|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 02.10.2007 № 425МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ П Р И К А З от 2 октября 2007 года Москва N 425 О размещении заказа на выполнение работ по постройке судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на Северном Каспии на базе проекта 21740 для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2007 - 2011 гг. В соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и с целью эффективного использования средств федерального бюджета п р и к а з ы в а ю : 1. Установить, что размещение заказа на выполнение работ по постройке судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на Северном Каспии на базе проекта 21740 для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса. 2. Утвердить документацию по размещению заказа на выполнение работ по постройке судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на Северном Каспии на базе проекта 21740 для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению. 3. Управлению экономического развития, имущественных отношений и права обеспечить размещение в установленном порядке документации, указанной в приложении. 4. Управлению рыбопромыслового флота, портов и мониторинга совместно с Управлением экономического развития, имущественных отношений и права в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного конкурса и осуществлять контроль его выполнения. 5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. Врио руководителя Агентства П.А. Ефанов Приложение к приказу Росрыболовства от 02.10.07 N 425 Документация по размещению заказа на выполнение работ по постройке судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на Северном Каспии на базе проекта 21740 для нужд Федерального агентства по рыболовству. Извещение о проведении открытого конкурса. 1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение работ по постройке судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на Северном Каспии на базе проекта 21740 для нужд Федерального агентства по рыболовству 2. Форма торгов - открытый конкурс. 3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству. Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д.12. Адрес электронной почты: [email protected]. Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Тарасова Алеся Андреевна). 4. Предмет государственного контракта - выполнение работ по постройке судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на базе проекта 21740 для нужд Федерального агентства по рыболовству. 5. Место выполнения работ - Российская Федерация. 6. Технические требования к работе, уровню и способам технических решений определяются техническим заданием (Приложение 3), являющимися неотъемлемой частью конкурсной документации. Краткая характеристика выполняемых работ - выполнение работ по постройке судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на базе проекта 21740. Сроки выполнения работ: сентябрь 2011 г. 7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 70000000 (семьдесят миллионов) рублей. 8. Преимущества не предоставляются. Обеспечение заявки - не требуется. Обеспечение контракта - требуется. 9. Официальный сайт, на котором размещена документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru. Комплект документации по размещению заказа на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика. 10. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 08 ноября 2007 года, 11 ч. 00 мин. Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 23 ноября 2007 года. Место и дата подведения итогов конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 30 ноября 2007 года. 1. Общие положения. Настоящая документация по размещению заказа на выполнение работ по постройке судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на базе проекта 21740 для нужд Федерального агентства по рыболовству (далее - конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкции по ее заполнению. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с приложением 1 конкурсной документации. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы: 1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости; 3) описание работ в соответствии с приложением 4 конкурсной документации; 4) копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам; 5) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей). Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа. 3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ. Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ в соответствии с приложением 4 конкурсной документации. 4. Место, условия и сроки выполнения работ. Место выполнения работ - Российская Федерация; сроки выполнения работ - 2011 год (сентябрь); условия выполнения работ - в соответствии с приложением 3 конкурсной документации. Источник финансирования заказа - средства федерального бюджета. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 70000000 (семьдесят миллионов) рублей. Форма оплаты - безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты определяются условиями, изложенными в государственном контракте. 5. Порядок формирования цены контракта. Цена контракта (цена лота) включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). Цена контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения. Арифметические расхождения в форме заявки на участие в конкурсе между цифрами и словами не допускаются. Наличие таких арифметических расхождений расценивается конкурсной комиссией как не соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. Заявка на участие в конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения. 6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями. При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации. 7. Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по контракту работ. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. 8. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие, в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Конверт оформляется в соответствии с приложением 2 конкурсной документации. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу заказчика. Дата начала приема заявок 09 октября 2007 года. Дата окончания приема заявок 08 ноября 2007 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 9. Язык заявки на участие в конкурсе. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке. 10. Расходы на участие в конкурсе. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта. 11. Требования к участникам размещения заказа. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: 1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса. 2. непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства. 3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке. 1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе. 2. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. 3. Заявление об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу заказчика. 4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 5. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. 7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке: 1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе ______________ (наименование конкурса). ____ (регистрационный номер заявки)". 2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 2 конкурсной документации. 3. До последнего дня подачи заявок, установленного конкурсной документацией, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса). 4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 конкурсной документации. 6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия. 7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. 8. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. 9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе. 10. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. 13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации. При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. 14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству. Публично 08 ноября 2007 года в 11 час. 00 мин. конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации, конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 15. Условия допуска к участию в конкурсе. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 11 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае: 1) не предоставления определенных пунктом 2 конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ; 2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 конкурсной документации; 3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в конкурсе: 1) цена контракта 2) качество работ 3) сроки выполнения работ 4) срок предоставления гарантии качества работ. 17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 16 конкурсной документации. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующей методике: ---------------------------------------------------------------------- N | | Количество | Вес п/п| Критерии оценки | баллов | критерия | | k | p(i) | | a | ---------------------------------------------------------------------- 1. Качество работ 5 0,4 Подкритерий: 1.1 Наличие сертификата ГОСТ Р ISO9001 5 ---------------------------------------------------------------------- 2. Сроки выполнения работ 10 0,2 ---------------------------------------------------------------------- 3. Срок предоставления гарантии качества 10 0,4 работ ---------------------------------------------------------------------- Итого: 25 1 ---------------------------------------------------------------------- По каждой заявке на участие в конкурсе рассчитывается показатель S(k) с учетом критерия "Цена контракта" в соответствии со следующей формулой: C(min) T(k) S(k) = 0,8 ------ + 0,2 ------ C(k) T(max) где: C(min) - минимальная цена контракта среди заявок на участие в конкурсе, которые до этого не были отклонены; С(k) - цена контракта k-ой заявки на участие в конкурсе; T(max) - максимальная бальная оценка по данному лоту; T(k) - бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе. В соответствии с полученными оценками S(k) заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем S(k). В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. 18. Требования обеспечения исполнения государственного контракта. Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере десяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Победитель конкурса до заключения государственного контракта предоставляет заказчику банковскую гарантию, страхует ответственность по контракту или передает заказчику в залог денежные средства в размере обеспечения исполнения государственного контракта. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в конкурсной документации. Банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения контракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ, по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. В случае если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего исполнителя. Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по государственному контракту. Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения контракта. Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ и оканчиваться не ранее его завершения. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном конкурсной документацией. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы "Банк-клиент".) Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в Проекте государственного контракта со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании. В случае если Участник, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта, то такой Участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта. Сведения об Участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков. 19. Срок и порядок подписания победителем конкурса государственного контракта. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный действующим законодательством, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта. В случае если конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников размещения заказа юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 конкурсной документации; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Приложение 1 ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе на выполнение работ постройке судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на Северном Каспии на базе проекта 21740 для нужд Федерального агентства по рыболовству. Полное наименование организации, ее организационно-правовая форма, сведения о месте нахождения, юридический, почтовый адрес, (для юридического лица): __________________________________________________ Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физического лица): ______________________________________________________________________ ИНН _____________________________________________________ Банковские реквизиты: ___________________________________ Цена контракта: _________________________________________ Сроки выполнения работ: _________________________________ Подачей настоящей заявки Участник размещения заказа подтверждает соблюдение следующих обязательных требований: - непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе, и выражает свое согласие с проведением Конкурса на условиях, указанных в конкурсной документации на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по постройке судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на Северном Каспии на базе проекта 21740 для нужд Федерального агентства по рыболовству и в случае признания его победителем Конкурса обязуется заключить с Заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации. К заявке прилагаются следующие документы: 1)______________________________ 2)______________________________ 3)______________________________ _______________________________________________________ /___________/ (Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки, (подпись) а также для юридического лица - указать должность уполномоченного подписывать заявку; для индивидуального предпринимателя - соответствующий статус) М.П. "___"__________ 2007 г. Приложение 2 Порядок оформления конверта ____________________________________________________________________ | | | ЗАКАЗНОЕ | | -------- | | | | Заявка на участие в открытом конкурсе | | ------------------------------------- | | на выполнение работ по постройке судна для сбора и | | транспортировки производителей для рыборазводных заводов на | | Северном Каспии на базе проекта 21740 для нужд | | Федерального агентства по рыболовству | | | | | | | | Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 | | | | Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству | |____________________________________________________________________| Внимание! В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала конкурса и заявка на участие в конкурсе не будет рассматриваться Комиссией. Приложение 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по постройке судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на Северном Каспии на базе проекта 21740 для нужд Федерального агентства по рыболовству 1. НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 1.1. Наименование: судно для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на базе проекта 21740. 1.2. Область применения: - отбор осетровых производителей и их дальнейшая транспортировка на рыборазводные заводы; - мониторинг состояния водных биоресурсов; - ихтиологические научные исследования. 2. ЦЕЛЬ РАБОТ Целью работ является постройка судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на базе проекта 21740 для нужд Федерального агентства по рыболовству. 3. ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ Работы выполняются на базе технического проекта 21741, одобренного Российским морским Регистром судоходства и спецификации 21741.360060.003. 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУДНУ 1. Назначение. 1.1. Отбор осетровых производителей и их дальнейшая транспортировка на рыборазводные заводы. 1.2. Мониторинг состояния водных биоресурсов. 1.3. Ихтиологические научные исследования. 2. Общесудовая часть. 2.1. Правила и нормы проектирования. Судно должно соответствовать Правилам Российского морского Регистра судоходства (далее Регистр), другим нормативным документам, действующим на период строительства. 2.2 Тип и класс судна. 2.2.1. Архитектурный тип - морское, стальное однопалубное судно с баком, рубкой в средней части, с кормовым расположением машинного отделения, одновинтовое дизельное с винтом фиксированного шага. 2.2.2. Класс Регистра - KM * I A3 рыболовное. 2.3. Автономность и дальность плавания. Автономность плавания по запасам продовольствия - 10 суток, по запасам топлива и масла - 20 суток, и по запасам пресной воды - 10 суток. Дальность плавания по запасам топлива - 6000 миль. 2.4 Грузовой трюм. Предусмотреть грузовой трюм с размещением в нем морозильной 3 3 камеры объемом 14 м и живорыбной ванны емкостью 5 м . 2.5. Главные размерения, водоизмещение, мореходность 2.5.1. Главные размерения в м: Длина наибольшая 26,9 Длина расчетная 23,95 Ширина расчетная 7,6 Высота борта 4,14 Осадка по грузовую марку от ОП 3,1 Водоизмещение полное 327 т 2.5.2. Скорость хода на глубокой воде на волнении моря не более 1 балла при водоизмещении по грузовую марку должна быть не менее 10 узл. 2.5.3. Наибольшее тяговое усилие при тралении на скорости 4 узла на волнении не более одного и ветре не более двух баллов при передаваемой на винт мощности 440 кВт должно быть 6,0 тс. 2.5.4. Остойчивость судна в соответствии с требованиями Регистра к судам ограниченного I района плавания. 2.5.5. Мореходные качества должны обеспечить эксплуатацию судна на промысле при волнении моря до 4 баллов включительно. 3. Общее расположение и архитектура 3.1. На палубе бака разместить жилые, служебные помещения и ходовую рубку. 3.2. На верхней палубе в нос от средней части разместить жилые и служебные помещения. В корму от средней части расположить промысловое оборудование, портал, слип, шахты вентиляции и газовыхлопов главного и вспомогательных дизелей. 3.3. В трюме в нос от средней части судна разместить: грузовой трюм, лаборатории, кладовую приборов, жилые помещения. В корму - расположить машинное отделение. 3.4. В верхней палубе предусмотреть люки для погрузки-выгрузки живых рыбных производителей. 4. Комплектация и размещение экипажа 4.1. Предусмотреть размещение на судне экипажа и научной группы общей численностью 16 человек. 4.2. Для размещения экипажа предусмотреть: - на палубе бака - 2 одноместные каюты, при этом каюту правого борта оборудовать одним запасным местом; - на верхней палубе - 2 двухместные и одну трехместную каюту с одним запасным местом; - в трюме - одну 4-х, одну 2-х и одну одноместную каюту. 4.3. На верхней палубе оборудовать душевую, санузлы и умывальную общего пользования. На палубе бака одноместные каюты оборудовать индивидуальными умывальниками и предусмотреть общую душевую. 5. Предотвращение загрязнения окружающей среды 5.1. Предусмотреть средства для предотвращения загрязнения окружающей среды нефтепродуктами и сточными водами в течение рейса. 6. Корпус 6.1. Материал и прочность корпуса судна Корпус судна должен быть сварным, выполненным по поперечной системе с постоянной шпацией 500 мм по всей длине из судостроительной стали, произведенной под надзором Регистра, нормальной и повышенной прочности категорий А, В, А32. Прочность конструкций должна соответствовать требованиям Регистра. Толщины листов наружной обшивки, палуб, переборок и набора корпуса должны обеспечивать необходимую прочность, а также запасы на износ и коррозию из условий эксплуатации судна в течение 24 лет. Для защиты корпуса от коррозии также выполнить окраску лакокрасочными материалами по схемам фирм-производителей, а для защиты подводной части корпуса судна, кингстонных ящиков, кормового подзора и стабилизатора поворотной насадки предусмотреть, кроме того, короткозамкнутую протекторную защиту. 7. Дельные вещи 7.1. Дельные вещи - иллюминаторы, рубочные окна, двери, крышки, горловины и трапы принять соответствующими действующим правилам и нормам Регистра и техники безопасности. 7.2. Предусмотреть обогреваемые рубочные окна и стеклоочистители. 7.3. Двери в необходимых случаях снабдить самозакрывателями. 8. Изоляция помещений, покрытия и оборудование 8.1. Предусмотреть тепловую и, в необходимых случаях, противопожарную изоляцию поверхности корпуса судна. 8.2. Материалы и толщины изоляции, покрытий палуб, а также зашивки помещений судна применить в соответствии с существующими нормами и требованиями Регистра. Материалы должны быть в основном негорючие. 8.3. Мебель, оборудование, текстильные изделия в жилых, общественных и служебных помещениях предусмотреть в основном из трудно сгораемых материалов в соответствии с назначением помещений и требований санитарного надзора и Регистра. 9. Судовые устройства. 9.1. Рулевое устройство. На судне предусмотреть поворотную насадку со стабилизатором. Для перекладки поворотной насадки установить электрогидравлическую рулевую машину с соответствующим крутящим моментом с ручным вспомогательным приводом. Система управления рулевой машиной должна быть электрическая, дистанционная из рулевой рубки. 9.2. Якорное устройство. Судно оборудовать двумя якорями Холла (становой и запасной) массой 400 кг каждый, якорными канатами и якорно-швартовным шпилем. Якоря по-походному хранить в якорных трубах с креплением стопорами. Удержание якоря при стоянке обеспечивается якорно-швартовным шпилем и фрикционным стопором. Для хранения цепи предусмотреть цепной ящик необходимого объема и устройство быстрой отдачи коренного конца. 9.3. Швартовно-буксирное устройство. Для швартовки и буксировки судна предусмотреть швартовные и буксирные кнехты и клюзы необходимых размеров. Судно должно быть снабжено швартовными и буксирными канатами отвечающими требованиям Регистра. Хранение буксирного и швартовных канатов осуществляется на стеллажах в форпике и вьюшках на верхней палубе. Для предохранения судна от повреждений при швартовках судно должно быть снабжено плетеными кранцами. 9.4. Спасательное устройство. На палубе бака в носовой части предусмотреть установку сбрасываемых плотов ПСН-20МК по одному с правого и левого бортов вместимостью по 20 человек каждый. Для хранения плотов предусмотреть стеллажи с найтовами и гидростатическим разобщающим устройством. Снабдить судно спасательными жилетами, гидрокостюмами и спасательными кругами в необходимой комплектации в соответствии с требованиями Регистра. 9.5. Мачтовое устройство. Для несения сигнально-отличительных огней, фигур, радионавигационного оборудования и государственного флага на крыше ходового мостика предусмотреть сигнальную мачту. 9.6. Леерное устройство. На открытых участках палубы бака и на навигационном мостике предусмотреть леерное ограждение из стальных труб полной высотой 1100 мм. Трехрядное съемное ограждение в виде тросовых лееров предусмотреть на палубе бака в зоне работы кранбалок и гидрологических лебедок. 10. Промысловое устройство. 10.1 Промысловое устройство должно обеспечивать лов рыб тралом по кормовой схеме. Выполнение всех промысловых операций производится с помощью многофункционального комплексного агрегата, обеспечивающего тяговые усилия при выборке ваеров 2*2500 кгс на пятом слое набивке ваерного барабана, вытяжных тросов 2*2000 кгс на третьем слое навивки дополнительного барабана, вспомогательных и грузовых операций с тягой 2*3200 кгс на турачках. В комплекс включен также ситной барабан 1,6 куб. м. В качестве многофункционального агрегата принимается аналог лебедки гидравлеческой тралово-сейнерной ЛГТрС1-1. Комплексный агрегат гидроприводной с приводом гидронасосов от главного двигателя. Управление с местных постов и дистанционно с ходовой рубки. 11. Судовые системы. На судне предусмотреть следующие общесудовые системы: - бытового водоснабжения пресной водой; - горячего водоснабжения; - бытовой забортной воды; - шпигатов открытых палуб; - сточная и хозбытовых вод; - общесудовой вентиляции; - система сжатого воздуха общесудовых потребителей; - кондиционирования воздуха; - водяного пожаротушения; - система АОТ и углекислотного тушения; - воздушные и измерительные трубы; - осушения и сбора нефтесодержащих вод; - гидроприводов промысловой лебедки; - гидравлики рулевой машины. Системы гидравлики промысловых механизмов, рулевой машины, а также охлаждения судового оборудования предусмотреть на основе исходных данных по механизмам. 12. Энергетическая установка. 12.1. Энергетическую установку расположить в машинном отделении, в кормовой оконечности судна. 12.2. Предусмотреть следующий состав энергетической установки: - дизель-редукторный агрегат (ДРА) с дизелем мощностью ок. 530 кВт частотой вращения 1800 об/мин и реверс-редукторной передачей для привода винта и гидронасосов промысловых механизмов; - два вспомогательных дизель-генератора номинальной мощностью по 30 кВт; - механизмы, аппараты, трубопроводы и системы, обслуживающие энергетическую установку (ДРА, ДГ и др. вспомогательные механизмы). Валопровод, включающий промежуточный, гребной валы и дейдвудное устройство, должен соответствовать требованиям Регистра. 12.3. Системы энергетической установки: 12.3.1. Топливная система. Система должна обеспечить прием топлива на судно в цистерны основного запаса, его откачку, перекачку из цистерн запаса в расходную цистерну, подачу топлива к потребителям (главному двигателю, ДГ), сбор протечек топлива от механизмов в специальную цистерну. 12.3.2. Масляная система. Система должна обеспечить прием масла в цистерны запаса, заполнение картеров главного двигателя, редуктора и ДГ, перекачку масла в цистерну отработанного масла, выдачу отработанного масла на палубу, резервирование насосов, навешенных на механизмы МО. 12.3.3. Система охлаждения дизелей. Система должна быть двухконтурная, контур охлаждения пресной водой смонтирован на двигателях, контур охлаждения забортной водой обеспечивает подвод забортной воды к насосу охлаждаемого двигателя, прокачку ее через соответствующий контур охлаждения агрегата. 12.3.4. Система газовыхлопа. Система должна обеспечить отвод выхлопных газов от главного двигателя и дизель-генераторов через глушители в атмосферу, а также слив гудрона и влаги из глушителей через сливные трубки в специальные бачки. 13. Движитель. В качестве движителя предусмотреть винт фиксированного шага в насадке, винт четырехлопастной диаметром ок. 1,7 м. 14. Электроэнергетическая система. 14.1. В качестве основного рода тока на судне применить переменный ток частотой 50 Гц напряжением 380 В трехфазного тока для силовых потребителей, 220 В трехфазного и однофазного тока для основного освещения, электрорадионавигационного оборудования, систем управления, 127 В однофазного тока для систем управления и указателей положения руля (при необходимости). Постоянный ток 24 В для аварийного и переносного освещения, ходовых огней, резервного питания радиооборудования, сигнализации и пр. 14.2. Источники электроэнергии. В качестве источников тока на судне предусмотреть: - два дизель-генератора трехфазного переменного тока напряжением 400 В частотой 50 Гц мощностью по 30 кВт каждый (уточняются при проектировании); - два трехфазных трансформатора 380/230 В; - однофазный трансформатор 380/133 В; - два выпрямительных агрегата 380/30 В; - аккумуляторные батареи (стартерные, аварийные, резервного питания). 14.3. Распределение электроэнергии. Передачу электроэнергии предусмотреть по фидерно-магистральной системе. Распределение электроэнергии между потребителями - через ГРЩ и групповые распределительные щиты. Схема ГРЩ должна обеспечить: длительную работу одного или раздельную работу двух дизель-генераторов, кратковременную параллельную работу двух ДГ, а также одного ДГ с береговым источником тока на время перевода нагрузки, прием энергии от берегового источника через щит питания с берега. Управление и контроль за работой электростанции осуществляется с ГРЩ и пульта управления в ходовой рубке. 14.4. Основные электроприводы. В качестве электроприводов на судне применить короткозамкнутые асинхронные двигатели с прямым пуском, выполняемым посредством магнитных пускателей или станций. Основное напряжение 380 В. Управление рулевым приводом предусмотреть из ходовой рубки и с местного поста в румпельном отделении, обеспечить комплекс сигнализации о работе и неисправностях рулевого привода. Предусмотреть местное ручное, автоматизированное, или дистанционное управление электроприводами механизмов МО (насосы систем, компрессоры, вентиляторы и пр.) Предусмотреть автоматическое отключение вентиляторов МО при пуске системы пожаротушения. 14.5. Сети освещения и сигнально-отличительные огни. Предусмотреть следующие виды освещения: - основное (внутреннее и наружное), - аварийное, - переносное (ремонтное), - прожектор. Освещенность судовых помещений должно соответствовать требованиям Регистра и Санитарным правилам. Основное освещение выполнить на напряжение 220 В переменного тока с питанием от секции 220 В ГРЩ через групповые щиты освещения. Местное освещение - светильниками с лампами накаливания, а также с люминесцентными лампами. В качестве надзеркальных и надстольных светильников в жилых и общественных помещениях применить светильники с люминесцентными лампами. Освещение забортных пространств и рабочих мест на открытых палубах предусмотреть многоваттными светильниками и прожектором. Из рулевой рубки предусмотреть дистанционное отключение наружного освещения, а также включение и отключение наружного освещения по группам. Аварийное освещение выполнить в виде двух автономных групп, каждая из которых получает питание от аккумуляторных батарей напряжением 24 В и обеспечивает горение светильников аварийного освещения в течение не менее 6 часов. Аварийное освещение включается автоматически при исчезновении напряжения сети основного освещения 220 В. Для подключения ламп переносного освещения, электропаяльников других приборов предусмотреть установку штепсельных розеток. Питание розеток переносного освещения выполнить напряжением 24 В постоянного тока от выпрямительного агрегата через групповой щит. Для освещения акватории будет предусмотрен один прожектор на навигационном мостике, питание прожектора производится напряжением 220 В. Управление прожектором ручное дистанционное из рулевой рубки. На судне предусмотреть установку комплекта сигнально-отличительных фонарей в соответствии с требованиями Регистра и МППСС-72, питание и управление фонарями от коммутатора СОО и прибора "Пульсар". 14.6. Защитные заземления, грозозащита, защита от статического электричества. Необходимо предусмотреть электрическое соединение металлического корпуса электрических машин и аппаратов, работающих при напряжении свыше ЗО В, с корпусом судна при помощи заземляющих перемычек. Также должны быть предусмотрены мероприятия по грозозащите. 14.7. Внутрисудовая связь, трансляция и сигнализация. Для обеспечения громкоговорящей связи между рулевой рубкой, помещениями машинного отделения и ахтерпика, открытой палубой на судне предусмотреть систему громкоговорящей связи "Рябина". Для приема телевизионных и радиовещательных программ предусмотреть судовую антенную систему, обеспечивающую необходимое усиление сигналов и разводку по помещениям. Для служебной телефонной связи предусмотреть группу парной телефонной связи с безбатарейными аппаратами, обеспечивающими парную связь рулевой рубки с МО и румпельным отделением. На судне предусмотреть следующие группы сигнализации: - авральную, предназначенную для подачи общесудовых сигналов с колоколами громкого боя, установленными в коридорах, служебных помещениях, на открытых палубах и в МО, где предусмотреть еще и сигнальную лампу; - пожарную звуковую и световую сигнализацию, станцию пожарной сигнализации установить в ходовой рубке; - сигнализацию о пуске аэрозоля в МО; - сигнализацию об уровнях жидкости в отсеках и цистернах; - сигнализацию о наличии человека в трюме. 15. Автоматизация 15.1. Объем автоматизации механизмов, установок и систем судна должен отвечать требованиям, предъявляемым Регистром к судам, имеющим знак автоматизации A3 в символе класса. 15.2. Судовые системы управления техническими средствами судна: Посты управления. На судне предусмотреть главный пост управления в ходовой рубке (ГПУ) и местные посты управления (МПУ). В ходовой рубке установить пульт управления судном, состоящий из нескольких секций и обеспечивающий централизованный контроль и управление как движением судна, так и всем основным оборудованием и системами судна; там же установить основную радио- и навигационную аппаратуру. На местных постах управления предусмотреть локальные средства контроля и управления механизмами, системами и устройствами (щиты, пульты, кнопки). 15.3. Управление движением судна. Управление движением судна осуществляется судоводителем из ходовой рубки, где на главном пульте в носовой части рубки сосредоточить аппаратуру и приборы, обеспечивающие судовождение и связь, в рубке расположить также радио- и навигационную аппаратуру. Для контроля за истинным положением пера руля установить рулевые указатели в рубке и в румпельном отделении. 15.4. Управление энергетической установкой. Объем автоматизации и степень централизации управления и контроля должен обеспечить обслуживание энергетической установки без постоянной вахты в машинном отделении в соответствии со знаком автоматизации A3 в символе класса судна. Система управления должна обеспечивать контроль за работой и управление главным двигателем с редуктором, в т.ч. пуск и остановку двигателя, его защиту по параметрам давления масла, температуре воды и предельным оборотам, аварийно-предупредительную и исполнительную сигнализацию о его работе. Местное управление дизелем осуществляется со штатного поста, размещенного в МО. С местного поста должны выполняться следующие действия: - подготовка главного двигателя к действию; - пуск и остановка главного двигателя; - аварийная остановка главного двигателя; - плавное изменение оборотов работающего дизеля от минимально устойчивых до максимальных; - включение реверс-редукторной передачи на движение "Вперед"; - переключение реверс-редукторной передачи на движение "Назад" (реверс); - установку реверс-редукторной передачи в нейтральное положение (гребной вал не вращается). Дистанционное управление ДРА должно осуществляться из ходовой рубки с пульта управления судном. При дистанционном управлении ДРА должно обеспечиваться: - плавное изменение оборотов работающего дизеля от минимально устойчивых до максимальных; - включение реверс-редукторной передачи на движение "Вперед"; - переключение реверс-редукторной передачи на движение "Назад" (реверс); - установку реверс-редукторной передачи в нейтральное положение (гребной вал не вращается); - пуск и остановка главного двигателя; - аварийная остановка главного двигателя. Должны быть предусмотрены следующие контрольные приборы. Установленные в местном (МО) посту управления обеспечивающие индикацию следующих параметров работающего дизель-редукторного агрегата: - давление масла на входе в дизель; - температуру масла на входе в дизель; - температуру пресной воды внутреннего контура на выходе из дизеля; - температуру выхлопных газов в магистрали; - давление топлива; - уровень пресной воды внутреннего контура в бачке; - частоту вращения коленвала; - давление масла в реверс-редукторной передаче; - температуру масла в реверс-редукторной передаче. Установленные в ходовой рубке контрольные приборы обеспечивают индикацию следующих параметров работающего ДРА: - давление масла на входе в дизель; - температуру пресной воды внутреннего контура на выходе из дизеля; - частоту вращения коленвала; - давление масла в реверс-редукторной передаче; - температуру масла в реверс-редукторной передаче. Аварийно-предупредительная сигнализация (АПС). АПС должна обеспечивать подачу звуковых и световых сигналов в промыслово-ходовую рубку и машинное помещение при нарушении следующих контролируемых параметров дизеля и реверс-редукторной передачи: - по превышению максимальной частоты вращения дизеля; - по падению давления масла на входе в дизель; - по повышению температуры охлаждающей жидкости во внутреннем контуре на выходе из дизеля; - по утечке топлива из трубопровода высокого давления; - по падению уровня охлаждающей жидкости в бачке. Система защиты должна срабатывать при увеличении частоты вращения дизеля. При срабатывании защиты должна происходить остановка дизеля. Система управления должна также обеспечивать управление: - вспомогательными механизмами и системами главной энергетической установки, в т.ч. масляным, топливным и водяными насосами с дистанционным отключением пожароопасных механизмов; - судовой электростанцией, в т.ч. АПС и защиту первичных двигателей ДГ по давлению масла и предельной частоте вращения, автоматическое поддержание постоянства напряжения тока, автоматическая разгрузка генераторов путем отключения, при необходимости, неответственных потребителей. Для контроля за работой дизель-генераторов в посту должны быть предусмотрены соответствующие приборы. Пуск, остановка генераторов должна осуществляется с местного поста в МО. Контрольные приборы, установленные на пульте управления ДГ, должны обеспечивать контроль по: - частоте вращения коленвала дизелей; - температуре охлаждающей жидкости внутреннего контура; - давлению масла в системе смазки. Предупредительная сигнализация должна срабатывать по следующим параметрам: - рост температуры охлаждающей жидкости внутреннего контура дизеля; - падение давления масла на смазку двигателя; - утечка топлива из трубопровода высокого давления. Защита дизеля должна обеспечиваться его остановкой по следующим параметрами: - рост температуры охлаждающей жидкости внутреннего контура; - падение давления смазочного масла; - рост оборотов дизеля. 15.5. Управление судовыми системами. Системой управления, сигнализации и контроля должно быть предусмотрено: - автоматическое поддержание давления в системах пресной и забортной воды путем подкачки пневмоцистерн по сигналам датчиков давления; - сигнализацию о заполнении на 80% цистерн сточной и нефтесодержащих вод, а также отключение насосов выдачи загрязненных вод с верхней палубы, т.е. с места выдачи; - сигнализацию о наличии воды в трюме и в МО; - дистанционное управление и контроль из ходовой рубки за работой пожарного насоса с сигнализацией о его перегрузке; - дистанционное отключение пожароопасных механизмов МО, а также отключение вентиляторов МО из ходовой рубки; - электровентиляторы, обеспечивающие работу систем вентиляции помещений, должны иметь ручное управление с местного поста управления; - автоматическое поддержание заданных параметров воздуха в помещениях судна при работе системы кондиционирования воздуха; Система аэрозольного тушения должна управляться со щита управления и сигнализации, установленного в ходовой рубке. Щит управления должен обеспечивать дистанционный запуск генераторов огнетушащего аэрозоля в МО, автоматическое включение аварийной сигнализации, выдачу сигнала на отключение вентиляторов в МО. 15.6. Управление судовыми устройствами. Система управления рулевой машиной должна обеспечить простой или следящий тип управления в ручном или автоматическом режимах из рулевой рубки, а также местное ручное управление из румпельного отсека. В рубке обеспечить контроль и сигнализацию о работе рулевой машины по параметрам в соответствии с требованиями Регистра. 16. Средства связи, навигации и рыбопоиска 16.1. Радиооборудование. Для обеспечения двухсторонней радиосвязи с другими судами и береговыми радиостанциями в морских районах плавания AI, а также для автоматической подачи и приема сигналов тревоги и бедствия на судне предусмотреть установку аппаратуры, удовлетворяющей требованиям Глобальной морской системы связи при бедствии и обеспечения безопасности мореплавания (ГМССБ). Работоспособность оборудования обеспечить сочетанием двух способов техобслуживания: дублированием оборудования и береговым техническим обслуживанием и ремонтом. Конкретный состав оборудования и аппаратуры определяется и уточняется на дальнейших этапах создания судна с учетом условий поставки и мнения Заказчика, но без отступлений от существующих требований Регистра. Питание средств радиосвязи предусмотреть от сети однофазного переменного тока напряжением 220 В (щит питания радиосвязи). Резервное питание оборудования - от аккумуляторных батарей. Для обеспечения работы аппаратуры радиосвязи на судне предусмотреть необходимый комплект антенн. 16.2. Средства навигации и рыбопоиска. Для обеспечения безопасности мореплавания в открытом море, вблизи берегов, в узкостях, по огражденным фарватерам в условиях плохой видимости установить навигационную радиолокационную станцию (НРЛС) со средствами электронной прокладки (диапазон 9 ГГц, волна 3 см). Для определения местоположения судна по сигналам спутниковой глобальной системы предусмотреть установку приемоиндикатора сигналов GPS. Также предусмотреть установку электронной картографической. Для определения местоположения судна при бедствии другими судами предусмотреть два комплекта радиолокационных ответчиков. В целях непрерывного указания компасного курса судна, определения курсовых углов и взятия пеленгов на верхнем мостике судна установить магнитный компас с дистанционной оптической передачей показаний в ходовую рубку. В качестве запасного использовать магнитный компас в рубке. Для выработки гирокомпасного курса, выдачи данных в НРЛС, измерения скорости хода, пройденного расстояния, определения глубин на судне предусмотреть: гирокурсоуказатель, индукционный лаг с показывающими приборами в рубке, навигационно-рыбопоисковый эхолот. Питание средств навигации предусмотреть от щита питания навигации 220 В и щита навигации 24 В. По требованию администрации РФ в качестве средства контроля позиции судна установить интегрированную систему спутниковой связи. 17. Специальное оборудование 17.1. В грузовом трюме судна должна быть предусмотрена живорыбная 3 ванна вместимостью 5 м , оборудованная устройством обмена и аэрации воды. 17.2. На судне должны быть предусмотрены следующие помещения для научно-исследовательских работ: 2 - расположенные в трюме: одна лаборатория площадью 3,2 м , одна 2 лаборатория площадью 6,6 м , одна открывающаяся в лабораторию кладовая 2 приборов площадью 2 м ; - расположенная на главной палубе по правому борту одна 2 лаборатория площадью 8 м ; Лаборатории должны быть оснащены вентиляционными шкафами, а также освещением, средствами внутрисудовой связи, вентиляцией, отоплением, водопроводом. 17.3. Предусмотреть установку двух гидрологических лебедок по одной по правому и левому борту на палубе бака в районе 30-32 шп., оборудованных поворотными стрелами с выносом за борт не менее 1 м. 18. Холодильное оборудование В помещении кондиционера на главной палубе предусмотреть установку компрессорного агрегата морозильной камеры грузового трюма, обеспечивающую температуру в камере - 18°С. 19. Снабжение и запчасти Судно должно быть обеспечено снабжением и запчастями в соответствии с требованиями и нормами Регистра, где это им регламентировано. Приложение 4 ТРЕБОВАНИЯ к описанию участниками размещения заказа работ на постройку судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на Северном Каспии на базе проекта 21740 для нужд Федерального агентства по рыболовству. Участник размещения заказа должен представить описание работ на постройку судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на базе проекта 21740 для нужд Федерального агентства по рыболовству по следующей форме: Наименование работ - постройка судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на базе проекта 21740 для нужд Федерального агентства по рыболовству. Цель и задачи разработки - создание судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на базе проекта 21740 для нужд Федерального агентства по рыболовству Источники разработки Работы выполняются на основе технического проекта 21740, одобренного Российским морским Регистром судоходства. Основные данные и технические требования Назначение судна - Отбор осетровых производителей и их дальнейшая транспортировка на рыборазводные заводы. Лов рыбы пелагическим или донным тралами по кормовой схеме. Ихтиологические научные исследования. Класс судна Российского морского регистра судоходства ______________________________________________________________________ Автономность плавания: по топливу, сут. _________________ по провизии и пресной воды, сут. _______________ Дальность плавания при экономической мощности главного двигателя, миль _________ Основные характеристики Главные размерения: Длина наибольшая, м _______ Ширина, м _______ Высота борта, м _______ Осадка судна по грузовую марку, м _______ Водоизмещение полное при осадке по грузовую марку, т _______ Скорость хода на глубокой воде на волнении моря не более 1 балла при водоизмещении по грузовую марку, узл. ________________ Наибольшее тяговое усилие при тралении на скорости 4 узла на волнении не более одного и ветре не более двух баллов при передаваемой на винт мощности 440 кВт, тс _______________________________. Комплектация и размещение команды и научной группы Общее количество спальных мест ______________________ Размещение команды и научной группы: одноместные каюты _____________________________________ двухместные каюты _____________________________________ трехместные каюты _____________________________________ четырехместные каюты __________________________________ Судовые устройства Рулевое _______________________________________________ Якорное _______________________________________________ Швартовно-буксирное ___________________________________ Спасательное __________________________________________ Мачтовое ______________________________________________ Леерное _______________________________________________ Дельные вещи __________________________________________ Промысловое устройство _______________________________________________ Энергетическая установка _____________________________________________ Системы энергетической установки _____________________________________ Электроэнергетическая система ________________________________________ Автоматизация ________________________________________________________ Средства связи, навигационное и рыбопоисковое оборудование Радиооборудование ____________________________________________________ Средства навигации и рыбопоиска ______________________________________ Научно-исследовательское и специальное оборудование Лабораторные помещения - описание предусматриваемых на судне лабораторий и других помещений для выполнения научных и исследовательских работ с указанием площадей помещений и их расположения. Гидрологические лебедки - описание предусматриваемых на судне гидрологических лебедок для выполнения научных и исследовательских работ с указанием их расположения и технических характеристик. Снабжение и запчасти _________________________________________________ Срок предоставления исполнителем гарантий качества работ (срок гарантийного обслуживания) ____________________________ месяцев Этапы работ - Указывается последовательность, основное содержание и сроки проведения работ (этапов работ) по следующей форме: ---------------------------------------------------------------------- NN | Наименование работ | Сроки | Стоимость этапов| (этапов работ) | выполнения | работ ---------------------------------------------------------------------- 1. Приобретение комплектующего оборудования и механизмов ---------------------------------------------------------------------- 2. Приобретение материалов ---------------------------------------------------------------------- 3. Разработка рабочей и технологической документации на строительство судна ---------------------------------------------------------------------- 4. Обработка металла, изготовление деталей корпуса ---------------------------------------------------------------------- 5. Формирование, сварка корпуса ---------------------------------------------------------------------- 6. Монтаж механизмов и оборудования ---------------------------------------------------------------------- 7. Монтаж систем и трубопроводов ---------------------------------------------------------------------- 8. Изолировочные работы, зашивка, обстройка ---------------------------------------------------------------------- 9. Электромонтажные работы ---------------------------------------------------------------------- 10. Спуск на воду, достроечные работы на плаву ---------------------------------------------------------------------- 11. Швартовые испытания, ходовые испытания, сдача Заказчику ---------------------------------------------------------------------- Итого: ---------------------------------------------------------------------- Примечания. 1. Отличия от базового проекта, обеспечивающие соответствие характеристик судна техническому заданию, изложенному в приложении конкурсной документации, должны быть представлены, в том числе в виде чертежа общего расположения судна, одобренного или согласованного в Главном Управлении Российского морского Регистра судоходства. 2. Для оценки показателя "качество работ" участником в описании могут быть представлены сведения о наличии или отсутствии сертификата ГОСТ Р ISO9001 система менеджмента качества (подтверждением данной информации может быть представление в составе заявки копии сертификата) 3. Описание работ подписывает лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени участника размещения заказа. 4. Заявка и описание работ должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью. Приложение 5 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ________ на выполнение работ по строительству судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на Северном Каспии на базе проекта 21740 для нужд Федерального агентства по рыболовству. г. Москва "____"___________ 2007 г. Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________ действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 295, с одной стороны, и __________________________ в лице лице _____________________________, действующего на основании ______________, определенное победителем открытого конкурса на выполнение работ по строительству судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на Северном Каспии на базе проекта 21740 для нужд Федерального агентства по рыболовству (протокол заседания Конкурсной комиссии от "___" _______ 2007 г. N _____), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем: 1. Предмет государственного контракта 1.1. "Исполнитель" обязуется построить и сдать "Заказчику" судно на базе проекта 21740 (в дальнейшем "судно"), в полной готовности и комплектности. Заказчик обязуется за счет средств федерального бюджета оплатить работы по строительству судна в соответствии с протоколом согласования цены контракта (Приложение N 1) и календарным планом (Приложение N 2), составляющих неотъемлемую часть настоящего государственного контракта. 1.2. Технические условия, объем работ по настоящему государственному контракту, качество их выполнения и комплектность должны соответствовать техническому заданию (Приложение N 3), составляющему неотъемлемую часть настоящего государственного контракта и утвержденному чертежу общего расположения судна N __________. 2. Срок и дата поставки 2.1. Срок сдачи судна, являющегося предметом настоящего государственного контракта, устанавливается - сентябрь 2011 года, в соответствии с технологическим циклом постройки судна. 2.2. Датой окончания строительства судна считается дата подписания приемного акта приемной комиссией, назначаемой "Заказчиком". 2.3. Риск случайного повреждения и утраты переходит от "Исполнителя" к "Заказчику" после подписания акта передачи завершенного строительства судна "Заказчику" на перегон. 2.4. Срок сдачи судна может быть продлен по взаимному соглашению обеих сторон или в связи с форс-мажорными обстоятельствами, независящими от "Исполнителя", согласно статье 5 настоящего государственного контракта. 3. Цена государственного контракта 3.1. Валюта цены за судно устанавливается в рублях в соответствии с протоколом согласования цены контракта (Приложение N 1), составляющей неотъемлемую часть настоящего государственного контракта. 3.2. Цена государственного контракта составляет ________________ рублей ( _________________________ рублей) с учетом НДС. 3.3. Расходы по перегону судна от сдаточной базы до порта приписки в стоимость настоящего договора не включены и оплачиваются по отдельному договору. 4. Платежи и расчеты 4.1. Платежи производятся в соответствии с календарным планом (Приложение N 2) на основании акта сдачи-приемки выполненных работ за этап и счета-фактуры. 4.2. "Заказчик" принимает выполненные по этапу работы путем подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10-и дней с момента получения акта от "Исполнителя", или в этот же срок направляет письменный мотивированный отказ. Оплата работ производится на основании акта по этапу работ и счет-фактуры в 20-дневный срок после подписания "Заказчиком" акта. 4.3. Оплата последнего этапа производится "Заказчиком" в месячный срок после подписания приемного акта на судно. 4.4. В случае, если "Заказчик" не подписывает акт сдачи-приемки работ или не направляет "Исполнителю" письменный мотивированный отказ произвести платеж в срок, указанный в п. 4.2. настоящего государственного контракта, то работы "Исполнителя" считаются выполненными в срок, надлежащим образом и подлежат оплате. 4.5. В случае расторжения настоящего государственного контракта по инициативе "Заказчика" до завершения "Исполнителем" полного объема работ, "Заказчик" оплачивает "Исполнителю" фактические затраты по выполненному объему работ на дату прекращения действия настоящего государственного контракта с оформлением Соглашения сторон в установленном порядке. 5. Форс-мажорные обстоятельства 5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение взятых на себя обязательств в случае, если невыполнение вызвано наводнением, пожаром, землетрясением или другими стихийными бедствиями, а также войной, военными операциями, блокадой, действиями или распоряжениями Правительства Российской Федерации или иными независящими от сторон обстоятельствами, которые возникли после подписания настоящего государственного контракта. В этом случае время, назначенное для исполнения данного государственного контракта, переносится соответственно на окончание действия этих выполненных обстоятельств и их последствий. 5.2. Обе стороны должны немедленно в трехдневный срок известить письменно друг друга о начале и окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему государственному контракту. 5.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения необходимые документы. 6. Приемка и наблюдение 6.1. Приемка работ на строящемся судне производится ОТК Исполнителя в соответствии с утвержденной технической документацией. 6.2. Наблюдение за постройкой судна осуществляется инспекцией Российского морского Регистра судоходства. 6.3. Затраты по надзору за строительством судна включены в цену контракта. 6.4. Приемо-сдаточные испытания судна производятся "Исполнителем" в присутствии приемной комиссии "Заказчика" и представителей инспекции Российского морского Регистра судоходства по программе, согласованной в установленном порядке. 6.5. Для ознакомления с судном, участия в приемке и подготовке судна к перегону и эксплуатации "Заказчик" не позднее, чем за 15 дней до предъявления судна к приемо-сдаточным испытаниям, направляет на него старший комсостав судна; остальная часть команды прибывает по вызову капитана, но не позднее, чем за 7 дней до начала ходовых испытаний. 6.6. За месяц до начала приемо-сдаточных испытаний судна "Исполнитель" запрашивает у "Заказчика" приказ о назначении приемной комиссии. Сроки прибытия приемной комиссии на приемку судна согласовываются "Заказчиком" и "Исполнителем" в установленном порядке. 7. Особые условия 7.1. Судно, находящееся в постройке и оплачиваемое "Заказчиком", является собственностью "Заказчика". 7.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязанности, установленные настоящим государственным контрактом третьим лицам без письменного согласования сторон, за исключением соответствующих решений Правительства Российской Федерации. 8. Гарантии 8.1. "Исполнитель" гарантирует "Заказчику" обусловленное технической документацией и настоящим государственным контрактом качество судна в течение __ месяцев после даты подписания приемного акта. 8.2. В период гарантийного срока "Исполнитель" обязуется устранить выявившиеся в процессе эксплуатации дефекты на судне и, соответственно, продлить по требованию "Заказчика" срок гарантии вышедшего из строя оборудования (имущества). При обнаружении дефекта производственного характера вызов представителя "Исполнителя" обязателен. 8.3. За поломки и повреждения по причине неправильной эксплуатации или обслуживания судна "Заказчиком", подтвержденных двухсторонним актом, "Исполнитель" ответственности не несет. 8.4. Все рекламации предъявляются "Исполнителю" в письменном виде с приложением рекламационного акта в 2-х экземплярах, в котором указываются наименование дефектных изделий, их тип и заводской номер, характер дефекта и предполагаемая причина его возникновения, дата обнаружения и требования "Заказчика". 9. Ответственность сторон 9.1. "Заказчик" обеспечивает финансирование строительства судна в соответствии с календарным планом (Приложение N 2). 9.2. "Исполнитель" отвечает за исполнение своих обязательств по государственному контракту своим имуществом, активами и всеми денежными средствами на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях, на которые в случае полного или частичного неисполнения обязательств по настоящему государственному контракту может быть обращено взыскание по действующему законодательству в сумме фактической задолженности по обязательствам в соответствии с настоящим государственным контрактом, включая судебные (арбитражные) издержки. 10. Порядок разрешения споров 10.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему государственному контракту, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. 10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном российским законодательством порядке. 11. Срок действия государственного контракта 11.1. Государственный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания выполнения работ и завершения расчетов по государственному контракту. 11.2 Действие настоящего государственного контракта прекращается в случаях: - полного завершения сторонами принятых обязательств по настоящему государственному контракту; - уведомления одной стороны об обстоятельствах, являющихся основанием для обеих сторон считать действие настоящего государственного контракта прекращенным и согласия другой стороны, оформленного в установленном настоящим государственным контрактом порядке. 11.4. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для "Заказчика" и "Исполнителя". 12. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты Приложение N 1 к государственному контракту N _____ от "____"_________ 2007 г. ПРОТОКОЛ ЦЕНЫ на выполнение работ по строительству судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на Северном Каспии на базе проекта 21740 ---------------------------------------------------------------------- Наименование предмета | Количество (ед.)| Контрактная цена, | | рублей с НДС ---------------------------------------------------------------------- Судно для сбора и транспортировки 1 ед. производителей для рыборазводных заводов на Северном Каспии на базе проекта 21740 Класс Российского морского Регистра судоходства КМ * I A3 рыболовное ---------------------------------------------------------------------- Исполнитель: Заказчик: ___________________ ____________________ (должность) (должность) ___________________ (Ф.И.О.) ____________________ (Ф.И.О.) М.П. М.П. "____"___________ 2007 г. "____"__________ 2007 г. Управление: ____________________ (должность) Приложение N 2 к государственному контракту N _____ от "_____"__________ 2007 г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН выполнения работ по постройке судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на Северном Каспии на базе проекта 21740 ---------------------------------------------------------------------- | |Удельное| Срок |Стоимость NN | Наименование работ |значение|выполнения| работ с этапов| | в % | работ | НДС, | | | |тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- 1. Приобретение комплектующего оборудования и механизмов ---------------------------------------------------------------------- 2. Приобретение материалов ---------------------------------------------------------------------- 3. Разработка рабочей и технологичес- кой документации на строительство судна ---------------------------------------------------------------------- 4. Обработка металла, изготовление деталей корпуса ---------------------------------------------------------------------- 5. Формирование, сварка корпуса ---------------------------------------------------------------------- 6. Монтаж механизмов и оборудования ---------------------------------------------------------------------- 7. Монтаж систем и трубопроводов ---------------------------------------------------------------------- 8. Изолировочные работы, зашивка, обстройка ---------------------------------------------------------------------- 9. Электромонтажные работы ---------------------------------------------------------------------- 10. Спуск на воду, достроечные работы на плаву ---------------------------------------------------------------------- 11. Швартовые испытания, ходовые испытания, сдача Заказчику ---------------------------------------------------------------------- ИТОГО: 100 ---------------------------------------------------------------------- Итого: _______________________________ рублей (с учетом НДС). Исполнитель: Заказчик: ___________________ ____________________ (должность) (должность) ___________________ (Ф.И.О.) ____________________ (Ф.И.О.) М.П. М.П. "____"___________ 2007 г. "____"__________ 2007 г. Управление: ____________________ (должность) Приложение N 3 к государственному контракту N _____ от "_____"__________ 2007 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на постройку судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на Северном Каспии на базе проекта 21740 для нужд Федерального агентства по рыболовству Основание для проведения работ. (Указывается полное название документа (документов), на основании которого проводится работа, сроки ее начала и окончания. Наименование работ - постройка судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на базе проекта 21740 для нужд Федерального агентства по рыболовству. Назначение судна - отбор осетровых производителей и их дальнейшая транспортировка на рыборазводные заводы. Ихтиологические научные исследования. Мониторинг состояния водных биоресурсов. Класс судна Российского морского регистра судоходства ______________________________________________________________________ Автономность плавания: по топливу, сут. _________________ по провизии и пресной воды, сут. _______________ Дальность плавания при экономической мощности главного двигателя, миль __________ Основные характеристики Главные размерения: Длина наибольшая, м ________ Ширина, м ________ Высота борта, м ________ Осадка судна по грузовую марку, м ________ Водоизмещение полное при осадке по грузовую марку, т __________ Скорость хода на глубокой воде на волнении моря не более 1 балла при водоизмещении по грузовую марку, узл. ________________ Наибольшее тяговое усилие при тралении на скорости 4 узла на волнении не более одного и ветре не более двух баллов при передаваемой на винт мощности 440 кВт, тс ______________________________. Комплектация и размещение команды и научной группы Экипаж, чел. _________________ Научная группа, чел. ____________ Размещение команды и научной группы: одноместные каюты _____________________________________ двухместные каюты _____________________________________ трехместные каюты _____________________________________ четырехместные каюты __________________________________ Судовые устройства Рулевое _______________________________________________ Якорное _______________________________________________ Швартовно-буксирное ___________________________________ Спасательное __________________________________________ Мачтовое ______________________________________________ Леерное _______________________________________________ Дельные вещи __________________________________________ Промысловое устройство _______________________________________________ Энергетическая установка Главный двигатель ____________________________________________________ Редуктор _____________________________________________________________ Дизель-генераторы ____________________________________________________ Валопровод и движитель _______________________________________________ Системы энергетической установки _____________________________________ Электроэнергетическая система ________________________________________ Автоматизация ________________________________________________________ Средства связи, навигационное и рыбопоисковое оборудование Радиооборудование ____________________________________________________ Средства навигации и рыбопоиска ______________________________________ Научно-исследовательское и специальное оборудование Лабораторные помещения - описание предусматриваемых на судне лабораторий и других помещений для выполнения научных и исследовательских работ с указанием площадей помещений и их расположения. Гидрологические лебедки - описание предусматриваемых на судне гидрологических лебедок для выполнения научных и исследовательских работ с указанием их расположения, типа, марки, вспомогательного оборудования и принципа действия. Снабжение и запчасти _________________________________________________ Срок предоставления исполнителем гарантий качества работ (срок гарантийного обслуживания) __________________________ месяцев. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
