|
Расширенный поиск
Приказ Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству от 16.01.2008 № 11ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ П Р И К А З от 16 января 2008 года Москва N 11 О размещении заказа на выполнение в первом полугодии 2008 года работ по направлению "Обеспечение функционирования отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов (ОСМ)" для нужд Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и эффективного использования средств федерального бюджета п р и к а з ы в а ю : 1. Установить, что размещение заказа на право заключить государственный контракт на выполнение в первом полугодии 2008 года работ по направлению "Обеспечение функционирования отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов (ОСМ)" для нужд Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса. 2. Утвердить документацию по размещению государственного заказа на право заключить государственный контракт на выполнение в первом полугодии 2008 года работ по направлению "Обеспечение функционирования отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов (ОСМ)" для нужд Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству согласно приложению. 3. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития обеспечить размещение в установленном порядке документации, указанной в приложении. 4. Управлению развития рыбопромыслового флота, портов и мониторинга совместно с Управлением финансов, Управлением правового обеспечения в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного конкурса и осуществлять контроль его выполнения. 5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. Руководитель Комитета А.А.Крайний Приложение к приказу Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству от 16.01.08 N 11 Документация по размещению заказа на выполнение в первом полугодии 2008 года работ по направлению "Обеспечение функционирования отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов (ОСМ)" для нужд Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству Извещение о проведении конкурса. 1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в первом полугодии 2008 года работ по направлению "Обеспечение функционирования отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов (ОСМ)". 2. Форма торгов - открытый конкурс. 3. Заказчик - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству. Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 Адрес электронной почты: [email protected]. Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Тарасова Алеся Андреевна). 4. Предмет государственного контракта - выполнение в первом полугодии 2008 года работ по направлению "Обеспечение функционирования отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов (ОСМ)". 5. Место выполнения работ - г.г. Москва, Мурманск, Санкт-Петербург, Калининград, Новороссийск, Астрахань, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток. 6. Наименование, характеристика лота, срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование лотов |Характеристика| Начальная | Сроки лота| | лотов |(максимальная)|выполнения | | |цена контракта| работ | | | (цена лота) | | | | тыс. руб. | ---------------------------------------------------------------------- Лот Обеспечение Головной и 86 850 С 01 1 функционирования региональные января по отраслевой системы центры 30 июня мониторинга водных мониторинга, 2008 года биологических ресурсов, региональные наблюдения и контроля информационные за деятельностью центры ОСМ промысловых судов Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству в первом полугодии 2008 года ---------------------------------------------------------------------- 7. Преференции не предоставляются. Обеспечение заявки - не требуется. Обеспечение контракта - требуется. 8. Официальный сайт, на котором размещена документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru. Комплект документации на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. 9. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству, 21 февраля 2008 года, 11 ч. 00 мин. Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству, 28 февраля 2008 года. Место и дата подведения итогов конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству, 7 марта 2008 года. 1. Общие положения. Настоящая документация по размещению заказа на выполнение в первом полугодии 2008 года работ по направлению "Обеспечение функционирования отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов (ОСМ)" (далее - конкурсная документация) разработана Государственным комитетом Российской Федерации по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкции по ее заполнению. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с приложением 1 конкурсной документации. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы: 1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа; 3) предложение о функциональных характеристиках и о качестве работ, иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложения о цене контракта; 4) копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса; Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей). Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа. 3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ. Описание выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, должно включать сведения о выполняемых работах для обеспечения функционирования отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов с учетом приложения 4. Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа. 4. Место, условия и сроки выполнения работ Место, условия и сроки выполнения работ указаны в приложении 3 настоящей документации. Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом. Источник финансирования - средства федерального бюджета. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): Лот N 1 - Обеспечение функционирования отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов в первом полугодии 2008 г. - 86850 тыс. руб. 5. Порядок формирования цены контракта (цены лота). Цена контракта (цена лота) включает в себя расходы на страхование, уплату налогов и других обязательных платежей. Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). Цена контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения. Арифметические расхождения в форме заявки на участие в конкурсе между цифрами и словами не допускаются. Наличие таких арифметических расхождений расценивается конкурсной комиссией как не соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. 6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации. 7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного количества таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в таких товарах, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке такого товара должно определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Конверт оформляется в соответствии с приложением 2 конкурсной документации. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу заказчика. Дата начала приема заявок 21 января 2008 года. Дата окончания приема заявок 21 февраля 2008 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 9. Язык заявки на участие в конкурсе. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке. 10. Расходы на участие в конкурсе. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта. 11. Требования к участникам размещения заказа. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: 1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса. 2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке: 1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе. 2. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. 3. Заявление об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу заказчика. 4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 5. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. 7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке: 1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________________ (наименование конкурса) _____ (регистрационный номер заявки)". 2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 2 конкурсной документации. 3. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 конкурсной документации, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса). 4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 конкурсной документации. 6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия. 7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. 8. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. 9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе. 10. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. 13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации. При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству. Публично 21 февраля 2008 года в 11 час. 00 мин. конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации, конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 15. Условия допуска к участию в конкурсе. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 11 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае: 1) непредоставления определенных пунктом 2 конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ; 2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 конкурсной документации; 3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в конкурсе: 1) качество работ - 20%; 2) цена контракта - 80%. 17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 16 конкурсной документации. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующей методике: По критерию "Качество работ" каждая заявка на участие в конкурсе получает оценку, выраженную в баллах (T(k)) со значением от 0 до 10. По каждой заявке на участие в конкурсе рассчитывается показатель S(k) с учетом критерия "Цена контракта" в соответствии со следующей формулой: C(min) T(k) S(k) = 0,8 ------ + 0,2 ------ C(k) T(max) где: C(min) - минимальная цена контракта среди заявок на участие в конкурсе, которые до этого не были отклонены; C(k), - цена контракта k-ой заявки на участие в конкурсе; T(max) - максимальная бальная оценка по данному лоту; T(k) - бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе. В соответствии с полученными оценками S(k) заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем S(k) В случае, если две или более заявок на участие в конкурсе получили одинаковый показатель S(k), победитель определяется путем простого голосования членов конкурсной комиссией. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. 18. Требования обеспечения исполнения государственного контракта. Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере десяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Победитель конкурса до заключения государственного контракта предоставляет заказчику банковскую гарантию, страхует ответственность по контракту или передает заказчику в залог денежные средства в размере обеспечения исполнения государственного контракта. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в конкурсной документации. Банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения контракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ, по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. В случае если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего исполнителя. Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по государственному контракту. Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения контракта. Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ и оканчиваться не ранее его завершения. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном конкурсной документацией. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы "Банк-клиент".) Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в Проекте государственного контракта со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании. В случае если Участник, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта, то такой Участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта. Сведения об Участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков. 19. Срок и порядок подписания победителем конкурса государственного контракта. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный соответствующим законодательством, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта. В случае, если конкурс признан несостоявшимся, государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 конкурсной документации; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. Приложение 1 ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе 1. Название конкурса, номер и наименование лота ______________________ ______________________________________________________________________ 2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридический, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона ___________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Цена контракта по данному лоту: ____________________________ 4. Сроки выполнения работ: ____________________________________ 5. ИНН _______________________________________ 6. Банковские реквизиты: _____________________________________________ Подачей настоящей заявки Участник размещения заказа подтверждает соблюдение следующих обязательных требований: - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непринятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и не открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе, и выражает свое согласие с проведением Конкурса на условиях, указанных в конкурсной документации на участие в открытом конкурсе на выполнение в первой половине 2008 года работ по направлению "Обеспечение функционирования отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов" для нужд Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству, и в случае признания его победителем Конкурса обязуется заключить с Заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации. К заявке прилагаются следующие документы: 1) _______________________________ 2) _______________________________ 3) _______________________________ _______________________________________________________ /___________/ (Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки, (подпись) а также для юридического лица - указать должность уполномоченного подписывать заявку; для индивидуального предпринимателя - соответствующий статус) М.П. "___"__________ 2008 г. Приложение 2 Порядок оформления конверта ____________________________________________________________________ | | | ЗАКАЗНОЕ | | -------- | | НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11-00 ч. 21 ФЕВРАЛЯ 2008 г. | | | | | | Заявка на участие в открытом конкурсе | | ------------------------------------- | | | | __________________________________________________________________ | | (название конкурса) | | | | __________________________________________________________________ | | (наименование лота) | | | | | | Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 | | | |Кому: Руководителю Государственного комитета Российской Федерации | | по рыболовству | |____________________________________________________________________| Внимание! В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала конкурса и заявка на участие в конкурсе не будет рассматриваться Комиссией. Приложение 3 Место, условия и сроки выполнения работ ---------------------------------------------------------------------- Лот|Наименова- | Объект, | Зона от-| Выполняемые работы |Сроки вы- N |ние лота | место |ветствен-| |полнения | |проведения| ности | |работ | | работ | | | ---------------------------------------------------------------------- Лот Обеспечение Головной Мировой 1. Сбор и обработка январь - 1 функциони- и регио- океан, оперативных спутниковых июнь рования нальные Каспий- данных о позициях рос- 2008 г. отраслевой центры мо- ское и сийских рыболовных су- системы ниторинга, Азовское дов во внутренних морс- мониторинга региональ- моря - по ких водах, в территори- водных био- ные инфор- россий- альном море, в исключи- логических мационные ским про- тельной экономической ресурсов, центры мысловым зоне, на континенталь- наблюдения ОСМ, г.г. судам, ном шельфе Российской и контроля Москва, террито- Федерации, в Каспийском за деятель- Мурманск, риальное и Азовском морях, в зо- ностью про- Санкт- море, нах иностранных госу- мысловых Петербург, исключи- дарств, конвенционных судов в Калинин- тельная районах, открытой части первом град, эконом- Мирового океана с ис- полугодии Новорос- зона Рос- пользованием космичес- 2008 года. сийск, сийской ких систем связи, нави- Астрахань, Федера- гации, позиционирования Петропав- ции, Кас- и передачи данных ловск-Кам- пийское и "Инмарсат-С", GPS чатский, Азовское "Навстар", "Аргос". Южно- моря - по 2. Сбор и обработка Сахалинск, иностран- оперативных спутниковых Влади- ным про- данных о позициях восток мысловым иностранных рыболовных судам; судов в исключительной предприя- экономической зоне тия-судо- Российской Федерации. владельцы 3. Ежедневный сбор и Россий- обработка судовых су- ской точных донесений (ССД) Федерации о промысловой деятель- в зонах ности российских ответст- рыболовных судов. венности 4. Ежедневный сбор и регио- обработка ССД о промыс- нальных ловой деятельности информа- иностранных рыболовных ционных судов, ведущих промысел центров в исключительной эконо- ОСМ мической зоне Российской Федерации. 5. Сбор и обработка оперативной статисти- ческой отчетности о ре- зультатах промысловой и производственной дея- тельности предприятий- судовладельцев Российской Федерации. 6. Формирование и ве- дение справочников су- дов и предприятий, дру- гих элементов норматив- но-справочной информа- ции (НСИ), региональных и федеральной (объеди- ненной) баз данных позиций судов, судовых суточных донесений, оперативных и статисти- ческих отчетов предпри- ятий-судовладельцев. Хранение и ведение ретроспективных баз данных. 7. Администрирование в закрытых сетях "Инмарсат", оперативный контроль и дистанцион- ное управление работой судовых спутниковых станций Инмарсат-C/GPS на подконтрольных су- дах, постановка (исклю- чение) судов на спутни- ковый контроль, теле- коммуникационное и информационное взаимо- действие с наземными центрами системы "Инмарсат" и провайдерами услуг. 8. Формирование и представление по гло- бальным телекоммуника- ционным сетям в нацио- нальные центры монито- ринга рыболовства дру- гих государств и Секре- тариаты международных рыболовных комиссий НЕАФК, НАФО и АНТКОМ (в соответствии с международными согла- шениями России в области рыболовства) информации о позициях российских рыболовных судов в иностранных экономических зонах и конвенционных районах рыболовства. 9. Сбор и обработка судовых рапортов о ре- зультатах промысловой деятельности российских рыболовных судов в районах регулирования НЕАФК, НАФО и АНТКОМ в соответствии с междуна- родными конвенциями, участницами которых является Россия. 10. Формирование и представление в Госу- дарственный комитет Российской Федерации по рыболовству, Секретари- аты НЕАФК, НАФО и АНТКОМ по установленно- му регламенту и в тре- буемых форматах данных о результатах промысло- вой деятельности рос- сийских рыболовных судов в конвенционных районах рыболовства. 11. Информационное обеспечение региональ- ных органов государс- твенной власти, опреде- ленных Государственным комитетом Российской Федерации по рыболовс- тву, оперативными и статистическими сведе- ниями о результатах промысловой и произ- водственной деятельнос- ти российских рыболов- ных судов в различных районах Мирового океана и предприятий- судовладельцев. 12. Информационное взаимодействие с заин- тересованными федераль- ными органами исполни- тельной власти в сфере охраны водных биологи- ческих ресурсов в рам- ках двухсторонних сог- лашений с Государст- венным комитетом Российской Федерации по рыболовству. 13. Информационно -аналитическое обес- печение деятельности подразделений Государ- ственного комитета Российской Федерации по рыболовству. 14. Осуществление координации деятельнос- ти и дистанционного контроля функционирова- ния региональных центров отраслевой системы мониторинга. 15. Передача инфор- мации объединенной базы данных в виде обменных массивов в информацион- ные узлы пользователей отраслевой системы мониторинга по установ- ленному регламенту. ---------------------------------------------------------------------- Приложение 4 ТРЕБОВАНИЯ к описанию участниками размещения заказа работ, выполняемых для обеспечения функционирования отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов (ОСМ) Участник размещения заказа должен представить описание работ, выполняемых для обеспечения функционирования отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов, по следующей форме: 1. Наименование работ - "Сбор и обработка оперативных спутниковых данных о позициях российских рыболовных судов во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе Российской Федерации, в Каспийском и Азовском морях, в зонах иностранных государств, конвенционных районах, открытой части Мирового океана с использованием космических систем связи, навигации, позиционирования и передачи данных "Инмарсат-С", GPS "Навстар", "Аргос". Способы выполнения работ - ______________________ 2. Наименование работ - "Сбор и обработка оперативных спутниковых данных о позициях иностранных рыболовных судов в исключительной экономической зоне Российской Федерации" Способы выполнения работ - ______________________ 3. Наименование работ - "Ежедневный сбор и обработка судовых суточных донесений (ССД) о промысловой деятельности российских рыболовных судов". Способы выполнения работ - ______________________ 4. Наименование работ - "Ежедневный сбор и обработка ССД о промысловой деятельности иностранных рыболовных судов, ведущих промысел в исключительной экономической зоне Российской Федерации". Способы выполнения работ - ______________________ 5. Наименование работ - "Сбор и обработка оперативной и статистической отчетности о результатах промысловой и производственной деятельности предприятий-судовладельцев Российской Федерации". Способы выполнения работ - ______________________ 6. Наименование работ - "Формирование и ведение справочников судов и предприятий, других элементов нормативно-справочной информации (НСИ), региональных и федеральной (объединенной) баз данных позиций судов, судовых суточных донесений, оперативных и статистических отчетов предприятий-судовладельцев. Хранение и ведение ретроспективных баз данных". Способы выполнения работ - ______________________ 7. Наименование работ - "Администрирование в закрытых сетях "Инмарсат", оперативный контроль и дистанционное управление работой судовых спутниковых станций Инмарсат-C/GPS на подконтрольных судах, постановка (исключение) судов на спутниковый контроль, телекоммуникационное и информационное взаимодействие с наземными центрами системы "Инмарсат" и провайдерами услуг". Способы выполнения работ - ______________________ 8. Наименование работ - "Формирование и представление по глобальным телекоммуникационным сетям в национальные центры мониторинга рыболовства других государств и Секретариаты международных рыболовных комиссий НЕАФК, НАФО и АНТКОМ (в соответствии с международными соглашениями России в области рыболовства) информации о позициях российских рыболовных судов в иностранных экономических зонах и конвенционных районах рыболовства". Способы выполнения работ с указанием видов телекоммуникационных сетей _______________ 9. Наименование работ - "Сбор и обработка судовых рапортов о результатах промысловой деятельности российских рыболовных судов в районах регулирования НЕАФК, НАФО и АНТКОМ в соответствии с международными конвенциями, участницами которых является Россия". Способы выполнения работ - ______________________ 10. Наименование работ - "Формирование и представление в Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству, Секретариаты НЕАФК, НАФО и АНТКОМ по установленному регламенту и в требуемых форматах данных о результатах промысловой деятельности российских рыболовных судов в конвенционных районах рыболовства". Способы выполнения работ - ______________________ 11. Наименование работ - "Информационное обеспечение региональных органов государственной власти, определенных Государственным комитетом Российской Федерации по рыболовству, оперативными и статистическими сведениями о результатах промысловой и производственной деятельности российских рыболовных судов в различных районах Мирового океана и предприятий-судовладельцев". Способы выполнения работ - ______________________ 12. Наименование работ - "Информационное взаимодействие с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в сфере охраны водных биологических ресурсов в рамках двухсторонних соглашений с Государственным комитетом Российской Федерации по рыболовству". Способы выполнения работ - ______________________ 13. Наименование работ - "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности подразделений Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству". Способы выполнения работ - ______________________ 14. Наименование работ - "Осуществление координации деятельности и дистанционного контроля функционирования региональных центров отраслевой системы мониторинга". Способы выполнения работ - ______________________ 15. Наименование работ - "Передача информации объединенной базы данных в виде обменных массивов в информационные узлы пользователей отраслевой системы мониторинга по установленному регламенту". Способы выполнения работ - ______________________ В описании работ необходимо дополнительно указать сведения: - о ранее выполненных работах для обеспечения функционирования отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов; - о наличии специализированного программного обеспечения и персонала, имеющего опыт работы с ним; - о наличии региональных и федеральной (объединенной) ретроспективных баз данных о местонахождении судов, производственной деятельности судов и предприятий, нормативно-справочной информации ОСМ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ______________ на выполнение в первом полугодии 2008 года работ по направлению "Обеспечение функционирования отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов (ОСМ)" г. Москва " " 2008 г. Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству, в лице руководителя Комитета ________________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ______________________________, в лице, ________________ действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. В целях реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 26.02.1999 г. N 226 "О создании отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов", от 15.07.2003 N 425 "О совершенствовании отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов" и на основании Протокола конкурсной комиссии Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству от _________ N ____ Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ головного центра отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов. 1.2. Содержание и сроки выполнения основных работ определяются календарным планом (Приложение 1), составляющим неотъемлемую часть настоящего Контракта. 1.3. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с календарным планом. 1.4. Допускается досрочное выполнение работ. 1.5. Использование результатов работы осуществляется Заказчиком. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость выполнения работ по обеспечению функционирования отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов составляет 86 850 000 (восемьдесят шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС. 2.2. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ из средств федерального бюджета (раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 05 "Сельское хозяйство и рыболовство", целевая статья 2700100 "Мониторинг водных биологических ресурсов", вид расходов 012 "Выполнение функций государственными органами" согласно смете затрат (Приложение N 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 2.3. Оплата работы производится в соответствии с Актами сдачи-приемки выполненных работ поквартально согласно календарному плану. 2.4. Заказчик вправе проавансировать работу в размере до 30%. 2.5. В случае введения режима сокращения расходов федерального бюджета и изъятия в бесспорном порядке бюджетных средств Заказчик вправе изменить стоимость работ по Контракту. При этом Стороны согласовывают новые сроки, а если необходимо, другие условия Контракта. 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 3.1. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику при выполнении и по окончании Контракта, определены календарным планом. 3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по Контракту осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 3.3. При выполнении работы Исполнитель предоставляет Заказчику двусторонний Акт сдачи-приемки и прилагает к нему необходимую документацию. 3.4. Заказчик в течение 15 дней со дня получения двустороннего Акта сдачи-приемки работ и необходимых отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный двусторонний Акт сдачи-приемки результатов работы или мотивированный отказ от приемки работ. 3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель не освобождается при этом от ответственности за нарушение конечных сроков выполнения работ, а в случае нарушения обязанности по устранению дефектов и от возмещения причиненных Заказчику убытков. 3.7. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование. 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 4.1. Настоящий Контракт действует до 30 июня 2008 года. 4.2. Окончание срока действия Контракта не влечет за собой прекращения обязательств Заказчика и Исполнителя без письменного уведомления и согласования вопросов по взаимным расчетам за выполненные работы. 4.3. Досрочное расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон. 4.4. Допускается пролонгация Контракта по соглашению Сторон. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 5.2. Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку выполнения работ пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных работ, указанной в календарном плане, за каждый день просрочки. 5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результате выполненных работ (этапов работ). В случае неустранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки. 5.4. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны по контракту, все его обязательства переходят к правопреемнику. 5.5. Дополнительные, не установленные законодательством, санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств - не предусмотрены. 6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 6.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся результатов выполненных работ по Контракту. 6.2. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет. 6.3. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон. 7. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 7.1. Право владения, пользования и распоряжения результатами работ, произведенных Исполнителем по настоящему Контракту, а также материальными ценностями, приобретенными для выполнения работ, принадлежат Заказчику. Заказчиком в каждом конкретном случае может быть передано право Исполнителю на использование результатов работ для собственных нужд или передачи их третьим лицам. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8.1. При необходимости проведения дополнительных работ Исполнитель обязан в течение 20 рабочих дней предупредить Заказчика. При этом Стороны решают вопрос об изменении контрактной цены на основе дополнительного соглашения либо прекращают действие Контракта. Исполнитель, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Контракте цены работы, обязан выполнить Контракт, сохраняя право на оплату работы по контрактной цене. 8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон. 8.3. При невыполнении любой из Сторон своих обязательств по настоящему Контракту и если такое невыполнение продолжается более 30 (тридцати) календарных дней после письменного предупреждения, другая Сторона вправе расторгнуть настоящий Контракт. Неоплаченные счета за выполненные работы подлежат оплате. 8.4. Стороны предпримут все необходимые меры для урегулирования споров и разногласий, возникших в связи с настоящим Контрактом, путем переговоров. 8.5. Споры и / или разногласия, которые Стороны не смогут решить путем переговоров в течение месяца, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 8.6. Любая сторона Контракта освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 8.7. Другие условия по усмотрению Сторон: 8.7.1. В случае изменения банковских реквизитов одной из Сторон, она обязана уведомить другую Сторону в пятидневный срок. 8.8. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 8.9. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются Приложения: 1). Календарный план работ. 2). Смета затрат. 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ Исполнитель Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству ________________________ 107996, г. Москва, Рождественский ________________________ бульвар, д. 12 ________________________ ИНН 7702658918, КПП 770201001 л/с 03080000800 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва р/с 40105810700000010079 БИК 044583001 Исполнитель: Заказчик: Руководитель Государственного ________________________ комитета Российской Федерации (должность) по рыболовству ________________ (Ф.И.О.) ________________ (Ф.И.О.) " " 2008 г. " " 2008 г. Приложение N 1 УТВЕРЖДАЮ к госконтракту от "__" 2008 г. Начальник Управления развития рыбопромыслового флота, портов и мониторинга Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству Календарный план ---------------------------------------------------------------------- Наименование работ| Дата | Дата | Стоимость работ (руб.) |Результат | начала | оконч.| | ------------------|--------|-------|------------------------|--------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ---------------------------------------------------------------------- I квартал 01.01. 31.03. 2008 г. 2008 г. ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- II квартал 01.04 30.06. 2008 г. 2008 г. ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Руководитель ______________ ________ (подпись) (Ф.И.О) Приложение N 2 к госконтракту от " " 2008 г. УТВЕРЖДАЮ Начальник Управления развития рыбопромыслового флота, портов и мониторинга Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству СМЕТА ЗАТРАТ на выполнение работ по направлению "Обеспечение функционирования отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов" ---------------------------------------------------------------------- NN | Наименование статей затрат |1-й этап|2-й этап| Всего п/п| | | | ---------------------------------------------------------------------- 1. Материалы, комплектующие, ЗИП ---------------------------------------------------------------------- 2. Фонд оплаты труда (ФОТ) ---------------------------------------------------------------------- 2.1. Основная заработная плата ---------------------------------------------------------------------- 2.2. Дополнительная заработная плата ---------------------------------------------------------------------- 3.3. Отчисления на социальные нужды (26,2%) ---------------------------------------------------------------------- 4. Прочие прямые расходы ---------------------------------------------------------------------- 4.1. Командировочные расходы ---------------------------------------------------------------------- 4.2. Затраты на связь ---------------------------------------------------------------------- 4.3. Услуги провайдеров спутниковых систем и береговых телекоммуникационных систем ---------------------------------------------------------------------- 5. Накладные расходы ---------------------------------------------------------------------- 5.1. Зарплата АУП ---------------------------------------------------------------------- 5.2. Аренда помещений ---------------------------------------------------------------------- 5.3. Содержание и текущий ремонт помещений ---------------------------------------------------------------------- 5.4. Налог на имущество ---------------------------------------------------------------------- 6. Итого себестоимость ---------------------------------------------------------------------- 7. НДС (18%) ---------------------------------------------------------------------- 8. Соисполнители (с учетом НДС) ---------------------------------------------------------------------- 9. ВСЕГО: договорная цена ---------------------------------------------------------------------- Руководитель ______________ ________ (подпись) (Ф.И.О) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
