|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 03.06.2009 № 459ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ П Р И К А З 3 июня 2009 года Москва N 459 О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке проектно-сметной документации реконструкции и технического перевооружения Конаковского завода по осетроводству, г. Конаково, Тверская область С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке проектно-сметной документации реконструкции и технического перевооружения Конаковского завода по осетроводству, г. Конаково, Тверская область за счет средств федерального бюджета п р и к а з ы в а ю : 1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке проектно-сметной документации реконструкции и технического перевооружения Конаковского завода по осетроводству, г. Конаково, Тверская область осуществляется путем проведения открытого конкурса. 2. Утвердить Конкурсную документацию по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке проектно-сметной документации реконструкции и технического перевооружения Конаковского завода по осетроводству, г. Конаково, Тверская область согласно приложению. 3. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В. Кругликов) обеспечить размещение заказа в установленном порядке. 4. Управлению целевых программ и инвестиций (Т.А.Чеботарева) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого конкурса и осуществлять контроль его выполнения. 5. Управлению финансов (Е.Ю.Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2009 год. 6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Холодова В.В. Руководитель А.А.Крайний Приложение на N 459 от 03.06.09 Извещение и конкурсная документация на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке проектно-сметной документации реконструкции и технического перевооружения Конаковского завода по осетроводству, г. Конаково, Тверская область ______________________________________________________________________ Извещение о проведении открытого конкурса 1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке проектно-сметной документации реконструкции и технического перевооружения Конаковского завода по осетроводству, г. Конаково, Тверская область. 2. Форма торгов - открытый конкурс. 3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству. Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 Адрес электронной почты: [email protected] Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Венграновский Павел Юрьевич, Авдеев Борис Николаевич). 4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2009 году работ по разработке проектно-сметной документации реконструкции и технического перевооружения Конаковского завода по осетроводству, г. Конаково, Тверская область. 5. Место выполнения работ - Российская Федерация. 6. Техническое задание на выполнение работ приведено в Приложении 4 к конкурсной документации, являющемся неотъемлемой частью настоящей документации. Наименование работ, срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование лота (название темы) | Сроки | Начальная лота| | выполнения |(максималь- | | работ | ная) цена | | | контракта, | | | тыс. руб. ----|----------------------------------------|------------|----------- 1 | 2 | 3 | 4 ---------------------------------------------------------------------- 1. Выполнение в 2009 году работ по С момента 5 100,0 разработке проектно-сметной документации заключения реконструкции и технического государст- перевооружения Конаковского завода по венного осетроводству, г. Конаково, Тверская контракта область. до 1 декабря 2009 года ---------------------------------------------------------------------- Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются. 7. Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru. Комплект Конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Плата за предоставление Конкурсной документации не взимается. 8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе: 9 июля 2009 г. 11-30 (время московское). Место и дата рассмотрения заявок: 28 июля 2009 г. Место и дата подведения итогов открытого конкурса: 6 августа 2009 г. Конкурсная документация на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке проектно-сметной документации реконструкции и технического перевооружения Конаковского завода по осетроводству, г. Конаково, Тверская область 1. Общие положения. 1.1. Настоящая Конкурсная документация на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке проектно-сметной документации реконструкции и технического перевооружения Конаковского завода по осетроводству, г. Конаково, Тверская область (далее - Конкурсная документация) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов). 2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению. 2.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе, оформленную в соответствии с приложением 1 Конкурсной документации, в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте. Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке. 2.2. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы: 1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа; 4) описание работ в соответствии с приложением 5 Конкурсной документации; 5) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); 6) платежное поручение или копия такого поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; Если заключение государственного контракта в соответствии с конкурсной документацией и на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить: - выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" либо выписку из Устава участника размещения заказа, подтверждающего право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно (для обществ с ограниченной ответственностью); - выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", либо документом, подтверждающим, что участник размещения заказа является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (для акционерных обществ); - документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (для государственных и муниципальных унитарных предприятий); В случае, если заключение государственного контракта по итогам конкурса на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта не является для участника размещения заказа крупной сделкой, участник размещения заказа должен представить в составе заявки оригинал уведомления от участника размещения заказа на бумажном носителе о том, что заключение государственного контракта по итогам конкурса на условиях предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта не является для участника размещения заказа крупной сделкой. 8) Копия лицензии, выданная участнику размещения заказа на проектирование зданий и сооружений или выданный участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации. 2.3. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке на участие в открытом конкурсе любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ. 2.4 Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. 2.5 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе. 2.6 Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка на участие в открытом конкурсе будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей. 2.7 Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в пункте 8 настоящей Конкурсной документации, регистрируется представителем Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. 2.8 По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель Заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе. 2.9 При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, представитель Заказчика, указанный в извещении подтверждает в письменной форме ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки. 2.10 Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. 2.11 При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. 2.12 Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. 2.13 Все экземпляры заявки на участие в открытом конкурсе должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей). 2.14 Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. 2.15 Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа. 3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ. 3.1 Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 5 Конкурсной документации в соответствии со сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой контракта, изложенных в техническом задании в приложении 4 Конкурсной документации. 3.2 Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа. 4. Место условия и сроки выполнения работ 4.1 Сроки выполнения работ с момента заключения государственного контракта до 1 декабря 2009 года. 4.2 Условия выполнения работ указаны в приложении 4 Конкурсной документации. 4.3 Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом. 4.4 Источник финансирования - средства федерального бюджета. 4.5 Место выполнения работ Российская Федерация. 5. Порядок формирования цены контракта (цены лота). 5.1 Цена контракта (цена лота) включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 5.2 Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). 5.3 Цена контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения. 5.4. Цена контракта (цена лота) включает в себя затраты на обследования, уточнения паспортных данных объекта (по мере необходимости), согласования проектной документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством. 5.5. Цена контракта (цена лота) включает услуги на проведение государственной экспертизы проекта. 5.6. В случае наличия арифметических расхождений в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами принимается к рассмотрению число прописанное словами. 6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями. 6.1 При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации. 6.2 Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае Участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения Извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации. 7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ. 7.1 Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта. 7.2 Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При оказании дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом. 8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 8.1 Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены Конкурсной документацией. 8.2 Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа. 8.3 Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде оформляется в соответствии с приложением 2 Конкурсной документации. 8.4 Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CDR (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf. Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 01-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте: http://www.reestr-pki.ru). Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме. При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа оформляется в соответствии с приложением 3 Конкурсной документации. Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом конкурсе не допускаются. 8.5 Заявка на участие в открытом конкурсе как в письменной форме так и в форме электронного документа может быть: направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 представлена в экспедицию Федерального агентства по рыболовству передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе 6 июня 2009 года. Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе 9 июля 2009 года. 8.6 Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00 по московскому времени, по пятницам - с 9-00 до 16-30 по московскому времени. 8.7 Заявка также может быть подана на заседании Комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу заказчика). 8.8 Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. 8.9 По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или форме электронного документа, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 9. Расходы на участие в открытом конкурсе. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением государственного контракта. 10. Требования к участникам размещения заказа. В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: 10.1. наличие лицензии, выданной участнику размещения заказа на проектирование зданий и сооружений или выданный участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации; 10.2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 10.3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе. 10.4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе. 10.5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки. 11.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 11.2. Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке: - Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в открытом конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе. - Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в письменном виде должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. - Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в форме электронного документа должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа. - Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу заказчика. - В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании Комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 11.3. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе. 11.4. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. 11.5. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Изменения, внесенные в заявку на участие в открытом конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе. Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке: 11.6. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе ____________________________ (наименование открытого конкурса) _____ (регистрационный номер заявки)". 11.7. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с пунктом 2 Конкурсной документации. 11.8. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса). 11.9. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 11.10. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 Конкурсной документации. 11.11. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия. 11.12. Конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе. 11.13. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом. 11.14. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 11.15. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. 12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации. 12.1 При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 12.2 Заказчик обязан давать разъяснения положений Конкурсной документации. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или в форме электронного документа заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе. 12.3 Запросы о разъяснении Конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа. 12.4 В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть. 13. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 13.1 Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 Публично 9 июля 2009 года в 11 час. 30 мин. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа. 13.2 В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 13.3 Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 13.4 Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 13.5 В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе должны не позднее чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам Росрыболовства, указанным в извещении о проведении открытого конкурса. Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 13.6 Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 13.7 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 13.8 Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте. 13.9 Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 13.10 Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. 13.11 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся. 14. Условия допуска к участию в открытом конкурсе. 14.1 Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным подпунктами 2-4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 14.2 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона о размещении заказов, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона о размещении заказов, которым не соответствует участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе. 14.3. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается заказчиком, на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 14.4. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае: 1) непредоставления определенных пунктом 2 Конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ; 2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2-4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов; 3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). 14.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения. 15. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, (название комиссии) оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 1. Квалификация участника размещения заказа - 20 %; 2. Цена контракта - 60 %. 3. Сроки выполнения работ - 20 % 16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 16.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса. 16.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 15 Конкурсной документации. 16.3. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "квалификация участника размещения заказа" осуществляется по следующим подкритериям: ---------------------------------------------------------------------- N | Подкритерии оценки |Кол-во п/п | |баллов | | T(k) ---------------------------------------------------------------------- 1.1. Количество выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на разработку проектов по строительству и реконструкции объектов капитального строительства (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ): Указано максимальное количество выполненных контрактов 20 среди всех заявок участников размещения заказа Следующим заявкам снижается на 1 балл по мере снижения количества контрактов, но значение не может быть менее 1 балла ---------------------------------------------------------------------- 1.2 Общая стоимость выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на разработку проектов по строительству и реконструкции объектов капитального строительства (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ): Указана максимальная общая стоимость выполненных 20 контрактов среди всех заявок участников размещения заказа Следующим заявкам снижается на 1 балл по мере снижения общей стоимости выполненных контрактов, но значение не может быть менее 1 балла ---------------------------------------------------------------------- 1.3 Наличие у участника размещения заказа положительных отзывов органов исполнительной власти по результатам разработки проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства (подтверждается копиями отзывов): В составе заявки приложено максимальное количество 10 положительных отзывов среди всех заявок участников размещения заказа следующим заявкам снижается на 1 балл по мере уменьшения количества приложенных отзывов, но значение не может быть менее 1 балла ---------------------------------------------------------------------- 1.4 Наличие у участника размещения заказа положительных отзывов заказчиков (за исключением органов исполнительной власти) по результатам разработки проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства (подтверждается копиями отзывов): В составе заявки приложено максимальное количество 10 положительных отзывов среди всех заявок участников размещения заказа следующим заявкам снижается на 1 балл по мере уменьшения количества приложенных отзывов, но значение не может быть менее 1 балла ---------------------------------------------------------------------- 1.5 Наличие/отсутствие у участника размещения заказа 10/0 сертификата по охране труда (подтверждается копией сертификата) ---------------------------------------------------------------------- 1.6 Наличие/отсутствие у участника размещения заказа 10/0 сертификата ГОСТ P ISO9001 ---------------------------------------------------------------------- 1.7 Наличие/отсутствие у участника размещения заказа полиса 10/0 (договора) страхования профессиональной ответственности (подтверждается копией полиса (договора)) ---------------------------------------------------------------------- 1.8 Наличие/отсутствие у участника размещения заказа 10/0 прибыли/убытка на 01.01.2009 (подтверждается копией формы N 2 Бухгалтерского баланса, копией налоговой декларации) ---------------------------------------------------------------------- 1.9 Наличие/отсутствие у участника размещения заказа 10/0 задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на момент подачи заявки на участие в конкурсе (подтверждается копией справки о состоянии расчетов) ---------------------------------------------------------------------- 2.0 Наличие у участника размещения заказа - суммы уставного капитала (для юридических лиц при наличии уставного капитала) - имущества в собственности (для индивидуальных предпринимателей, частных и юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала) в пределах: до 500 тыс. руб. включительно 5 от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. включительно 10 от 1 млн. руб. до 1,5 млн. руб. включительно 15 более 1,5 млн. руб. 20 ---------------------------------------------------------------------- Итого: 130 ---------------------------------------------------------------------- Оценка заявки по подкритериям критерия оценки "Квалификация участника размещения заказа" производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа. В случае отсутствия подтверждающих документов, по соответствующим подкритериям критерия оценки "Квалификация участника размещения заказа" будет присваиваться ноль баллов. Каждая заявка на участие в конкурсе получает оценку, выраженную в баллах (T(k)) со значением от 5 до 130. 16.4. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "Сроки выполнения работ" осуществляется следующим образом. Заявке, содержащей максимальное сокращение по отношению к 1 декабря 2009 года срока выполнения контракта среди всех заявок участников конкурса, выраженное в днях, присваивается 1 балл. Другим заявкам балл снижается на 0,05 балла по мере увеличения срока исполнения контракта, но значение не может быть менее 0,05 балла. 16.5. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "Цена контракта" осуществляется следующим образом. Заявке, содержащей минимальную цену контракта среди всех заявок участников конкурса, присваивается 1 балл. Другим заявкам балл снижается на 0,05 балла по мере увеличения цены контракта, но значение не может быть менее 0,05 балла. 16.6. По каждой заявке на участие в конкурсе рассчитывается показатель S(k) в соответствии со следующей формулой: T(k) S(k) = 0,6 * C(k) + 0,2 * ---- + 0,2 * M(k) 130 где: C(k) - оценка k-ой заявки на участие в конкурсе по критерию "Цена контракта"; T(k) - балльная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе по критерию "Квалификация участника размещения заказа"; M(k) - бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе по критерию "Сроки выполнения работ". В соответствии с полученными оценками S(k) заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с максимальным показателем S(k). В случае, если в две или более заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый показатель S(k) меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе. 16.7. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. 16.8. Заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект контракта, прилагаемый в Конкурсной документации". 17. Требования обеспечения заявки на участие в конкурсе 17.1 Обеспечение заявки на участие в конкурсе устанавливается в размере 5 % (Пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям: - в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства; - в качестве документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно быть платежное поручение или копия такого поручения. 17.2 Участник размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого, не сопровождается установленным обеспечением, не будет допущен до участия в конкурсе. 17.3 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются: - в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса; - в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Участником размещения заказа заявки на участие в открытом конкурсе; - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Участнику, не допущенному к участию в конкурсе; - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Участникам, которые участвовали в открытом конкурсе, но не стали победителями открытого конкурса, кроме Участника, заявке которого присвоен второй номер; - участнику открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса или с таким Участником открытого конкурса; - победителю открытого конкурса в течение рабочих пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта; - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Участникам размещения заказа, чьи конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и поданные в форме электронного документа заявки на участие в открытом конкурсе, поданы после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 17.4 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случаях: - уклонения победителя конкурса от заключения государственного контракта; - уклонения Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта, в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения государственного контракта. 17.5 Банковские реквизиты государственного Заказчика для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: Федеральное агентство по рыболовству Р/с. 40302810800001000079 Лиц/сч. N 05731000760 УФК по г. Москве Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001 ИНН 7702679523 КПП 770201001 18. Требования обеспечения исполнения государственного контракта 18.1 Обеспечение исполнения государственного контракта: устанавливается в размере 30 % (Тридцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Победитель конкурса до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет заказчику безотзывную банковскую гарантию, страхует ответственность по контракту или передает заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта. 18.2 Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно. 18.3 В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в конкурсной документации. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. 18.4 В случае если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего исполнителя. Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по государственному контракту. Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения контракта. Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ и оканчиваться не ранее его завершения. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. 18.5 Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном конкурсной документацией. 18.6 Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. 18.7 Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения государственным заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании. 18.8 Банковские реквизиты государственного Заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта: Федеральное агентство по рыболовству Р/с. 40302810800001000079 Лиц/сч. N 05731000760 УФК по г. Москве Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001 ИНН 7702679523 КПП 770201001 18.9 В случае если участник, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта, то такой участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта. 18.10 Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков. 19. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта. 19.1 В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником открытого конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола обязан передать такому участнику открытого конкурса проект государственного контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта. 19.2 В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. 19.3 Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение N 6). 19.4 Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. 19.5 В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. 19.6 В случае, если победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. 19.7. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 г. N 1103 "Об осуществлении в 2009 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации и объекты капитального строительства, находящихся в собственности юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными подразделениями", Заказчик (Росрыболовство) руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации имеет право, после подписания государственного контракта, произвести замену стороны государственного контракта, а именно - заказчика, Росрыболовства, на ФГУП "ВНИИПРХ", путем подписания дополнительного соглашения. 19.8 После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников размещения заказа юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 Конкурсной документации; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 19.9 Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. 19.10 Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 19.11 В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 19.12 В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 19.13 В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. 20. Начальная (максимальная) цена государственного контракта Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет: 5 100 000 (Пять миллионов сто тысяч) рублей 00 коп., Приложение 1 к Конкурсной документации ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе 1. Название открытого конкурса, номер и наименование лота _____________________ ______________________________________________________________________ 2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридический, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона ___________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Цена государственного контракта, предложенная участником размещения заказа: ___________________________________ 4. Сроки выполнения работ: ______________________________________ 5. ИНН _____________________________________ 6. Банковские реквизиты: ________________________________________ Подачей настоящей заявки Участник размещения заказа подтверждает соблюдение следующих обязательных требований: - не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непринятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и не открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе не принято. В случае признания нас победителями открытого конкурса обязуемся заключить с Заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации. К заявке прилагаются следующие документы: 1) _________________________________ 2) _________________________________ 3) _________________________________ __________________________________________________ /____________/ (Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки, (подпись) а также для юридического лица - указать должность уполномоченного подписывать заявку; для индивидуального предпринимателя - соответствующий статус) М.П. (при наличии) "___"___________ 2009 г. Приложение 2 к Конкурсной документации Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в письменной форме ____________________________________________________________________ | | | ЗАКАЗНОЕ | | -------- | | НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 11 ч. 30 мин. 9 июля 2009 г. | | | | | | Заявка на участие в открытом конкурсе | | ------------------------------------- | | | | __________________________________________________________________ | | (название открытого конкурса) | | | | __________________________________________________________________ | | (наименование лота) | | | | | | Куда: ________________________________________________ | | | | Кому: _________________________________________________ | |____________________________________________________________________| Внимание! В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией. Приложение 3 к Конкурсной документации Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в форме электронного документа ____________________________________________________________________ | | | ЗАКАЗНОЕ | | -------- | | "В форме электронного документа" | | | | НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 11 ч. 30 мин. 9 июля 2009 г. | | | | | | Заявка на участие в открытом конкурсе | | ------------------------------------- | | | | __________________________________________________________________ | | (название открытого конкурса) | | __________________________________________________________________ | | - | | | | | | Куда: ________________________________________________ | | | | Кому: _________________________________________________ | |____________________________________________________________________| Внимание! В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией. Приложение 4 к Конкурсной документации ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ На разработку проектно-сметной документации реконструкции и технического перевооружения Конаковского завода по осетроводству, г. Конаково, Тверская область. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Содержание ---------------------------------------------------------------------- 1 Основание Федеральная целевая программа "Повышение для проектирования эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" ---------------------------------------------------------------------- 2 Вид строительства Реконструкция и техническое перевооружение ---------------------------------------------------------------------- 3 Район строительства Тверская область, г. Конаково филиал ФГУП "ВНИИПРХ" ---------------------------------------------------------------------- 4 Государственный заказчик Федеральное агентство по рыболовству ---------------------------------------------------------------------- 5 Заинтересованное ФГУП "ВНИИПРХ" федеральное государственное унитарное предприятие ---------------------------------------------------------------------- 6 Генеральная проектная Определяется по результатам проведения организация конкурса ---------------------------------------------------------------------- 7 Генподрядная строительная Определяется по результатам проведения организация конкурса ---------------------------------------------------------------------- 8 Стадийность проектирования Рабочий проект. Разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 ---------------------------------------------------------------------- 9 Режим работы Круглогодичный, круглосуточный ---------------------------------------------------------------------- 10 Источник финансирования Средства федерального бюджета, внебюджетные источники ---------------------------------------------------------------------- 11 Основные технико- Существующие мощности завода по выпуску экономические показатели рыбоводной продукции (сибирский осетр, объекта, в том числе русский осетр, стерлядь, белуга) мощность, составляют: производительность - оплодотворенная икра - 2,5-3,0 млн. шт.; - рыбопосадочный материал, в т.ч. массой 2,5-100,0 г - 0,4-0,5 млн. шт. массой 100-700 г- 10-12 т; - ремонтное и маточное поголовье - 32-35 т. По завершении реконструкции и техперевооружения завода мощности составят: - оплодотворенная икра - 5,0-5,5 млн. шт.; - рыбопосадочный материал, в т.ч. массой 2,5-100,0 г - 1,2-1,5 млн. шт. массой 100-700 г - 20-22 т; - ремонтное и маточное поголовье - 52-55 т. Сметная стоимость в ценах соответствующих лет составляет 100 млн. руб. (федеральный бюджет). Предусмотреть пусковые комплексы. ---------------------------------------------------------------------- 12 Особые условия Освоенность района строительства, строительства необходимость реконструкции водоподающей магистрали (закрытого типа) и теплотрассы. ---------------------------------------------------------------------- 13 Основные технологические Формирование ремонтно-маточного стада, требования производство рыбоводной продукции в бассейнах главного цеха предприятия и УЗВ; Инкубация икры; Выдерживание личинок; Подращивание молоди осетровых рыб; Выращивание рыбопосадночного материала; Выпуск посадочного материала в водоемы; Содержание и эксплуатация РМС ---------------------------------------------------------------------- 14 Состав сооружений завода Основной производственный комплекс (площадью 125 м x 40 м) включает в себя рыбоводный цех (125 бетонных бассейнов, 110 пластиковых лотков), инкубационный участок, участок по приготовлению и хранению кормов, административно-бытовые помещения, гидрохимическую лабораторию, отделение водоподготовки. Рыбопитомник для выращивания молоди в крытом металлическом помещении состоит из 40 пластиковых лотков. Отстойник сбросных вод (8 секций) ---------------------------------------------------------------------- 15 Водоснабжение и Основное водопотребление и водозабор водопотребление грунтовых вод механическое - Существующая насосная станция на сбросном канале ОАО "Конаковская ГРЭС" и на р. Волга (Иваньковское водохранилище). - Хозяйственно-питьевая, 3 куб м/сут. (1095 куб/год) 3 Общее водопотребление: 54 тыс. м /сут., 3 20 млн. м /год. ---------------------------------------------------------------------- 16 Охрана окружающей среды Сброс технологической воды осуществляется через бассейны-отстойники. Сброс хозбытовых стоков - в городскую канализационную систему. Очистные сооружения. ---------------------------------------------------------------------- 17 Требования к От существующей трансформаторной энергоснабжению подстанции. Предусмотреть увеличение мощности автономной дизельной электростанции до 300 кВт ---------------------------------------------------------------------- 18 Теплоснабжение Центральное ---------------------------------------------------------------------- 19 Сроки строительства После проведения проектно-изыскательных работ ---------------------------------------------------------------------- 20 Сроки проектирования 2009 г. ---------------------------------------------------------------------- 21 Требования к объему Производство общестроительных, выполняемых работ, сантехнических и электромонтажных работ архитектурно-строительным, в основном производственном комплексе. объемно-планировочным и Реконструкция системы водоподачи и конструктивным решениям водоотведения в основном производственном комплексе. Увеличение площади рыбоводных бассейнов в основном производственном комплексе. Реконструкция и техперевооружение инкубационного участка и участка для содержания производителей (предусмотреть терморегуляцию воды), участка по приготовлению и хранению комбикормов и живых кормов. Приобретение 2-х складских погрузчиков и 2-х контейнеров для транспортировки посадочного материала. Техническое переоснащение гидрохимической лаборатории. Реконструкция и тех переоснащение отделения водоподготовки на основе газовой котельной. Производство общестроительных и электромонтажных работ в рыбопитомнике для выращивания молоди. Увеличение площади рыбоводных емкостей в рыбопитомнике для выращивания молоди. Совершенствование системы водоотвода в рыбопитомнике для выращивания молоди. Монтаж и установка системы замкнутого цикла водообеспечения с раздельной подачей воды, установкой фильтра механической очистки (осадочный), биологического фильтра; насосной группы, термооксиметра, оксигенератора, системы водоподачи и терморегуляции; системы трубопроводов для оборотной, сбросной, подпиточной воды и изъятия осадков. Установка дополнительной водоподачи с других источников (Иваньковское водохранилище, сбросной канал Конаковской ГРЭС). Монтаж садковой линии с бытовыми и складскими помещениями. Приобретение промышленного холодильника для хранения 1 т рыбы. Реконструкция и техперевооружение насосной станции холодной воды из р. Волга и насосной станции теплой воды из сбросного канала ГРЭС, включая водоподающие системы. ---------------------------------------------------------------------- В стоимость Контракта включены затраты на обследования, уточнения паспортных данных объекта (по мере необходимости), согласования проектной документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством, а также налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи. В стоимость Контракта включены услуги на проведение государственной экспертизы проекта. Приложение N 5 К Конкурсной документации ТРЕБОВАНИЯ к описанию участниками размещения заказа работ по разработке проектно-сметной документации реконструкции и технического перевооружения Конаковского завода по осетроводству, г. Конаково, Тверская область. Участник размещения заказа должен представить описание работ по разработке проектно-сметной документации реконструкции и технического перевооружения Конаковского завода по осетроводству, г. Конаково, Тверская область по следующей форме: Наименование работ - выполнение в 2009 году работ по разработке проектно-сметной документации реконструкции и технического перевооружения Конаковского завода по осетроводству, г. Конаково, Тверская область. Участник размещения заказа указывает последовательность, основное содержание и сроки проведения работ. Участник размещения заказа в произвольной форме по ниже перечисленным позициям представляет следующую информацию и по своему усмотрению прилагает документы, подтверждающие эту информацию: - о количестве выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на разработку проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства; - об общей стоимости выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на разработку проектов по строительству и реконструкции объектов капитального строительства; - о наличии положительных отзывов у участника размещения заказа органов исполнительной власти по результатам разработки проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства; - о наличии у участника размещения заказа положительных отзывов заказчиков (за исключением органов исполнительной власти) по результатам разработки проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства; - о наличии у участника размещения заказа сертификата ISO 9001, сертификата по охране труда, полиса (договора) страхования профессиональной ответственности; - о наличии у участника размещения заказа прибыли/убытка на 01.01.2009; - об отсутствии (наличии) у участника размещения заказа задолженности перед бюджетом всех уровней по состоянию на момент подачи заявки на участие в конкурсе; - о сумме уставного капитала участника размещения заказа (для юридических лиц при наличии уставного капитала), стоимость собственного имущества (для индивидуальных предпринимателей, частных и юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала). Оценка заявки участника размещения заказа по вышеуказанной информации производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа. В случае отсутствия документов по соответствующим подкритериям будет ставиться ноль баллов. Примечания. 1. Описание работ подписывает лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени участника размещения заказа. 2. Заявка и описание работ должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью. Приложение N 6 К Конкурсной документации ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ___ г. Москва "__"____________ 200_ г. Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице руководителя Крайнего Андрея Анатольевича, действующего на основании положения, с одной стороны, ________________________________________, и _____________________________ именуемый в дальнейшем "Подрядчик" действующий на основании _____________ с другой стороны (совместно именуемые - Стороны) с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого конкурса на ______________________________________, протокол оценки и сопоставления заявок N _________ от _______________ 2009 г. заключили настоящий Государственный контракт, далее также "Контракт" о нижеследующем: СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА. 1.1. Государственный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по _________________________ (далее "Объект") в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 1.2. Государственный заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену. 1.3. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по контракту и осуществлять контроль за ходом выполнения контракта. 1.4. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета СТАТЬЯ 2. ЦЕНА КОНТРАКТА. 2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________, ___ руб., в том числе НДС - 18%, и является неизменяемой на весь период действия настоящего Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством. 2.2. В стоимость Контракта включены затраты на обследования, уточнения паспортных данных объекта (по мере необходимости), согласования проектной документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством, а также налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи. 2.3. В стоимость Контракта включены услуги на проведение государственной экспертизы проекта. 2.4. Государственный заказчик в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Контракта перечисляет в качестве аванса на расчетный счет Подрядчика 20 % (Двадцать процентов) цены, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта, на основании счета Подрядчика. 2.5. Форма оплаты по контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2.6. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2009 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств по оплате производится после поступления средств из федерального бюджета на счет Государственного заказчика на финансирование Объекта. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту. В случае невозможности определения новых сроков и цены Государственного контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения Государственного контракта. СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 3.1. Сроки выполнения работ по Контракту указаны в Календарном плане выполнения работ, являющемся неотъемлемой частью Контракта (Приложение N 2). 3.2. Подрядчик по согласованию с Государственным заказчиком вправе досрочно сдать выполненные работы в целом или их отдельные этапы. Государственный заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта. СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА 4.1. Государственный заказчик: 4.1.1. Принимает документацию, разработанную Подрядчиком, по акту сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3. 4.1.2. В случае, если документация не соответствует необходимым требованиям, направляет Подрядчику письменное извещение с мотивированным отказом от подписания акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3 и устанавливает срок для устранения недостатков. 4.1.3. Контролирует ход выполнения работ Подрядчиком. 4.1.4. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы после поступления на счет Застройщика средств федерального бюджета, выделяемых на оплату работ по Контракту, после предоставления Подрядчиком актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, а также счетов фактур. 4.1.5. Государственный заказчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации. 4.1.6. Участвует в необходимых случаях вместе с Подрядчиком в согласовании проектной документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством. 4.1.7. Осуществляет контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств на основании представляемых Подрядчиком актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, а также счетов фактур. СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 5.1. Выполняет работы в соответствии с заданием на проектирование, настоящим Контрактом, действующими нормативными документами, в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ. 5.2. Осуществляет сбор всех исходных данных, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему контракту. 5.3. Согласовывает Проектную документацию с заинтересованными лицами, лицами с которыми согласование является обязательным в соответствии с действующим законодательством. 5.4. Представляет в адрес Государственного заказчика отчеты о проделанной работе в установленные календарным планом сроки. Отчеты предоставляются Государственному заказчику экспресс почтой или в экспедицию по адресу Государственного заказчика. 5.5. По требованию Государственного заказчика предоставляет информацию о ходе выполнения работ. 5.6. Отчеты о выполненном этапе работ представляются после окончания срока этапа, указанного в календарном плане работ, на следующий рабочий день. К отчету о выполненном этапе работ прилагаются копии документов, подтверждающие сведения, указанные в отчете. 5.7. Непредставление Подрядчиком указанных отчетов в установленные сроки, рассматривается Государственным заказчиком как невыполнение работ в установленные сроки. 5.8. Отчеты оформляются письменно, заверяются печатью Подрядчика и подписью уполномоченного должностного лица. 5.9. Подрядчик несет ответственность за несоответствие сведений и недостоверность информации, изложенных в отчетах, фактическим обстоятельствам. 5.10. В установленные Государственным заказчиком сроки за свой счет устраняет обнаруженные в работах недостатки. При наличии замечаний государственных органов, органов местного самоуправления, надзорных и контролирующих органов к выполненной проектной документации в результате проектирования, Подрядчик готовит официальные ответы на замечания, при необходимости дорабатывает проектную документацию с целью устранения недоработок за свой счет. 5.11. Обеспечивает Государственному заказчику сопровождение согласования проектной документации в органах государственной экспертизы до момента получения положительного заключения на проектную документацию. 5.12. Обеспечивает Государственному заказчику возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ. 5.13. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации. СТАТЬЯ 6. ПРИЕМКА РАБОТ 6.1. Государственный заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы (этапы работ) только в случае их соответствия заданию на проектирование, условиям Контракта, действующим нормативным документам, при наличии отчетов Подрядчика, указанных в ст. 5.2. настоящего Контракта. 6.2. В случае невыполнения Подрядчиком требований, изложенных в п. 5.1 настоящего Контракта, работы считаются невыполненными и оплате не подлежат. 6.3. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Государственным заказчиком оформляется актом сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3, подписанным Сторонами. Датой выполнения работ является дата подписания Застройщиком акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3. 6.4. Перечень документации, подлежащей сдаче Подрядчиком Государственному заказчику, на отдельных этапах выполнения и по окончании выполнения Контракта, определяется в задании на проектирование и календарным планом. Подрядчик передает Государственному заказчику документацию в количестве 4 экземпляра проектных материалов на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе. 6.5. Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленные материалы и подписывает акт сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3. 6.6. В случае, если проектная документация не соответствует заданию на проектирование, условиям Контракта или требованиям законодательства Российской Федерации, Государственный заказчик направляет Подрядчику письменное извещение с мотивированным отказом от подписания акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3. В этом случае Государственным заказчиком и Подрядчиком подписывается двусторонний акт, в котором указывается перечень недостатков и сроки для их устранения. 6.7. После устранения недостатков Подрядчик повторно передает Государственному заказчику документацию по акту сдачи-приемки по форме КС-2 и КС-3. 6.8. Право на результат работ (этапа работ) переходит от Подрядчика к Государственному заказчику с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) по форме КС-2 и КС-3. СТАТЬЯ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 7.1. Проектно-сметная документация, разрабатываемая Подрядчиком по настоящему Контракту, состав разделов проекта и их содержание должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 " О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", СНиП, заданию на проектирование и условиям настоящего Контракта. 7.2. Сметная документация должна быть разработана в двух уровнях цен: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001 года, в текущем уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления сметной документации. СТАТЬЯ 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обстоятельств по настоящему Контракту, в частичное неисполнение своих обязательств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также тех, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 8.3 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Контракта, а во всем, что не предусмотрено Контрактом, руководствуются законодательством Российской Федерации. 9.2. За нарушение Подрядчиком сроков окончания выполнения работ Государственный заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств Подрядчиком, 9.3. Если экспертными органами установлена невозможность утверждения или доработки проектной документации в связи с неудовлетворительным качеством работ, Государственный заказчик вправе потребовать от Подрядчика возврата сумм, полученных по настоящему Контракту. 9.4. За нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков, указанных в извещении об отказе в подписании акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3, Государственный заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательств Подрядчиком. 9.5. При невыполнении Подрядчиком работ в полном объеме, а также при непредставлении отчетов в установленные сроки и/или изложении в отчетах недостоверной, искаженной информации, Государственный заказчик вправе не оплачивать работы, потребовать возврата Подрядчиком всех полученных сумм по Контракту, а также оплаты Подрядчиком штрафа в размере до 10% от цены Контракта. 9.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту. СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением, настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 10.2. До передачи спора на разрешение в суд, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. СТАТЬЯ 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 11.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется подрядчиком на сумму _______ (_______) рублей, что составляет ___% от Цены Контракта в форме _______ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения контракта). 11.2. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется _____________________ (переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или договор страхования своей ответственности по настоящему контракту или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего контракта, в том числе в форме вклада (депозита)). 11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта. 11.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 11.5. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту. СТАТЬЯ 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. 12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 12.2. Срок выполнения работ Подрядчиком приостанавливаются на время задержки передачи Государственному заказчику исходно-разрешительной документации (исходных данных) и возобновляются по факту получения соответствующих материалов. СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 13.1. Настоящий Контракт расторгается на основании: - письменного соглашения Сторон; - вынесенного в установленном порядке решения судебного органа. 13.2. При расторжении Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан: - принять работы, фактически оказанные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта; - в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ или дать мотивированный отказ; - в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы. СТАТЬЯ 14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 14.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны. 14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 14.3. Стороны, после подписания настоящего Контракта обязуются в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. N 1103, произвести замену "Государственного заказчика" - Федерального агентства по рыболовству на ФГУП "ВНИИПРХ", путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Контракту. 14.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом. 14.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами. 14.6. Настоящий Контракт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта 14.7. Приложением к настоящему Контракту являются: Приложение N 1 Техническое задание Приложение N 2 Календарный план СТАТЬЯ 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН Государственный заказчик: Подрядчик: Приложение N 1 к государственному контракту N __________ от "__"_________ 2009 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2009 году работ по разработке проектно-сметной документации реконструкции и технического перевооружения Конаковского завода по осетроводству, г. Конаково, Тверская область. Государственный заказчик: Подрядчик: Приложение N 2 к государственному контракту N __________ от "__"_________ 2009 г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН На выполнение в 2009 году работ по разработке проектно-сметной документации реконструкции и технического перевооружения Конаковского завода по осетроводству, г. Конаково, Тверская область. Контрактная цена ____________ руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование работ | Дата | Дата | Цена по |Результаты работ п/п| (этапов работ) | начала |окончания|контракту| | | этапа | этапа | руб. | ---|--------------------|--------|---------|---------|---------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Государственный заказчик: Подрядчик: Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
