|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 09.10.2007 № 438МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ П Р И К А З от 9 октября 2007 года Москва N 438 О размещении заказа на выполнение работ по постройке научно-исследовательского судна проекта 21970 на базе проекта 13031 для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2007 - 2010 гг. В соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и с целью эффективного использования средств федерального бюджета, п р и к а з ы в а ю : 1. Установить, что размещение заказа на выполнение работ по постройке научно-исследовательского судна проекта 21970 на базе проекта 13031 для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса. 2. Утвердить документацию по размещению заказа на выполнение работ по постройке научно-исследовательского судна проекта 21970 на базе проекта 13031 для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению. 3. Управлению экономического развития, имущественных отношений и права обеспечить размещение в установленном порядке документации, указанной в приложении. 4. Управлению рыбопромыслового флота, портов и мониторинга совместно с Управлением экономического развития, имущественных отношений и права в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного конкурса и осуществлять контроль его выполнения. 5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. Врио руководителя Агентства П.А. Ефанов Приложение к приказу Росрыболовства от 09.10.2007 N 438 Документация по размещению заказа на выполнение работ по постройке научно-исследовательского судна проекта 21970 на базе проекта 13031 для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2007 - 2010 гг. Извещение о проведении открытого конкурса. 1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение работ по постройке научно-исследовательского судна проекта 21970 на базе проекта 13031 для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2007 - 2010 гг. 2. Форма торгов - открытый конкурс. 3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству. Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 Адрес электронной почты: [email protected]. Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Тарасова Алеся Андреевна). 4. Предмет государственного контракта - выполнение работ по постройке научно-исследовательского судна проекта 21970 на базе проекта 13031 для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2007 - 2010 гг. 5. Место выполнения работ - Российская Федерация. 6. Технические требования к работе, уровню и способам технических решений определяются Техническим заданием (Приложение 3), являющимися неотъемлемой частью конкурсной документации. Краткая характеристика выполняемых работ - выполнение работ по постройке научно-исследовательского судна проекта 21970 на базе проекта 13031. Сроки выполнения работ: сентябрь 2010 г. 7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 101 000 000 (сто один миллион) рублей. 8. Преимущества не предоставляются. Обеспечение заявки - не требуется. Обеспечение контракта - требуется. 9. Официальный сайт, на котором размещена документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru. Комплект документации по размещению заказа на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика. 10. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству 16 ноября 2007 года, 10 ч. 40 мин. Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 20 ноября 2007 года. Место и дата подведения итогов конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 22 ноября 2007 года. 1. Общие положения. Настоящая документация по размещению заказа на выполнение работ по постройке научно-исследовательского судна проекта 21970 на базе проекта 13031 для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2007 - 2010 гг. (далее - конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе и инструкции по ее заполнению. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с приложением 1 конкурсной документации. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы: 1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа; 3) описание работ в соответствии с приложением 4 конкурсной документации; 4) копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам; 5) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей). Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа. 3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ. Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ в соответствии с приложением 4 конкурсной документации. 4. Место, условия и сроки выполнения работ. Место выполнения работ - Российская Федерация; сроки выполнения работ - 2010 (сентябрь); условия выполнения работ - в соответствии с приложением 3 конкурсной документации. Источник финансирования заказа - средства федерального бюджета. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 101 000 000 (сто один миллион) рублей. Форма оплаты - безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты определяются условиями, изложенными в государственном контракте. 5. Порядок формирования цены контракта. Цена контракта (цена лота) включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). Цена контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения. Арифметические расхождения в форме заявки на участие в конкурсе между цифрами и словами не допускаются. Наличие таких арифметических расхождений расценивается конкурсной комиссией как не соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. 6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями. При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации. 7. Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по контракту работ. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. 8. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок, по форме и составу, которые установлены конкурсной документацией. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие, в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Конверт оформляется в соответствии с приложением 2 конкурсной документации. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу заказчика. Дата начала приема заявок 16 октября 2007 года. Дата окончания приема заявок 16 ноября 2007 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 9. Язык заявки на участие в конкурсе. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке. 10. Расходы на участие в конкурсе. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта. 11. Требования к участникам размещения заказа. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: 1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса. 2. непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке. 1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе. 2. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. 3. Заявление об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу заказчика. 4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 5. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. 7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке: 1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________________ (наименование конкурса) ______ (регистрационный номер заявки)". 2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 2 конкурсной документации. 3. До последнего дня подачи заявок, установленного конкурсной документацией, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса). 4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 конкурсной документации. 6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия. 7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. 8. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. 9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе. 10. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. 13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации. При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. 14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству. Публично 16 ноября 2007 года в 10 час. 40 мин. конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации, конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 15. Условия допуска к участию в конкурсе. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 11 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае: 1) непредоставления определенных пунктом 2 конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ; 2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 конкурсной документации; 3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в конкурсе и их значимостью: 1) цена контракта (данный критерий не оценивается по бальной системе, а учитывается при окончательном расчете) - 60% 2) качество работ - 10% 3) сроки выполнения работ- 10% 4) срок предоставления гарантии качества работ- 10% 5) квалификация участника конкурса - 10% 17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями и их весами, установленными пунктом 16 конкурсной документации. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующей методике: ---------------------------------------------------------------------- N | | Количество п/п| Критерии оценки | баллов | | k | | a ---------------------------------------------------------------------- 1. Качество работ 5 Подкритерий: 1.1 Наличие сертификата ГОСТ Р ISO9001 5 ---------------------------------------------------------------------- 2. Сроки выполнения работ 10 ---------------------------------------------------------------------- 3. Срок предоставления гарантии качества работ 10 ---------------------------------------------------------------------- 4. Квалификация участника конкурса 20 ---------------------------------------------------------------------- По каждой заявке на участие в конкурсе рассчитывается показатель S(k) с учетом критерия "Цена контракта" в соответствии со следующей формулой: C(min) T(1) T(2) T(3) T(4) S(k) = 0,6 ------ + 0,1 ---- + 0,1 ---- + 0,1 ---- + 0,1 ---- C(k) 5 10 10 20 где: T(1) - бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе по критерию "Качество работ"; T(2) - бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе по критерию "Сроки выполнения работ"; T(3) - бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе по критерию "Срок предоставления гарантии качества работ" T(4) - бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе по критерию "Квалификация участника конкурса" C(min) - минимальная цена контракта среди заявок на участие в конкурсе, которые до этого не были отклонены; C(k), - цена контракта k-ой заявки на участие в конкурсе; В соответствии с полученными оценками S(k) заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем S(k). В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. 18. Требования обеспечения исполнения государственного контракта. Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере десяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Победитель конкурса до заключения государственного контракта предоставляет заказчику безотзывную банковскую гарантию, страхует ответственность по контракту или передает заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения государственного контракта. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в конкурсной документации. Банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения контракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ, по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. В случае если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего исполнителя. Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по государственному контракту. Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения контракта. Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ и оканчиваться не ранее его завершения. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном конкурсной документацией. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы "Банк-клиент".) Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в Проекте государственного контракта со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании. В случае если Участник, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта, то такой Участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта. Сведения об Участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков. 19. Срок и порядок подписания победителем конкурса государственного контракта. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный действующим законодательством, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта. В случае если конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников размещения заказа юридических лиц или наличия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 конкурсной документации; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления вышеуказанных фактов и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Приложение 1 ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по постройке научно-исследовательского судна проекта 21970 на базе проекта 13031 для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2007 - 2010 гг. Полное наименование организации, ее организационно-правовая форма, сведения о месте нахождения, юридический, почтовый адрес, (для юридического лица): __________________________________________________ Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физического лица): _______ ______________________________________________________________________ ИНН ______________________________________________ Банковские реквизиты: ____________________________ Цена контракта: __________________________________ Сроки выполнения работ: __________________________ Подачей настоящей заявки Участник размещения заказа подтверждает соблюдение следующих обязательных требований: - непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица или непринятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и не открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе, и выражает свое согласие с проведением Конкурса на условиях, указанных в конкурсной документации на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по постройке научно-исследовательского судна проекта 21970 на базе проекта 13031 для нужд Федерального агентства по рыболовству и в случае признания его победителем Конкурса обязуется заключить с Заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации. К заявке прилагаются следующие документы: 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ _______________________________________________________ /___________/ (Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки, (подпись) а также для юридического лица - указать должность уполномоченного подписывать заявку; для индивидуального предпринимателя - соответствующий статус) М.П. "___"__________ 2007 г. Приложение 2 Порядок оформления конверта ____________________________________________________________________ | | | ЗАКАЗНОЕ | | -------- | | НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 10-40 ч. 16 НОЯБРЯ 2007 г. | | | | | | Заявка на участие в открытом конкурсе | | ------------------------------------- | | на выполнение работ по постройке научно-исследовательского | | судна проекта 21970 на базе проекта 13031 для нужд | | Федерального агентства по рыболовству | | в 2007 - 2010 гг. | | | | | | | | Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 | | | | Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству | |____________________________________________________________________| Внимание! В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала конкурса и заявка на участие в конкурсе не будет рассматриваться Комиссией. Приложение 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по постройке научно-исследовательского судна проекта 21970 на базе проекта 13031 для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2007 - 2010 гг. 1. НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 1.1. Наименование: Научно-исследовательское судно проекта 21970 на базе проекта 13031. 1.2. Область применения: Проведение научно исследовательских работ для нужд Федерального агентства по рыболовству. 2. ЦЕЛЬ РАБОТ Целью работ является постройка научно-исследовательского судна проекта 21970 на базе проекта 13031 для нужд Федерального агентства по рыболовству. 3. ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ Работы выполняются на базе незавершенного производства судна стр. N 508 по технической документации проекта 21970 с доработкой проектной документации и достройкой судна с удлинением корпуса на 6,0 м. с установкой фундаментов и подводкой питания для промыслового оборудования; средств связи, навигации и рыбопоиска; оборудования рыбцеха и холодильного оборудования. Закупка и монтаж вышеперечисленного оборудования проводятся на основании дополнительного открытого конкурса на производство работ. 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУДНУ 1. Назначение Проведение научно исследовательских работ в интересах Федерального агентства по рыболовству. 2. Общесудовая часть 2.1. Правила и нормы проектирования. Судно должно соответствовать Правилам Российского морского регистра судоходства (далее Регистр) другим нормативным документам, действующим на период строительства. 2.2 Тип и класс судна. 2.2.1. Архитектурный тип - морской, стальной однопалубный теплоход с удлиненным баком, рубкой из легкого сплава и машинным отделением в корме. 2.2.2. Класс Регистра - КМ * ЛУ2 I A3 рыболовное. 2.3. Автономность и дальность плавания. Автономность плавания по запасам топлива, провизии и пресной воды - 25 суток. 2.4. Грузовой трюм, судовые запасы. 2.4.1. Объем рефрижераторного грузового трюма должен составлять 3 224 м 2.4.2. Предусмотреть на судне судовые запасы: - дизельного топлива - 135 т; - пресной воды - 20 т. 2.5. Главные размерения, мореходность 2.5.1. Главные размерения в м: В средней части судна установить цилиндрическую вставку длиной 6 м, в результате чего главные размерения должны составлять: Длина наибольшая 47,9 Длина между пп 42,6 Ширина расчетная 8,9 Высота борта 4,6 Осадка по грузовую марку от ОП 3,3 2.5.2. Скорость хода на глубокой воде на волнении моря не более 1 балла при водоизмещении по грузовую марку должна быть не менее 10 узл. 2.5.3. Тяговое усилие при тралении со скоростью 4 узла должно составлять не менее 5 т при волнении моря до 1-го и силе ветра до 2-х баллов. 2.5.4. Остойчивость судна - в соответствии с требованиями Регистра к судам ограниченного I района плавания. 2.5.5. Мореходные качества судна должны обеспечить возможность его эксплуатации при волнении моря до 5 баллов включительно. 3. Общее расположение На палубе удлиненного бака в нос от миделя расположить две одноместные каюты, рулевую рубку и гидрологическую лабораторию. В корму от миделя - дежурную шлюпку (по левому борту), грузовые краны (побортно), сетной барабан, вытяжные и вспомогательные промысловые лебедки. На главной палубе в нос от миделя расположить жилые, хозяйственные и санитарно-бытовые помещения. В корму от миделя - ихтиологическую лабораторию, участок обработки рыбы, промысловую палубу с ваерными лебедками, шахты газовыхлопа. В трюме в нос от миделя расположить помещение кондиционера, жилые помещения. В корму от миделя - грузовой трюм, МО, Румпельное отделение, кладовые промснаряжения и пр. 4. Комплектация и размещение экипажа 4.1. Предусмотреть размещение на судне экипажа в количестве 20 человек, в том числе научная группа - 5 человек. 4.2. Для размещения экипажа и научной группы предусмотреть: - для капитана, старшего механика и руководителя научной группы - одноместные каюты; - для остального экипажа и членов научной группы - двухместные каюты. 4.3. Обеспечение экипажа санитарно-бытовыми помещениями предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами. 5. Предотвращение загрязнения окружающей среды 5.1. Предусмотреть средства для предотвращения загрязнения окружающей среды нефтепродуктами и сточными водами в течение рейса. 5.2. Предусмотреть установку для сжигания отходов - марки СП-10 производительность - 10 кг/час. 5.3. Предусмотреть установку сепаратора нефтесодержащих вод марки 3 СК-1,6 м, производительностью 1,6 м /час. 6. Корпус 6.1. Материал и прочность корпуса судна Корпус судна должен быть сварным, выполненным по поперечной системе с постоянной шпацией 600 мм по всей длине из судостроительной стали, произведенной под надзором Регистра, нормальной и повышенной прочности. Прочность конструкций должна соответствовать требованиям Регистра. Толщины листов наружной обшивки, палуб, переборок и набора корпуса должны обеспечивать необходимую прочность, а также запасы на износ и коррозию из условий эксплуатации судна в течение 24 лет. Для защиты корпуса от коррозии также выполнить окраску лакокрасочными материалами по схемам фирм-производителей, а для защиты подводной части корпуса судна, кингстонных ящиков, кормового подзора и стабилизатора поворотной насадки предусмотреть, кроме того, короткозамкнутую протекторную защиту. 7. Дельные вещи 7.1. Дельные вещи - иллюминаторы, рубочные окна, двери, крышки, горловины и трапы принять соответствующими действующим правилам и нормам Регистра и техники безопасности. 7.2. Предусмотреть обогреваемые рубочные окна и стеклоочистители. 7.3. Двери в необходимых случаях снабдить самозакрывателями. 8. Изоляция помещений, покрытия и оборудование 8.1. Предусмотреть тепловую и, в необходимых случаях, противопожарную изоляцию поверхности корпуса судна. 8.2. Материалы и толщины изоляции, покрытий палуб, а также зашивки помещений судна применить в соответствии с существующими нормами и требованиями Регистра. Материалы должны быть в основном негорючие. 8.3. Мебель, оборудование, текстильные изделия в жилых, общественных и служебных помещениях предусмотреть в основном из трудносгораемых материалов в соответствии с назначением помещений и требований санитарного надзора и Регистра. 9. Судовые устройства 9.1. Рулевое устройство. На судне в качестве рулевого устройства предусмотреть поворотную насадку со стабилизатором. Для перекладки поворотной насадки установить электрогидравлическую рулевую машину с соответствующим крутящим моментом с ручным вспомогательным приводом. Система управления рулевой машиной должна быть электрическая, дистанционная из рулевой рубки. 9.2. Якорное устройство Судно оборудовать двумя якорями Холла (становой и запасной) необходимой расчетной массой, якорными цепями и брашпилем. Якоря по походному хранить в якорных трубах с креплением стопорами. Удержание якоря при стоянке обеспечивается брашпилем и фрикционным стопором. Для хранения цепи предусмотреть цепной ящик необходимого объема и устройство быстрой отдачи коренного конца. 9.3. Швартовно-буксирное устройство. Для швартовки и буксировки судна предусмотреть швартовные и буксирные кнехты и клюзы необходимых размеров. Судно должно быть снабжено швартовными и буксирными канатами отвечающими требованиям Регистра. Хранение буксирного и швартовных канатов осуществляется на стеллажах в форпике и вьюшках на верхней палубе. Для предохранения судна от повреждений при швартовках судно должно быть снабжено плетеными кранцами. 9.4. Спасательное устройство На крыше рубки предусмотреть установку сбрасываемых плотов ПСН-20МК по одному с каждого борта вместимостью по 20 человек каждый. Для хранения плотов предусмотреть стеллажи с найтовами и гидростатическим разобщающим устройством. Снабдить судно спасательными жилетами, гидрокостюмами и спасательными кругами в необходимой комплектации в соответствии с требованиями Регистра. 9.5. Грузовое устройство Грузовое устройство должно обеспечивать грузовые операции, спуск-подъем дежурной шлюпки и выполнение вспомогательных промысловых операций. В качестве грузовых механизмов предусмотреть два гидравлических крана, установленные побортно симметрично от ДП в кормовой части палубы бака, грузоподъемностью до 1 т и вылетом стрелы за соответствующий борт до 3,6 м. 10. Промысловое устройство 10.1. Предусмотреть на судне промысловое устройство для работы тралом по кормовой схеме. 10.2. Для работы с тралом предусмотреть на судне следующий комплекс промысловых механизмов с гидравлическим приводом: - две ваерные лебедки; - две вытяжные лебедки; - кабельно-сетной барабан с двумя кабельными секциями; - две вспомогательные тяговые лебедки; - лебедки кабеля прибора контроля трала. 10.3. Основные характеристики ваерных лебедок: - тяговое усилие на разных слоях навивки троса 5 т.; - скорость выборки ваера 50 - 120 м/мин; - канатоемкость барабана 2000 м. троса диаметром 20 - 22,5 мм. 10.4. Основные характеристики кабельно-сетного барабана: - тяговое усилие кабельной секции до 5 т.; - емкость каждой секции до 50 м кабеля; - емкость выбирания кабеля до 50 м/мин.; 3 - емкость сетной части барабана - 6 м ; - тяга на барабане на среднем радиусе до 5 т. Вытяжные лебедки. 10.5. Основные характеристики вытяжных лебедок: - тяговое усилие до 8 т.; - скорость выборки 40 м/мин.; - канатоемкость до 50 м каната диаметром до 22,5 м; 10.6. Вспомогательные лебедки тяговым усилием до 1,5 т. 11. Судовые системы На судне предусмотреть следующие общесудовые системы: - бытового водоснабжения; - сточную и шпигатов с открытых палуб; - водяного отопления, хозяйственного водоснабжения горячей водой и пропаривания цистерн; - общесудовой вентиляции и кондиционирования воздуха; - водяного пожаротушения; - объемного пожаротушения машинных помещений; - осушения и сбора нефтесодержащих вод; - воздушных и измерительных труб; - общесудовой гидравлики. 12. Энергетическая установка 12.1. В качестве главного двигателя (ГД) предусмотреть дизель и редуктор, поставляемый вместе с дизелем. Дизель должен быть укомплектован системой ДАУ со встроенным главным упорным подшипником в редукторе. Дизель-редукторный агрегат должен обеспечивать возможность отбора мощности на валогенератор до 400 кВт. 12.2. Предусмотреть два дизель-генератора мощностью 150 кВт (204 л.с.) 1500 об/мин. 12.3. Предусмотреть механизмы, аппараты, трубопроводы и системы, обслуживающие энергетическую установку (ДРА, ДГ и др. вспомогательные механизмы). 12.4. Валопровод, включающий промежуточный, гребной валы и дейдвудное устройство, должен соответствовать требованиям Регистра. 12.5. Системы энергетической установки: 12.5.1. Топливная система. Система должна обеспечить прием топлива на судно в цистерны основного запаса, его откачку, перекачку из цистерн запаса в расходную цистерну, подачу топлива к потребителям (главному двигателю, ДГ), сбор протечек топлива от механизмов в специальную цистерну. 12.5.2. Масляная система. Система должна обеспечить прием масла в цистерны запаса, заполнение картеров главного двигателя, редуктора и ДГ, перекачку масла в цистерну отработанного масла, выдачу отработанного масла на палубу, резервирование насосов, навешенных на механизмы МО. 12.5.3. Система охлаждения дизелей. Система должна быть двухконтурная, контур охлаждения пресной водой смонтирован на двигателях, контур охлаждения забортной водой обеспечивает подвод забортной воды к насосу охлаждаемого двигателя, прокачку ее через соответствующий контур охлаждения агрегата и последующий слив охлаждающей воды за борт. 12.5.4. Система газовыхлопа. Система должна обеспечить отвод выхлопных газов от главного двигателя, дизель-генераторов и вспомогательного котла через глушители в атмосферу, а также слив гудрона и влаги из глушителей через сливные трубки в специальные бачки. 12.5.5. Система сжатого воздуха Система должна обеспечивать заполнение пусковых баллонов сжатого воздуха для ГД, подачу сжатого воздуха на хозяйственные нужды и тифон, продувание кингстонных ящиков. 12.5.6. Система вентиляции МО Система должна обеспечивать вентиляцию МО в соответствии с требуемыми параметрами. 12.6. Предусмотреть вспомогательную котельную установку, включающую автоматизированный водогрейный котлоагрегат, работающий на дизельном топливе при номинальной производительности 24,0 +/- 0,5 кг/час. 12.7. Предусмотреть опреснитель воды обратного осмоса производительностью 3 тонны в сутки. 13. Движитель 13.1. В качестве движителя предусмотреть винт регулируемого шага в поворотной насадке. 14. Электроэнергетическая система 14.1. Применить на судне следующие сети распределения электроэнергии: В качестве основного рода тока на судне применить переменный ток частотой 50 Гц напряжением 380 В трехфазного тока для силовых потребителей, 220 В трехфазного и однофазного тока для основного освещения, камбузного и бытового электрооборудования, грелок, электрорадионавигационного оборудования, сигнализаторов уровня, сигнально-отличительных фонарей, 127 В, однофазного тока для рулевых указателей, указателей шага ВРШ и станции управления ВРШ. 12 В однофазного тока для переносного освещения. Постоянный ток 24 В для малого аварийного освещения, запасных сигнально-отличительных огней, цепей автоматики и сигнализации. 14.2. Источники электроэнергии. В качестве источников тока на судне предусмотреть: - два дизель-генератора трехфазного переменного тока напряжением 400 В частотой 50 Гц мощностью по 150 кВт каждый с автоматическим регулированием напряжения и системой самовозбуждением; - один валогенератор трехфазного тока, синхронный мощностью 400 кВт при напряжении 400 В, 50 Гц с системой регулирования напряжения с приводом от редуктора ДРА. - аккумуляторные батареи (стартерные, аварийные, резервного питания). 14.3. Внутрисудовая связь, трансляция и сигнализация. Для обеспечения громкоговорящей связи между рулевой рубкой, помещениями машинного отделения и ахтерпика, открытой палубой на судне предусмотреть систему громкоговорящей связи "Рябина". Для приема телевизионных и радиовещательных программ предусмотреть судовую антенную систему, обеспечивающую необходимое усиление сигналов и разводку по помещениям. Для служебной телефонной связи предусмотреть группу парной телефонной связи с безбатарейными аппаратами, обеспечивающими парную связь рулевой рубки с МО, румпельным отделением, каютой капитана и каютой начальника научной группы. На судне предусмотреть следующие группы сигнализации: - авральную, предназначенную для подачи общесудовых сигналов с колоколами громкого боя, установленными в коридорах, служебных помещениях, на открытых палубах и в МО, где предусмотреть еще и сигнальную лампу; - пожарную звуковую и световую сигнализацию, станцию пожарной сигнализации установить в ходовой рубке; - сигнализацию о пуске аэрозоля в МО; - сигнализацию об уровнях жидкости в отсеках и цистернах; - сигнализацию о наличии человека в трюме. 15. Автоматизация 15.1. Объем автоматизации механизмов, установок и систем судна должен отвечать требованиям, предъявляемым Регистром к судам, имеющим знак автоматизации A3 в символе класса. 15.2. Посты управления техническими средствами судна На судне предусмотреть главный пост управления в ходовой рубке (ГПУ) и местные посты управления (МПУ). В ходовой рубке установить пульт управления судном, состоящий из нескольких секций и обеспечивающий централизованный контроль и управление как движением судна, так и всем основным оборудованием и системами судна; там же установить основную радио- и навигационную аппаратуру. У кормовой стенки ходовой рубки установить пульт управления промысловыми механизмами. На местных постах управления предусмотреть локальные средства контроля и управления механизмами, системами и устройствами (щиты, пульты, кнопки). 16. Средства связи, навигации и рыбопоиска 16.1. Средства связи. Предусмотреть установку на судне следующих средств связи: - ПВ/КВ радиоустановка (1 к-т); - УКВ р/станция (2 шт.); - Инмарсат-С (1 к-т); - УКВ носимые радиостанции ГМССБ (3 шт.); - Аварийный радиобуй (1 шт.); - Радиолокационный ответчик (2 шт.); - Навтекс (1 шт.); - УКВ носимые р/ст. оперативной связи (2 шт.); - ПВ/КВ радиоустановка оперативной связи (1 шт.); - Факсимильный приемник погоды (1 шт.); - Спутниковая связь Инмарсат-Д (1 шт.). Питание средств радиосвязи предусмотреть от сети однофазного переменного тока напряжением 220 В (щит питания радиосвязи). Резервное питание оборудования - от аккумуляторных батарей. Для обеспечения работы аппаратуры радиосвязи на судне предусмотреть необходимый комплект антенн. Предусмотреть средства контроля позиции судна в рамках действующей системы мониторинга. 16.2. Средства электрорадионавигации. Предусмотреть установку на судне следующих средств электрорадионавигации: - РЛС Основная (1 шт.); - РЛС Дополнительная (1 шт.); - Гирокомпас (1 шт.); - АИС (1 шт.); - Система охранного оповещения ССОО-1 (1 шт.); - Доплер Лаг (1 шт.); - GPS навигационный (1 шт.); - GPS видеоплоттер (1 шт.); - Картографическая система (1 к-т); - Навигационный эхолот (1 шт.). 16.3. Средства рыбопоиска Предусмотреть на судне установку следующих средств рыбопоиска: - Промысловый эхолот (1 шт.); - Гидролокатор (1 шт.); - Датчик температуры поверхности воды (1 шт.); - ПКОЛ безкабельный (1 к-т); или - ПКОЛ кабельный (1 к-т). 17. Специальное оборудование 17.1. Предусмотреть размещение на судне двух лабораторных комплексов: 2 17.1.1. Гидрологическая лаборатория площадью 10 м (расположить в носовой части надстройки), состоящая из 2-х помещений: - Мокрый ангар (для оборудования - зонд); - Лаборатория сухая для камеральной обработки. Лаборатория комплектуется импортным гидрологическим зондом - 2 комплекта с дополнительным датчиками кислорода и датчиком РН. 2 17.1.2. Ихтиологическая лаборатория площадью 10 м (расположить на промысловой палубе), состоящая из 2-х помещений: - Мокрое помещение для анализа объектов лова; - Лаборатория сухая для камеральной обработки. 17.2. Каждая лаборатория комплектуется компьютером и принтером - 2 комплекта. Лаборатории должны иметь компьютерную сеть, связывающую их между собой и ходовым мостиком. 17.3. Предусмотреть установку одной гидрологической лебедки для научно-исследовательских работ типа СОМ-Н2 фирмы с комплектующими - гидравлической кран-блокой Г-образной формы и с пультом управления - (установить в кормовой части палубы бака). Основные характеристики лебедки: - тяговое усиление на барабане - 700 кг - канатоемкость барабана 2500 м при диаметре троса 5,1 мм - скорость травления и выборки троса с плавной регулировкой - от 0,5 до 4 м/сек. 18. Холодильное оборудование. 18.1. Предусмотреть на судне производственную холодильную установку со следующими характеристиками: - обеспечиваемая температура воздуха в грузовом рефрижераторном 2 трюме объемом 224 м - минус 30°С; - охлаждение трюма воздушное канальное с замкнутым кольцом - холодильный агент R-507 18.2. Предусмотреть следующий состав производственной холодильной установки: - два реф. компрессора двухступенчатые производительностью - 18 кВт с переохлаждением фреона.; - два трюмных испарителя (воздухоохладителя); 2 - два конденсатора площадь F=76 m . 18.3. Для заморозки улова предусмотреть: - два скороморозильных плиточных аппарата производительностью по 7 тонн /сутки каждый. 18.4. Для обеспечения холодом морозильных аппаратов предусмотреть: - два винтовых компрессорных агрегата; - два конденсатора. 19. Технологическое оборудование Предусмотреть установку на судне технологического оборудования для обработки рыбы, обеспечивающего выработку до 14 т в сутки разделанной замороженной рыбы. 20. Снабжение и запчасти Судно должно быть обеспечено снабжением и запчастями в соответствии с требованиями и нормами Регистра, где это им регламентировано. Приложение 4 ТРЕБОВАНИЯ к описанию участниками размещения заказа работ на постройку научно-исследовательского судна пр. 21970 на базе проекта 13031 для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2007 - 2010 гг. Участник размещения заказа должен представить описание работ на постройку научно-исследовательского судна проекта 21970 на базе проекта 13031 для нужд Федерального агентства по рыболовству по следующей форме: Наименование работ - постройка научно-исследовательского судна проекта 21970 на базе проекта 13031 для нужд Федерального агентства по рыболовству Цель и задачи разработки - создание научно-исследовательского судна проекта 21970 на базе проекта 13031 для нужд Федерального агентства по рыболовству Источники разработки Работы выполняются на базе незавершенного производства судна строительный номер 508 по технической документации проекта 21970 с доработкой проектной документации и достройкой судна с удлинением корпуса на 6,0 м. с установкой фундаментов и подводкой питания для промыслового оборудования; средств связи, навигации и рыбопоиска; оборудования рыбцеха и холодильного оборудования. Закупка и монтаж вышеперечисленного оборудования проводятся на основании дополнительного открытого конкурса на производство работ. Основные данные и технические требования Назначение судна - Проведение научно-исследовательских работ для нужд Федерального агентства по рыболовству Архитектурный тип судна _________________________________________ Класс судна Российского морского регистра судоходства ______________________________________________________________________ Автономность плавания: по топливу, сут. ________________________________ по провизии и пресной воды, сут. ________________ Вместимость 3 Грузового трюма, м _____________________________ Цистерн дизельного топлива, т ___________________ Цистерн пресной воды, т _________________________ Основные характеристики Главные размерения: Длина наибольшая, м _______ Длина расчетная, м _______ Ширина, м _______ Высота борта, м _______ Осадка судна по грузовую марку, м _______ Водоизмещение полное при осадке по грузовую марку, т __________ Скорость хода на глубокой воде на волнении моря не более 1 балла при водоизмещении по грузовую марку, узл. ________________ Тяговое усилие при тралении со скоростью 4 узла составляет не менее _____ т при волнении моря до 1-го и силе ветра до 2-х баллов. Остойчивость судна в соответствии с требованиями Регистра для ___ ______________________________________ района плавания. Мореходные качества обеспечивают эксплуатацию судна на промысле при волнении моря до _____________ баллов включительно. Комплектация и размещение команды и научной группы Экипаж, чел. ____________________ Научная группа, чел. ____________ Размещение команды и научной группы: одноместные каюты ________________________________________ двухместные каюты ________________________________________ Предотвращение загрязнения окружающей среды _____________________ Корпус __________________________________________________________ Дельные вещи ____________________________________________________ Изоляция помещений, покрытия и оборудование помещений ___________ Судовые устройства Рулевое _________________________________________________________ Якорное _________________________________________________________ Швартовно-буксирное _____________________________________________ Спасательное ____________________________________________________ Грузовое ________________________________________________________ Промысловое устройство __________________________________________ Судовые системы _________________________________________________ Механизмы и трубопроводы Главный двигатель _______________________________________________ Дизель-генераторы _______________________________________________ Валопровод и движитель __________________________________________ Вспомогательный котел ___________________________________________ Системы энергетической установки ________________________________ Электроэнергетическая система ___________________________________ Автоматизация ___________________________________________________ Средства связи, навигационное и рыбопоисковое оборудование Радиооборудование _______________________________________________ Средства электрорадионавигации __________________________________ Средства рыбопоиска _____________________________________________ Научно-исследовательское и специальное оборудование _____________ Лабораторные помещения __________________________________________ Холодильное оборудование ________________________________________ Технологическое оборудование ____________________________________ Снабжение и запчасти ____________________________________________ Срок предоставления исполнителем гарантий качества работ (срок гарантийного обслуживания ___________________________ месяцев. Этапы работ - Указывается последовательность, основное содержание и сроки проведения работ (этапов работ) по следующей форме: ---------------------------------------------------------------------- NN | Наименование работ | Сроки | Стоимость этапов| (этапов работ) | выполнения | работ ---------------------------------------------------------------------- 1. Приобретение комплектующего оборудования и механизмов ---------------------------------------------------------------------- 2. Приобретение материалов ---------------------------------------------------------------------- 3. Разработка рабочей и технологической документации на строительство судна ---------------------------------------------------------------------- 4. Обработка металла, изготовление деталей корпуса ---------------------------------------------------------------------- 5. Формирование, сварка корпуса ---------------------------------------------------------------------- 6. Монтаж механизмов и оборудования ---------------------------------------------------------------------- 7. Монтаж систем и трубопроводов ---------------------------------------------------------------------- 8. Изолировочные работы, зашивка, обстройка ---------------------------------------------------------------------- 9. Электромонтажные работы ---------------------------------------------------------------------- 10. Спуск на воду, достроечные работы на плаву ---------------------------------------------------------------------- 11. Швартовые испытания, ходовые испытания, сдача Заказчику ---------------------------------------------------------------------- Итого: ---------------------------------------------------------------------- Примечания. 1. Отличия от базового проекта, обеспечивающие соответствие характеристик судна техническому заданию, изложенному в приложении конкурсной документации, должны быть представлены, в том числе в виде чертежа общего расположения судна, одобренного или согласованного в Главном Управлении Российского морского Регистра судоходства. 2. Для оценки показателя "качество работ" участником в описании могут быть представлены сведения о наличии или отсутствии сертификата ГОСТ Р ISO9001 система менеджмента качества (подтверждением данной информации может быть представление в составе заявки копии сертификата) 3. Для оценки показателя "квалификация участника конкурса" участник в описании должен предоставить: - сведения о материально-технической базе, о перечне собственного, либо арендуемого технологического оборудования и краткое описание технологии постройки судна с использованием этого оборудования; - сведения об опыте постройки рыбопромысловых судов (количество, типы); 4. Описание работ подписывает лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени участника размещения заказа. 5. Заявка и описание работ должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью. Приложение 5 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ________ на выполнение работ по строительству научно-исследовательского судна проекта 21970 на базе проекта 13031 для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2007 - 2010 гг. г. Москва "____"_________ 2007 г. Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________ действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 295 , с одной стороны, и ____________________________ в лице _____________________________________, действующего на основании ______________, определенное победителем открытого конкурса на выполнение работ по строительству научно-исследовательского судна проекта 21970 на базе проекта 13031 для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2007 - 2010 гг. (протокол заседания Конкурсной комиссии от "___"_______ 2007 г. N ____), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем: 1. Предмет государственного контракта 1.1. "Исполнитель" обязуется построить и сдать "Заказчику" научно-исследовательского судна проекта 21970 на базе проекта 13031 (в дальнейшем "судно"), в полной готовности и комплектности. Заказчик обязуется за счет средств федерального бюджета оплатить работы по строительству судна в соответствии с протоколом согласования цены контракта (Приложение N 1) и календарным планом (Приложение N 2), составляющих неотъемлемую часть настоящего государственного контракта. 1.2.Технические условия, объем работ по настоящему государственному контракту, качество их выполнения и комплектность должны соответствовать техническому заданию (Приложение N 3), составляющему неотъемлемую часть настоящего государственного контракта и утвержденному чертежу общего расположения судна N ________. 2. Срок и дата поставки 2.1. Срок сдачи судна, являющегося предметом настоящего государственного контракта, устанавливается - сентябрь 2010 года, в соответствии с технологическим циклом постройки судна. 2.2. Датой окончания строительства судна считается дата подписания приемного акта приемной комиссией, назначаемой "Заказчиком". 2.3. Риск случайного повреждения и утраты переходит от "Исполнителя" к "Заказчику" после подписания акта передачи завершенного строительства судна "Заказчику" на перегон. 2.4. Срок сдачи судна может быть продлен по взаимному соглашению обеих сторон или в связи с форс-мажорными обстоятельствами, независящими от "Исполнителя", согласно статье 5 настоящего государственного контракта. 3. Цена государственного контракта 3.1. Валюта цены за судно устанавливается в рублях в соответствии с протоколом согласования цены контракта (Приложение N 1), составляющей неотъемлемую часть настоящего государственного контракта. 3.2. Цена государственного контракта составляет ________________ рублей (__________________ рублей) с учетом НДС. 3.3. Расходы по перегону судна от сдаточной базы до порта приписки в стоимость настоящего договора не включены и оплачиваются по отдельному договору. 4. Платежи и расчеты 4.1. Платежи производятся в соответствии с календарным планом (Приложение N 2) на основании акта сдачи-приемки выполненных работ за этап и счета-фактуры. 4.2. "Заказчик" принимает выполненные по этапу работы путем подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10-и дней с момента получения акта от "Исполнителя", или в этот же срок направляет письменный мотивированный отказ. Оплата работ производится на основании акта по этапу работ и счет-фактуры в 20-дневный срок после подписания "Заказчиком" акта. 4.3. Оплата последнего этапа производится "Заказчиком" в месячный срок после подписания приемного акта на судно. 4.4. В случае если "Заказчик" не подписывает акт сдачи-приемки работ или не направляет "Исполнителю" письменный мотивированный отказ произвести платеж в срок, указанный в п. 4.2. настоящего государственного контракта, то работы "Исполнителя" считаются выполненными в срок, надлежащим образом и подлежат оплате. 4.5. В случае расторжения настоящего государственного контракта по инициативе "Заказчика" до завершения "Исполнителем" полного объема работ, "Заказчик" оплачивает "Исполнителю" фактические затраты по выполненному объему работ на дату прекращения действия настоящего государственного контракта с оформлением Соглашения сторон в установленном порядке. 5. Форс-мажорные обстоятельства 5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение взятых на себя обязательств в случае, если невыполнение вызвано наводнением, пожаром, землетрясением или другими стихийными бедствиями, а также войной, военными операциями, блокадой, действиями или распоряжениями Правительства Российской Федерации или иными независящими от сторон обстоятельствами, которые возникли после подписания настоящего государственного контракта. В этом случае время, назначенное для исполнения данного государственного контракта, переносится соответственно на окончание действия этих выполненных обстоятельств и их последствий. 5.2. Обе стороны должны немедленно в трехдневный срок известить письменно друг друга о начале и окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему государственному контракту. 5.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения необходимые документы. 6. Приемка и наблюдение 6.1. Приемка работ на строящемся судне производится ОТК Исполнителя в соответствии с утвержденной технической документацией. 6.2. Наблюдение за постройкой судна осуществляется инспекцией Российского морского Регистра судоходства. 6.3. Затраты по надзору за строительством судна включены в цену контракта. 6.4. Приемо-сдаточные испытания судна производятся "Исполнителем" в присутствии приемной комиссии "Заказчика" и представителей инспекции Российского морского Регистра судоходства по программе, согласованной в установленном порядке. 6.5. Для ознакомления с судном, участия в приемке и подготовке судна к перегону и эксплуатации "Заказчик" не позднее, чем за 15 дней до предъявления судна к приемо-сдаточным испытаниям, направляет на него старший комсостав судна; остальная часть команды прибывает по вызову капитана, но не позднее, чем за 7 дней до начала ходовых испытаний. 6.6. За месяц до начала приемо-сдаточных испытаний судна "Исполнитель" запрашивает у "Заказчика" приказ о назначении приемной комиссии. Сроки прибытия приемной комиссии на приемку судна согласовываются "Заказчиком" и "Исполнителем" в установленном порядке. 7. Особые условия 7.1. Судно, находящееся в постройке и оплачиваемое "Заказчиком", является собственностью "Заказчика". 7.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязанности, установленные настоящим государственным контрактом третьим лицам без письменного согласования сторон, за исключением соответствующих решений Правительства Российской Федерации. 8. Гарантии 8.1. "Исполнитель" гарантирует "Заказчику" обусловленное технической документацией и настоящим государственным контрактом качество судна в течение __ месяцев после даты подписания приемного акта. 8.2. В период гарантийного срока "Исполнитель" обязуется устранить выявившиеся в процессе эксплуатации дефекты на судне и, соответственно, продлить по требованию "Заказчика" срок гарантии вышедшего из строя оборудования (имущества). При обнаружении дефекта производственного характера вызов представителя "Исполнителя" обязателен. 8.3. За поломки и повреждения по причине неправильной эксплуатации или обслуживания судна "Заказчиком", подтвержденных двухсторонним актом, "Исполнитель" ответственности не несет. 8.4. Все рекламации предъявляются "Исполнителю" в письменном виде с приложением рекламационного акта в 2-х экземплярах, в котором указываются наименование дефектных изделий, их тип и заводской номер, характер дефекта и предполагаемая причина его возникновения, дата обнаружения и требования "Заказчика". 9. Ответственность сторон 9.1. "Заказчик" обеспечивает финансирование строительства судна в соответствии с календарным планом (Приложение N 2). 9.2. "Исполнитель" отвечает за исполнение своих обязательств по государственному контракту своим имуществом, активами и всеми денежными средствами на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях, на которые в случае полного или частичного неисполнения обязательств по настоящему государственному контракту может быть обращено взыскание по действующему законодательству в сумме фактической задолженности по обязательствам в соответствии с настоящим государственным контрактом, включая судебные (арбитражные) издержки. 10. Порядок разрешения споров 10.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему государственному контракту, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. 10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном российским законодательством порядке. 11. Срок действия государственного контракта 11.1. Государственный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания выполнения работ и завершения расчетов по государственному контракту. 11.2 Действие настоящего государственного контракта прекращается в случаях: - полного завершения сторонами принятых обязательств по настоящему государственному контракту; - уведомления одной стороны об обстоятельствах, являющихся основанием для обеих сторон считать действие настоящего государственного контракта прекращенным и согласия другой стороны, оформленного в установленном настоящим государственным контрактом порядке. 11.4. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для "Заказчика" и "Исполнителя". 12. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты Приложение N 1 к государственному контракту N ________ от "____"________ 2007 г. ПРОТОКОЛ ЦЕНЫ на выполнение работ по строительству научно-исследовательского судна проекта 21970 на базе проекта 13031 ---------------------------------------------------------------------- Наименование предмета | Количество (ед.)| Контрактная цена, | | рублей с НДС ---------------------------------------------------------------------- научно-исследовательское судно 1 ед. проекта 21970 на базе проекта 13031 Класс Российского морского Регистра судоходства КМ * ЛУ2 A3 рыболовное ---------------------------------------------------------------------- Исполнитель: Заказчик: ___________________ ____________________ (должность) (должность) ___________________ (Ф.И.О.) ____________________ (Ф.И.О.) М.П. М.П. "____"___________ 2007 г. "____"__________ 2007 г. Управление: ____________________ (должность) Приложение N 2 к государственному контракту N _____ от "_____"__________ 2007 г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН выполнения работ по постройке научно-исследовательского судна проекта 21970 на базе проекта 13031 ---------------------------------------------------------------------- | |Удельное| Срок |Стоимость NN | Наименование работ |значение|выполнения| работ с этапов| | в % | работ | НДС, | | | |тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- 1. Приобретение комплектующего оборудования и механизмов ---------------------------------------------------------------------- 2. Приобретение материалов ---------------------------------------------------------------------- 3. Разработка рабочей и технологичес- кой документации на строительство судна ---------------------------------------------------------------------- 4. Обработка металла, изготовление деталей корпуса ---------------------------------------------------------------------- 5. Формирование, сварка корпуса ---------------------------------------------------------------------- 6. Монтаж механизмов и оборудования ---------------------------------------------------------------------- 7. Монтаж систем и трубопроводов ---------------------------------------------------------------------- 8. Изолировочные работы, зашивка, обстройка ---------------------------------------------------------------------- 9. Электромонтажные работы ---------------------------------------------------------------------- 10. Спуск на воду, достроечные работы на плаву ---------------------------------------------------------------------- 11. Швартовые испытания, ходовые испытания, сдача Заказчику ---------------------------------------------------------------------- ИТОГО: 100 ---------------------------------------------------------------------- Итого: _______________________________ рублей (с учетом НДС). Исполнитель: Заказчик: ___________________ ____________________ (должность) (должность) ___________________ (Ф.И.О.) ____________________ (Ф.И.О.) М.П. М.П. "____"___________ 2007 г. "____"__________ 2007 г. Управление: ____________________ (должность) ___________________ (Ф.И.О.) Приложение N 3 к государственному контракту N _____ от "_____"__________ 2007 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на постройку научно-исследовательского судна пр. 21970 на базе проекта 13031 для нужд Федерального агентства по рыболовству Основание для выполнения работ - _____________________________________ (Указывается полное название документа (документов), на основании которого производится работа, сроки ее начала и окончания.) Наименование работ - постройка научно-исследовательского судна проекта 21970 на базе проекта 13031 для нужд Федерального агентства по рыболовству Назначение судна - Проведение научно-исследовательских работ для нужд Федерального агентства по рыболовству Архитектурный тип судна ______________________________________________ Класс судна Российского морского регистра судоходства ______________________________________________________________________ Автономность плавания: по топливу, сут. _________________ по провизии и пресной воды, сут. _______________ Вместимость 3 Грузового трюма, м ___________________________ Цистерн дизельного топлива, т __________________ Цистерн пресной воды, т ________________________ Основные характеристики Главные размерения: Длина наибольшая, м ______ Длина расчетная, м ______ Ширина, м ______ Высота борта, м ______ Осадка судна по грузовую марку, м ______ Водоизмещение полное при осадке по грузовую марку, т ______ Скорость хода на глубокой воде на волнении моря не более 1 балла при водоизмещении по грузовую марку, узл. ________________ Тяговое усилие при тралении со скоростью 4 узла составляет не менее __ т при волнении моря до 1-го и силе ветра до 2-х баллов. Остойчивость судна в соответствии с требованиями Регистра обеспечивается для _________________________ района плавания. Мореходные качества должны обеспечивать эксплуатацию судна на промысле при волнении моря до _____________ баллов включительно. Комплектация и размещение экипажа Общее количество спальных мест ___________________________ Размещение команды и научной группы: одноместные каюты ________________________________________ двухместные каюты ________________________________________ Предотвращение загрязнения окружающей среды __________________________ Корпус _______________________________________________________________ Дельные вещи _________________________________________________________ Изоляция помещений, покрытия и оборудование помещений ________________ Судовые устройства Рулевое ______________________________________________________________ Якорное ______________________________________________________________ Швартовно-буксирное __________________________________________________ Спасательное _________________________________________________________ Грузовое _____________________________________________________________ Промысловое устройство _______________________________________________ Судовые системы ______________________________________________________ Энергетическая установка Главный двигатель ____________________________________________________ Дизель-генераторы ____________________________________________________ Валопровод и движитель _______________________________________________ Вспомогательный котел ________________________________________________ Системы энергетической установки _____________________________________ Электроэнергетическая система ________________________________________ Автоматизация ________________________________________________________ Средства связи, навигационное и рыбопоисковое оборудование Радиооборудование ____________________________________________________ Средства электрорадионавигации _______________________________________ Средства рыбопоиска __________________________________________________ Специальное оборудование Научно-исследовательское и специальное оборудование __________________ ______________________________________________________________________ Лабораторные помещения _______________________________________________ Холодильное оборудование _____________________________________________ Технологическое оборудование _________________________________________ Снабжение и запчасти _________________________________________________ Срок предоставления исполнителем гарантий качества работ (срок гарантийного обслуживания) ____________________ месяцев. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
