Приказ Федерального агентства по рыболовству от 28.06.2007 № 270-к

 
                   МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
                         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ


                             П Р И К А З


от 28.06.2007                  Москва           N 270-к


         О размещении заказа на выполнение работ по достройке
   научно-исследовательского судна на базе проекта 13505 стр. N 903
            для нужд Федерального агентства по рыболовству


     С целью эффективного использования средств федерального бюджета и
в соответствии с законодательством Российской Федерации  о  размещении
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для
государственных нужд,

     п р и к а з ы в а ю :

     1. Установить,  что размещение  заказа  на  выполнение  работ  по
достройке  научно-исследовательского   судна  на  базе  проекта  13505
стр. N 903   для   нужд    Федерального   агентства   по   рыболовству
осуществляется путем проведения открытого конкурса.
     2. Утвердить документацию  по  размещению  заказа  на  выполнение
работ  по  достройке  научно-исследовательского  судна на базе проекта
13505  стр. N 903  для  нужд  Федерального  агентства  по  рыболовству
согласно приложению.
     3. Управлению  рыбопромыслового  флота,  портов   и   мониторинга
совместно   с   Управлением   экономического  развития,  имущественных
отношений и права в пределах своей компетенции  обеспечить  заключение
государственного   контракта  с  победителем  по  итогам  проведенного
конкурса и осуществлять контроль его выполнения.
     4. Контроль  за  выполнением  настоящего   приказа  возложить  на
заместителя руководителя Росрыболовства П.А.Ефанова.


     Врио руководителя Агентства          П.А.Ефанов




                                              Приложение
                                              к приказу Росрыболовства
                                              от 28.06.07 N 270-к


  Документация по размещению заказа на выполнение работ по достройке
   научно-исследовательского судна на базе проекта 13505 стр. N 903
            для нужд Федерального агентства по рыболовству


     Извещение о проведении открытого конкурса.

     1. Название  торгов  -  право  на   заключение   государственного
контракта  на  выполнение работ по достройке научно-исследовательского
судна на базе проекта 13505 стр. N 903 для нужд Федерального агентства
по рыболовству.
     2. Форма торгов - открытый конкурс.
     3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.
     Адрес   заказчика:  107996,  г. Москва,  Рождественский  бульвар,
д. 12.
     Адрес электронной почты: [email protected].
     Контактные телефоны:   (495)  625-63-23  (Решетникова  Александра
Владимировна).
     4. Предмет  государственного  контракта  -  выполнение  работ  по
достройке   научно-исследовательского   судна  на  базе  проекта 13505
стр. N 903 для нужд Федерального агентства по рыболовству.
     5. Место выполнения работ - Российская Федерация.
     6. Краткая характеристика выполняемых работ - выполнение работ по
достройке   научно-исследовательского   судна  на  базе  проекта 13505
стр. N 903.
     Сроки выполнения работ: 2009 г. (декабрь).
     Начальная (максимальная)  цена  контракта (цена лота) - 314806754
(триста четырнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч семьсот пятьдесят
четыре) рубля.
     7. Преимущества не предоставляются.
     8. Комплект  документации на бумажном носителе предоставляется по
адресу  заказчика  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  получения
соответствующего  заявления.  Официальный  сайт,  на котором размещена
конкурсная документация - www.zakupki.gov.ru.
     9. Место,   дата   и   время   вскрытия    конвертов:  г. Москва,
Рождественский  бульвар, 12,  Федеральное  агентство  по  рыболовству,
6 августа 2007 года, в 11 час. 00 мин.
     10. Место и дата рассмотрения  заявок:  г. Москва, Рождественский
бульвар, 12,  Федеральное  агентство  по рыболовству,  20 августа 2007
года.
     11. Место  и  дата  оценки  и  сопоставления  заявок:  г. Москва,
Рождественский  бульвар, 12,  Федеральное  агентство  по  рыболовству,
24 августа 2007 года.

     1. Общие положения.

     Настоящая документация  по  размещению заказа на выполнение работ
по достройке научно-исследовательского судна  на  базе  проекта  13505
стр. N 903  для  нужд  Федерального  агентства по рыболовству (далее -
конкурсная  документация)  разработана   Федеральным   агентством   по
рыболовству   в   соответствии   с   Гражданским  кодексом  Российской
Федерации,  Бюджетным  кодексом  Российской   Федерации,   Федеральным
законом  от  21.07.2005  N 94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд".

     2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и
инструкции по ее заполнению.

     Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе  в
письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с приложением
1 конкурсной документации.
     К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
     1) выписка из единого государственного  реестра  юридических  лиц
или  нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц),
выписка   из   единого   государственного    реестра    индивидуальных
предпринимателей  или  нотариально заверенная копия такой выписки (для
индивидуальных  предпринимателей);  копии  документов,  удостоверяющих
личность  (для  иных  физических  лиц),  надлежащим образом заверенный
перевод на  русский  язык  документов  о  государственной  регистрации
юридического  лица  или  физического  лица  в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии  с  законодательством  соответствующего
государства (для иностранных лиц);
     2) документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление
действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;
     3) описание работ  в  соответствии  с  приложением  4  конкурсной
документации;
     4) копии   документов,    подтверждающих    соответствие    работ
требованиям     законодательства     Российской     Федерации,    если
законодательством Российской Федерации установлены требования к  таким
работам;
     5) копии  документов,   подтверждающих   соответствие   участника
размещения   заказа   требованиям,   предъявляемым   законодательством
Российской  Федерации  к  лицам,  осуществляющим   выполнение   работ,
являющихся предметом конкурса.
     Участник размещения заказа вправе приложить к заявке  любые  иные
документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать
возможности участника размещения заказа по выполнению работ.
     Участник размещения  заказа  вправе  подать только одну заявку на
участие в конкурсе.
     В случае  подачи участником размещения заказа заявок на участие в
конкурсе по нескольким лотам,  по  каждому  лоту  готовится  отдельный
пакет документов.
     Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в  день  вскрытия
конвертов с такими заявками.
     Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе
обязан  обеспечить  конфиденциальность сведений,  содержащихся в такой
заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе.
     При описании  условий  и предложений участников размещения заказа
должны  приниматься  общепринятые   обозначения   и   наименования   в
соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
     Сведения, которые  содержатся  в  заявках  участников  размещения
заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
     Все документы,  представленные  участниками  размещения   заказа,
должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица
(для юридических лиц),  подписаны  физическими  лицами,  в  том  числе
индивидуальными  предпринимателями,  собственноручно.  Все  документы,
насчитывающие более одного листа,  должны быть пронумерованы, прошиты,
скреплены  печатью  и заверены подписью уполномоченного лица участника
размещения заказа  -  юридического  лица  и  собственноручно  заверены
участником  размещения  заказа  -  физического  лица,  в  том числе на
прошивке.  Верность копий документов,  представляемых в составе заявки
на  участие  в  конкурсе  должна  быть подтверждена печатью и подписью
уполномоченного лица,  если иная форма заверения не  была  установлена
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
     Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны.  Подчистки  и
исправления  не допускаются,  за исключением исправлений,  скрепленных
печатью и заверенных подписью уполномоченного  лица  (для  юридических
лиц)  или собственноручно заверенных (для физических лиц,  в том числе
индивидуальных предпринимателей).
     Все документы,  представляемые  участниками  размещения  заказа в
составе заявки на участие в конкурсе,  должны быть заполнены  по  всем
пунктам.
     Представленные в составе заявки на участие в  конкурсе  документы
не возвращаются участнику размещения заказа.

     3. Требования    к   описанию   участниками   размещения   заказа
выполняемых работ.

     Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику
описание  выполняемых  работ в соответствии с приложением 4 конкурсной
документации.

     4. Место, условия и сроки выполнения работ.

     Место, условия и сроки  (периоды)  выполнения  работ,  указаны  в
извещении о проведении открытого конкурса.

     5. Порядок формирования цены контракта.

     Начальная (максимальная)  цена контракта (цена лота) составляет -
314806754 (триста четырнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч семьсот
пятьдесят четыре) рубля, которая включает в себя расходы на перевозку,
страхование,  уплату таможенных пошлин,  налогов и других обязательных
платежей.
     Цена контракта (цена лота),  предлагаемая  участником  размещения
заказа,  не  может  превышать  начальную (максимальную) цену контракта
(цену лота) - 314806754 (триста четырнадцать миллионов восемьсот шесть
тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля.
     Цена контракта (цена лота),  предложенная  участником  размещения
заказа,  должна  быть  фиксированной  на  период  проведения конкурса,
выполнения работ. Заявка на участие в конкурсе, содержащая предложения
о  корректировке  цены  в  сторону  увеличения,  будет  отклонена  без
какого-либо рассмотрения.
     При указании   участником   размещения   заказа   разных   цен  в
прилагаемой форме заявки и в календарном плане  арифметические  ошибки
исправляются  следующим  образом.  Если  существует  расхождение между
ценой,  указанной в заявке и ценой,  указанной в календарном плане, то
преимущество  имеет  цена,  указанная  в заявке,  а цена,  указанная в
календарном плане, не учитывается.
     Если есть  расхождение  между словами и цифрами,  то предпочтение
отдается сумме, выраженной словами. Если участник размещения заказа не
соглашается  с  таким  исправлением  ошибок,  то его конкурсная заявка
отклоняется.

     6. Сведения  о  валюте,  используемой   для   формирования   цены
контракта и расчетов с исполнителями.

     При формировании   цены  контракта  и  расчетов  с  исполнителями
используется валюта Российской Федерации.

     7. Сведения  о  возможности  заказчика  изменить  предусмотренный
контрактом объем работ.

     Заказчик по   согласованию   с  исполнителем  в  ходе  исполнения
контракта  вправе  изменить  не  более   чем   на   десять   процентов
предусмотренные  контрактом  объем  работ  при изменении потребности в
работах,  на выполнение которых заключен контракт,  или при  выявлении
потребности   в   дополнительном   объеме  работ,  не  предусмотренных
контрактом,  но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При
выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию
с  исполнителем  вправе   изменить   первоначальную   цену   контракта
пропорционально  объему  таких  работ,  но  не  более  чем  на  десять
процентов  такой  цены  контракта,  а  при  внесении   соответствующих
изменений  в  контракт  в связи с сокращением потребности в выполнении
таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

     8. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе.

     Для участия  в  конкурсе участник размещения заказа подает заявку
на  участие  в  конкурсе  в  срок  и  по  форме,  которые  установлены
конкурсной документацией.
     Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе  в
письменной  форме в запечатанном конверте.  При этом на таком конверте
указывается наименование  открытого  конкурса  (лота),  на  участие  в
котором  подается данная заявка.  Участник размещения заказа вправе не
указывать на таком  конверте  свое  фирменное  наименование,  почтовый
адрес (для юридического лица) или фамилию,  имя,  отчество, сведения о
месте жительства (для физического лица).
     Конверт оформляется  в  соответствии  с  приложением 2 конкурсной
документации.
     Прием заявок  на  участие  в  конкурсе  осуществляется  по адресу
заказчика.
     Дата начала приема заявок 3 июля 2007 года.
     Дата окончания приема заявок 6 августа 2007 года.
     Заявки на  участие  в  конкурсе  принимаются:  с  понедельника по
четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00
до 16.00 по московскому времени.
     Каждый конверт с заявкой на участие  в  конкурсе,  поступивший  в
срок,   указанный   в   извещении  о  проведении  открытого  конкурса,
регистрируется заказчиком,  уполномоченным органом.  При этом отказ  в
приеме  и  регистрации  конверта  с заявкой на участие в конкурсе,  на
котором не указаны сведения об участнике размещения  заказа,  подавшем
такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том
числе в форме документов,  подтверждающих полномочия  лица,  подавшего
конверт  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе,  на осуществление таких
действий от имени участника размещения заказа, не допускается.
     По требованию  участника  размещения заказа,  подавшего конверт с
заявкой на участие в конкурсе,  заказчик выдает расписку  в  получении
конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

     9. Язык заявки на участие в конкурсе.

     Заявка на   участие   в   конкурсе,   подготовленная   участником
размещения  заказа,  а  также  вся  корреспонденция  и   документация,
связанная с заявкой на участие в конкурсе, которой обменялись участник
размещения заказа и заказчик,  должны  быть  представлены  на  русском
языке.

     10. Расходы на участие в конкурсе.

     Участник размещения   заказа   несет  все  расходы,  связанные  с
подготовкой и  подачей  заявки  на  участие  в  конкурсе,  участием  в
конкурсе и заключением государственного контракта.

     11. Требования к участникам размещения заказа.

     В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо
независимо  от  организационно-правовой  формы,  формы  собственности,
места  нахождения  и места происхождения капитала или любое физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
     При размещении   заказа  устанавливаются  следующие  обязательные
требования к участникам размещения заказа:
     1. соответствие   участников   размещения   заказа   требованиям,
устанавливаемым  в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации   к   лицам,  осуществляющим  выполнение  работ,  являющихся
предметом конкурса.
     2. непроведение    ликвидации    участника    размещения   заказа
юридического лица или не проведение в отношении  участника  размещения
заказа - юридического лица,  индивидуального предпринимателя процедуры
банкротства.
     3. неприостановление  деятельности  участника размещения заказа в
порядке,   предусмотренном   Кодексом    Российской    Федерации    об
административных  правонарушениях,  на  день  рассмотрения  заявки  на
участие в конкурсе.
     4. отсутствие  у  участника  размещения  заказа  задолженности по
начисленным налогам,  сборам и иным обязательным  платежам  в  бюджеты
любого  уровня  или  государственные  внебюджетные  фонды за прошедший
календарный год,  размер которой  превышает  двадцать  пять  процентов
балансовой  стоимости  активов  участника  размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за  последний  завершенный  отчетный  период.
Участник  размещения  заказа  считается соответствующим установленному
требованию в случае,  если он обжалует наличие указанной задолженности
в  соответствии  с законодательством Российской Федерации и решение по
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
     5. отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участнике размещения заказа.

     12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в  конкурсе,  порядок
внесения изменений в такие заявки.

     Участник размещения   заказа,   подавший   заявку  на  участие  в
конкурсе,  вправе отозвать заявку в любое время  до  момента  вскрытия
конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
     Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.
     1. Участник   размещения   заказа   подает   в   письменном  виде
уведомление об отзыве заявки,  содержащее информацию  о  том,  что  он
отзывает  свою  заявку.  При  этом  в  соответствующем  уведомлении  в
обязательном  порядке  должна  быть  указана   следующая   информация:
наименование  конкурса,  регистрационный  номер  заявки  на  участие в
конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.
     2. Заявление  об  отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть
скреплено  печатью  и  заверено  подписью  уполномоченного  лица  (для
юридических   лиц)   и   собственноручно  подписано  физическим  лицом
участником размещения заказа.
     3. Заявление  об  отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по
адресу заказчика.
     4. В  день  вскрытия  заявок  на  участие  в конкурсе,  заявки на
участие  в  конкурсе  отзываются  на  заседании  конкурсной   комиссии
непосредственно  перед  вскрытием  конвертов  с  заявками на участие в
конкурсе по адресу,  по которому осуществляется вскрытие  конвертов  с
заявками  на  участие в конкурсе,  указанному в извещении о проведении
открытого конкурса.
     5. Отзывы  заявок  на участие в конкурсе регистрируются в журнале
регистрации заявок на участие в конкурсе.
     6. Заявки  на  участие в конкурсе,  отозванные до окончания срока
подачи заявок  на  участие  в  конкурсе  в  порядке,  указанном  выше,
считаются не поданными.
     7. После окончания  срока  подачи  заявок  не  допускается  отзыв
заявок на участие в конкурсе.
     Участник размещения  заказа,  подавший  заявку,  вправе  изменить
заявку   в  любое  время  до  момента  вскрытия  конкурсной  комиссией
конвертов с заявками.
     Изменения, внесенные  в  заявку,  считаются  неотъемлемой  частью
заявки на участие в конкурсе.
     Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
     1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном
конверте.   На   соответствующем  конверте  указываются:  наименование
открытого  конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке:
"Изменение  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе _______________
(наименование конкурса). ____ (регистрационный номер заявки)".
     2. Изменения    заявки   должны   быть   оформлены   в   порядке,
установленном  для  оформления  заявок  на  участие   в   конкурсе   в
соответствии с пунктом 2 конкурсной документации.
     3. До последнего дня  подачи  заявок,  установленного  конкурсной
документацией,  изменения  заявок  на  участие  в конкурсе подаются по
адресу,  указанному в извещении о проведении конкурса (с  учетом  всех
изменений  извещения  о  проведении конкурса,  являющихся неотъемлемой
частью извещения о проведении конкурса).
     4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, изменения заявок
на участие  в  конкурсе  подаются  на  заседании  конкурсной  комиссии
непосредственно  перед  вскрытием  конвертов  с  заявками на участие в
конкурсе по адресу,  по которому осуществляется вскрытие  конвертов  с
заявками  на  участие в конкурсе,  указанному в извещении о проведении
открытого конкурса.
     5. Изменения  заявок  на  участие  в  конкурсе  регистрируются  в
журнале  регистрации  заявок  на  участие  в   конкурсе   в   порядке,
установленном пунктом 8 конкурсной документации.
     6. Участники размещения  заказа,  подавшие  изменения  заявок  на
участие  в  конкурсе,  обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
содержащихся  в  таких  изменениях  заявок  до  вскрытия  конвертов  с
изменениями   заявок.   Лица,   осуществляющие  хранение  конвертов  с
изменениями  заявок  на  участие  в  конкурсе,  не  вправе   допускать
повреждение  таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента
их вскрытия.
     7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией
одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.
     8. После  вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями
соответствующих заявок конкурсная комиссия  устанавливает,  поданы  ли
изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.
     9. О  вскрытии  конвертов  с  изменениями  заявок  на  участие  в
конкурсе  делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок
на участие в конкурсе.
     10. Если  конверт  с  изменениями заявки на участие в конкурсе не
запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет
ответственности  за  утерю  или досрочное вскрытие такого конверта.  В
случае,  если на конверте с изменениями заявки на участие  в  конкурсе
указано наименование (для юридических лиц) или фамилия,  имя, отчество
(для физического лица) участника размещения заказа,  либо  конверт  не
запечатан и не маркирован в порядке,  указанном выше, такие конверты с
изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются  заказчиком  и
возвращаются лицу,  подавшему такой конверт. В случае получения такого
конверта заказчиком по почте,  соответствующий конверт возвращается по
адресу отправителя, указанному на конверте.

     13. Формы,  порядок, даты начала и окончания срока предоставления
участникам  размещения   заказа   разъяснений   положений   конкурсной
документации.

     При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии
с участником размещения заказа  не  допускаются.  В  случае  нарушения
указанного  положения  конкурс  может  быть признан недействительным в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
     Заказчик вправе    давать    разъяснения   положений   конкурсной
документации.  Со дня опубликования извещения  о  проведении  конкурса
любой  участник  размещения заказа вправе направить в письменной форме
заказчику запрос о разъяснении положений  конкурсной  документации.  В
течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления  указанного запроса
заказчик направит в письменной форме разъяснения положений  конкурсной
документации,  если указанный запрос поступил не позднее,  чем за пять
дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на  бумажном
носителе по адресу, указанному в запросе.
     В течение одного дня со  дня  направления  разъяснения  положений
конкурсной  документации  по запросу участника размещения заказа такое
разъяснение размещается заказчиком на официальном  сайте  с  указанием
предмета  запроса,  но  без  указания участника размещения заказа,  от
которого поступил запрос.

     14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе.

     Место  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в конкурсе:
г. Москва,  Рождественский   бульвар, 12,  Федеральное  агентство   по
рыболовству.
     Публично  6  августа  2007  года  в  11 час.  00 мин.  конкурсной
комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
     В день вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе
непосредственно  перед  вскрытием  конвертов  с  заявками на участие в
конкурсе,  или в случае проведения конкурса по нескольким лотам  перед
вскрытием  конвертов  с  заявками  на участие в конкурсе,  поданными в
отношении каждого лота,  но не раньше времени, указанного в конкурсной
документации, конкурсная  комиссия объявит присутствующим при вскрытии
таких конвертов участникам  размещения  заказа  о  возможности  подать
заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на
участие в конкурсе до вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в
конкурсе.
     Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе,  которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в
конкурсе.  В  случае  установления  факта  подачи   одним   участником
размещения  заказа  двух  и  более  заявок  на  участие  в  конкурсе в
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки
таким участником не отозваны,  все заявки на участие в конкурсе такого
участника размещения заказа,  поданные в отношении  данного  лота,  не
рассматриваются и возвращаются такому участнику.
     Участники размещения  заказа,  подавшие  заявки  на   участие   в
конкурсе,  или  их  представители  вправе  присутствовать при вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
     Все присутствующие  при  вскрытии конвертов лица регистрируются в
Листе регистрации уполномоченных представителей участников  размещения
заказа и иных лиц,  составляемом и подписываемом секретарем конкурсной
комиссии.
     Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического  лица)  и  почтовый  адрес  каждого  участника  размещения
заказа,  конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается,
наличие   сведений   и    документов,    предусмотренных    конкурсной
документацией,    условия   исполнения   государственного   контракта,
указанные в такой заявке  и  являющиеся  критерием  оценки  заявок  на
участие  в конкурсе,  объявляются при вскрытии конвертов с заявками на
участие в  конкурсе  и  заносятся  в  протокол  вскрытия  конвертов  с
заявками на участие в конкурсе.
     Протокол вскрытия конвертов с  заявками  на  участие  в  конкурсе
ведется  конкурсной  комиссией  и  подписывается всеми присутствующими
членами  конкурсной  комиссии  и  заказчиком   непосредственно   после
вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе.  Указанный
протокол  размещается  заказчиком  в  течение  дня,  следующего  после
подписания такого протокола, на официальном сайте.
     Заказчик обязан осуществлять  аудиозапись  вскрытия  конвертов  с
заявками  на  участие  в  конкурсе.  Любой участник размещения заказа,
присутствующий  при  вскрытии  конвертов  с  заявками  на  участие   в
конкурсе,  вправе  осуществлять  аудио-  и  видеозапись вскрытия таких
конвертов.
     Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие
в конкурсе конверты с заявками на участие в  конкурсе  вскрываются  (в
случае,  если  на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического
лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника
размещения  заказа),  и  в  тот  же день такие конверты и такие заявки
возвращаются участникам размещения заказа.
     В случае,  если  по  окончании  срока  подачи заявок на участие в
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана
ни   одна   заявка   на   участие   в   конкурсе,  конкурс  признается
несостоявшимся.  В случае, если конкурсной документацией предусмотрено
два  и  более  лота,  конкурс  признается  не  состоявшимся  только  в
отношении тех лотов,  в отношении которых подана только одна заявка на
участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

     15. Условия допуска к участию в конкурсе.

     Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям,  установленным конкурсной  документацией,  и
соответствие  участников размещения заказа требованиям,  установленным
пунктом  11  конкурсной  документации.  Срок  рассмотрения  заявок  на
участие  в  конкурсе  не может превышать двадцати дней со дня вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
     На основании   результатов   рассмотрения  заявок  на  участие  в
конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к  участию
в  конкурсе  участника  размещения  заказа  и  о  признании  участника
размещения заказа,  подавшего заявку на участие в конкурсе, участником
конкурса  или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к
участию, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в
конкурсе,  который  ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и  заказчиком
в  день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.  Протокол
должен содержать сведения об участниках  размещения  заказа,  подавших
заявки  на участие в конкурсе,  решение о допуске участника размещения
заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса  или
об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с
обоснованием такого  решения.  Указанный  протокол  в  день  окончания
рассмотрения  заявок  на  участие в конкурсе размещается заказчиком на
официальном сайте.  Участникам размещения заказа,  подавшим заявки  на
участие  в  конкурсе  и признанным участниками конкурса,  и участникам
размещения  заказа,  подавшим  заявки  на  участие  в  конкурсе  и  не
допущенным  к участию в конкурсе,  направляются уведомления о принятых
конкурсной комиссией решениях  не  позднее  дня,  следующего  за  днем
подписания указанного протокола.
     При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения
заказа  не  допускается  конкурсной  комиссией  к участию в конкурсе в
случае:
     1) не    предоставления   определенных   пунктом   2   конкурсной
документации документов либо наличия в таких документах  недостоверных
сведений об участнике размещения заказа или о работах,  соответственно
на выполнение которых размещается заказ;
     2) несоответствия  требованиям,  установленным  в  соответствии с
пунктом 11 конкурсной документации;
     3) несоответствия   заявки  на  участие  в  конкурсе  требованиям
конкурсной  документации,  в  том  числе  наличие  в   таких   заявках
предложения  о  цене  контракта,  превышающей начальную (максимальную)
цену контракта (цену лота).
     В случае  установления  недостоверности сведений,  содержащихся в
документах,  представленных участником размещения заказа, установления
факта  проведения  ликвидации участника размещения заказа юридического
лица  или  проведения  в  отношении   участника  размещения  заказа  -
юридического    лица,    индивидуального   предпринимателя   процедуры
банкротства либо факта приостановления  его  деятельности  в  порядке,
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях,  конкурсная  комиссия   обязана   отстранить   такого
участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

     16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

     Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных
в заявках на участие  в  конкурсе,  конкурсная  комиссия  оценивает  и
сопоставляет  такие заявки в соответствии с критерием оценки заявок на
участие в конкурсе - цена контракта.

     17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

     Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на
участие   в   конкурсе,   поданных   участниками   размещения  заказа,
признанными участниками конкурса.
     Оценка   и   сопоставление   заявок   на   участие   в   конкурсе
осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления  лучших  условий
исполнения  государственного  контракта  в  соответствии  с критерием,
установленным пунктом 16 конкурсной документации.
     Заказчик проводит  ранжирование  заявок  на  участие в конкурсе в
соответствии  с  предложенной  участником  размещения   заказа   ценой
контракта.
     Заявке на участие в конкурсе,  в которой  содержится  минимальная
цена контракта, присваивается первый номер.
     Каждой заявке на участие в конкурсе относительно других  по  мере
уменьшения  степени  выгодности  содержащихся в них условий исполнения
контракта присваивается следующий порядковый номер.
     Победителем конкурса  признается  участник  конкурса,  заявке  на
участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
     В случае,  если  две или более заявок на участие в конкурсе имеют
одинаковую цену  контракта,  победитель  определяется  путем  простого
голосования членов конкурсной комиссии.

     18. Требование обеспечения исполнения государственного контракта.

     Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается
в размере десяти процентов  начальной  (максимальной)  цены  контракта
(цены  лота),  указанной  в извещении о проведении открытого конкурса.
Победитель   конкурса   до   заключения   государственного   контракта
предоставляет заказчику банковскую гарантию,  страхует ответственность
по контракту или  передает  заказчику  в  залог  денежные  средства  в
размере обеспечения исполнения государственного контракта.

     19. Срок    и    порядок    подписания    победителем    конкурса
государственного контракта.

     Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться
от   заключения   государственного   контракта.   При  непредставлении
заказчику таким участником размещения заказа в  срок,  предусмотренный
конкурсной  документацией,  подписанного  государственного  контракта,
такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения
государственного контракта.
     В случае,  если конкурс  признан  несостоявшимся  и  только  один
участник  размещения  заказа,  подавший  заявку на участие в конкурсе,
признан участником конкурса,  заказчик в течение трех рабочих дней  со
дня  подписания  протокола  обязан  передать такому участнику конкурса
проект контракта.  Такой участник не вправе отказаться  от  заключения
государственного контракта.
     В случае,  если конкурс  признан  несостоявшимся  государственный
контракт  может  быть  заключен  не ранее чем через десять дней со дня
размещения на  официальном  сайте  протокола  рассмотрения  заявок  на
участие в конкурсе.
     Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня
подписания  протокола  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие в
конкурсе передают  победителю  конкурса  один  экземпляр  протокола  и
проект   контракта,   который  составляется  путем  включения  условий
исполнения контракта,  предложенных победителем конкурса в  заявке  на
участие  в  конкурсе,  в  проект  контракта,  прилагаемый к конкурсной
документации.
     Государственный контракт  может  быть заключен не ранее чем через
десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки  и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
     В случае,  если  победитель  конкурса  признан  уклонившимся   от
заключения  государственного  контракта,  заказчик вправе обратиться в
суд с иском о требовании о понуждении  победителя  конкурса  заключить
контракт,  а  также  о  возмещении убытков,  причиненных уклонением от
заключения контракта,  либо заключить контракт с участником  конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.  При этом
заключение государственного контракта для участника  конкурса,  заявке
на  участие  в  конкурсе  которого  присвоен  второй  номер,  является
обязательным.
     В случае,  если победитель конкурса или участник конкурса, заявке
на  участие  в  конкурсе  которого  присвоен  второй  номер,  в  срок,
предусмотренный  конкурсной  документацией,  не  представил  заказчику
подписанный  контракт,  победитель  конкурса  или  участник  конкурса,
заявке   на   участие  в  конкурсе  которого  присвоен  второй  номер,
признается   уклонившимся   от   заключения    государственного    или
муниципального контракта.
     После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для
заключения  государственного контракта,  заказчик обязан отказаться от
заключения  контракта  с  победителем  конкурса  либо  при   уклонении
победителя конкурса   от   заключения   государственного  контракта  с
участником размещения заказа,  с которым заключается такой контракт, в
случае установления факта:
     1) проведения ликвидации участников размещения заказа юридических
лиц   или  проведения  в  отношении  участников  размещения  заказа  -
юридических    лиц,    индивидуальных    предпринимателей    процедуры
банкротства;
     2) приостановления  деятельности   указанных   лиц   в   порядке,
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях;
     3) предоставления  указанными  лицами  заведомо  ложных сведений,
содержащихся  в  документах,   предусмотренных  пунктом  2  конкурсной
документации;
     4) нахождения имущества указанных лиц под арестом,  наложенным по
решению  суда,  если  на  момент  истечения срока заключения контракта
балансовая стоимость арестованного имущества превышает  двадцать  пять
процентов   балансовой  стоимости  активов  указанных  лиц  по  данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
     Государственный контракт  заключается только после предоставления
участником  конкурса,  с  которым  заключается  контракт,   банковской
гарантии,   страхования  ответственности  по  контракту  или  передачи
заказчику в залог денежных средств в  размере  обеспечения  исполнения
контракта,  установленном в пункте 18 конкурсной документации.  Способ
обеспечения исполнения  контракта  (банковская  гарантия,  страхование
ответственности  по  контракту или передача заказчику в залог денежных
средств   в   размере,   установленном    конкурсной    документацией)
определяется   участником  конкурса  самостоятельно.  Если  участником
конкурса,  с  которым   заключается   контракт,   является   бюджетное
учреждение   и  заказчиком  было  установлено  требование  обеспечения
исполнения контракта,  предоставления обеспечения исполнения контракта
не требуется.
     Заказ признается размещенным со дня  заключения  государственного
контракта.
     Расторжение государственного контракта допускается по  соглашению
сторон  или  решению  суда по основаниям,  предусмотренным гражданским
законодательством.
     В случае    просрочки    исполнения   заказчиком   обязательства,
предусмотренного государственным  контрактом,  другая  сторона  вправе
потребовать уплату неустойки (штрафа,  пеней). Неустойка (штраф, пени)
начисляется  за  каждый  день  просрочки   исполнения   обязательства,
предусмотренного   государственным   контрактом,   начиная   со   дня,
следующего  после   дня   истечения   установленного   государственным
контрактом  срока  исполнения  обязательства.  Размер  такой неустойки
(штрафа,  пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей
на  день  уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней)  ставки рефинансирования
Центрального банка Российской  Федерации.  Заказчик  освобождается  от
уплаты   неустойки   (штрафа,  пеней),  если  докажет,  что  просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине другой стороны.
     В случае   просрочки   исполнения   поставщиком    (исполнителем,
подрядчиком)   обязательства,   предусмотренного  государственным  или
муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки
(штрафа,  пеней).  Неустойка (штраф,  пени) начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного  государственным
контрактом,   начиная   со   дня,   следующего   после  дня  истечения
установленного    государственным    контрактом    срока    исполнения
обязательства.  Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается
государственным  контрактом  в  размере  не  менее   одной   трехсотой
действующей   на   день   уплаты   неустойки  (штрафа,  пеней)  ставки
рефинансирования Центрального банка  Российской  Федерации.  Поставщик
(исполнитель,  подрядчик)  освобождается  от уплаты неустойки (штрафа,
пеней),   если   докажет,   что   просрочка   исполнения    указанного
обязательства  произошла  вследствие  непреодолимой  силы  или по вине
заказчика.




                                                          Приложение 1


                                ЗАЯВКА

   на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по достройке
   научно-исследовательского судна на базе проекта 13505 стр. N 903
            для нужд Федерального агентства по рыболовству


Полное наименование  организации,  ее  организационно-правовая  форма,
сведения о  месте  нахождения,  юридический,  почтовый   адрес,   (для
юридического лица): __________________________________________________
Фамилия, имя,  отчество,   паспортные   данные,   сведения   о   месте
жительства,    номер    контактного    телефона    (для    физического
лица): _______________________________________________________________

ИНН __________________________

Банковские реквизиты: ______________________________

Цена контракта: ____________________________

Сроки выполнения работ: __________________________________

Подачей настоящей  заявки  Участник  размещения  заказа   подтверждает
соблюдение следующих обязательных требований:

     - непроведение   ликвидации   участника   размещения   заказа   -
юридического лица или непроведение в  отношении  участника  размещения
заказа - юридического лица,  индивидуального предпринимателя процедуры
банкротства;
     - неприостановление  деятельности  участника  размещения заказа в
порядке,   предусмотренном   Кодексом    Российской    Федерации    об
административных  правонарушениях,  на  день  рассмотрения  заявки  на
участие в конкурсе;
     - отсутствие  у  участника  размещения  заказа  задолженности  по
начисленным налогам,  сборам и иным обязательным  платежам  в  бюджеты
любого  уровня  или  государственные  внебюджетные  фонды за прошедший
календарный год,  размер которой  превышает  двадцать  пять  процентов
балансовой  стоимости  активов  участника  размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за  последний  завершенный  отчетный  период.
Участник  размещения  заказа  считается соответствующим установленному
требованию в случае,  если он обжалует наличие указанной задолженности
в  соответствии  с законодательством Российской Федерации и решение по
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе,
и выражает свое согласие с проведением Конкурса на условиях, указанных
в конкурсной документации на участие в открытом конкурсе на выполнение
работ по  достройке  научно-исследовательского  судна  на базе проекта
13505 стр.  N 903 для нужд Федерального агентства по рыболовству, и  в
случае  признания  его  победителем  Конкурса  обязуется  заключить  с
Заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной Заказчиком,
на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации.
     К заявке прилагаются следующие документы:
     1) _______________________________
     2) ______________________________
     3) _______________________________


_______________________________________________        /_________/
(Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание              (подпись)
заявки, а также для юридического лица - указать
должность уполномоченного подписывать заявку;
для индивидуального предпринимателя - указать
соответствующий статус)

М.П.

"___"_____________ 2007 г.




                                                          Приложение 2


                     Порядок оформления конверта

 ____________________________________________________________________
|                                                                    |
|                                                           ЗАКАЗНОЕ |
|                                                           -------- |
|                                                                    |
|                                                                    |
|               Заявка на участие в открытом конкурсе                |
|               -------------------------------------                |
|  на выполнение работ по достройке научно-исследовательского судна  |
|                  на базе проекта 13505 стр. N 903                  |
|           для нужд Федерального агентства по рыболовству           |
|                                                                    |
|                                                                    |
| Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д.12              |
|                                                                    |
| Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству           |
|                                                                    |
|____________________________________________________________________|




                                                          Приложение 3


                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
   на выполнение работ по достройке научно-исследовательского судна
   на базе проекта 13505 стр. N 903 для нужд Федерального агентства
                            по рыболовству


                 1. НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

     1.1. Наименование: научно-исследовательское судно.
     1.2. Область    применения:   проведение   исследований   рыб   и
беспозвоночных,  изучение водной среды в Северной Атлантике в  течение
всего года.

                            2. ЦЕЛЬ РАБОТ

     2.1. Цель  работ  -  создание  научно-исследовательского судна на
базе  проекта  13505  стр.  N 903,   отвечающего  современному  уровню
техники,  способному  проводить весь комплекс научно-исследовательских
работ по изучению рыбных и беспозвоночных промысловых объектов, водной
среды  Северной  Атлантики.  Промысловые и технологические возможности
судна не должны быть снижены по отношению к базовому проекту.

                 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

     3.1. Назначение судна:
     - проведение  исследований рыб и беспозвоночных,  изучение водной
среды в Северной Атлантике;
     - промысел рыбы донным и пелагическими тралами;
     - переработка рыбы на мороженную продукцию;
     - измельчение и заморозка отходов от разделки рыбы;
     - заморозка рыбы;
     - транспортировка  готовой  продукции  в  порт  базирования  либо
передача ее в море на транспортные рефрижераторы;
     - прием  в  море  топлива,  производственного и производственного
снаряжения и снабжения.
     3.2. Район  и время плавания неограниченный в течение всего года.
Район эксплуатации - Северная Атлантика, севернее 65° с.ш.
     3.3. Класс  судна КМ*ЛЗА рыболовное Российского морского Регистра
судоходства
     3.4. Основные характеристики:
     3.4.1. Главные размерения
     - длина, м                                       58,2
     - ширина, м                                       9,3
     - высота борта, м                                 5,1
     - осадка судна (по грузовую марку), м             4,6
     - скорость, уз                                   13-14
     - водоизмещение полное (по грузовому марку), т   1450
     3.4.2. Дальность  плавания - 7000 миль при экономической мощности
главного двигателя,  работающей холодильной установке  на  поддержание
заданной температуры.
     3.4.3. Автономность плавания:
     по провизии - 35 суток,
     по пресной воде - неограниченна с учетом пополнения  запасов воды
от опреснительной установки,
     по топливу - 30 суток в ходовом режиме при экономической мощности
главного  двигателя,  работающей  холодильной установке на поддержание
заданной температуры в трюме.
     По сточно-фекальным    водам    -    неограниченна    с    учетом
обеззараживающей установки.
                                                  3
     3.4.4. Вместимость трюма не менее       500 м
            Грузоподъемность трюма не менее  250 т
                                                  2
     3.4.5. Площадь рыб. фабрики не менее    140 м
     3.4.6. Вместимость цистерн:
                          3
     Дизельного топлива, м                   170
                        3
     Смазочного масла, м                       4,0
                    3
     Пресной воды, м                          18
     3.4.7. Скорость судна при полной мощности ГД - 14 узлов.
     3.4.8. Тяговые   характеристики   судна   в    режиме    траления
обеспечивают скорость траления 5,0 уз. при тяговом усилии 17 т.
     3.4.9. Строительство осуществляется в  соответствие  с  Правилами
Российского морского регистра судоходства.
     3.4.10. Для улучшения мореходных качеств судна во время работы  с
орудиями  лова  и  при  швартовных  операциях  устанавливается носовое
подруливающее устройство.
     3.4.11. Диаметр  циркуляции  на  полном  переднем ходу составляет
2-2,5 длин корпуса.
     3.4.12. Период  бортовой  качки  при  нормальных эксплуатационных
условиях нагрузки обеспечивается в пределах 7-12 сек.
     3.5. Комплектация и размещение команды и научной группы
     На  судне  предусматривается размещение экипажа 18 человек (*)  и
научной группы - 10 человек:
     Капитан                                      1 чел.
     Старший помощник капитана     1 чел
     Второй помощник капитана      1 чел.
     Старший механик               1 чел.
     Второй механик                1 чел.
     Третий механик                1 чел.
     Электромеханик                1 чел.
     Рефмеханик                    1 чел.
     Старший мастер по добыче      1 чел.
     Старший мастер по обработке   1 чел.
     Боцман                        1 чел.
     Повар                         1 чел.
     Матрос, моторист              6 чел.
     Итого экипаж                 18 чел.
     Научная группа               10 чел.
     Всего                        28 чел.

     Размещение команды:
2 - одноместные для капитана и старшего механика
5 - двухместные
2 - трехместные.
     Размещение научной группы
1 - одноместная для руководителя научной группы
3 - двухместные
1 - трехместная каюта.
     В каждой  каюте  устанавливается умывальник с подводом холодной и
горячей   воды.   В   помещениях   капитана   и   старшего    механика
устанавливаются  душевые  кабины.  В смежных с рыбофабрикой помещениях
необходимо предусмотреть раздевалку с санузлом,  сушилку и  стиральную
машину.
     3.6. Лабораторные помещения:
     На судне должны быть следующие помещения для научных работ:
                                                                    2
     - гидролого-гидрохимическая    лаборатория    площадью  10-12 м ,
оборудованная  вытяжной   вентиляцией,   водопроводом,   канализацией,
холодильником,   двумя   рабочими   столами.  Данная  лаборатория  для
предотвращения  повреждения  оптических  приборов  при  качке,  должна
находиться в центральной части судна и быть изолированной от машинного
отделения, откуда может поступать воздух, загрязненный углеводородами;
                                                                    2
     - гидробиологическая    лаборатория    общей   площадью   7-8 м ,
оборудованная   вытяжной   вентиляцией,   водопроводом,  канализацией,
холодильником, двумя рабочими столами;
                                                     2
     - ихтиологическая   лаборатория  площадью  7-8 м ,  оборудованная
водопроводом, канализацией, холодильником, двумя рабочими столами.
     Расположить возможно ближе к фабрике;
                                                     2
     - гидроакустическая  лаборатория   площадью  8 м ,  оборудованная
рабочим столом. Должна находиться возможно ближе к мостику;

     - помещение для камеральной обработки материалов, рассчитанное на
работу одновременно 7-8 человек с 7-8 рабочими местами, оборудованными
компьютерами.  Площадь  помещения,  которое  может быть разделено на 2
              2
части, 22-25 м .
     3.7. Слесарная мастерская.  На судне в машинном отделении  или  в
смежных   помещениях  должна  быть  оборудована  слесарная  мастерская
             2
размером 10 м .

                              4. КОРПУС

     В конструкцию корпуса вносятся следующие изменения:
     4.1. Для повышения  обитаемости  ходовая  рубка  увеличивается  в
размерах: продлевается в нос и по возможности в корму на 1 метр.
     4.2. Предлагается   увеличить   высоту   фальшборта   в    районе
промысловой палубы от ходовой рубки в корму до 2-2,5 метров для защиты
рабочей  палубы  от  ветра  и  воды.  По  бортам  возможно  размещение
вспомогательных помещений.

                        5. СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА

     5.1. Рулевое устройство.
     На судне предусматривается  балансирный  руль,  установленный  за
неповоротной профилированной насадкой.
     5.2. Якорное устройство.
     Привод брашпиля осуществляется от гидравлической станции.
     5.3. Швартовное и буксирное устройства.
     Привод швартовного   шпиля   осуществляется   от   гидравлической
станции.
     5.4. Шлюпочное устройство и спасательные средства.
     Дежурная шлюпка  размещается  на  надстройке  вдоль   промысловой
палубы. Там же размещается шлюпочная лебедка.
     5.5. Промысловое устройство для тралового лова.
     5.5.1. Устройство   предназначается   для   работы   с  донным  и
пелагическим тралами по кормовой схеме без отключения  траловых  досок
от  ваеров и с намоткой кабелей трала и его крыльев на сетно-кабельный
барабан.
     5.5.2. Промысловая палуба и промысловое устройство спроектировано
для работы тралами по системе дубль.
     5.5.3. Для выполнения промысловых операций предусмотреть комплекс
гидравлических промысловых механизмов:
     - две траловые (ваерные) лебедки,
     - две вытяжные лебедки,
     - сетно-кабельный барабан,
     - две вспомогательные лебедки на тралмейстерском мостике,
     - кабельная лебедка системы контроля за орудиями лова.
     5.6. Дельные вещи.  Двери наружные входные в рубках I и II ярусов
изготавливаются из стали.

                     6. МЕХАНИЗМЫ И ТРУБОПРОВОДЫ

     6.1. Главный двигатель.
     В качестве главного двигателя устанавливается  дизель-редукторный
агрегат с понижающим редуктором.  При определении поставщика двигателя
необходимо руководствоваться следующими критериями:
     - поставщиком    должен    быть    один   из   лидеров   мирового
дизелестроения;
     - поставщик  должен  иметь  сервисный  центр на Северном бассейне
(Мурманск, Северная Норвегия);
     - мощность  двигателя  от  2100 до 2400 л.с.  должна обеспечивать
скоростные и тяговые характеристики судна.
     Понижающий редуктор  должен  быть  оборудован отбором мощности на
валогенератор,  мощностью,  достаточной  для  всех  энергопотребителей
судна (500 - 800 кВт).
     Для обеспечения  судна  электроэнергией   в   аварийных   режимах
предусмотреть аварийный автоматизированный дизель-генератор воздушного
охлаждения мощностью 50 кВт.
     6.2. Вспомогательные  механизмы - два дизель генератора мощностью
230 кВт каждый.

           7. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

     7.1. Устанавливаемое на судне технологическое оборудование должно
обеспечивать  выпуск  продукции  общей  суточной нормой 23...25 тонн в
виде:
     - разделанной потрошеной мороженой рыбы,
     - неразделанной мороженой рыбы,
     - измельченных мороженых отходов.
     7.2. Замораживание  рыбы  производится  блоками   в   морозильных
аппаратах,     крупные     экземпляры     могут    замораживаться    в
воздушно-морозильных шкафах.
     7.3. Хранение  мороженой  продукции  в  рефрижераторном трюме при
температуре минус 18° С.

           8. СРЕДСТВА СВЯЗИ, НАВИГАЦИОННОЕ И РЫБОПОИСКОВОЕ
                             ОБОРУДОВАНИЕ

     Для обеспечения  связи  и  сигнализации  на  судне  предусмотреть
установку  в  соответствии   с   требованиями   Регистра   аппаратуры,
удовлетворяющей требованиям ГМССБ для морских районов плавания A1, A2,
A3.
     Предусмотреть установку   необходимого   комплекта  навигационной
аппаратуры в соответствии с требованиями Регистра,  а также аппаратуру
рыбопоиска.
     Предусмотреть необходимые   средства   судовой   радиотрансляции,
громкоговорящей     связи     и     сигнализации,    в    том    числе
сигнально-отличительные огни в соответствии с требованиями МППСС-72.

              9. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

     Для проведения   научных   исследований   на   судне   установить
гидрологическую лебедку,  океанографическую лебедку, кабельную лебедку
и ручную кран-балку для вывешивания научного оборудования за борт.
     В помещении гидролого-гидрохимической лаборатории установить:
     - бортовые  блоки  опускаемого  океанологического   комплекса   с
пробоотборником;
     - профилограф течений;
     - персональные компьютеры;
     - аналитический автоанализатор;
     - носимые  приборы  для экспресс-анализа химических характеристик
проб воды;
     - электросолимеры;
     - регистраторы проточной измерительной системы судовой  проточной
и системы;
     - стеллажи для хранения проб воды.
     В помещении гидробиологической лаборатории установить:
     - лабораторные приборы для выполнения исследований по планктону и
бентосу;
     - персональные компьютеры.
     В помещении ихтиологической лаборатории установить:
     - комплекс морских электронных весов на разные диапазоны;
     - электронные мерные линейки;
     - подвод пресной и морской воды;
     - переносимое лабораторное оборудование;
     - персональные компьютеры.
     В рефрижераторном   трюме   установить   выгородку  для  хранения
биологических проб.
     В гидроакустической лаборатории установить:
     - научный эхолот;
     - индикатор траловой видеосистемы,
     - репитеры систем контроля параметров трала;
     - персональные компьютеры.

                         10. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

     Строительство научно-исследовательского  судна  на  базе  проекта
13505  строительный N 903 (далее - судно)   осуществлялось  в   период
2002 - 2007 гг.

     Строящееся судно находится в настоящий момент на производственных
площадях ЗАО "Морское судостроение" г. Хабаровск.
     На  стапеле   сформирована  средняя  часть  судна  пр. 13505  без
носового и кормового блоков (на днищевые секции  установлены  бортовые
секции, поперечные переборки).
     В отдельных  кондукторах  собраны  носовая  оконечность  и   блок
кормового подзора.

  Блоки и секции корпуса судна пр. 13505, установленные на стапеле.

----------------------------------------------------------------------
   N секции    |                Наименование секции
----------------------------------------------------------------------
101             Днищевая секция 51-69 шп. П и ЛБ

108             Переборка поперечная 51 шп.

109             Переборка поперечная 69 шп.

110             Переборка поперечная 77 шп.

201             Днищевая секция 46-55 шп.

202             Днищевая секция 13-32 шп.

203, 204        Бортовые секции 32-51 шп. П и ЛБ

205, 206        Бортовые секции 13-32 шп. П и ЛБ

207             Переборка поперечная 29 шп.
----------------------------------------------------------------------

     Изготовленные, но не установленные на стапеле блоки и секции
                       корпуса судна пр. 13505.

----------------------------------------------------------------------
   N секции    |                Наименование секции
----------------------------------------------------------------------
107             Днищевая секция 51-69 шп.

117             Палуба в р-не 51-69 шп.

118             Палуба в р-не 69-78 шп.

210             Палуба в р-не 32-51 шп.

312,313         Бортовые секции юта в р-не 43-56 шп.

314,315         Бортовые секции юта в р-не 56-69 шп.

316,317         Палуба юта в р-не 45 - минус 2 шп.

320             Кормовая стенка юта

319,321         Бортовые секции юта в р-не 78 шп. - корма

326, 327, 328   Палуба юта в р-не 45 шп. -  корма

402, 403        Бортовые секции в р-не 13 - минус 2 шп.

405             Палуба бака в р-не минус 2-13 шп.
----------------------------------------------------------------------

     На строящееся  судно   в   отношении   ФГУП   "ПИНРО"   оформлено
Свидетельство  о  праве собственности на строящееся судно на основании
данных,  внесенных в реестр строящихся  судов  Совгаванского  морского
рыбного порта под N 3 от 22 марта 2007 года.




                                                          Приложение 4


                              ТРЕБОВАНИЯ
     к описанию участниками размещения заказа работ по достройке
   научно-исследовательского судна на базе проекта 13505 стр. N 903
            для нужд Федерального агентства по рыболовству


     Участник размещения  заказа  должен представить описание работ по
достройке среднетоннажного  научно-исследовательского  судна  на  базе
проекта  13505  для  нужд  Федерального  агентства  по  рыболовству по
следующей форме:

Наименование   работ   -     достройка     среднетоннажного    научно-
исследовательского  судна на базе проекта 13505,  способного проводить
весь комплекс работ по исследованию рыб и  беспозвоночных  промысловых
объектов,  а  также изучение водной среды Северной Атлантики в течение
всего года.

Наименование и область применения
Научно-исследовательское судно.
Область применения - проведение  исследований  рыб  и  беспозвоночных,
изучение водной среды в Северной Атлантике в течение всего года.

Цель и задачи разработки
Создание  на базе проекта 13505 стр.  N 903  научно-исследовательского
судна,  отвечающего современному уровню техники,  способному проводить
весь комплекс научно-исследовательских  работ  по  изучению  рыбных  и
беспозвоночных промысловых объектов,  водной среды Северной Атлантики.
Промысловые и технологические возможности судна не  будут  снижены  по
отношению к базовому проекту.

Источники разработки
Частично разработанная  и  согласованная  с   Регистром   документация
проекта 13505.

Основные данные и технические требования

Назначение судна    -    описание    всего    комплекса    выполняемых
научно-исследовательских работ  по  изучению  рыбных  и беспозвоночных
объектов и водной среды обитания в  Северной  Атлантике,  а  также  их
промысла и переработки.

Район и время плавания - _____________________________________________

Класс судна Российского морского регистра судоходства
______________________________________________________________________

Основные характеристики

Главные размерения:
Длина, м                                     ______
Ширина, м                                    ______
Высота борта, м                              ______
Осадка судна (по грузовому марку), м         ______
Скорость, уз                                 __________________
Водоизмещение полное (по грузовому марку), т __________________

Дальность плавания  при  экономической  мощности  главного  двигателя,
работающей холодильной установке на поддержание заданной  температуры,
миль _____________

Автономность плавания:
по провизии, сут. _______________
по пресной воды, сут. ___________
по топлива, сут. ________________
по сточно-фекальным водам, сут. ___________________
                    3
Вместимость трюма, м ______________________________

Грузоподъемность трюма, т _________________________
                                     2
Площадь рыбообрабатывающей фабрики, м  ____________

Вместимость цистерн:
                     3
Дизельного топлива, м ______________________________
                   3
Смазочного масла, м ________________________________
               3
Пресной воды, м ____________________________________

Скорость судна при полной мощности ГД, уз _______________

Тяговые характеристики судна в режиме траления _______________________
______________________________________________________________________

Корректировка документации  и  строительство  судна  осуществляется  в
соответствии с Правилами Российского морского регистра судоходства.

Носовое подруливающее устройство _____________________________________

Диаметр циркуляции на полном переднем ходу ___________________________

Период бортовой качки, сек ___________________________________________

Комплектация и размещение команды и научной группы:

Экипаж, чел. ____________________
Научная группа, чел. ____________

Размещение команды:
одноместные каюты ________________________________________
двухместные каюты ________________________________________
трехместные каюты ________________________________________

Размещение научной группы:
одноместные каюты ________________________________________
двухместные каюты ________________________________________
трехместные каюты ________________________________________

Лабораторные помещения   -   описание   предусматриваемых   на   судне
лабораторий    и   других   помещений   для   выполнения   научных   и
исследовательских  работ  с  указанием   площадей   помещений   и   их
расположения.

Слесарная мастерская - ее наличие и описание

Корпус -  описание вносимых в корпус изменений по отношению к базовому
судну,  а  также  использования  имеющихся  готовых  секций  и  блоков
корпуса.

Судовые устройства

Рулевое ________________________________________________________
Якорное ________________________________________________________
Швартовно-буксирное ____________________________________________
Шлюпочное и спасательное _______________________________________
Подруливающее __________________________________________________
Дельные вещи ___________________________________________________
Промысловое ____________________________________________________

Механизмы и трубопроводы

Главный двигатель ______________________________________________
Редуктор с отбором мощности ____________________________________
Дизель-генераторы ______________________________________________
Аварийный дизель-генератор _____________________________________
Валопровод и движитель _________________________________________
Системы энергетической установки _______________________________

Производственно-технологическое       оборудование     -      описание
рыбообрабатывающего    участка    и    оборудования    для   выработки
предусмотренной   техническим   заданием    продукции   общим  объемом
23...25 т/сут.

Средства связи, навигационное и рыбопоисковое оборудование

Радиооборудование ______________________________________________
Средства навигации и рыбопоиска ________________________________

Научно-исследовательское оборудование __________________________

Срок предоставления  исполнителем  гарантий   качества   работ   (срок
гарантийного обслуживания ________________________________ месяцев

Этапы работ -
Указывается последовательность, основное содержание и сроки проведения
работ (этапов работ) по следующей форме:
----------------------------------------------------------------------
  NN  |           Наименование работ             |  Сроки   |Стоимость
этапов|             (этапов работ)               |выполнения|  работ
------|------------------------------------------|----------|---------
 1.   |Корректировка документации на             |          |
      |переоборудование                          |          |
------|------------------------------------------|----------|---------
 2.   |Приобретение материалов                   |          |
------|------------------------------------------|----------|---------
 3.   |Обработка металла, изготовление деталей   |          |
      |корпуса                                   |          |
------|------------------------------------------|----------|---------
 4.   |Формирование, сварка корпуса              |          |
------|------------------------------------------|----------|---------
 5.   |Приобретение оборудования и механизмов    |          |
------|------------------------------------------|----------|---------
 6.   |Монтаж механизмов и оборудования          |          |
------|------------------------------------------|----------|---------
 7.   |Монтаж систем и трубопроводов             |          |
------|------------------------------------------|----------|---------
 8.   |Изолировочные работы, зашивка, обстройка  |          |
------|------------------------------------------|----------|---------
 9.   |Электромонтажные работы                   |          |
------|------------------------------------------|----------|---------
10.   |Спуск на воду, достроечные работы на плаву|          |
------|------------------------------------------|----------|---------
11.   |Швартовые испытания, ходовые испытания,   |          |
      |сдача Заказчику                           |          |
------|------------------------------------------|----------|---------
      |Итого:                                    |          |
----------------------------------------------------------------------

Примечания.

     1. Отличия  от  базового  проекта,  обеспечивающие   соответствие
        характеристик судна   техническому   заданию,   изложенному  в
        приложении 3    конкурсной    документации,    должны     быть
        представлены, в том числе,  в виде чертежа общего расположения
        судна, одобренного  или  согласованного  Главным   Управлением
        Российского морского Регистра судоходства.
     2. Описание   работ   подписывает   лицо,    уполномоченное    на
        осуществление действий от имени участника размещения заказа.
     3. Заявка   и   описание   работ   должны   быть   пронумерованы,
        прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.




                                                          Приложение 5


                  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _______
                   на выполнение работ по достройке
   научно-исследовательского судна на базе проекта 13505 стр. N 903
            для нужд Федерального агентства по рыболовству

г. Москва                                      "___"__________ 2007 г.


Федеральное   агентство  по  рыболовству,   именуемое   в   дальнейшем
"Заказчик", в лице ______________ действующего на основании Положения,
утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации от
17 июня 2004 г. N 295, с одной стороны, и __________________________ в
лице __________________________________, действующего   на   основании
__________________, определенное  победителем  открытого  конкурса  на
выполнение  работ по достройке научно-исследовательского судна на базе
проекта  13505  стр.  N 903  для  нужд   Федерального   агентства   по
рыболовству   (протокол     заседания     Конкурсной    комиссии    от
"__"_________ 2007 г.  N _____), именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
с другой   стороны,   именуемые   в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий государственный контракт о нижеследующем:

                1. Предмет государственного контракта

     1.1. "Исполнитель"  обязуется выполнить  работы  по  достройке  и
сдать  "Заказчику"  научно-исследовательское  судно  на  базе  проекта
13505,  строительный N 903 (в дальнейшем "судно"), в полной готовности
и  комплектности.  Заказчик  обязуется  за  счет  средств федерального
бюджета оплатить работы по достройке судна в соответствии с протоколом
согласования  цены  контракта  (Приложение N 1)  и  календарным планом
(Приложение  N 2),   составляющих   неотъемлемую   часть    настоящего
государственного контракта.
     1.2. Технические   условия,    объем    работ    по    настоящему
государственному  контракту,  качество  их  выполнения и комплектность
должны   соответствовать   техническому   заданию   (Приложение  N 3),
составляющему неотъемлемую часть настоящего государственного контракта
и утвержденному чертежу общего расположения судна N ___________.

                       2. Срок и дата поставки

     2.1. Срок   сдачи   судна,   являющегося   предметом   настоящего
государственного  контракта,  устанавливается  - декабрь 2009 года,  в
соответствии с технологическим циклом постройки судна.
     2.2. Датой   окончания   строительства   судна   считается   дата
подписания   приемного   акта    приемной    комиссией,    назначаемой
"Заказчиком".
     2.3. Риск  случайного   повреждения   и   утраты   переходит   от
"Исполнителя"   к   "Заказчику"   после   подписания   акта   передачи
завершенного строительства судна "Заказчику" на перегон.
     2.4. Срок  сдачи судна может быть продлен по взаимному соглашению
обеих  сторон  или  в   связи   с   форс-мажорными   обстоятельствами,
независящими   от   "Исполнителя",   согласно   статье   5  настоящего
государственного контракта.

                  3. Цена государственного контракта

     3.1. Валюта цены за судно устанавливается в рублях в соответствии
с   протоколом   согласования    цены   контракта   (Приложение  N 1),
составляющей неотъемлемую часть настоящего государственного контракта.
     3.2. Цена  государственного  контракта составляет _______________
рублей (_______________________рублей) с учетом НДС.
     3.3. Расходы  по  перегону  судна  от  сдаточной  базы  до  порта
приписки в стоимость настоящего договора не включены и оплачиваются по
отдельному договору.

                         4. Платежи и расчеты

     4.1. Платежи  производятся  в  соответствии  с календарным планом
(Приложение N 2) на основании акта сдачи-приемки выполненных работ  за
этап и счета-фактуры.
     4.2. "Заказчик"  принимает  выполненные  по  этапу  работы  путем
подписания  акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10-и дней с
момента получения акта от "Исполнителя", или в этот же срок направляет
письменный мотивированный отказ.
     Оплата работ производится на основании  акта  по  этапу  работ  и
счет-фактуры в 20-дневный срок после подписания "Заказчиком" акта.
     4.3. Оплата последнего этапа производится "Заказчиком" в месячный
срок после подписания приемного акта на судно.
     4.4. В случае,  если "Заказчик" не подписывает акт  сдачи-приемки
работ  или не направляет "Исполнителю" письменный мотивированный отказ
произвести    платеж  в   срок,   указанный   в   п. 4.2.   настоящего
государственного   контракта,   то   работы   "Исполнителя"  считаются
выполненными в срок, надлежащим образом и подлежат оплате.
     4.5. В  случае  расторжения настоящего государственного контракта
по инициативе "Заказчика" до завершения "Исполнителем" полного  объема
работ,  "Заказчик"  оплачивает  "Исполнителю"  фактические  затраты по
выполненному объему работ  на  дату  прекращения  действия  настоящего
государственного   контракта   с   оформлением   Соглашения  сторон  в
установленном порядке.

                   5. Форс-мажорные обстоятельства

     5.1. Ни одна из сторон не несет  ответственности  за  полное  или
частичное  невыполнение  взятых  на  себя обязательств в случае,  если
невыполнение вызвано наводнением,  пожаром, землетрясением или другими
стихийными бедствиями,  а также войной, военными операциями, блокадой,
действиями или распоряжениями Правительства Российской  Федерации  или
иными независящими от сторон обстоятельствами,  которые возникли после
подписания настоящего государственного контракта.
     В этом   случае   время,   назначенное   для  исполнения  данного
государственного контракта,  переносится соответственно  на  окончание
действия этих выполненных обстоятельств и их последствий.
     5.2. Обе стороны должны немедленно в трехдневный  срок  известить
письменно  друг  друга  о  начале  и  окончании действия обстоятельств
форс-мажора, препятствующих  выполнению  обязательств  по   настоящему
государственному контракту.
     5.3. Сторона,  ссылающаяся   на   форс-мажорные   обстоятельства,
обязана предоставить для их подтверждения необходимые документы.

                       6. Приемка и наблюдение

     6.1. Приемка   работ   на   строящемся   судне  производится  ОТК
Исполнителя в соответствии с утвержденной технической документацией.
     6.2. Наблюдение  за  постройкой  судна  осуществляется инспекцией
Российского морского Регистра судоходства.
     6.3. Затраты  по  надзору за строительством судна включены в цену
контракта.
     6.4. Приемо-сдаточные испытания судна производятся "Исполнителем"
в присутствии приемной комиссии "Заказчика" и представителей инспекции
Российского морского Регистра судоходства по программе,  согласованной
в установленном порядке.
     6.5. Для  ознакомления  с судном,  участия в приемке и подготовке
судна к перегону и эксплуатации "Заказчик" не позднее,  чем за 15 дней
до  предъявления  судна  к приемо-сдаточным испытаниям,  направляет на
него старший комсостав судна;  остальная часть  команды  прибывает  по
вызову  капитана,  но  не  позднее,  чем  за  7 дней до начала ходовых
испытаний.
     6.6. За   месяц   до   начала  приемо-сдаточных  испытаний  судна
"Исполнитель" запрашивает у "Заказчика" приказ о  назначении  приемной
комиссии.   Сроки   прибытия   приемной   комиссии  на  приемку  судна
согласовываются "Заказчиком" и "Исполнителем" в установленном порядке.

                          7. Особые условия

     7.1. Судно,  находящееся в постройке и оплачиваемое "Заказчиком",
является собственностью "Заказчика".
     7.2. Ни  одна  из  сторон  не  имеет  права  передавать  права  и
обязанности,   установленные   настоящим   государственным  контрактом
третьим лицам без  письменного  согласования  сторон,  за  исключением
соответствующих решений Правительства Российской Федерации.

                             8. Гарантии

     8.1. "Исполнитель"    гарантирует    "Заказчику"    обусловленное
технической  документацией  и  настоящим  государственным   контрактом
качество судна  в  течение __ месяцев  после даты подписания приемного
акта.
     8.2. В   период   гарантийного   срока   "Исполнитель"  обязуется
устранить выявившиеся в процессе  эксплуатации  дефекты  на  судне  и,
соответственно,  продлить  по  требованию  "Заказчика"  срок  гарантии
вышедшего из строя оборудования (имущества).  При обнаружении  дефекта
производственного    характера   вызов   представителя   "Исполнителя"
обязателен.
     8.3. За   поломки   и   повреждения   по   причине   неправильной
эксплуатации  или  обслуживания  судна  "Заказчиком",   подтвержденных
двухсторонним актом, "Исполнитель" ответственности не несет.
     8.4. Все рекламации предъявляются "Исполнителю" в письменном виде
с  приложением  рекламационного  акта  в  2-х  экземплярах,  в котором
указываются наименование дефектных изделий,  их тип и заводской номер,
характер  дефекта  и  предполагаемая  причина его возникновения,  дата
обнаружения и требования "Заказчика".

                      9. Ответственность сторон

     9.1. "Заказчик" обеспечивает финансирование строительства судна в
соответствии с календарным планом (Приложение N 2).
     9.2. "Исполнитель" отвечает за исполнение своих  обязательств  по
государственному   контракту   своим   имуществом,  активами  и  всеми
денежными средствами на счетах в банках и  других  финансово-кредитных
учреждениях,  на  которые в случае полного или частичного неисполнения
обязательств  по  настоящему  государственному  контракту  может  быть
обращено   взыскание   по   действующему   законодательству   в  сумме
фактической задолженности по обязательствам в соответствии с настоящим
государственным контрактом, включая судебные (арбитражные) издержки.


                    10. Порядок разрешения споров

     10.1. Все  споры  и  разногласия,   возникающие   по   настоящему
государственному контракту,  будут разрешаться путем переговоров между
сторонами.
     10.2. В   случае   невозможности   разрешения  разногласий  путем
переговоров,  они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в
установленном российским законодательством порядке.

             11. Срок действия государственного контракта

     11.1. Государственный   контракт   вступает   в  силу  с  момента
подписания его сторонами и действует до окончания выполнения  работ  и
завершения расчетов по государственному контракту.
     11.2. Действие настоящего государственного контракта прекращается
в случаях:
     - полного   завершения   сторонами   принятых   обязательств   по
настоящему государственному контракту;
     - уведомления  одной  стороны  об   обстоятельствах,   являющихся
основанием    для    обеих    сторон   считать   действие   настоящего
государственного контракта прекращенным  и  согласия  другой  стороны,
оформленного  в  установленном  настоящим  государственным  контрактом
порядке.
     11.4. Настоящий   государственный   контракт   составлен  в  двух
экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу  для  "Заказчика"  и
"Исполнителя".

         12. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты




                                          Приложение N 1
                                          к государственному контракту
                                          N
                                          от "___"_______ 2007 г.


                            ПРОТОКОЛ ЦЕНЫ
                   на выполнение работ по достройке
   научно-исследовательского судна проекта на базе 13505 стр. N 903
            для нужд Федерального агентства по рыболовству

----------------------------------------------------------------------
         Наименование предмета           |Количество|Контрактная цена,
                                         |   (ед.)  |  рублей с НДС
----------------------------------------------------------------------
Научно-исследовательское судно на базе       1 ед.
проекта 13505 стр. N 903
Класс Российского морского Регистра
судоходства КМ*ЛЗА рыболовное
----------------------------------------------------------------------


Исполнитель:                              Заказчик:

__________________                        __________________
(должность)                               (должность)

__________________ (Ф.И.О.)               __________________ (Ф.И.О.)

М.П.                                      М.П.

"___"________ 2007 г.                     "___"________ 2007 г.


                                          Управление:

                                          __________________
                                          (должность)




                                          Приложение N 2
                                          к государственному контракту
                                          N
                                          от "___"_______ 2007 г.


                           КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
                    выполнения работ по достройке
   научно-исследовательского судна на базе проекта 13505 стр. N 903
            для нужд Федерального агентства по рыболовству

----------------------------------------------------------------------
  NN  |      Наименование работ      |Удельное|   Срок   | Стоимость
этапов|                              |значение|выполнения|работ с НДС,
      |                              |   в %  |   работ  |  тыс. руб.
------|------------------------------|--------|----------|------------
 1.   |Корректировка документации на |        |          |
      |переоборудование              |        |          |
------|------------------------------|--------|----------|------------
 2.   |Приобретение материалов       |        |          |
------|------------------------------|--------|----------|------------
 3.   |Обработка металла,            |        |          |
      |изготовление деталей корпуса  |        |          |
------|------------------------------|--------|----------|------------
 4.   |Формирование, сварка корпуса  |        |          |
------|------------------------------|--------|----------|------------
 5.   |Приобретение оборудования и   |        |          |
      |механизмов                    |        |          |
------|------------------------------|--------|----------|------------
 6.   |Монтаж механизмов и           |        |          |
      |оборудования                  |        |          |
------|------------------------------|--------|----------|------------
 7.   |Монтаж систем и трубопроводов |        |          |
------|------------------------------|--------|----------|------------
 8.   |Изолировочные работы, зашивка,|        |          |
      |обстройка                     |        |          |
------|------------------------------|--------|----------|------------
 9.   |Электромонтажные работы       |        |          |
------|------------------------------|--------|----------|------------
10.   |Спуск на воду, достроечные    |        |          |
      |работы на плаву               |        |          |
------|------------------------------|--------|----------|------------
11.   |Швартовые испытания, ходовые  |        |          |
      |испытания, сдача Заказчику    |        |          |
------|------------------------------|--------|----------|------------
      |ИТОГО:                        |   100  |          |
----------------------------------------------------------------------
Итого: ________________________________ рублей (с учетом НДС).


Исполнитель:                              Заказчик:

__________________                        __________________
(должность)                               (должность)

__________________ (Ф.И.О.)               __________________ (Ф.И.О.)

М.П.                                      М.П.

"___"________ 2007 г.                     "___"________ 2007 г.

                                          Управление:

                                          __________________
                                          (должность)
                                          __________________ (Ф.И.О.)




                                          Приложение N 3
                                          к государственному контракту
                                          N
                                          от "___"_______ 2007 г.


                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                   на выполнение работ по достройке
   научно-исследовательского судна на базе проекта 13505 стр. N 903
            для нужд Федерального агентства по рыболовству


Основание для проведения работ

     (Указывается полное название документа (документов), на основании
которого проводится работа, сроки ее начала и окончания,

Наименование      работ      -       достройка        среднетоннажного
научно-исследовательского судна на базе проекта 13505.

Назначение   -   проведение      всего      комплекса      выполняемых
научно-исследовательских работ  по  изучению  рыбных  и беспозвоночных
объектов и водной среды обитания в  Северной  Атлантике,  а  также  их
промысла и переработки.

Район и время плавания - _____________________________________________

Архитектурный тип - __________________________________________________

Класс судна Российского морского регистра судоходства
______________________________________________________________________

Основные характеристики

Главные размерения:
Длина, м
Ширина, м
Высота борта, м
Осадка (по грузовую марку), м _________
Скорость, уз __________________________
Водоизмещение полное (по грузовую марку), т _________________

Дальность плавания, миль ______________

Автономность плавания:
по запасам провизии, сут. _______________
по запасам пресной воды, сут. ___________
по запасам топлива, сут. ________________
по сточным водам, сут. __________________
                    3
Вместимость трюма, м _______________________

Грузоподъемность трюма, т ___________________
                                     2
Площадь рыбообрабатывающей фабрики, м  ______

Вместимость цистерн:
                     3
Дизельного топлива, м  ____________________________
                   3
Смазочного масла, м  ______________________________
               3
Пресной воды, м  __________________________________

Скорость судна при полной мощности ГД, уз _________

Тяговые характеристики судна в режиме траления _______________________
______________________________________________________________________

Строительство судна   осуществляется   в   соответствии   с  Правилами
Российского морского регистра судоходства.

Носовое подруливающее устройство _____________________________________

Диаметр циркуляции на полном переднем ходу ___________________________

Период бортовой качки, сек ___________________________________________

Комплектация и размещение команды и научной группы:

Экипаж, чел. ___________________
Научная группа, чел. ___________

Размещение команды:
одноместные каюты ________________________________________
двухместные каюты ________________________________________
трехместные каюты ________________________________________

Размещение научной группы:
одноместные каюты ________________________________________
двухместные каюты ________________________________________
трехместные каюты ________________________________________

Лабораторные помещения _______________________________________________
______________________________________________________________________

Слесарная мастерская _________________________________________________

Корпус _______________________________________________________________
______________________________________________________________________

Судовые устройства
Рулевое ________________________________________
Якорное ________________________________________
Швартовно-буксирное ____________________________
Шлюпочное и спасательное _______________________
Подруливающее __________________________________
Дельные вещи ___________________________________
Промысловое ____________________________________

Механизмы и трубопроводы
Главный двигатель ______________________________
Редуктор с отбором мощности ____________________
Дизель-генераторы ______________________________
Аварийный дизель-генератор _____________________
Валопровод и движитель _________________________
Системы энергетической установки _______________

Производственно-технологическое оборудование _________________________
______________________________________________________________________
для  выработки  предусмотренной  техническим  заданием продукции общим
объемом 23...25 т/сут.

Средства связи, навигационное и рыбопоисковое оборудование
Радиооборудование
Средства навигации и рыбопоиска

Научно-исследовательское оборудование ________________________________
______________________________________________________________________

Срок предоставления  гарантий  качества   работ   (срок   гарантийного
обслуживания) _____________________________________________ месяцев