|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 06.09.2007 № 378МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ П Р И К А З от 6 сентября 2007 года Москва N 378 Об утверждении и размещении государственного заказа на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Развитие флота рыбной промышленности" для нужд Федерального агентства по рыболовству по теме "Разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов" В соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и с целью эффективного использования средств федерального бюджета п р и к а з ы в а ю : 1. Установить, что размещение государственного заказа на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Развитие флота рыбной промышленности" для нужд Федерального агентства по рыболовству по теме "Разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов" осуществляется путем проведения открытого конкурса. 2. Утвердить документацию по размещению государственного заказа на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Развитие флота рыбной промышленности" для нужд Федерального агентства по рыболовству по теме "Разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов" согласно приложению. 3. Управлению экономического развития, имущественных отношений и права обеспечить размещение в установленном порядке документации, указанной в приложении. 4. Управлению рыбопромыслового флота, портов и мониторинга совместно с Юридическим отделом в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного конкурса и осуществлять контроль его выполнения. 5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. Врио руководителя Агентства П.А. Ефанов Приложение к приказу Росрыболовства от 06.09.07 N 378 Документация по размещению государственного заказа на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Развитие флота рыбной промышленности" для нужд Федерального агентства по рыболовству по теме "Разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов" Извещение о проведении конкурса. 1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Развитие флота рыбной промышленности" для нужд Федерального агентства по рыболовству теме "Разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов". 2. Форма торгов - открытый конкурс. 3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству. Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 Адрес электронной почты: [email protected]. Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Тарасова Алеся Андреевна). 4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме "Разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов". Краткая характеристика выполняемых работ - разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов. 5. Место выполнения работ - Российская Федерация 6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 1300,0 тыс. руб. (один миллион триста тысяч) рублей. 7. Преимущества не предоставляются. Обеспечение заявки - не требуется. Обеспечение контракта - не требуется. 8. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация - www.zakupki.gov.ru. Комплект документации по размещению заказа на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика. 9. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству 12 октября 2007 года, 10 ч. 00 мин. Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству 19 октября 2007 года. Место и дата подведения итогов конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству 26 октября 2007 года. 1. Общие положения. Настоящая документация по размещению государственного заказа на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме "Разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов" (далее - конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкции по ее заполнению. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с приложением 1 конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку: а) фирменное наименование (название), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости; 2) описание работ в соответствии с приложением 4 конкурсной документации; 3) копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам; 4) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей). Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа. 3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ. Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 4 конкурсной документации в соответствии с техническим заданием, изложенным в приложении 3 конкурсной документации. 4. Место, условия и сроки выполнения работ. Место выполнения работ - Российской Федерация. Сроки выполнения работ октябрь-декабрь 2007 г. Условия выполнения работ - в соответствии с приложением 3 конкурсной документации. Источник финансирования заказа - средства федерального бюджета. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей. Форма оплаты - безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты определяются условиями государственного контракта. 5. Порядок формирования цены контракта. Цена контракта (цена лота) включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении. Цена контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения. Арифметические расхождения в форме заявки на участие в конкурсе между цифрами и словами не допускаются. Наличие таких арифметических расхождений расценивается конкурсной комиссией как не соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. Заявка на участие в конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения. 6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации. 7. Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по контракту работ. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объемы работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. 8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Конверт оформляется в соответствии с приложением 2 конкурсной документации. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу заказчика. Дата начала приема заявок 11 сентября 2007 года. Дата окончания приема заявок 12 октября 2007 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 9. Язык заявки на участие в конкурсе. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке. 10. Расходы на участие в конкурсе. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта. 11. Требования к участникам размещения заказа. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: 1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса. 2. не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства. 3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке. 1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе. 2. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. 3. Заявление об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу заказчика. 4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 5. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. 7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке. 1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________________ (наименование конкурса). _____ (регистрационный номер заявки)". 2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 2 конкурсной документации. 3. До последнего дня подачи заявок, установленного конкурсной документации, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса). 4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 конкурсной документации. 6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия. 7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. 8. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. 9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе. 10. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. 13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации. При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. 14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству. Публично 12 октября 2007 года в 10 час. 00 мин. конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации, конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 15. Условия допуска к участию в конкурсе. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 11 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае: 1) не предоставления определенных пунктом 2 конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ; 2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 конкурсной документации; 3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в конкурсе: 1) функциональные характеристики и качество работ; 2) цена контракта (данный критерий не рассчитывается по формуле, а учитывается при окончательном расчете); 3) квалификация участников конкурса. 17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 16 конкурсной документации. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующей методике: ---------------------------------------------------------------------- N | Критерии оценки | Количество | Вес критерия pi п/п| | k | | | баллов a | ---------------------------------------------------------------------- 1. Функциональные характеристики 10 0,5 и качество работ ---------------------------------------------------------------------- 2. Квалификация участников 10 0,5 конкурса ---------------------------------------------------------------------- Итого: 20 1 ---------------------------------------------------------------------- По каждому из критериев оценки присваиваются бальные оценки от 0 k до 10 - а (i), где k - порядковый номер заявки на участие в конкурсе, i - порядковый номер критерия. Вес каждого критерия (pi) утверждается на заседании конкурсной комиссии перед вскрытием конвертов. Каждая заявка на участие в конкурсе получает суммарную оценку, выраженную в баллах, по следующей формуле: N ____ \ k T(k) = /___ p(i)a (i) i=1 где: T(k) - бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе. N - общее количество критериев, p(i) - вес i-го критерия, причем ____ N \ /___ p(i) = 1 i=1 Заказчик проводит итоговое ранжирование заявок на участие в конкурсе в соответствии со следующей формулой: C(min) T(k) S(k) = 0,2 ------ + 0,8 ------ C(k) T(max) где: C(min) - минимальная цена контракта среди заявок на участие в конкурсе, которые до этого не были отклонены; C(k) - цена контракта k-ой заявки на участие в конкурсе; T(max) - максимальная бальная оценка по данному лоту; T(k) - бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе. В соответствии с полученными оценками S(k) заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем S(k). В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. 18. Срок и порядок подписания победителем конкурса государственного контракта. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный соответствующим законодательством, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта. В случае, если конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 конкурсной документации; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Приложение 1 ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме "Разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов" Полное наименование организации, ее организационно-правовая форма, сведения о месте нахождения, юридический, почтовый адрес, (для юридического лица): ________________________________________________ Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физического лица): ____________________________________________________________________ ИНН ________________________ Банковские реквизиты: ____________________________ Цена контракта: __________________________ Сроки выполнения работ: __________________________ Подачей настоящей заявки Участник размещения заказа подтверждает соблюдение следующих обязательных требований: - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе, и выражает свое согласие с проведением Конкурса на условиях, указанных в конкурсной документации на участие в открытом конкурсе на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме "Разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов", и в случае признания его победителем Конкурса обязуется заключить с Заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации. К заявке прилагаются следующие документы: 1) _________________________________ 2) _________________________________ 3) _________________________________ __________________________________________________ /___________/ (Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки, (подпись) а также для юридического лица - указать должность уполномоченного подписывать заявку; для индивидуального предпринимателя - соответствующий статус) М.П. "___" __________ 2007 г. Приложение 2 Порядок оформления конверта ____________________________________________________________________ | | | ЗАКАЗНОЕ | | -------- | | | | Заявка на участие в открытом конкурсе | | ------------------------------------- | | | | | __________________________________________________ | | (название конкурса) | | | | __________________________________________________ | | (наименование лота) | | | | | | Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 | | | | Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству | |____________________________________________________________________| Внимание! В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала конкурса и заявка на участие в конкурсе не будет рассматриваться Комиссией. Приложение 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов" 1. Исходные данные, основание для выполнения работ Одной из приоритетных задач управления рыбопромышленным комплексом России является обеспечение баланса производственных мощностей добывающего флота и общего допустимого улова (ОДУ) на каждом виде водных биоресурсов (ВБР). Решение этой задачи напрямую зависит от рациональности использования промысловых возможностей существующих судов, подразумевающим полную производственную загрузку наиболее эффективно работающих судов. В конечном итоге максимальная производственная загрузка наиболее эффективно работающих судов обеспечит значительное повышение экономической эффективности использования федеральных запасов ВБР и работы флота, соответствующее увеличение пополнения бюджетов всех уровней и финансовых возможностей судовладельцев по реновации флота, позволит при списании любого добывающего судна ввести в эксплуатацию и обеспечить аналогичным (достаточным) объемом сырьевых ресурсов новое судно (сейчас для обеспечения квотами одного нового судна необходимо лишить квот несколько старых судов, находящихся часто у разных судовладельцев). Кроме того, будет сведена до минимума возможности не санкционированного промысла (браконьерства), а также будет стимулирован процесс вывода из эксплуатации старых и наименее эффективных судов или перевода их на недоиспользуемые объекты промысла, за счет чего может быть увеличен общий объем добычи. Для достижения указанных результатов необходимо выполнение двух основных условий: вывод из эксплуатации (лишение права заниматься промысловой работой) наиболее старых и низко эффективных судов, используемых на тех объектах промысла, где имеется избыток производственных мощностей флота; ограничение пополнения рыбопромыслового флота (доступа судов к промысловой работе) судами с низкими производственно-экономическими характеристиками и судами для объектов лова, где имеется избыток производственных мощностей флота в случае отсутствия необходимого для их нормальной производственной загрузки объема ВБР. Задача реализации указанного комплекса мероприятий поставлена в Морской доктрине России (глава III, раздел 1, п. "Освоение и сохранение ресурсов Мирового океана"), Концепции развития рыбного хозяйства российской Федерации на период до 2020 г. (раздел 3, 5, 6), протоколах Морской коллегии при Правительстве РФ (N 9, раздел II, III; N 11, раздел II). 2. Цель и задачи работ Целью научно-исследовательских работ является разработка нормативно-методологической основы реализации комплекса мероприятий по обеспечению баланса промысловых мощностей флота и ОДУ водных биоресурсов. Предлагаемая работа должна также обеспечить методологически-информационную подготовку мер по изменению с 2009 года порядка распределения квот на вылов водных биоресурсов, необходимому для достижения указанной цели. Для достижения цели данной НИР необходимо выполнение следующих работ: - произвести оценку рациональности использования существующих добывающих судов и соответствия их промысловых возможностей задачам отрасли с учетом состояния сырьевой базы; - разработать методологию проведения регламентации строительства (приобретения) добывающих судов; - разработать предложения по стимулированию вывода из эксплуатации наиболее (лишних мощностей рыбопромыслового флота); - разработать рекомендации по внесению изменений в систему распределения квот на вылов водных биоресурсов с учетом указанных выше задач. По итогам выполнения НИР должна быть разработана методологическая основа, реализация которой позволит: - регулировать процесс обновления и развития рыбопромыслового флота судовладельцев всех форм собственности при использовании их судов в районах регулируемого промышленного рыболовства в ИЭЗ РФ и иностранных государств, в конвенционных районах Мирового океана с учетом решения задачи обеспечения баланса между ОДУ и производственными мощностями добывающего флота отрасли; Также должны быть разработаны предложения по корректировке порядка распределения квот на вылов ВБР, необходимые для достижения указанной выше цели. 3. Сроки выполнения, этапы работ Срок выполнения научно-исследовательских работ - октябрь-декабрь 2007 года. Научно-исследовательские работы выполняются в 1 этап. 4. Способ реализации результатов работ Созданная в результате выполнения НИОКР методологическая основа мероприятий по ограничению производственных мощностей рыбодобывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов будет принята за основу при разработке нормативных документов, которые позволят достичь баланса мощностей флота и ОДУ ВБР, а также будут способствовать обновлению рыбопромыслового флота. 5. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ После завершения научно-исследовательской работы Исполнитель представляет Заказчику: 1. Предложения по процедуре вывода из эксплуатации (лишение права заниматься промысловой работой) наиболее старых и низкоэффективных судов, используемых на тех объектах промысла, где имеется избыток производственных мощностей флота. 2. Предложения по процедуре ограничения пополнения рыбопромыслового флота (доступа судов к промысловой работе) судами с низкими производственно-экономическими характеристиками и судами для объекта лова, где имеется избыток производственных мощностей флота. 3. Предложения по корректировке порядка распределения квот на вылов ВБР. 6. Порядок рассмотрения и приемки работ 6.1. Научно-техническая продукция, созданная в результате выполнения научно-исследовательских работ, представляется в соответствии с календарным планом, на рассмотрение в Федеральное агентство по рыболовству. 6.2. По результатам рассмотрения осуществляется приемка НИОКР, оформляемая подписанием Акта сдачи-приемки научно-технической продукции. Приложение 4 ТРЕБОВАНИЯ к описанию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Участник размещения заказа должен представить описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по следующей форме: 1. Наименование работы. 2. Краткая справка-аннотация работы: 2.1. Цели и задачи работы. 2.2. Ожидаемые результаты работы. 3. Описание работы: 3.1. Область применения планируемых результатов. 3.2. Технико-экономические показатели, параметры и характеристики объекта разработки. 3.3. Порядок выполнения и приемки этапов работы. 4. Этапы работы: 4.1. Указывается последовательность, основное содержание и сроки проведения работ, ожидаемые результаты. 5. Финансово-экономическое обоснование работы: 5.1. Необходимость привлечения к выполнению работы определенной численности работников различных категорий и объем средств, запрашиваемых на выплату заработной платы с начислениями. 5.2. Необходимость приобретения материалов. 5.3. Необходимость прочих расходов на покупку товаров и оплату услуг. 5.4. Необходимость привлечения к выполнению работы соисполнителей и оплата выполняемых ими услуг. На основании изложенного составляется проект структуры цены (сметы расходов) по следующей форме: (руб.) ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование статей расхода |ВСЕГО, в том числе по этапу| 1 ---|------------------------------|---------------------------|------- 1 |Материалы | | ---|------------------------------|---------------------------|------- 2 |Фонд оплаты труда (ФОТ) | | ---|------------------------------|---------------------------|------- 3 |Отчисление на социальные нужды| | ---|------------------------------|---------------------------|------- 4 |Прочие прямые расходы | | ---|------------------------------|---------------------------|------- 5 |Накладные расходы | | ---|------------------------------|---------------------------|------- 6 |Сторонние организации | | ---|------------------------------|---------------------------|------- 7 |ВСЕГО: контрактная цена | | ---------------------------------------------------------------------- 5.5. Результаты реализации работы. 5.5.1. Приводится перечень результатов, которые будут получены по завершении работы; 6. Обоснование возможности выполнения условий конкурса. 6.1. Квалификация участника размещения заказа или структурного подразделения участника размещения заказа, являющегося непосредственным исполнителем данной работы: 6.1.1. Опыт работы по тематике исследований (перечень и объем выполненных работ за последние 5 лет по данному направлению; сведения о текущих проектах, грантах). 6.1.2. Профессиональная репутация (перечень типов судов рыбопромыслового флота, созданных при участии участника размещения заказа). 6.1.3. Квалификация сотрудников (наличие специалистов, имеющих высшее образование, ученую степень, ученое звание, полученные в кораблестроительных, морских, речных учебных заведениях - представить копии дипломов). 6.1.4. Материально-техническое обеспечение (наличие зарегистрируемых баз данных по судам рыбопромыслового флота и программных продуктов по расчетам экономической эффективности инвестиционного проектов). 6.2. Характеристика привлекаемых организаций-соисполнителей и обоснование необходимости привлечения соисполнителей: 6.2.1.Обоснование необходимости привлечения организации-соисполнителя. 6.2.2. Сведения об организации - соисполнителе (полное наименование организации, юридический и фактический адрес, фамилия, имя и отчество руководителя организации, телефон, e-mail). 6.2.3. Перечень и содержание работ, выполняемых организациями-соисполнителями. 6.2.4. Квалификация организации-соисполнителя и опыт его работы в выполнении аналогичных работ. 6.2.5. Стоимость выполнения работ организации - соисполнителя. 6.3. Характеристика привлекаемых физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя, обоснование необходимости их привлечения. 6.3.1. Обоснование необходимости привлечения физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя в качестве соисполнителя работы. 6.3.2. Сведения о привлекаемых физических лицах и (или) индивидуального предпринимателя (фамилия, имя и отчество, фактический адрес, телефон, e-mail). 6.3.3. Квалификация привлекаемых физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя (ученая степень, ученое звание, опыт работы в данной области деятельности, награды - дипломы, лауреатство и т.п.). Примечания. 1. Описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ подписывает руководитель организации. 2. Заявка и ее описание должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью. 3. Описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ должно соответствовать техническому заданию, указанному в приложение 3 конкурсной документации. Приложение 5 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _______________ на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме "Разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов" г. Москва "__"___________ 200_ г. Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству ___________________________________________, действующего на основании Положения и по доверенности, с одной стороны, и_____________________________________________________________________ (полное наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для физического лица) в лице _________________________________________________________, (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.; физическим лицом не заполняется) действующего на основании ___________________________________________, (для юридических лиц - Устав, доверенность; ______________________________________________________________________ для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации, доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о регистрации в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) признанное ________________________________________ открытого конкурса (единственным участником /либо победителем) на выполнение в 2007 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (Протокол _______ от "___"__________ 2007 г. N ___), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями государственного контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по теме "Разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов". 1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, являющейся предметом государственного контракта, определены в техническом задании (Приложение 1), составляющем неотъемлемую часть настоящего государственного контракта. 1.3. Срок сдачи работ по государственному контракту, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего государственного контракта. 1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. За выполненную работу, являющуюся предметом настоящего государственного контракта, Заказчик выплачивает Исполнителю ___________________________0,00 рублей (____________________________), (сумма прописью) согласно протоколу согласования контрактной цены (Приложение 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. 2.2. Работа не облагается НДС (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). 2.3. Оплата работ производится поэтапно в соответствии с календарным планом и протоколом согласования контрактной цены с приложениями. 2.4. Заказчик вправе проавансировать работы в размере 30% от общей стоимости государственного контракта. 2.5. В случае введения режима сокращения расходов федерального бюджета и изъятия в бесспорном порядке бюджетных средств Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость работ по государственному контракту. При этом Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ, а, в случае необходимости, и другие условия государственного контракта. 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия государственного контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с государственным контрактом, определены техническим заданием и календарным планом. 3.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ - в случае поэтапного выполнения работ) проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки результатов работы (этапа работ) и прилагает к нему необходимую документацию (отчет по НИОКР), подтверждающую выполнение работ (этапа работ) в объеме, предусмотренном техническим заданием и календарным планом, и являющуюся результатом работ (этапа работ). 3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной в п.3.2 настоящего государственного контракта, акт сдачи-приемки подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего государственного контракта. 3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. 3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене. 3.6. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате. 3.7. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 3.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам государственного контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Исполнитель обязан: 4.1.1. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему государственному контракту. 4.1.2. Выполнять предусмотренные настоящим государственным контрактом работы лично в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим государственным контрактом. 4.1.3. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему государственному контракту третьих лиц (соисполнителей). 4.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование. При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель. 4.1.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц. 4.1.6. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему государственному контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов. 4.1.7. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании. 4.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы. 4.1.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ. 4.1.10. Не заключать на время действия настоящего государственного контракта договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, и использованию результатов этих работ. 4.1.11. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего государственного контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему государственному контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации. 4.1.12. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный срок письменно известить Заказчика. 4.2. Исполнитель имеет право: 4.2.1. Привлекать к исполнению настоящего государственного контракта третьих лиц (соисполнителей) только на основании письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные. 4.2.2. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком. 4.3. Заказчик обязан: 4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию. 4.3.2. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего государственного контракта. 4.4. Заказчик имеет право: 4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему государственному контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего государственного контракта. 5.2. Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку выполнения работ пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных работ, указанной в календарном плане, за каждый день просрочки. 5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки. 5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим государственным контрактом, а также передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик имеет право расторгнуть настоящий государственный контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств. 5.5. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего государственного контракта. 5.6. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ. 5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств. 5.8. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего государственного контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику. 5.9. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим государственным контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему государственному контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы. 6. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 6.1. Вопрос о принадлежности прав на результаты, полученные при выполнении НИР (этапов НИР), а также порядок правовой охраны использования и распоряжения ими, определяется в соглашении (договоре), заключаемом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.2. Права на результаты научно-технической деятельности, получаемые в федеральных государственных учреждениях, закрепляются за указанными учреждениями. Условия распоряжения этими правами определяются договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему государственному контракту. 7.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны, за исключением информации, которая является секретной. 7.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего государственного контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет. 7.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8.1. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 8.2. Работы по настоящему государственному контракту финансируются из средств федерального бюджета, выделяемых Федеральному агентству по рыболовству. 8.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему государственному контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 8.5. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 9.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по "__"__________ 200_ г. 9.2. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: Заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бул. 12, ИНН 7702524600, л/с 03080000800, отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москва, р/с 40105810700000010079, КПП 770201001, БИК 044583001. Исполнителя: __________________________________________ 10. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1. К настоящему государственному контракту прилагаются: 1) Техническое задание на _________ листах 2) Календарный план на _________ листах 3) Протокол согласования контрактной цены выполнения работ (с приложениями). Исполнитель: Заказчик: Заместитель руководителя __________________________ Федерального Агентства (Должность, организация) по рыболовству __________________(Ф.И.О.) ______________________ П.А. Ефанов (подпись) М.П. М.П. "__"__________ 200_ г. "__"__________ 200_ г. Куратор: ________________________________ (должность, название курирующего Управления Агентства) ___________________(Ф.И.О.) Приложение N 1 к государственному контракту _________________________________ (краткое наименование организации) N _________ от "___"__________ 200_ г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2007 году научно-исследовательской работы по теме "Разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов" 1. Исходные данные, основание для выполнения работ 2. Цель и задачи работ 3. Сроки выполнения, этапы работ 4. Способ реализации результатов работ 5. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ 6. Порядок рассмотрения и приемки работ Исполнитель: Заказчик: Заместитель руководителя __________________________ Федерального Агентства (Должность, организация) по рыболовству __________________(Ф.И.О.) ______________________ П.А. Ефанов (подпись) М.П. М.П. "__"__________ 200_ г. "__"__________ 200_ г. Куратор: ________________________________ (должность, название курирующего Управления Агентства) ___________________(Ф.И.О.) Приложение N 2 к государственному контракту _________________________________ (краткое наименование организации) N _________ от "___"__________ 200_ г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на выполнение в 200_ году научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ по теме "Разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов" Контрактная цена _________________ руб. ---------------------------------------------------------------------- N |Наименование работ| Дата | Дата | Сумма | Результаты работ п/п| (этапов работ) | начала |окончания| этапа | | | этапа | этапа | руб. | ---|------------------|--------|---------|---------|------------------ I | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Исполнитель: Заказчик: Заместитель руководителя ____________________________ Федерального Агентства по (должность, организация) рыболовству _________________ (Ф.И.О.) ____________________ П.А. Ефанов (подпись) М.П. М.П. "__"________ 200_ г. "__"________ 200_ г. Куратор: ________________________________ (должность, название курирующего Управления Агентства) _______________________ (Ф.И.О.) Приложение N 3 к государственному контракту _________________________________ (краткое наименование организации) N _________ от "___"__________ 200_ г. ПРОТОКОЛ согласования контрактной цены выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме "Разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов" ______________________________________________________________________ (наименование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству ____________________ (Ф.И.О.) и от лица Исполнителя ______________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность, организационно-правовая форма, полное наименование - для юридических лиц; Ф.И.О. физического лица) удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной цены на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сумме______0,00 руб. (________________) (сумма прописью) в том числе по этапам работ: ---------------------------------------------------------------------- Номер этапа работ | Дата начала | Дата окончания | Сумма этапа работ | этапа | этапа | (руб.) -------------------|-------------|----------------|------------------- | | | -------------------|-------------|----------------|------------------- Всего: | | | ---------------------------------------------------------------------- К настоящему протоколу прилагается смета затрат с расшифровками. НДС не облагается (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком и относится к предмету государственного контракта. Исполнитель: Заказчик: Заместитель руководителя ____________________________ Федерального Агентства по (должность, организация) рыболовству _________________ (Ф.И.О.) ____________________ П.А. Ефанов (подпись) М.П. М.П. "__"________ 200_ г. "__"________ 200_ г. Куратор: ________________________________ (должность, название курирующего Управления Агентства) _______________________ (Ф.И.О.) Приложение N 1 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту _______________________________ (краткое наименование организации) N __________ от "__"________ 200_ г. СМЕТА ЗАТРАТ на выполнение в 200_ году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме "Разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов" ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование статей расходов | Всего | | | (руб.) | ---|--------------------------------------------|-----------|--------- 1 | Материалы | | ---|--------------------------------------------|-----------|--------- 2 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | | ---|--------------------------------------------|-----------|--------- 3 | Отчисление на социальные нужды | | ---|--------------------------------------------|-----------|--------- 4 | Прочие прямые расходы | | ---|--------------------------------------------|-----------|--------- 5 | Накладные расходы | | ---|--------------------------------------------|-----------|--------- 6 | ИТОГО: себестоимость | | ---|--------------------------------------------|-----------|--------- 7 | Прибыль (рентабельность %) | | ---|--------------------------------------------|-----------|--------- 8 | Сторонние организации | | ---|--------------------------------------------|-----------|--------- 9 | ВСЕГО: контрактная цена | | ---------------------------------------------------------------------- Исполнитель: Куратор: _____________________________ ________________________________ (должность, организация) (должность, название курирующего Управления Агентства) ___________________ (Ф.И.О.) ___________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись) М.П. "__"________ 200_ г. Наименование, юридический адрес, Наименование, юридический адрес, банковские реквизиты Исполнителя банковские реквизиты Заказчика АКТ N сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственному контракту N _____ от "__"________ 200_ г. ЭТАП N _____ по теме: _____________________________________________________ Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице ______________________________________________________________________ (должность руководителя, Ф.И.О, организационно-правовая форма и полное наименование - для юридических лиц; Ф.И.О. физического лица) с одной стороны, и представитель Заказчика в лице Заместителя руководителя федерального агентства по рыболовству __________________, (Ф.И.О.) с другой стороны, составили настоящий акт о том, что: выполненная работа удовлетворяет условиям государственного контракта, технического задания, календарного плана и в надлежащем порядке оформлена. Работа, выполненная по настоящему государственному контракту, не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Контрактная цена _________ руб. (сумма прописью) Получено ранее за выполненные этапы _________ руб. (сумма прописью) Годовая сумма аванса составила _________ руб. (сумма прописью) Зачет аванса ________________ этапа _________ руб. (сумма прописью) N текущего этапа Сумма ________________ этапа _________ руб. (сумма прописью) N текущего этапа Следует к перечислению _________________________ руб. (сумма прописью) Отчет по государственному контракту N ______________ на ____ стр. принят. Куратор: ________________________________ ________________ (Ф.И.О.) (должность, название Управления) (подпись) Работу сдал: Работу принял: ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: ОТ ЗАКАЗЧИКА: Заместитель руководителя Федерального Агентства по __________________________ рыболовству (должность, организация) _________________(Ф.И.О.) ___________________ П.А. Ефанов (подпись) М.П. М.П. "__"________ 200_ г. "__"________ 200_ г. Приложение N 2 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту _________________________________ (краткое наименование организации) N ___________ от "__"________ 200_ г. РАСЧЕТ контрактной цены на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме "Разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов" руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование статей затрат | На планируемый период --------|-------------------------------------|----------------------- 1 | | Материалы | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 2 | | Спецоборудование | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 3 | | Фонд оплаты труда (ФОТ) | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 3 | 1 | Основная заработная плата (ОЗП) | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 3 | 2 | Дополнительная заработная плата | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 3 | 3 | Текущее премирование | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 4 | | Отчисление на социальные нужды | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 4 | 1 | Фонд социального страхования | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 4 | 2 | Медицинское страхование | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 4 | 3 | Обязательное социальное страхование | | | от несчастных случаев | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 4 | 4 | Пенсионный фонд | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 5 | | Прочие прямые расходы | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 5 | 1 | Командировочные расходы | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 5 | 2 | Подготовка специальной НТИ | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 5 | 3 | Проведение патентных исследований | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 5 | 4 | Проведение экспертиз и конкурсов | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 5 | 5 | Затраты на связь | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 5 | 6 | Прочие расходы | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 6 | | Накладные расходы | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 6 | 1 | Затраты на оплату АУП | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 6 | 2 | Содержание и ремонт здания | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 6 | 3 | Амортизация | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 6 | 4 | Содержание служб НТИ (патентной | | | и сертификации) | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 6 | 5 | Переподготовка кадров | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 6 | 6 | Налоги, сборы, платежи и другие | | | отчисления | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 6 | 7 | Прочие расходы | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 7 | | ИТОГО: себестоимость | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 8 | | Отчисления во внебюджетные фонды | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 9 | | Прибыль (рентабельность %) | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 10 | | НДС | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 11 | | Сторонние организации | ----|---|-------------------------------------|----------------------- 12 | | ВСЕГО: контрактная цена | ---------------------------------------------------------------------- Начальник ПЭО __________________ (Ф.И.О) (подпись) Приложение N 3 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту _________________________________ (краткое наименование организации) N _____________ от "__"________ 200_ г. РАСЧЕТ затрат на материалы по теме "Разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов" руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Материалы | Ед. изм.| Кол-во | Цена за | Сумма (руб.) | | | | ед. (руб.) | ---|-----------------|---------|--------|--------------|-------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ---|-----------------|---------|--------|--------------|-------------- | | | | | ---|-----------------|---------|--------|--------------|-------------- | | | | | ---|-----------------|---------|--------|--------------|-------------- | | | | | ---|-----------------|---------|--------|--------------|-------------- | | | | | ---|-----------------|---------|--------|--------------|-------------- | | | | | ---|-----------------|---------|--------|--------------|-------------- | | | | | ---|-----------------|---------|--------|--------------|-------------- | | | | | ---|-----------------|---------|--------|--------------|-------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Начальник ПЭО _______________ (Ф.И.О.) (подпись) Приложение N 4 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту ________________________________ (краткое наименование организации) N __________ от "__"________ 200_ г. РАСЧЕТ затрат на заработную плату по теме "Разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов" руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Занимаемая должность | Оклад | Надбавки | Численность | Кол-во | | (руб.) | (коэфф.) | | месяцев ---|----------------------|--------|----------|-------------|--------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ---|----------------------|--------|----------|-------------|--------- | | | | | ---|----------------------|--------|----------|-------------|--------- | | | | | ---|----------------------|--------|----------|-------------|--------- | | | | | ---|----------------------|--------|----------|-------------|--------- | | | | | ---|----------------------|--------|----------|-------------|--------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Основная зарплата Средняя зарплата Чел/мес. Начальник ПЭО _______________ (Ф.И.О.) (подпись) Приложение N 5 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту _________________________________ (краткое наименование организации) N _____________ от "__"________ 200_ г. РАСЧЕТ затрат на командировки по теме "Разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов" руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Пункт |Кол-во|Кол-во |Стоимость|Суточные|Квартирные| Сумма |командировки| дней |человек|проезда в| (руб.) | (руб.) | (руб.) | и цель | | |оба конца| | | | назначения | | | | | | ---|------------|------|-------|---------|--------|----------|-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ---|------------|------|-------|---------|--------|----------|-------- | | | | | | | ---|------------|------|-------|---------|--------|----------|-------- | | | | | | | ---|------------|------|-------|---------|--------|----------|-------- | | | | | | | ---|------------|------|-------|---------|--------|----------|-------- | | | | | | | ---|------------|------|-------|---------|--------|----------|-------- | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Всего: Начальник ПЭО _______________ (Ф.И.О.) (подпись) Приложение N 6 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту _________________________________ (краткое наименование организации) N _____________ от "__"________ 200_ г. РАСЧЕТ по работам выполняемыми соисполнителями по теме "Разработка комплекса мероприятий по ограничению производственных мощностей добывающего флота для обеспечения баланса с ОДУ водных биоресурсов" руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Организация | Наименование выполняемых | Срок | Сумма | соисполнитель | работ | выполнения | (руб.) ---|-----------------|--------------------------|------------|-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ---|-----------------|--------------------------|------------|-------- | | | | ---|-----------------|--------------------------|------------|-------- | | | | ---|-----------------|--------------------------|------------|-------- | | | | ---|-----------------|--------------------------|------------|-------- | | | | ---|-----------------|--------------------------|------------|-------- | | | | ---------------------------------------------------------------------- Всего: Начальник ПЭО _______________ (Ф.И.О.) (подпись) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
