Расширенный поиск

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 16.06.2009 № 515

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

П Р И К А З

16 июня 2009 года Москва N 515

О размещении заказа на право заключения государственного контракта
на проектирование оборудования электрощитовых, распределительных
и групповых сетей электропитания административных зданий
Федерального агентства по рыболовству расположенных по адресу:
г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1,2, д. 14, стр.1,
д. 15, стр. 1.

С целью обеспечения размещения заказа на право заключения
государственного контракта на проектирование оборудования
электрощитовых, распределительных и групповых сетей электропитания
административных зданий Федерального агентства по рыболовству за счет
средств федерального бюджета

п р и к а з ы в а ю :

1. Установить, что размещение заказа на право заключения
государственного контракта на проектирование оборудования
электрощитовых, распределительных и групповых сетей электропитания
административных зданий Федерального агентства по рыболовству
осуществляется путем запроса котировок.
2. Утвердить документацию по проведению котировок на право
заключить государственный контракт на проектирование оборудования
электрощитовых, распределительных и групповых сетей электропитания
административных зданий Федерального агентства по рыболовству согласно
приложений N 1, N 2, N 3, N 4.
3. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного
развития (Н.В.Кругликов) обеспечить в установленном порядке проведение
запроса котировок на право заключить государственный контракт на
проектирование оборудования электрощитовых, распределительных и
групповых сетей электропитания административных зданий Федерального
агентства по рыболовству.
4. Административному управлению (О.В.Баранник) совместно с
Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей
компетенции обеспечить заключение государственного контракта с
победителем по итогам проведенного запроса котировок и осуществить
контроль его выполнения.
5. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату
государственного контракта в пределах средств федерального бюджета,
предусмотренных в смете расходов на обеспечение деятельности
центрального аппарата Агентства в 2009 году.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству
В.В.Холодова.

Руководитель А.А.Крайний

Приложение N 1
к Приказу Росрыболовства
N 515 от 16.06.2009 года

Извещение о проведении запроса котировок.

1. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.
Адрес Заказчика - 107996, г. Москва, Рождественский бульвар,
д. 12
Адрес электронной почты: [email protected];
Контактный телефон: (495) 625-63-23 (Авдеев Борис Николаевич,
Венграновский Павел Юрьевич)
2. Источник финансирования - средства федерального бюджета.
3. Форма котировочной заявки - в соответствии с Приложением 1 к
извещению.
4. Предмет государственного контракта - Выполнение работ на
проектирование оборудования электрощитовых, распределительных и
групповых сетей электропитания административных зданий Федерального
агентства по рыболовству.
Место выполнения работ - г. Москва, Рождественский бульвар,
д. N 12, стр. 1, 2, д. N 14, стр.1, д. N 15. стр.1.
Сроки выполнения работ: не более 30 (тридцати) календарных дней с
момента подписания государственного контракта.
Характеристики и объем оказываемых работ указаны в техническом
задании (Приложение 2 к извещению о проведении запроса котировок на
проектирование оборудования электрощитовых, распределительных и
групповых сетей электропитания Федерального Агентства по рыболовству).
5. Начальная (максимальная) цена государственного контракта -
400 000 (Четыреста тысяч) рублей.
6. Цена включает все расходы на выполнение работ, уплату налогов,
сборов, других обязательных платежей.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация по
размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.
8. Место подачи котировочных заявок - г. Москва, Рождественский
бульвар, д. 15.
9. Срок подачи котировочных заявок:
а) дата и время начала подачи котировочных заявок - с 10.00 ч.
18 июня 2009 года;
б) дата и время окончания подачи котировочных заявок - 16.00 ч.
29 июня 2009 года.
Прием котировочных заявок осуществляется сотрудниками, указанными
в пункте 1 настоящего извещения, в рабочие дни по адресу г. Москва,
Рождественский бульвар, д. 15 в кабинете 410 с понедельника по четверг
с 10-00 ч до 18-00 ч. В пятницу прием заявок осуществляется с
10-00 ч. до 16-30 ч.
10. Срок и условия оплаты выполненных работ: Оплата производится
в безналичной форме. Оплата в размере 100% суммы государственного
контракта за выполненные работы заказчик производит в течение 5 (Пяти)
банковских дней по счету, выставляемому подрядчиком при наличии
подписанного сторонами акта сдачи-приемки работ.

11. Государственный контракт подписывается:
- победителем запроса котировок в течение 7 (Семь) рабочих дней
со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок;
- участником размещения заказа, котировочной заявке которого
присвоено второе место (в случае уклонения победителя запроса
котировок от заключения государственного контракта) - в течение 7
(Семи) рабочих дней со дня передачи такому участнику проекта
государственного контракта;
- единственным участником размещения заказа - в течение 7 (Семи)
рабочих дней со дня передачи такому Участнику проекта государственного
контракта.
12. Условия исполнения государственного контракта, указанные в
котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения
государственного контракта, предусмотренным настоящим запросом
котировок.
13. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну
котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
14. Поданная в срок, указанный в п. 9 настоящего извещения,
котировочная заявка регистрируется заказчиком.
15. Проведение переговоров между заказчиком и участником
размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не
допускается.
16. Котировочные заявки, поданные после времени и даты окончания
срока подачи котировочных заявок, указанного в п. 9 настоящего
извещения, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются
участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
17. Победителем в проведении запроса котировок признается
участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая
отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в
которой указана наиболее низкая цена государственного контракта.
18. При предложении наиболее низкой цены государственного
контракта несколькими участниками размещения заказа победителем в
проведении запроса котировок признается участник размещения заказа,
котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок
других участников размещения заказа.
19. Отсутствие в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках
размещения заказа.

Приложение N 2
к Приказу Росрыболовства
N 515 от 16.06 2009 года

Приложение N 1 к извещению

Котировочная заявка

Дата: "__"_________ 2009 г. Время: "__" час. "__" мин.

Кому: Федеральное агентство по рыболовству.

Участник: ____________________________________________________________
(наименование для юридического лица/Ф.И.О. для физического лица)
место нахождения (место жительства): _________________________________
телефон: _______________________ телефакс: _______________________
зарегистрированный (паспортные данные физического лица):
______________________________________________________________________
(место регистрации)
ИНН ________________________
банковские реквизиты: ________________________________________________
Изучив размещенное Федеральным агентством по рыболовству на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещение о запросе котировок на
выполнение работ по проектированию оборудования электрощитовых,
распределительных и групповых сетей электропитания административных
зданий Федерального агентства по рыболовству расположенных по адресу:
г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2, д. 14, стр. 1,
д. N 15, стр. 1., обязуемся выполнить работы в соответствии с
техническими требованиями, указанными в приложении N 2 к извещению о
проведении запроса котировок.
Цена государственного контракта ______ тыс. руб., включая НДС -
_____ руб.
Цена работ включает все расходы на выполнение работ, уплату
налогов, сборов, других обязательных платежей.
Место выполнения работ: г. Москва, Рождественский бульвар
д. N 12, стр. 1, 2, д. N 14, стр. 1, д. N 15, стр. 1.
Срок выполнения работ: не более 30 (тридцати) календарных дней, с
момента подписания государственного контракта.
Срок и условия оплаты работ: Оплата в безналичной форме. Оплата в
размере 100% суммы государственного контракта, за выполненные работы
заказчик производит в течении 5 (Пяти) банковских дней по счету,
выставляемому Подрядчиком при наличии подписанного сторонами акта
сдачи-приемки работ.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки
выполнить работы в соответствии с условиями и в сроки, установленные
извещением о проведении запроса котировок и указанные в настоящей
котировочной заявке.

_______________________ ___________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись, печать)

Приложение N 3
к Приказу Росрыболовства
N 515 от 16.06 2009 года

Приложение N 2 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование оборудования электрощитовых,
распределительных и групповых сетей электропитания
административных зданий Федерального агентства по рыболовству,
расположенных по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар,
д. 12, стр. 1, 2, д. 14, стр. 1, д. N 15, стр. 1.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Целью данной работы является разработка рабочего проекта на
оборудования электрощитовых, распределительных и групповых сетей
электропитания административных зданий Федерального агентства по
рыболовству, расположенных по адресам: Рождественский бульвар, д. 12,
стр. 1, 2, д. 14, стр. 1 и д. 15, стр. 1. для обеспечения данных
объектов электроснабжением по 2-й категории надежности.

2. ОБСЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Для определения качественного состояния отдельных элементов
системы электроснабжения зданий с целью определения возможности их
дальнейшего использования, при проведении проектных работ необходимо
провести обследование с приборной проверкой:
- вводных кабелей в электрощитовые: д. 12 от ТП N 2076 ввод
N 69208, 69209; д. 14 от ТП N 2736 ввод N 100035; д. 15 от
ТП N 18634 ввод 94811 "А", 94811 "Б", 94812.
- групповой сети зданий: осветительной, силовой бытовой, силовой
компьютерной и аварийного освещения.
2.2. Результатом обследования должен стать технический отчет с
соответствующими выводами и заключением и принципиальные схемы этажных
групповых щитов осветительной, силовой бытовой, силовой компьютерной и
аварийного освещения.

3. ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ

3.1. Проектом должны быть предусмотрены:
- демонтаж существующего шкафного и коммутационного оборудования;
- установка нового шкафного и коммутационного оборудования с
учетом современных требований к электрооборудованию здания 2-й
категории надежности;
- установка новых пунктов учета электроэнергии;
- установка шкафов АВР.
3.2. Все коммутационное оборудование, устанавливаемое в
электрощитовых, должно быть производства ведущих зарубежных фирм и
иметь сертификаты соответствия.
3.3. В проекте разработать организацию временных схем подключения
электропитания помещений Агентства, так как все работы по
реконструкции электрощитовых будут выполняются без прекращения
деятельности структурных подразделений Агентства.

4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ И ГРУППОВАЯ СЕТЬ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

4.1. В отношении распределительной и групповой сетей
электропитания рабочий проект должен учитывать:
- прокладку новой распределительной и групповой сетей зданий;
- организацию межэтажных проходов для прокладки кабельных трасс в
соответствии с требованиями ПУЭ;
- установку на каждом этаже зданий групповых щитов, один из
которых должен быть предназначен для подключения групповой сети
электропитания потребителей, второй для системы освещения,
третий для системы аварийного освещения, при этом каждый
групповой щит оснастить необходимым количеством панелей для
установки автоматов защиты, включая установку резервных
автоматов;
- прокладку от электрощитовой до каждого этажного щита медных
силовых пятижильных кабелей, соответствующего расчетного
сечения, по схеме "звезда";
- выполнение группировки сети потребителей и освещения согласно
требованиям ПУЭ;
- выделенные линии для питания системы вентиляции и
кондиционирования, ксероксов, сетевых принтеров, серверов, АТС,
коммутационных шкафов, системы ОПС и другого технологического
оборудования;
- выделенную сеть электропитания автоматизированных рабочих мест.
4.2. Все коммутационное оборудование, устанавливаемое в групповых
щитах, должно быть производства ведущих зарубежных фирм и иметь
сертификаты соответствия.
4.3. Этажные групповые шкафы по возможности проектировать в
центре коридоров.
4.4. В местах возможного прохождения силовых кабелей совместно с
системой водопровода и вентиляцией прокладку кабелей запроектировать в
заземленных металлических трубах.
4.5. Силовые кабели новой распределительной и групповой сетей
проектировать медными пяти- и трехжильными в изоляционной оболочке, не
поддерживающей горение.
4.6. В проект включить раздел, описывающий методику поэтапного
переключения потребителей на новую сеть.
4.7. Проектную документацию предоставить в Ростехнадзор для
сертификации объекта.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

2
Общая площадь здания д. 12, стр. 1, 2: 3801,6 м .
Количество этажей: 2 (3).
Общая потребляемая мощность здания составляет 220 кВт
установленная (168 кВт единовременная).
Ввод в электрощитовую здания д. 12, стр. 1, 2 от ТП N 2076
организован двумя кабелями марки АСБ сечением 4x150.
2
Общая площадь здания д. 14, стр.1: 1433,4 м .
Количество этажей: 2.
Общая потребляемая мощность здания составляет 93 кВт
установленная (93 кВт единовременная).
Ввод в электрощитовую здания д. 14, стр. 1 от ТП N 2736
организован двумя кабелями марки АСБ-1 сечением 2x210.
Общая площадь здания д. 15, стр. 1: 3921,6 - часть здания.
Количество этажей: 5.
Общая потребляемая мощность здания составляет 370 кВт
установленная (340 кВт единовременная).
Ввод в электрощитовую здания д. 15, стр. 1 от ТП N 18634
организован шестью кабелями сечением 3x120+1x35.

Все работы должны быть выполнены в соответствии со следующими
руководящими документами и стандартами:

- ГОСТ 21.101-97 "Основные требования к проектной и рабочей
документации";
- ГОСТ 21.613-88 "Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи";
- ГОСТ 21.608-84 "Внутреннее электрическое освещение. Рабочие
чертежи";
- ГОСТ Р 50571 "Электроустановки зданий";
- "Положение о составе разделов проектной документации и
требования к их содержанию", утвержденное Постановлением Правительства
РФ от 16.02.2008 N 87;
- Правила устройства электроустановок (7-е издание и действующие
главы 6-го издания);
- СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых
и общественных зданий";
- СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";
- ПОТ Р М-016-2001 "Межотраслевые правила по охране труда
(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок".
- Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности";
- ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской
Федерации";

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Вся проектная документация разрабатывается в системе AUTOCAD
версии не ниже 2008 и передается Заказчику - два экземпляра в
сброшюрованном виде и в электронном виде на CD носителе.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик оставляет за собой право в ходе разработке рабочего
проекта вносить изменения в условия проектирования.
6.2. Составить и предоставить до заключения государственного
контракта проект сметы на проектные работы.
6.3. До заключения государственного контракта победитель запроса
котировок должен представить копию лицензии на
проектирование зданий и сооружений. (Государственный
контракт не будет заключен в случае не предоставлении
указанной лицензии).

Приложение N 4
к Приказу Росрыболовства
N 515 от 16.06 2009 года

Государственный контракт ____________ (Проект)

на проектирование оборудования электрощитовых,
распределительных и групповых сетей электропитания
административных зданий Федерального агентства по рыболовству,
расположенных по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар,
д. N 12, стр. 1, 2, д. N 14, стр. 1, д. N 15, стр. 1.

г. Москва "__"_______________ 2009 г.

Федеральное агентство по рыболовству, в лице __________________
Федерального агентства по рыболовству ____________ ______________
____________, действующего на основании доверенности от__.__.____г. N
____ - ____/___, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и
____________ _____________________________________ в лице
действующего на основании __________, определенное победителем запроса
котировок на проектирование оборудования электрощитовых,
распределительных и групповых сетей электропитания административных
зданий Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу:
г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2, д. 14, стр. 1,
д. 15, стр. 1 (основание: протокол заседания Единой комиссии
Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, запроса котировок
от "__"_______2009 г. N ___), именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий
Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.2.
настоящего Контракта (далее - "работы"), а Заказчик обязуется принять
результат работ и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по проектной
документации (далее - Проектная документация) на проектирование
оборудования электрощитовых, распределительных и групповых сетей
электропитания административных зданий Федерального агентства по
рыболовству, расположенных по адресу: г. Москва, Рождественский
бульвар, д. N 12, стр. 1, 2, д. N 14, стр.1, д. N 15, стр. 1 (далее -
Росрыболовство) на условиях и порядке, указанных в техническом задании
(Приложение N 1 к настоящему Контракту).
1.3. Объект проектирования: Административные здания
Росрыболовства, расположенные по адресу: г. Москва, Рождественский
бульвар, д. N 12, стр. 1, 2, д. N 14, стр. 1, д. N 15, стр. 1.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость Контракта на проектирование оборудования
электрощитовых, распределительных и групповых сетей электропитания
административных зданий Федерального агентства по рыболовству,
расположенных по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. N 12,
стр. 1, д. N 14, стр. 1, д. N 15, стр. 1 составляет _________ (сумма
прописью) рублей ____ копеек включая НДС 18% ______ (Приложение N 2 к
настоящему Контракту) и работы выполняются по Смете затрат (Приложение
N 1 к протоколу соглашения о контрактной цене).

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик оплачивает работы в следующем порядке:
3.1.1. Оплата в размере 100% суммы настоящего Контракта, за
выполненные работы Заказчик производит в течение 5 (пяти) банковских
дней по счету, выставляемому Подрядчиком при наличии подписанного
сторонами Акта сдачи-приемки работ.
3.1.2. Расчеты по Контракту производятся Заказчиком путем
перечисления денежных средств платежным поручением на основании
оригинала счета Подрядчика. Днем осуществления платежа считается дата
списания с лицевого счета Заказчика денежных средств на расчетный счет
Подрядчика.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
и действует в течение 30 (тридцати) календарных дней.
4.2. Срок выполнения работ составляет не более 30 (тридцати)
календарных дней, с момента подписания Контракта.
4.3. Работы по настоящему Контракту могут быть приняты Заказчиком
ранее установленного настоящим Контрактом срока.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1 Составить и представить Заказчику до заключения Контракта
проект сметы на проектные работы.
5.1.2. Выполнить работы в соответствии с настоящим Контрактом,
строительными нормами и правилами (СниП 3.05.06-85), нормами пожарной
безопасности (ППБ 01-03), а также в системе AUTOCAD версии не ниже
2008 и передать Заказчику - два экземпляра в сброшюрованном виде и в
электронном виде на CD носителе.
5.1.3. Немедленно предупредить Заказчика о возникновении не
зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность
завершения работ в срок.
5.1.4. Выполнить работы в установленные настоящим Контрактом
сроки.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Передать Подрядчику исходные данные (поэтажные планы, Акт
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности электроустановок и сооружений напряжением до 1000 В и
другие необходимые документы) не позднее 2 (двух) дней с момента
заключения Контракта. Исходные данные передаются Подрядчику по описи в
бумажном виде и на электронном носителе в формате Word. На чертежах,
официально передаваемых Подрядчику в бумажном виде, ответственный
представитель Заказчика ставит подпись.
5.2.2. В случае изменения исходных данных Заказчик обязан в
письменной форме известить Подрядчика.
5.2.3. Обеспечить доступ на объект сотрудникам Подрядчика для
выполнения работ по настоящему Контракту.
5.2.4. Назначить ответственное лицо для решения оперативных
вопросов, связанных с проведением работ.
5.2.5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску,
предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками
проектной документации.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. После выполнения работ Подрядчик передает на утверждение
Заказчику один экземпляр проектной документации в бумажном виде, а
также два экземпляра Акта сдачи-приемки работ.
6.2. Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента получения от
Подрядчика проектной документации и Актов сдачи-приемки работ
утверждает переданную ему проектную документацию и возвращает ее
Подрядчику, а также подписывает и возвращает Подрядчику один экземпляр
Акта сдачи-приемки работ. Факт утверждения Подрядчиком подготовленной
проектной документации с Заказчиком подтверждается подписью
уполномоченного представителя Заказчика и печатью Заказчика на
титульном листе подготовленного тома проектной документации (в верхнем
правом углу).
6.3. В случае несогласия Заказчика с принятыми проектными
решениями, Заказчик в течение пяти дней с момента получения от
Подрядчика проектной документации и Актов сдачи-приемки работ
составляет лист разногласий с перечнем замечаний для корректировки
проектной документации и направляет его Подрядчику. На основании
представленного Заказчиком листа разногласий сторонами составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения.
6.4. После устранения Подрядчиком недостатков проектной
документации в порядке, предусмотренном п. 6.3. настоящего Контракта,
Подрядчик согласовывает проектную документацию с Заказчиком в порядке,
предусмотренном п. 6.1.- 6.2. настоящего Контракта.
6.5. В случае непредставления Заказчиком утвержденной проектной
документации, подписанного Акта сдачи-приемки работ или разногласий в
течение пяти дней с момента получения Заказчиком проектной
документации от Подрядчика, проектная документация считается
утвержденной Заказчиком, а работы считаются выполненными Подрядчиком с
надлежащим качеством и в установленные сроки и подлежат оплате.
6.6. В течение трех дней с момента получения от Заказчика
подписанного Акта сдачи-приемки работ и утвержденной проектной
документации Подрядчик передает Заказчику остальные экземпляры
проектной документации. Общее количество экземпляров проектной
документации, передаваемой Подрядчиком по настоящему договору, -
четыре экземпляра на бумажном носителе. По письменному соглашению
сторон проектная документация может быть передана в большем
количестве. Все документы Подрядчик передает Заказчику по описи.
6.7. Право собственности на результат работ и риск его случайной
гибели переходят на Заказчика в момент подписания Заказчиком Акта
сдачи-приемки работ.
6.8. Если уклонение Заказчика от принятия выполненных работ
повлекло за собой просрочку сдачи работ, риск признается перешедшим к
Заказчику в момент, когда сдача работ должна была состояться.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае нарушения сроков выполнения работ по вине
Подрядчика, Заказчик имеет право взыскать неустойку с Подрядчика в
виде выплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального
Банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненной
части работ за каждый день просрочки.
7.2. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения
обязательств по настоящему Контракту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту при наличии
форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, пожар, военные
действия, забастовки, решения высших государственных органов, аварии
электроснабжения, иные обстоятельства), если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
8.2. Сторона, для которой исполнение обязательств Контракта стало
невозможным вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств,
обязана в письменной форме известить другую сторону о начале действия
вышеуказанных обстоятельств не позже, чем через 7 (семь) дней от их
начала. После чего Стороны обязаны обсудить целесообразность
дальнейшего продолжения работ и составить дополнительное соглашение с
обязательным указанием новых сроков и порядка ведения работ, которое
(соглашение) с момента его подписания становится неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
8.3. Не извещение и/или несвоевременное извещение по п. 8.2.
настоящего Контракта влечет за собой утрату Стороной права ссылаться
на эти обстоятельства.
8.4. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности,
должны быть подтверждены компетентными органами РФ.
8.5. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в
порядке, действовавшем до начала действия обстоятельств непреодолимой
силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту
продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания
Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает
Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов. В случае
расторжения настоящего Контракта по решению суда в связи с
неисполнением /ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по
настоящему Контракту, Заказчик в установленном порядке направляет
сведения о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт может изменяться и дополняться по
согласованию сторон в течение всего срока его действия. Все изменения
и дополнения к настоящему Контракту оформляются в виде двусторонних
Дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
10.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта,
разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности
достижения согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд
г. Москвы.
10.3. Стороны гарантируют обеспечение сохранности (неразглашения)
информации, полученной в ходе выполнения работ по настоящему
Контракту.

1. АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН

----------------------------------------------------------------------
Заказчик | Подрядчик
------------------------------------|---------------------------------
Федеральное агентство по рыболовству|
Адрес: Рождественский бульвар, |
дом. 12, стр. 1, г. Москва, 107996 |
Телефон (495) 623 23 20 |
Факс (495)628 19 04 |
------------------------------------|---------------------------------
Р/с. 40105810700000010079 |
Лиц/сч. N 03731000760 |
УФК по г. Москве отделение N 1 |
Московского ГТУ Банка России |
г. Москва |
БИК 044583001 |
Л/С 03731000760 |
ИНН 7702679523 |
КПП 770201001 |
----------------------------------------------------------------------

_____________________ _____________________
_____________ /________/ _____________ /________/
М.П. М.П.

Приложение N 1
к государственному контракту
(Проект) N ________
"___"_________ 2009 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование оборудования электрощитовых, распределительных
и групповых сетей электропитания административных зданий
Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу:
г. Москва, Рождественский бульвар,

д. 12, стр. 1, 2, д. 14, стр. 1, д. N 15, стр. 1.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Целью данной работы является разработка рабочего проекта на
оборудования электрощитовых, распределительных и групповых сетей
электропитания административных зданий Федерального агентства по
рыболовству, расположенных по адресам: Рождественский бульвар, д. 12,
стр. 1, 2, д. 14, стр. 1 и д. 15, стр. 1, для обеспечения данных
объектов электроснабжением по 2-й категории надежности,

2. ОБСЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

- вводных кабелей в электрощитовые: д. 12 от ТП N 2076 ввод
N 69208, 69209; д. 14 от ТП N 2736 ввод N 100035; д. 15 от ТП N
18634 ввод 94811"А", 94811"Б", 94812.
- групповой сети зданий: осветительной, силовой бытовой, силовой
компьютерной и аварийного освещения.

2.2. Результатом обследования должен стать технический отчет с
соответствующими выводами и заключением и принципиальные схемы этажных
групповых щитов осветительной, силовой бытовой, силовой компьютерной и
аварийного освещения

3. ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ

3.1. Проектом должны быть предусмотрены:

- демонтаж существующего шкафного и коммутационного оборудования;
- установка нового шкафного и коммутационного оборудования с
учетом современных требований к электрооборудованию здания 2-й
категории надежности;
- установка новых пунктов учета электроэнергии;
- установка шкафов АВР.

3.2. Все коммутационное оборудование, устанавливаемое в
электрощитовых, должно быть производства ведущих зарубежных фирм и
иметь сертификаты соответствия.
3.3. В проекте разработать организацию временных схем подключения
электропитания помещений Агентства, так как все работы по
реконструкции электрощитовых будут выполняются без прекращения
деятельности структурных подразделений Агентства

4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ И ГРУППОВАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

4.2. Все коммутационное оборудование, устанавливаемое в групповых
щитах, должно быть производства ведущих зарубежных фирм и иметь
сертификаты соответствия.

4.3. Этажные групповые шкафы по возможности проектировать в
центре коридоров.

4.4. В местах возможного прохождения силовых кабелей совместно с
системой водопровода и вентиляцией прокладку кабелей запроектировать в
заземленных металлических трубах.

4.5. Силовые кабели новой распределительной и групповой сетей
проектировать медными пяти- и трехжильными в изоляционной оболочке, не
поддерживающей горение.

4.6. В проект включить раздел, описывающий методику поэтапного
переключения потребителей на новую сеть.

4.7. Проектную документацию предоставить в Ростехнадзор для
сертификации объекта.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

2
Общая площадь здания д. 12, стр. 1, 2: 3801,6 м .

Количество этажей: 2 (3).

Общая потребляемая мощность здания составляет 220 кВт
установленная (168 кВт единовременная).

Ввод в электрощитовую здания д. 12, стр. 1, 2 от ТП N 2076
организован двумя кабелями марки АСБ сечением 4x150.
2
Общая площадь здания д. 14, стр. 1: 1433,4 м .

Количество этажей: 2.

Общая потребляемая мощность здания составляет 93 кВт
установленная (93 кВт единовременная).

Ввод в электрощитовую здания д. 14, стр. 1 от ТП N 2736
организован двумя кабелями марки АСБ-1 сечением 2x210.

Общая площадь здания д. 15, стр. 1: 3921,6 - часть здания.

Количество этажей: 5.

Общая потребляемая мощность здания составляет 370 кВт
установленная (340 кВт единовременная).

Ввод в электрощитовую здания д. 15, стр.1 от ТП N 18634
организован шестью кабелями сечением 3x120+1x35.

Все работы должны быть выполнены в соответствии со следующими
руководящими документами и стандартами:

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Подрядчик: Заказчик:

_________________________________ ___________________________________

м.п. м.п.

Приложение N 2
к государственному контракту
(Проект) N ________
"___"_________ 2009 г.

Протокол
соглашения о контрактной цене

г. Москва "__"__________ 2009 г.

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика
_________________________ Федерального агентства по рыболовству
___________ ________________ _____________, от лица Подрядчика
___________ ________________ _________________ ____________________
_____________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о
величине договорной цены на выполнение работ по разработке проектной
документации на проектирование оборудования электрощитовых,
распределительных и групповых сетей электропитания Федерального
агентства по рыболовству, расположенной по адресу: г. Москва,
Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2, д. N 14, стр. 1, д. N 15
стр. 1 в размере ________ (_________) рублей 00 копеек включая НДС 18%
__________ руб. ____ копеек.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных
расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком за выполнение работ
по разработке проектной документации на проектирование оборудования
электрощитовых, распределительных и групповых сетей электропитания
Федерального агентства по рыболовству.

Подрядчик: Заказчик:

__________________ __________________

м.п. м.п.

Приложение N 1
к протоколу согласования контрактной цены
____________________________________
(сокращенное наименование организации)

N ___________ от "__"____________ 2009 г.

СМЕТА ЗАТРАТ
на проектирование оборудования электрощитовых, распределительных
и групповых сетей электропитания административных зданий
Федерального агентства по рыболовству

----------------------------------------------------------------------
N | Наименование статей расходов | Сумма (руб.)
----|------------------------------|----------------------------------
1 |Фонд оплаты труда (ФОТ) |
----|------------------------------|----------------------------------
2 |Отчисление на социальные нужды|
----|------------------------------|----------------------------------
3 |Прочие прямые расходы |
----|------------------------------|----------------------------------
4 |Накладные расходы |
----|------------------------------|----------------------------------
5 |ИТОГО: себестоимость |
----|------------------------------|----------------------------------
6 |Прибыль (рентабельность %) |
----|------------------------------|----------------------------------
7 | |
----|------------------------------|----------------------------------
8 | |
----|------------------------------|----------------------------------
9 |ВСЕГО: контрактная цена |
----------------------------------------------------------------------

Подрядчик: Заказчик:

_________________________ _____________________
(Должность, сокращенное
наименование организации)

_______________ (Ф.И.О.) _______________/________/
(подпись) (подпись)

М.П. "__"________ 2009 г. М.П. "__"________ 2009 г.

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 16.06.2009 № 515

Информация по документу

« Приказ Федерального агентства по рыболовству от 19.08.2008 № 108

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 16.06.2009 № 513 »

Изменен протокол лечения ковида

Германия может полностью остановить «Северный поток – 2»

Богатые уже не такие богатые

Отныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию

Вакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане

МТС попала в переплет в связи с повышением тарифов

Регулятор откорректировал прогноз по инфляции

Стоимость нефти Brent взяла курс на повышение

Курсы иностранных валют снова выросли

Украина получит 1,2 миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи

АПК РФ

ГК РФ

ГПК

ЖК РФ

КоАП

НК РФ

СК РФ

ТК РФ

УИК РФ

УК РФ

УПК

Конституция

о Защите Прав Потребителей

о Персональных данных

Закон о Полиции

Закон об Оружии

Закон об ОСАГО

Закон о Рекламе

об Образовании

ПДД