|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 06.06.2007 № 245МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ П Р И К А З от 6 июня 2007 года Москва N 245 Об утверждении и размещении государственного заказа на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству С целью обеспечения размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Федерального агентства по рыболовству за счет бюджетных средств, образовавшихся после проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству (в результате снижения цен заявителями), п р и к а з ы в а ю : 1. Дополнить государственный заказ на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению 1. 2. Установить, что размещение государственного заказа на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса. 3. Утвердить документацию по размещению государственного заказа на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства согласно приложению 2. 4. Управлению экономического развития, имущественных отношений и права обеспечить размещение в установленном порядке документации, указанной в приложении 2. 5. Управлению науки и образования совместно с Управлением финансирования и отчетности, Юридическим отделом в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного конкурса и осуществлять контроль его выполнения. 6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росрыболовства П.А. Ефанова. Руководитель Агентства А.А. Крайний Приложение N 1 к приказу Росрыболовства N 245 от 06.06.07 Государственный заказ на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству ---------------------------------------------------------------------- N| Направления | Объем |Ожидаемые результаты| Сроки п/|научно-исследовательских |финанси-| |выполне- п | работ, темы |рования,| |ния работ | |тыс.руб.| | ---------------------------------------------------------------------- 1. "Анализ состояния сырьевой 2149,0 Анализ потребления Июль- базы и мощностей для отечественных и декабрь производства стартовых импортных кормов 2007 г. комбикормов для ценных при воспроизводстве объектов искусственного ВБР и в товарной воспроизводства и оценка аквакультуре. потребления стартовых Материалы по состоя- комбикормов отечественных и нию сырьевой базы зарубежных производителей для производства при воспроизводстве ВБР" стартовых комбикормов. ---------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к приказу Росрыболовства от 06.06.07 N 245 Документация по размещению государственного заказа на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству Извещение о проведении конкурса. 1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству. 2. Форма торгов - открытый конкурс. 3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству. Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 Адрес электронной почты: [email protected]. Контактные телефоны: (495), 625-63-23 (Решетникова Александра Владимировна). 4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству. 5. Место выполнения работ - г. Москва. 6. Наименование, характеристика лотов, сроки выполнения работ, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование лота (название темы) | Сроки |Начальная лота| | выполнения |(макси- | | работ |мальная) | | |цена | | |контракта, | | | (цена | | | лота), | | |тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- 1. "Анализ состояния сырьевой базы и Июль-декабрь 2149,0 мощностей для производства стартовых 2007 г. комбикормов для ценных объектов искусственного воспроизводства и оценка потребления стартовых комбикормов отечественных и зарубежных производителей при воспроизводстве ВБР" ---------------------------------------------------------------------- 7. Преференции не предоставляются. 8. Комплект документации на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация - www.zakupki.gov.ru. 9. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 12 июля 2007 года, в 11 час. 00 мин. 1. Общие положения. Настоящая документация по размещению дополнительного государственного заказа на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству (далее - конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкции по ее заполнению. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с приложением 1 конкурсной документации. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы: 1) выданные не ранее 1 января 2007 года: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости; 3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа; 4) описание работ в соответствии с приложением 3 конкурсной документации; 5) копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам; 6) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае подачи участником размещения заказа заявок на участие в конкурсе по нескольким лотам, по каждому лоту готовится отдельный пакет документов. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей). Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа. 3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ. Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 3 конкурсной документации в соответствии с местом, сроками выполнения, характеристикой работ и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), изложенных в приложении 4 конкурсной документации. 4. Ожидаемые результаты и сроки выполнения работ. Ожидаемые результаты и сроки выполнения работ указаны в извещении о проведении открытого конкурса и в приложении 4 конкурсной документации. 5. Порядок формирования цены контракта (цены лота). Цена контракта (цена лота) включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в приложении 4 конкурсной документации. Цена контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения. При указании участником размещения заказа разных цен в прилагаемой форме заявки и в календарном плане арифметические ошибки исправляются следующим образом. Если существует расхождение между ценой, указанной в заявке и ценой, указанной в календарном плане, то преимущество имеет цена, указанная в заявке, а цена, указанная в календарном плане, не учитывается. Если есть расхождение между словами и цифрами, то предпочтение отдается сумме, выраженной словами. Если участник размещения заказа не соглашается с таким исправлением ошибок, то его конкурсная заявка отклоняется. 6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации. 7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Конверт оформляется в соответствии с приложением 2 конкурсной документации. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу заказчика. Дата начала приема заявок 10 июня 2007 года. Дата окончания приема заявок 12 июля 2007 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 9. Язык заявки на участие в конкурсе. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке. 10. Расходы на участие в конкурсе. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта. 11. Требования к участникам размещения заказа. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: 1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса. 2. непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства. 3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке. 1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе. 2. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. 3. Заявление об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу заказчика. 4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 5. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. 7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке. 1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________________ (наименование конкурса). _____ (регистрационный номер заявки)". 2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 2 конкурсной документации. 3. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 конкурсной документации, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса). 4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 конкурсной документации. 6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия. 7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. 8. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. 9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе. 10. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. 13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации. При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству. Публично 12 июля 2007 года в 11 час. 00 мин. конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации, конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 15. Условия допуска к участию в конкурсе. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 11 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае: 1) не предоставления определенных пунктом 2 конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ; 2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 конкурсной документации; 3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в конкурсе: 1) функциональные характеристики и качество работ; 2) сроки выполнения работ; 3) цена контракта; 4) квалификация участников конкурса. 17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 16 конкурсной документации. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующей методике: ---------------------------------------------------------------------- N | Критерии оценки | Количество | Вес п/п| | k | критерия | | баллов а | p(i) ---------------------------------------------------------------------- 1.| Функциональные характеристики и | 10 | 0,4 | качество работ | | ---------------------------------------------------------------------- 2.| Сроки выполнения работ | 10 | 0,2 ---------------------------------------------------------------------- 3.| Квалификация участников конкурса | 10 | 0,4 ---------------------------------------------------------------------- | Итого: | 30 | 1 ---------------------------------------------------------------------- По каждому из критериев оценки присваиваются бальные оценки от 0 k до 10 - а (i), где k - порядковый номер заявки на участие в конкурсе, i - порядковый номер критерия. Вес каждого критерия p(i) утверждается на заседании конкурсной комиссии перед вскрытием конвертов. Каждая заявка на участие в конкурсе получает суммарную оценку, выраженную в баллах, по следующей формуле: N ____ \ k T(k) = /___ p(i) a (i) i=1 где: T(k) - бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе. N - общее количество критериев, p(i) - вес i-го критерия, причем ____ N \ /___ p(i)=1 i=1 Заказчик проводит итоговое ранжирование заявок на участие в конкурсе в соответствии со следующей формулой: C(min) T(k) S(k) = 0,2 ------ + 0,8 ------ C(k) T(max) где: C(min) - минимальная цена контракта среди заявок на участие в конкурсе, которые до этого не были отклонены; C(k) - цена контракта k-ой заявки на участие в конкурсе; T(max) - максимальная бальная оценка по данному лоту; T(k) - бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе. В соответствии с полученными оценками S(k) заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем S(k). В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. 18. Срок и порядок подписания победителем конкурса государственного контракта. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта. В случае, если конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 конкурсной документации; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Форма государственного контракта представлена в приложении 5 конкурсной документации. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. Приложение 1 ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе 1. Название конкурса, номер и наименование лота ______________________ ______________________________________________________________________ 2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридический, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона ___________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Цена контракта по данному лоту: _____________________ 4. Сроки выполнения работ: _____________________________ 5. ИНН ________________________________ 6. Банковские реквизиты: ________________________________________ Подачей настоящей заявки Участник размещения заказа подтверждает соблюдение следующих обязательных требований: - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе, и выражает свое согласие с проведением Конкурса на условиях, указанных в конкурсной документации на участие в открытом конкурсе на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству, и в случае признания его победителем Конкурса обязуется заключить с Заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации. К заявке прилагаются следующие документы: 1)____________________________ 2)_______________________________ 3)_______________________________ __________________________________________________ /____________/ (Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки, (подпись) а также для юридического лица - указать должность уполномоченного подписывать заявку; для индивидуального предпринимателя - указать соответствующий статус) М.П. "___"___________ 2007 г. Приложение 2 Порядок оформления конверта ____________________________________________________________________ | | | ЗАКАЗНОЕ | | -------- | | | | Заявка на участие в открытом конкурсе | | ------------------------------------- | | | | ___________________________________ | | (название конкурса) | | | | ___________________________________ | | (наименование лота) | | | | | | Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 | | | | Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству | | | |____________________________________________________________________| Приложение 3 ТРЕБОВАНИЯ к описанию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Участник размещения заказа должен представить описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по следующей форме: 1. Наименование работы. 2. Краткая справка-аннотация работы: 2.1. Цели и задачи работы. 2.2. Ожидаемые результаты работы. 3. Описание работы: 3.1. Представляется проект технического задания на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: 3.1.1. Описание объекта разработки. 3.1.2. Цель работы и основное практическое назначение планируемых результатов. 3.1.3. Область применения планируемых результатов. 3.1.4. Технико-экономические показатели, параметры и характеристики объекта разработки. 3.1.5. Порядок выполнения и приемки этапов работы. 4. Этапы работы: 4.1. Указывается последовательность, основное содержание и сроки проведения работ (этапов работ), ожидаемые промежуточные результаты по итогам каждого этапа и какими отчетными документами они подтверждаются по следующей форме: ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Дата | Дата |Контрактная| Результаты п/п| работ | начала | окончания | цена, | работ. | (этапов работ) | этапа | этапа | тыс. руб. | Документы, | Основное | | | | подтверждающие |содержание работ| | | |выполнение работ | (этапов работ) | | | | (этапов работ) ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 5. Финансово-экономическое обоснование работы: 5.1. Необходимость привлечения к выполнению работы определенной численности работников различных категорий и объем средств, запрашиваемых на выплату заработной платы с начислениями. 5.2. Необходимость приобретения материалов. 5.3. Необходимость прочих расходов на покупку товаров и оплату услуг. 5.4. Необходимость привлечения к выполнению работы соисполнителей и оплата выполняемых ими услуг. На основании изложенного составляется проект структуры цены (сметы расходов) по следующей форме: (руб.) ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование статей | ВСЕГО | 1 | 2 | 3 | 4 | расхода | в том числе| | | | | | по этапам | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1 | Материалы | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2 | Фонд оплаты труда (ФОТ)| | | | | ---------------------------------------------------------------------- 3 | Отчисление | | | | | | на социальные нужды | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4 | Прочие прямые расходы | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 5 | Накладные расходы | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 6 | Сторонние организации | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 7 | ВСЕГО: контрактная цена| | | | | ---------------------------------------------------------------------- 5.5. Результаты реализации работы. 5.5.1. Приводится перечень результатов, которые будут получены по завершении работы с указанием конкретной выходной продукции (отчет о НИОКР; технология; технические условия; конструкторская документация; опытный образец изделия и т.п.); 5.5.2. Указывается продукция, которую заказчик может реализовать сторонним покупателям по итогам выполнения работы. 6. Обоснование возможности выполнения условий конкурса. 6.1. Квалификация участника размещения заказа или структурного подразделения участника размещения заказа, являющегося непосредственным исполнителем данной работы: 6.1.1. Опыт работы по тематике исследований (перечень и объем выполненных работ за последние 5 лет, в том числе перечень выполненных НИОКР; оказанные услуги, близкие по профилю и объемам предлагаемой работы; сведения о текущих проектах, грантах, публикациях, выступлениях на конференциях и т.д.). 6.1.2. Профессиональная репутация (государственные награды и премии в области науки и техники, отзывы других заказчиков, арбитражные разбирательства). 6.1.3. Квалификация сотрудников (наличие специалистов, имеющих высшее образование, ученую степень, ученое звание). 6.1.4. Материально-техническое обеспечение (наличие оборудования и аппаратуры для проведения работ, обеспеченность средствами вычислительной техники, наличие производственной базы, арендуемой или находящейся на балансе). 6.1.5. Знание местных условий субъектов Российской Федерации, в том случае если требуется проведение региональных исследований. 6.2. Характеристика привлекаемых организаций-соисполнителей и обоснование необходимости привлечения соисполнителей: 6.2.1. Обоснование необходимости привлечения организации-соисполнителя. 6.2.2. Сведения об организации-соисполнителе (полное наименование организации, юридический и фактический адрес, фамилия, имя и отчество руководителя организации, телефон, e-mail). 6.2.3. Перечень и содержание работ, выполняемых организациями-соисполнителями. 6.2.4. Квалификация организации-соисполнителя и опыт его работы в выполнении аналогичных работ. 6.2.5. Стоимость выполнения работ организации-соисполнителя. 6.3. Характеристика привлекаемых физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя, обоснование необходимости их привлечения. 6.3.1. Обоснование необходимости привлечения физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя в качестве соисполнителя работы. 6.3.2. Сведения о привлекаемых физических лицах и (или) индивидуального предпринимателя (фамилия, имя и отчество, фактический адрес, телефон, e-mail). 6.3.3. Квалификация привлекаемых физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя (ученая степень, ученое звание, опыт работы в данной области деятельности, награды - дипломы, лауреатство и т.п.). Примечания. 1. Описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ подписывает руководитель организации. 2. Заявка и ее описание должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью. Приложение 4 Перечень лотов, выставленных на открытый конкурс на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование лота | Начальная | Характеристика | Сроки ло-| (название темы) |(максималь- | лота | выполнения та | | ная) цена | (ожидаемые | работ | | контракта | результаты) | | |(цена лота),| | | | тыс. руб. | | ---------------------------------------------------------------------- 1. "Анализ состояния 2149,0 Анализ потребления Июль- сырьевой базы и отечественных и декабрь мощностей для произ- импортных кормов при 2007 г. водства стартовых воспроизводстве ВБР комбикормов для и в товарной ценных объектов аквакультуре. искусственного Материалы по состоя- воспроизводства и нию сырьевой базы оценка потребления для производства стартовых комбикор- стартовых мов отечественных и комбикормов. зарубежных производителей при воспроизводстве ВБР" ---------------------------------------------------------------------- Приложение 5 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N_______ на выполнение в 200__ году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Анализ состояния сырьевой базы и мощностей для производства стартовых комбикормов для ценных объектов искусственного воспроизводства и оценка потребления стартовых комбикормов отечественных, и зарубежных производителей при воспроизводстве ВБР" г. Москва "__"____________ 200_ г. Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству _________________________________________, действующего на основании Положения и по доверенности, с одной стороны, и ____________________________________________________________________ (полное наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для физического лица) в лице ______________________________________________________________, (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.; физическим лицом не заполняется) действующего на основании ___________________________________________, (для юридических лиц - Устав, доверенность; ______________________________________________________________________ для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации, доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о регистрации в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) признанное_________________________________________ открытого конкурса (единственным участником / либо победителем) на выполнение в 200_ году научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ по направлению __________________________ для нужд Федерального агентства по рыболовству по лоту N____ (Протокол _________________________ от "__"_________ 200_ г. N____), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями государственного контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по теме: "Анализ состояния сырьевой базы и мощностей для производства стартовых комбикормов для ценных объектов искусственного воспроизводства и оценка потребления стартовых комбикормов отечественных и зарубежных производителей при воспроизводстве ВБР" 1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, являющейся предметом государственного контракта, определены в техническом задании (Приложение 1), составляющем неотъемлемую часть настоящего государственного контракта. 1.3. Срок сдачи работ по государственному контракту, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего государственного контракта. 1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. За выполненную работу, являющуюся предметом настоящего государственного контракта, Заказчик выплачивает Исполнителю _____________________________0,00 рублей (_______________________________), (сумма прописью) согласно протоколу согласования контрактной цены (Приложение 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. 2.2. Работа не облагается НДС (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). 2.3. Оплата работ производится поэтапно в соответствии с календарным планом и протоколом согласования контрактной цены с приложениями. 2.4. Заказчик вправе проавансировать работы в размере 30 % от общей стоимости государственного контракта. 2.5. В случае введения режима сокращения расходов федерального бюджета и изъятия в бесспорном порядке бюджетных средств Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость работ по государственному контракту. При этом Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ, а, в случае необходимости, и другие условия государственного контракта. 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия государственного контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с государственным контрактом, определены техническим заданием и календарным планом. 3.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ - в случае поэтапного выполнения работ) проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки результатов работы (этапа работ) и прилагает к нему необходимую документацию (отчет по НИОКР), подтверждающую выполнение работ (этапа работ) в объеме, предусмотренном техническим заданием и календарным планом, и являющуюся результатом работ (этапа работ). 3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной в п.3.2 настоящего государственного контракта, акт сдачи-приемки подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего государственного контракта. 3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. 3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене. 3.6. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате. 3.7. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 3.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам государственного контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Исполнитель обязан: 4.1.1. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему государственному контракту. 4.1.2. Выполнять предусмотренные настоящим государственным контрактом работы лично в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим государственным контрактом. 4.1.3. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему государственному контракту третьих лиц (соисполнителей). 4.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование. При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель. 4.1.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц. 4.1.6. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему государственному контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов. 4.1.7. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании. 4.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы. 4.1.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ. 4.1.10. Не заключать на время действия настоящего государственного контракта договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, и использованию результатов этих работ. 4.1.11. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего государственного контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему государственному контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации. 4.1.12. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный срок письменно известить Заказчика. 4.2. Исполнитель имеет право: 4.2.1. Привлекать к исполнению настоящего государственного контракта третьих лиц (соисполнителей) только на основании письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные. 4.2.2. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком. 4.3. Заказчик обязан: 4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию. 4.3.2. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего государственного контракта. 4.4. Заказчик имеет право: 4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему государственному контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего государственного контракта. 5.2. Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку выполнения работ пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных работ, указанной в календарном плане, за каждый день просрочки. 5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки. 5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим государственным контрактом, а также передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик имеет право расторгнуть настоящий государственный контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств. 5.5. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего государственного контракта. 5.6. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ. 5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств. 5.8. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего государственного контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику. 5.9. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим государственным контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему государственному контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы. 6. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 6.1. Вопрос о принадлежности прав на результаты, полученные при выполнении НИР (этапов НИР), а также порядок правовой охраны использования и распоряжения ими, определяется в соглашении (договоре), заключаемом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.2. Права на результаты научно-технической деятельности, получаемые в федеральных государственных учреждениях, закрепляются за указанными учреждениями. Условия распоряжения этими правами определяются договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему государственному контракту. 7.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны, за исключением информации, которая является секретной. 7.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего государственного контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет. 7.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8.1. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 8.2. Работы по настоящему государственному контракту финансируются из средств федерального бюджета, выделяемых Федеральному агентству по рыболовству. 8.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему государственному контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 8.5. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 9.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по "__"_________ 200_ г. 9.2. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: Заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бул. 12, ИНН 7702524600, л/с 03080000800, отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москва, р/с 40105810700000010079, КПП 770201001, БИК 044583001. Исполнителя: _______________________________________ 10. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1. К настоящему государственному контракту прилагаются: 1) Техническое задание на _____ листах 2) Календарный план на _____ листах 3) Протокол согласования контрактной цены выполнения работ (с приложениями). Исполнитель: Заказчик: Заместитель руководителя ___________________________ Федерального Агентства по (Должность, организация) рыболовству __________________(Ф.И.О.) _____________________ П.А. Ефанов (подпись) М.П. М.П. "___"__________ 200_ г. "___"__________ 200_ г. Куратор: ________________________________ (должность, название курирующего Управления Агентства) _____________________(Ф.И.О.) Приложение N 1 к государственному контракту ________________________________ (краткое наименование организации) N_____________ от "__"____________ 200_ г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Анализ состояния сырьевой базы и мощностей для производства стартовых комбикормов для ценных объектов искусственного воспроизводства и оценка потребления стартовых комбикормов отечественных и зарубежных производителей при воспроизводстве ВБР". 1. Основание для проведения работ 2. Цель и исходные данные на проведение работ 3. Этапы работ 4. Основные требования к проведению работ 5. Способ реализации результатов работ 6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ. 7. Порядок рассмотрения и приемки работ 8. Технико-экономическое обоснование Исполнитель: Заказчик: Заместитель руководителя ___________________________ Федерального Агентства по (Должность, организация) рыболовству __________________(Ф.И.О.) _____________________ П.А. Ефанов (подпись) М.П. М.П. "___"__________ 200_ г. "___"__________ 200_ г. Куратор: ________________________________ (должность, название курирующего Управления Агентства) _____________________(Ф.И.О.) Приложение N 2 к государственному контракту ________________________________ (краткое наименование организации) N_____________ от "__"____________ 200_ г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Анализ состояния сырьевой базы и мощностей для производства стартовых комбикормов для ценных объектов искусственного воспроизводства и оценка потребления стартовых комбикормов отечественных и зарубежных производителей при воспроизводстве ВБР". Контрактная цена ____________ руб. ---------------------------------------------------------------------- N |Наименование работ| Дата | Дата | Сумма | Результаты работ п/п| (этапов работ) | начала |окончания| этапа | | | этапа | этапа | руб. | ---------------------------------------------------------------------- I | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Исполнитель: Заказчик: Заместитель руководителя ___________________________ Федерального Агентства по (должность, организация) рыболовству __________________(Ф.И.О.) _____________________ П.А. Ефанов (подпись) М.П. М.П. "___"__________ 200_ г. "___"__________ 200_ г. Куратор: ________________________________ (должность, название курирующего Управления Агентства) _____________________(Ф.И.О.) Приложение N 3 к государственному контракту ________________________________ (краткое наименование организации) N_____________ от "__"____________ 200_ г. ПРОТОКОЛ согласования контрактной цены выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Анализ состояния сырьевой базы и мощностей для производства стартовых комбикормов для ценных объектов искусственного воспроизводства и оценка потребления стартовых комбикормов отечественных и зарубежных производителей при воспроизводстве ВБР". ______________________________________________________________________ (наименование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству___________________(Ф.И.О.) и от лица Исполнителя ______________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность, организационно-правовая форма, полное наименование - для юридических лиц; Ф.И.О. физического лица) удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной цены на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сумме ______________________ 0, 00 руб. (______________________________________) (сумма прописью) в том числе по этапам работ: ---------------------------------------------------------------------- Номер этапа работ | Дата начала | Дата окончания | Сумма этапа работ | этапа | этапа | (руб.) ---------------------------------------------------------------------- | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | ---------------------------------------------------------------------- Всего: | | | ---------------------------------------------------------------------- К настоящему протоколу прилагается смета затрат с расшифровками. НДС не облагается (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком и относится к предмету государственного контракта. Исполнитель: Заказчик: Заместитель руководителя ___________________________ Федерального Агентства по (должность, организация) рыболовству __________________(Ф.И.О.) _____________________ П.А. Ефанов (подпись) М.П. М.П. "___"__________ 200_ г. "___"__________ 200_ г. Куратор: ________________________________ (должность, название курирующего Управления Агентства) _____________________(Ф.И.О.) Приложение N 1 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту ________________________________ (краткое наименование организации) N_____________ от "__"____________ 200_ г. СМЕТА ЗАТРАТ на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Анализ состояния сырьевой базы и мощностей для производства стартовых комбикормов для ценных объектов искусственного воспроизводства и оценка потребления стартовых комбикормов отечественных и зарубежных производителей при воспроизводстве ВБР". ---------------------------------------------------------------------- N|Наименование статей расходов|Всего | Сумма этапа (руб.) | |(руб.)|------------------------------- | | |I этап|II этап|III этап|IV этап ---------------------------------------------------------------------- 1 Материалы 2 Фонд оплаты труда (ФОТ) 3 Отчисление на социальные нужды 4 Прочие прямые расходы 5 Накладные расходы 6 ИТОГО: себестоимость 7 Прибыль (рентабельность %) 8 Сторонние организации ---------------------------------------------------------------------- 9 ВСЕГО: контрактная цена ---------------------------------------------------------------------- Исполнитель: Куратор: ___________________________ ________________________________ (должность, организация) (должность, название курирующего Управления Агентства) __________________ (Ф.И.О.) (подпись) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П. "___"__________ 200_ г. Приложение N 2 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту ________________________________ (краткое наименование организации) N_____________ от "__"____________ 200_ г. РАСЧЕТ контрактной цены на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Анализ состояния сырьевой базы и мощностей для производства стартовых комбикормов для ценных объектов искусственного воспроизводства и оценка потребления стартовых комбикормов отечественных и зарубежных производителей при воспроизводстве ВБР". руб ---------------------------------------------------------------------- N |Наименование статей затрат |На планируемый период ---------------------------------------------------------------------- 1| | Материалы | ---------------------------------------------------------------------- 2| | Спецоборудование | ---------------------------------------------------------------------- 3| | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 3| 1| Основная заработная плата (ОЗП) | 3| 2| Дополнительная заработная плата | 3| 3| Текущее премирование | ---------------------------------------------------------------------- 4| | Отчисление на социальные нужды | 4| 1| Фонд социального страхования | 4| 2| Медицинское страхование | 4| 3| Обязательное социальное страхование | | | от несчастных случаев | 4| 4| Пенсионный фонд | ---------------------------------------------------------------------- 5| | Прочие прямые расходы | 5| 1| Командировочные расходы | 5| 2| Подготовка специальной НТИ | 5| 3| Проведение патентных исследований | 5| 4| Проведение экспертиз и конкурсов | 5| 5| Затраты на связь | 5| 6| Прочие расходы | ---------------------------------------------------------------------- 6| | Накладные расходы | 6| 1| Затраты на оплату АУП | 6| 2| Содержание и ремонт здания | 6| 3| Амортизация | 6| 4| Содержание служб НТИ | | | (патентной и сертификации) | 6| 5| Переподготовка кадров | 6| 6| Налоги, сборы, платежи и | | | другие отчисления | 6| 7| Прочие расходы | ---------------------------------------------------------------------- 7| | ИТОГО: себестоимость | ---------------------------------------------------------------------- 8| | Отчисления во внебюджетные фонды | ---------------------------------------------------------------------- 9| | Прибыль (рентабельность %) | ---------------------------------------------------------------------- 10| | НДС | ---------------------------------------------------------------------- 11| | Сторонние организации | ---------------------------------------------------------------------- 12| | ВСЕГО: контрактная цена | --------------------------------------------------------------------- Начальник ПЭО ______________ (Ф.И.О) (подпись) Приложение N 3 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту ________________________________ (краткое наименование организации) N_____________ от "__"____________ 200_ г. РАСЧЕТ затрат на материалы по теме: "Анализ состояния сырьевой базы и мощностей для производства стартовых комбикормов для ценных объектов искусственного воспроизводства и оценка потребления стартовых комбикормов отечественных и зарубежных производителей при воспроизводстве ВБР". руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Материалы | Ед. изм| Кол-во | Цена за ед. | Сумма (руб.) | | | | (руб.) | ---------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Начальник ПЭО ______________ (Ф.И.О) (подпись) Приложение N 4 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту ________________________________ (краткое наименование организации) N_____________ от "__"____________ 200_ г. РАСЧЕТ затрат на заработную плату по теме: "Анализ состояния сырьевой базы и мощностей для производства стартовых комбикормов для ценных объектов искусственного воспроизводства и оценка потребления стартовых комбикормов отечественных и зарубежных производителей при воспроизводстве ВБР". руб. ---------------------------------------------------------------------- N |Занимаемая должность |Оклад (руб.) |Надбавки |Численность |Кол-во | | |(коэфф.) | |месяцев ---------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Основная зарплата Средняя зарплата Чел/мес. Начальник ПЭО ______________ (Ф.И.О) (подпись) Приложение N 5 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту ________________________________ (краткое наименование организации) N_____________ от "__"____________ 200_ г. РАСЧЕТ затрат на командировки по теме: "Анализ состояния сырьевой базы и мощностей для производства стартовых комбикормов для ценных объектов искусственного воспроизводства и оценка потребления стартовых комбикормов отечественных и зарубежных производителей при воспроизводстве ВБР". руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Пункт |Кол-во|Кол-во |Стоимость|Суточные|Квартирные|Сумма | командировки | дней |человек|проезда в| (руб.) | (руб.) |(руб.) | и цель | | |оба конца| | | | назначения | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Всего: Начальник ПЭО ______________ (Ф.И.О) (подпись) Приложение N 6 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту ________________________________ (краткое наименование организации) N_____________ от "__"____________ 200_ г. РАСЧЕТ по работам выполняемыми соисполнителями по теме: "Анализ состояния сырьевой базы и мощностей для производства стартовых комбикормов для ценных объектов искусственного воспроизводства и оценка потребления стартовых комбикормов отечественных и зарубежных производителей при воспроизводстве ВБР". руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Организация-соисполнитель | Наименование | Срок | Сумма | | выполняемых | выполнения | (руб.) | | работ | | ---------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ---------------------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------------------- Всего: Начальник ПЭО ______________ (Ф.И.О) (подпись) Наименование, юридический адрес, Наименование, юридический адрес, банковские реквизиты Исполнителя банковские реквизиты Заказчика АКТ N сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственному контракту N_______________ от "___"_______ 200_ г. ЭТАП N____ по теме: "Анализ состояния сырьевой базы и мощностей для производства стартовых комбикормов для ценных объектов искусственного воспроизводства и оценка потребления стартовых комбикормов отечественных и зарубежных производителей при воспроизводстве ВБР". Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице ______________________________________________________________________ (должность руководителя, Ф.И.О, организационно-правовая форма и полное наименование - для юридических лиц; Ф.И.О. физического лица) с одной стороны, и представитель Заказчика в лице Заместителя руководителя федерального агентства по рыболовству ____________________________, (Ф.И.О.) с другой стороны, составили настоящий акт о том, что: выполненная работа удовлетворяет условиям государственного контракта, технического задания, календарного плана и в надлежащем порядке оформлена. Работа, выполненная по настоящему государственному контракту, не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пп.16 п.3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Контрактная цена _________ руб. (сумма прописью) Получено ранее за выполненные этапы _______ руб. (сумма прописью) Годовая сумма аванса составила _______ руб. (сумма прописью) Зачет аванса ________________ этапа _______ руб. (сумма прописью) N текущего этапа Сумма ________________ этапа _______ руб. (сумма прописью) N текущего этапа Следует к перечислению ______________________ руб. (сумма прописью) Отчет по государственному контракту N _______________ на ___ стр. принят. Куратор:_______________________________ _______________(Ф.И.О.) (должность, название Управления) (подпись) Работу сдал: Работу принял: ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: ОТ ЗАКАЗЧИКА: Заместитель руководителя ___________________________ Федерального Агентства по (должность, организация) рыболовству __________________(Ф.И.О.) ___________________ П.А. Ефанов (подпись) М.П. М.П. "___"__________ 200_ г. "___"__________ 200_ г. СОГЛАШЕНИЕ N об изменениях к государственному контракту N____от "___"______200_ г по теме: "Анализ состояния сырьевой базы и мощностей для производства стартовых комбикормов для ценных объектов искусственного воспроизводства и оценка потребления стартовых комбикормов отечественных и зарубежных производителей при воспроизводстве ВБР". Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству ________________________________________, действующего на основании Положения и по доверенности, с одной стороны, и ____________________________________________________________________ (полное наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для физического лица) в лице __________________________________________________, (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.; физическим лицом не заполняется) действующего на основании ________________________________________, (для юридических лиц - Устав, доверенность; для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации, доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о регистрации в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей ) с другой стороны, заключили между собой следующее соглашение по государственному контракту N _____________. В связи с возникшей в процессе работы необходимостью ______________________________________________________________________ _____ (основание для соглашения) сумма государственного контракта увеличивается на __________ 0,00 руб. (_________________ руб. 00 коп.). (сумма прописью) Срок действия контракта по "__"____________ 200_ г. Общая стоимость работ по государственному контракту, подлежащих выполнению Исполнителем, составит ________________ 0,00 руб. (_____________ руб. 00 коп.). (сумма прописью) со следующей разбивкой по этапам: Этап 1 дата начала и окончания этапа ________________ 0.00 руб. Этап 2 дата начала и окончания этапа ________________ 0.00 руб. Этап 3 дата начала и окончания этапа ________________ 0.00 руб. Этап Настоящее соглашение является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем. Приложения: 1. Техническое задание на __ листах 2. Календарный план на __ листах 3. Протокол соглашения контрактной цены выполнения работ. 4. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: ЗАКАЗЧИКА: 107996, г. Москва, Рождественский бул. 12, ИНН 7702524600, л/с 03080000800, отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москва, р/с 40105810700000010079, КПП 770201001, БИК 044583001. ИСПОЛНИТЕЛЯ: ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: ___________________________ Заместитель руководителя (должность руководителя Федерального Агентства по организации) рыболовству __________________(Ф.И.О.) _____________________ П.А. Ефанов (подпись) М.П. М.П. "___"__________ 200_ г. "___"__________ 200_ г. Куратор: ________________________________ (должность, название курирующего Управления Агентства) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
