420,0 От имеющихся водо- декабрь ядные, сеголеток хранилище 2007 года 2-х летки, 0,45 ---------------------------------------------------------------------- Республика Карелия ---------------------------------------------------------------------- 9. Водные май 2007- Лососевые 19,0 4460,0 Квота на объекты июль 2010 0,14 вылов атлан- бассейна тического Белого моря лосося (семги) в объеме 0,44 в т.ч. по Заготовка 200,0 годам: производите- май 2007 лей семги, - декабрь сбор, заклад- 2007 ка икры на инкубацию и инкубация икры - 0,33 январь Подращивание 1050,0 2008 - сеголеток декабрь семги - 0,221 2008 январь Подращивание 2009 - двухлеток декабрь семги - 0,17 2480,0 2009 январь Подращивание 730,0 2010 - семги двух- декабрь леток до 2010 выпускной стадии (двух- годовик семги), выпуск двухгодовиков семги - 0,14 ---------------------------------------------------------------------- Республика Дагестан ---------------------------------------------------------------------- 10. Ирганайское май - Лососевые 1 800,0 Закупка водо- декабрь (радужная посадочного хранилище 2007 года форель), 0,15 материала ---------------------------------------------------------------------- Приложение 5 Государственный контракт N г. Москва "____"____________2007 г. Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________, действующего на основании ___________ и по доверенности ____________________________, с одной стороны, и ______________________________________________________________________ (полное наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для физического лица) именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице _____________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, определенное победителем по лоту N___открытого конкурса на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2007 году для государственных нужд (Протокол заседания комиссии по размещению заявок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок Федерального агентства по рыболовству от "__"___________ 2007 г. N_______), именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем: 1. Предмет контракта 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по воспроизводству водных биоресурсов, включая выращивание и реализацию (выпуск) молоди ценных промысловых видов рыб в естественные водоемы и водохранилища, в соответствии с условиями Контракта (далее по тексту - Работы), а Заказчик обязуется принять результаты выполненных Работ и оплатить их. 2. Обязанности Сторон 2.1. Исполнитель обязуется: 2.1.1. По заданию Заказчика выполнить следующие Работы: выпустить в __________________ (наименование водного объекта) ________ (кол-во) штук молоди ______ (наименование вида рыб) видов рыб минимальной штучной навеской ____ (кол-во) грамм. Наименование, сроки, основное содержание Работ (Этапов Работ в случае проведения многолетних работ) и стоимость выполненных Работ (Этапов Работ) устанавливаются Сторонами в Календарном плане (приложение к настоящему контракту). 2.1.2. Выполнять Работы, указанные в п. 1 настоящего Контракта в соответствии с требованиями, определенными приказом Госкомрыболовства России от 21.09.99 N 264 "Об утверждении временных биотехнических нормативов по разведению молоди ценных промысловых рыб предприятиями по искусственному воспроизводству рыбных запасов Российской Федерации". 2.1.3. Представлять Заказчику следующие документы: - 3 подлинных экземпляра окончательного акта сдачи-приемки выполненных Работ (Этапов Работ), указанных в Календарном плане; - 2 подлинных экземпляра счета-фактуры с указанием НДС - в необходимых случаях; - пояснительные записки к актам сдачи-приемки выполненных Работ (Этапов Работ); - акты приема-передачи рыбоводной продукции, утвержденные соответствующим федеральным государственным учреждением - бассейновым управлением по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства, согласно "Инструкции о порядке учета рыбоводной продукции, выпускаемой организациями Российской Федерации в естественные водоемы и водохранилища", утвержденной Приказом Госкомрыболовства от 06.03.1995 N 38; - акт проверки хода выполнения Работ (Этапов Работ), предусмотренных Календарным планом, проведенной соответствующим федеральным государственным учреждением - бассейновым управлением по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства. 2.2. Заказчик обязуется: 2.2.1. Принимать результаты выполненных Работ (Этапов Работ) и оплачивать их из средств федерального бюджета. 2.2.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения Работ (Этапов Работ). 2.2.3. Принимать результаты выполнения Работ (Этапов Работ) в порядке, установленном разделом 3 Контракта. 2.3. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта. 3. Порядок сдачи и приемки результатов выполнения Работ. 3.1. Исполнитель в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения работ, направляет Заказчику документы, указанные в п.2.1.3. настоящего Контракта. 3.2. Прием выполненных Работ (Этапов Работ) осуществляется Заказчиком или уполномоченным им лицом путем подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ (Этапов Работ). Акт подписывается в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем акта Заказчику. 3.3. При наличии возражений по объему и качеству работ, определенных соответствующим рыбоводно-биологическим обоснованием, срокам выполненных Исполнителем Работ Стороны составляют протокол с указанием замечаний и согласовывают сроки, необходимые для их устранения. 3.4. Все недостатки и дефекты в работах Исполнитель устраняет за свой счет, в том числе скрытые недостатки, установленные Заказчиком, в течение года с момента подписания акта. 4. Стоимость и порядок расчетов 4.1. Общая стоимость Контракта составляет _____ тыс. руб. В случае превышения стоимости возникшая разница в стоимости погашается за счет Исполнителя. 4.2. Заказчик вправе проавансировать Работы в размере не более 30 (тридцати) процентов от годовой стоимости Контракта. 4.3 Исполнитель обязан вернуть Заказчику выплаченный им аванс в случае не выполнения Работ (Этапов Работ), указанных в Календарном плане. 4.4. Окончательная оплата по контракту производится на основании представленного Исполнителем акта приема-передачи рыбоводной продукции и акта сдачи-приемки выполненных Работ в полном объеме, а также счета-фактуры. 4.5. В случае проведения многолетних Работ оплата по каждому этапу Календарного плана осуществляется после подписания уполномоченными представителями Сторон промежуточного акта сдачи-приемки выполненных Этапов Работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры. 5. Ответственность сторон и условия расторжения Контракта 5.1. В случае невыполнения Исполнителем объемов Работ (Этапов Работ), несоблюдения сроков, установленных Контрактом, Заказчик имеет право расторгнуть Контракт и потребовать возмещения убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств. 5.2. В случае не выполнения Исполнителем своих обязательств Заказчик имеет право отказаться от исполнения Контракта. 5.3. В случае не исполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по Контракту Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки исполнения обязательства. 6.Обстоятельства непреодолимой силы 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. Доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы является справка уполномоченного органа. 6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1. Контракта, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Контракта, должна направить другой стороне в течение 10 дней с момента наступления указанных обстоятельств письменное уведомление, которое должно содержать, в том числе, данные о характере обстоятельств непреодолимой силы. В случае не извещения (несвоевременного извещения) другой стороны о наступивших обстоятельствах, Сторона, не исполнившая обязательства по Контракту, должна нести ответственность в соответствии с разделом 5 Контракта. 6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и соблюдения Стороной условий, указанных в п. 6.2. Контракта, срок выполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев, то Контракт может быть расторгнут по заявлению заинтересованной стороны. 7. Разрешение споров 7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Контракту и/или в связи с ним, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке. 8. Прочие условия 8.1. В случае если для выполнения установленного задания невозможно заготовить необходимое количество производителей согласно выделенной "Заказчиком" квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на цели искусственного воспроизводства "Исполнитель" имеет право использовать половозрелых производителей той же популяции из собственного ремонтно-маточного стада или закупить недостающее количество оплодотворенной икры без увеличения стоимости контракта. 8.2. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 8.3. Все Приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями. 8.4. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 8.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 8.6. Контракт действует с ________ до _______. 9. Адреса и реквизиты сторон ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 10. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1. К настоящему государственному контракту прилагаются: 1) Календарный план на________листах в 1 экз. Исполнитель: Заказчик: ________________________ ________________________ М.П. М.П. "____"_________ 200_ г. "____"_________ 200_ г. Приложение к государственному контракту N____________ от "___"___________ 2007 г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на выполнение работ по воспроизводству водных биоресурсов, включая выращивание и реализацию (выпуск) молоди ценных промысловых видов рыб в естественные водоемы и водохранилища ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Дата | Дата |Контрактная цена п/п | работ | начала | окончания | тыс. руб. Этапа | Основное | работ | работ | (В случае | содержание | | | проведения | работ | | | многолетних | | | | работ) | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------------------- ________________________ ________________________ М.П. М.П. "____"_________ 200_ г. "____"_________ 200_ г. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
