|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 26.10.2009 № 961ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ П Р И К А З 26 октября 2009 года Москва N 961 О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в административных зданиях центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в административных зданиях центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, за счет средств федерального бюджета п р и к а з ы в а ю : 1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в административных зданиях центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, осуществляется путем проведения открытого аукциона. 2. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона на право заключить государственный контракт на выполнение в 2009 году работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в административных зданиях центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству согласно приложению N 1 к настоящему приказу. 3. Утвердить Аукционную документацию по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в административных зданиях центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В.Кругликов) обеспечить размещение заказа в установленном порядке. 5. Административному управлению (О.В.Баранник) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С.Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого аукциона и осуществить контроль его выполнения. 6. Управлению финансов (Е.Ю.Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных в смете расходов на обеспечение деятельности центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2009 году. 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. Руководитель А.А.Крайний Приложение N 1 к приказу Росрыболовства от 26 октября 2009 г. N 961 Извещение о проведении открытого аукциона 1. Наименование торгов - открытый аукцион на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в административных зданиях центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству. 2. Форма торгов - открытый аукцион. 3. Государственный заказчик - Федеральное агентство по рыболовству Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12. Адрес электронной почты: [email protected]. Контактное лицо: (495) 625-63-23 Авдеев Борис Николаевич 4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2009 году работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в административных зданиях центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству. Техническое задание на работы по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в административных зданиях центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству приведено в приложении N 4, являющемся неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе. 5. Место выполнения работ - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15, стр. 1, д. 12. 6. Срок выполнения работ - с момента заключения государственного контракта до 20 декабря 2009 года. 7. Начальная (максимальная) цена государственного контракта 6600000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. 8. Полный комплект документации об открытом аукционе в печатной форме или в форме электронного документа может быть получен на основании заявления заинтересованного лица в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления государственным заказчиком. Плата за предоставление документации об открытом аукционе не взимается. Официальный сайт, на котором размещена документация по размещению заказа: www.zakupki.gov.ru. 9. Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются. 10. Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 Федеральное агентство по рыболовству, 23 ноября 2009 года, 11 ч. 00 мин. по московскому времени. Приложение N 2 к приказу Росрыболовства от 26 октября 2009 г. N 961 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ на проведение открытого аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в административных зданиях центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству 1. Общие положения 1.1. Настоящая документация об открытом аукционе по размещению заказа на выполнение в 2009 году работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в административных зданиях центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству (далее - Аукционная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов). 2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в открытом аукционе и инструкция по ее заполнению 2.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе, оформленную в соответствии с приложением N 1 к Аукционной документации, в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте. Заявка на участие в открытом аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом аукционе, которой обменялись участник размещения заказа и государственный заказчик, должны быть представлены на русском языке. 2.2. К заявке на участие в открытом аукционе прилагаются следующие документы: 1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа; 4) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); 5) платежное поручение или копия такого поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе; 6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой. Если заключение государственного контракта в соответствии с аукционной документацией и на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить: - выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для обществ с ограниченной ответственностью); - выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", либо документом, подтверждающим, что участник размещения заказа является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (для акционерных обществ); - документ, подтверждающий согласие собственника имущества унитарного предприятия на совершение крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (для государственных и муниципальных унитарных предприятий); 7) Участник размещения заказа обязан приложить к заявке на участие в открытом аукционе: - копию лицензии участника размещения заказа на строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения (с допуском к видам работ являющихся предметом настоящего открытого аукциона) или выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ по строительству, являющихся предметом настоящего открытого аукциона. 2.3. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке на участие в открытом аукционе любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ. 2.4. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. 2.5. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом аукционе. 2.6. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом аукционе и несет все риски того, что его заявка на участие в открытом аукционе будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом аукционе, признана опоздавшей. 2.7. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в разделе 8 настоящей Аукционной документации, регистрируется представителем государственного заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в открытом аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. 2.8. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, представитель государственного заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом аукционе. 2.9. При получении заявки на участие в открытом аукционе, поданной в форме электронного документа, представитель государственного заказчика, указанный в извещении подтверждает в письменной форме ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки. 2.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом аукционе конверты с заявками на участие в открытом аукционе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. 2.11. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. 2.12. Все листы заявки на участие в открытом аукционе, все листы тома заявки на участие в открытом аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом аукционе и том заявки на участие в открытом аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. 2.13. Все экземпляры заявки на участие в открытом аукционе должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей). 2.14. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 2.15. Представленные в составе заявки на участие в открытом аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа. 3. Порядок формирования цены государственного контракта 3.1. В стоимость работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в административных зданиях центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству включены стоимость материалов и оборудования, услуг по использованию машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, в том числе НДС 18 %, необходимые для выполнения работ и выполнения Исполнителем всех обязательств по государственному контракту. 4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с Исполнителем 4.1. При формировании цены государственного контракта и расчетов с Исполнителем используется валюта Российской Федерации. 4.2. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом аукционе приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае Участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом аукционе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения Извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте Российской Федерации. 5. Начальная (максимальная) цена государственного контракта 5.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 6600000(шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. 5.2. Место выполнения работ - Российская Федерация, г. Москва Рождественский бульвар, д. 15, стр. 1, д. 12. 5.3. Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом. 5.4. Источник финансирования - средства федерального бюджета. 5.5. Условия и сроки выполнения работ указаны в Техническом задании приложение 4 Аукционной документации. 6. Величина понижения начальной (максимальной) цены государственного контракта - "шаг аукциона" 6.1. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, что составляет 330000 (триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене государственного контракта ни один из участников открытого аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену государственного контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта. 7. Сведения о праве государственного заказчика изменить объем выполняемых по государственному контракту работ 7.1. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта. 7.2. Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный государственным контрактом объём работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При оказании дополнительного объема таких работ государственный заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ государственный заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом. 8. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе 8.1. Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в срок и по форме, которые установлены Аукционной документацией. 8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в письменной форме или форме электронного документа. 8.3. Заявка на участие в открытом аукционе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 8.4. Конверт оформляется в соответствии с Приложением N 2 Аукционной документации. 8.5. Заявка на участие в открытом аукционе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом CD-R - диске (исключающем возможность изменения информации) в форматах .doc и .rtf. Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа, подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте: http://www.reestr-pki.ru). Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме. При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом CD-R - диске (исключающем возможность изменения информации) в форматах .doc и .rtf. Конверт оформляется в соответствии с Приложением N 3 аукционной документации. Заявки на участие в открытом аукционе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом аукционе не допускаются. 8.6. Заявка на участие в открытом аукционе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть: - направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12; - представлена в экспедицию Федерального агентства по рыболовству по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12; - передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении аукциона. В данном случае заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15, стр. 1 в кабинете N 410: понедельник - четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, пятница - с 10.00 до 16.00 по московскому времени. 8.7. В случае если участник размещения заказа передает заявку на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении аукциона, то в этом случае конверт может быть не запечатан. 8.8. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета открытого аукциона. 8.9. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается в день начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Дата начала приема заявок: 27 октября 2009 года. Дата окончания приема заявок: 10 ч. 00 мин. 16 ноября 2009 года. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00 по московскому времени и по пятницам с 10:00 до 16:00 по московскому времени. 8.10. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в Аукционной документации, регистрируется государственным заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, государственный заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 9. Расходы на участие в открытом аукционе 9.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, участием в открытом аукционе и заключением государственного контракта. 10. Требования к участникам размещения заказа 10.1. В настоящем открытом аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 10.2. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: - наличие лицензии на строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения (с допуском к видам работ являющихся предметом настоящего открытого аукциона) или выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ по строительству, являющихся предметом настоящего открытого аукциона; - не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе; - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом аукционе, внесение изменений в заявки 11.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Заявки на участие в открытом аукционе отзываются в следующем порядке: 1. Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом аукционе. 2. Заявление об отзыве заявки на участие в открытом аукционе, поданное в письменном виде, должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником размещения заказа. Заявление об отзыве заявки на участие в открытом аукционе, поданное в форме электронного документа, должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа. 3. Заявление об отзыве заявок на участие в открытом аукционе подаются по адресу государственного заказчика. 4. Отзывы заявок на участие в открытом аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом аукционе. 5. Заявки на участие в открытом аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. 6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом аукционе. Изменение Участником размещения заказа своей заявки на участие в открытом аукционе после подачи ее государственному заказчику не допускается. 12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений аукционной документации 12.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок (далее - Единая комиссия) с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 12.2. Государственный заказчик вправе давать разъяснения положений аукционной документации. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или в форме электронного документа государственному заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса государственный заказчик направит в письменной форме разъяснения положений Аукционной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе. 12.3. Государственный заказчик прекращает давать разъяснения положений Аукционной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. 12.4. Запросы о разъяснение аукционной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа. 12.5. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Аукционной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено государственным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Аукционной документации не должно изменять ее суть. 13. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 13.1. Начало рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе будет проводиться по адресу государственного заказчика: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15: 10 ч. 00 мин. 16 ноября 2009 г. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. 14. Условия допуска к участию в открытом аукционе 14.1. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в открытом аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию. 14.3. При рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом аукционе в случае: - не предоставление определенных разделом 2 аукционной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ; - несоответствия требованиям, установленным в соответствии с разделом 10 Аукционной документации; - несоответствия заявки на участие в открытом аукционе требованиям Аукционной документации. 14.4. Государственный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, проведении в отношении такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 14.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения. 14.6. Решение Единой комиссии об итогах рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и допуске Участников размещения заказа к участию в открытом аукционе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, в котором указываются сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, решение о допуске Участников размещения заказа к участию в открытом аукционе и признании их Участниками открытого аукциона или об отказе в допуске Участников размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об открытом аукционе, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе ему в допуске к участию в открытом аукционе. 14.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов по адресу: http://www.zakupki.gov.ru. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и признанным Участниками открытого аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и не допущенным к участию в открытом аукционе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 14.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, Участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся. 15. Место, дата и время проведения открытого аукциона 15.1. Открытый аукцион будет проводиться по адресу государственного заказчика: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 23 ноября 2009 года в 11 ч. 00 мин. по московскому времени. 16. Определение победителя открытого аукциона и оформление протокола открытого аукциона 16.1. Победителем открытого аукциона признается Участник открытого аукциона, предложивший наиболее низкую цену государственного контракта. 16.2. При проведении открытого аукциона ведется протокол открытого аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения открытого аукциона, об участниках открытого аукциона, о начальной (максимальной) цене государственного контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене государственного контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя открытого аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта. 16.3. Протокол подписывается государственным заказчиком, всеми присутствующими членами Единой комиссии в день проведения открытого аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у государственного заказчика. 16.4. Протокол открытого аукциона размещается на официальном сайте государственным заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 16.5. Любой участник открытого аукциона после размещения протокола открытого аукциона вправе направить государственному заказчику в письменной форме, запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Государственный заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения. 16.6. Государственный заказчик принимает решение о признании открытого аукциона несостоявшимся в том случае, если: - в открытом аукционе участвовал один Участник открытого аукциона; - при проведении открытого аукциона не присутствовал ни один Участник открытого аукциона (или его представитель); - в связи с отсутствием предложений о цене государственного контракта, предусматривающих более низкую цену такого контракта, чем начальная (максимальная) цена государственного контракта, "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене государственного контракта не поступило ни одного предложения о цене государственного контракта, которое предусматривало бы более низкую цену такого контракта. 17. Срок и порядок подписания победителем аукциона государственного контракта 17.1. Государственный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона передает победителю открытого аукциона проект государственного контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона, в проект государственного контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе. 17.2. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе, по цене, предложенной победителем открытого аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, по цене, предложенной таким участником. 17.3. Государственный контракт должен быть подписан победителем открытого аукциона не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на Официальном сайте протокола проведения открытого аукциона. 17.4. В случае если победитель открытого аукциона не представил государственному заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого аукциона признается уклонившимся от заключения государственного контракта. 17.5. В случае если победитель открытого аукциона признан уклонившимся от заключения государственного контракта, государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта. При этом заключение государственного контракта для участника открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, является обязательным. 17.6. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. 17.7. После определения победителя открытого аукциона государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого аукциона в случае установления факта: - проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии аукционного производства; - приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных аукционной документацией; - нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 17.8. В случае если государственный заказчик отказался в соответствии с положением настоящего пункта аукционной документации от заключения государственного контракта с победителем открытого аукциона и с Участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, открытый аукцион признается несостоявшимся. 17.9. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и аукционной документации, по цене, предложенной победителем открытого аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с Участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, по цене, предложенной таким Участником. 17.10. В случае если государственный контракт заключается с физическим лицом, государственный заказчик, если иное не предусмотрено аукционной документацией, уменьшает цену государственного контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 17.11. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 17.12. В случае просрочки исполнения государственным заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 17.13. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного государственным контрактом, государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 18. Требования обеспечения заявки на участие в открытом аукционе 18.1. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе устанавливается в размере 5 % (Пять) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, что составляет 330000 (триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям: - в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе используются только денежные средства; - в качестве документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, должно быть платежное поручение или копия такого поручения. 18.2. Участник размещения заказа, заявка на участие в открытом аукционе которого не сопровождается установленным обеспечением, не будет допущен до участия в открытом аукционе. 18.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, возвращаются: - в течение пяти рабочих дней со дня принятия государственным заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона; - в течение пяти рабочих дней со дня поступления государственному заказчику уведомления об отзыве Участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе; - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе Участнику размещения заказа, не допущенному к участию в открытом аукционе; - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Участникам размещения заказа, которые участвовали в открытом аукционе, но не стали победителями открытого аукциона, кроме Участника размещения заказа, заявке которого присвоен второй номер; - участнику размещения заказа, заявке на участие в открытом аукционе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем открытого аукциона или с таким Участником размещения заказа; - победителю открытого аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта; - участникам размещения заказа, чьи конверты с заявками на участие в открытом аукционе, и поданные в форме электронного документа заявки на участие в открытом аукционе, поданы после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом аукционе в течении пяти рабочих дней со дня возвращения заявок. 18.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, не возвращаются в случаях: - уклонения победителя открытого аукциона от заключения государственного контракта; - уклонения Участника размещения заказа, заявке на участие в открытом аукционе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта, в том случае, если победитель открытого аукциона уклонился от заключения государственного контракта. 18.5. Банковские реквизиты государственного заказчика для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: Федеральное агентство по рыболовству 107996. г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, ИНН/КПП 7702679523/770201001; р/с 40302810800001000079; л/с 05731000760; БИК 044583001 УФК по г. Москве отделение N 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва. 19. Требования обеспечения исполнения государственного контракта 19.1. Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 30 % (Тридцать) цены государственного контракта, предложенного победителем открытого аукциона. Победитель открытого аукциона до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, страхует ответственность по государственному контракту, договор поручительства или передает государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта. 19.2. Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно. 19.3. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Аукционной документации. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом аукционе (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, в случае признания открытого аукциона несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. 19.4. В случае если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего исполнителя. Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по государственному контракту. Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны государственного контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом аукционе (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, в случае признания открытого аукциона несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта. Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ и оканчиваться не ранее его завершения. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. 19.5. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, государственный контракт может быть заключен только после предоставления победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается государственный контракт в случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения государственного контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя: - документы, подтверждающие полномочия лица, на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лип) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. 19.6. В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта вносятся в виде денежных средств, то они должны быть перечислены в размере, установленном Аукционной документацией. - Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. - Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт при условии только надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения государственным заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании. - Банковские реквизиты государственного заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта: Федеральное агентство по рыболовству 107996. г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, ИНН/КПП 7702679523/770201001; р/с 40302810800001000079; л/с 05731000760; БИК 044583001 УФК по г. Москве отделение N 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва. 19.7. В случае если участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения государственного контракта, то такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта. 19.8. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков. 19.9. Если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которыми заключается государственный контракт, является бюджетное учреждение и государственным заказчиком установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, предоставление обеспечения исполнения государственного контракта не требуется. Приложение 1 к Аукционной документации от "__"_______ 2009 г. N ___ ЗАЯВКА на участие в открытом аукционе на право заключения государственного контракта _____________________________________________________________________. указывается наименование предмета аукциона 1. Изучив документацию об открытом аукционе, а также применимые к данному открытому аукциону нормативные правовые акты Российской Федерации ______________________________________________________________________ фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа ______________________________________________________________________ сведения об организационно-правовой форме ______________________________________________________________________ место нахождения ______________________________________________________________________ почтовый, электронный адрес ______________________________________________________________________ номер контактного телефона сообщает о согласии участвовать в открытом аукционе. 2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об открытом аукционе и влияющими на стоимость работ. 3. Настоящей заявкой _(наименование Участника размещения заказа)_ подтверждает, что на дату подачи заявки на участие в открытом аукционе: 3.1. ликвидация _(наименование Участника размещения заказа)_ не проводится и отсутствует решение арбитражного суда о признании _(наименование Участника размещения заказа)_ банкротом и об открытии конкурсного производства; 3.2. деятельность _(наименование Участника размещения заказа)_ в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена; 3.3. У _(наименование Участника размещения заказа)_ отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Либо 3.3 _(Наименование Участника размещения заказа)_ обжаловал наличие задолженности по платежам в _(указать вид и размер задолженности)_ в соответствии с законодательством Российской Федерации _(указать реквизиты иска или жалобы: номер, дату, адресат, местонахождение, контактные лица и телефоны)_ и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в открытом аукционе не принято. 4. В случае признания нас победителями открытого аукциона обязуемся заключить с государственным заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной государственным заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в документации об открытом аукционе. 5. В случае, если мы будем признаны участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, а победитель открытого аукциона будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы обязуемся подписать государственный контракт в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе и нашим предложением о цене государственного контракта. 6. В случае, если мы будем признаны единственным участником открытого аукциона, мы обязуемся подписать государственный контракт в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе и по начальной (максимальной) цене государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе, либо по согласованной с нами и не превышающей начальной (максимальной) цены государственного контракта цене государственного контракта. 7. Мы извещены о включении сведений о _________________________________ (наименование Участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения государственного контракта. 8. Банковские реквизиты участника размещения заказа: ИНН ______________, КПП ________________, ОГРН __________________ Наименование обслуживающего банка ________________ Расчетный счет ________________________ Корреспондентский счет __________________ Код БИК ______________________ 9. К заявке прилагаются следующие документы: 1) ______________________________ 2) ______________________________ 3) ______________________________ Подпись руководителя (уполномоченного лица) (подпись) Участника размещения заказа / ФИО / МП Приложение N 2 к Аукционной документации от "__"______ 2009 г. N ____ Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом аукционе подаваемой в письменной форме ____________________________________________________________________ | | | ЗАКАЗНОЕ | | -------- | | | | НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (указывается время, число, месяц и год | | вскрытия конвертов с заявками) | | | | | | Заявка на участие в открытом аукционе | | ------------------------------------- | | | | __________________________________________________________________ | | (название открытого аукциона) | | | | | | Куда: __________________________________________________ | | | | Кому: __________________________________________________ | |____________________________________________________________________| Приложение 3 к Аукционной документации от "__"______ 2009 г. N ____ Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом аукционе, подаваемой в форме электронного документа ____________________________________________________________________ | | | ЗАКАЗНОЕ | | -------- | | "В форме электронного документа" | | | | НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (указывается время, число, месяц и год | | вскрытия конвертов с заявками) | | | | | | Заявка на участие в открытом аукционе | | ------------------------------------- | | | | __________________________________________________________________ | | (название открытого аукциона) | | | | | | Куда: __________________________________________________ | | | | Кому: __________________________________________________ | |____________________________________________________________________| Приложение 4 к Аукционной документации от "__"_____ 2009 г. N __ Техническое задание на выполнение в 2009 году работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в административных зданиях центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование работ | Ед. изм.| Коли- п/п| | | чество ---------------------------------------------------------------------- Рождественский бульвар, д. 15, стр. 1 ---------------------------------------------------------------------- Система отопления ---------------------------------------------------------------------- 1 Демонтаж отопительных приборов шт. 195 2 Разборка стояков отопления Д=15 мм и Д=20 мм из стальных труб. м.п. 1960 3 Демонтаж трехходовых кранов шт. 390 4 Снятие задвижек диаметром до 100 мм шт. 5 5 Разборка потолка отдельными местами для замены 2 стояков отопления м 978 6 Снятие защитных отдельных экранов на приборах 2 отопления для проведения ремонтных работ м 390 7 Разборка покрытий полов паркетных отдельными 2 местами для замены стояков отопления м 164 8 Восстановление подвесных потолков после замены 2 стояков отопления. м 978 9 Восстановление экранов защитных на приборах 2 отопления отдельными местами м 390 10 Восстановление отопительной системы: трубопроводы отопления при стояковой системе из труб диаметром до 25 мм м.п. 1960 11 Установка радиаторов биметаллических шт. 195 12 Установка кранов шаровых с рабочей температурой до 150°C диаметром до 25 мм шт. 390 13 Установка задвижек шаровых диаметром 50 мм шт. 5 Система водоснабжения и канализации ---------------------------------------------------------------------- Система водоснабжения и канализации ---------------------------------------------------------------------- 14 Снятие унитазов шт. 21 15 Разборка разводки холодного водоснабжения м.п. 89 Ду=25 мм 16 Монтаж трубопровода холодного водоснабжения Ду=25 мм м.п. 89 17 Снятие умывальников и раковин шт. 13 18 Снятие фильтров диаметром 20 мм шт. 13 19 Снятие смесителей шт. 13 20 Снятие писсуаров шт. 3 21 Снятие насосов центробежных К20/30 шт. 4 22 Установка насосов центробежных К20/30 шт. 4 23 Разборка покрытий полов из керамических плиток 2 для замены трубопроводов водоснабжения м 25 24 Разборка покрытий полов цементных для восстановления системы водоснабжения и 2 канализации. м 199 25 Демонтаж трубопроводов водоснабжения из металлических труб диаметром 15 мм м.п. 157 26 Установка трубопроводов водоснабжения диаметром 15 мм м.п. 157 27 Демонтаж кранов шаровых диаметром до 15 мм шт. 50 28 Установка кранов шаровых диаметром до 15 мм шт. 50 29 Восстановление системы канализации: унитазов с Бачком непосредственно присоединенным Ido, Gustavsberg или эквивалент комплект 21 30 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды шт. 13 31 Установка смесителей Grohe, Hansgrohe или налог шт. 13 32 Восстановление системы водопровода: фильтр диаметром 20 мм шт. 13 33 Восстановление системы канализации: писсуары настенные в комплекте с краном Grohe или аналог шт. 3 34 Восстановление системы водопровода: Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т шт. 4 35 Замена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм м.п. 56 36 Замена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм м.п. 32 37 Прочистка канализационной сети внутренней м.п. 88 38 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях при ремонте системы канализации, отопления и водоснабжения шт. 342 39 Зачеканка канализационных стыков при ремонте шт. 26 системы канализации 40 Установка насосов противопожарного водопровода типа SAER, IR40-160NC/B или эквивалент шт. 2 41 Замена задвижки диаметром до 100 мм с электроприводом (на байпасе ввода водопровода) Т/Ф30с941 нж 16 кгс/кв. см с электроприводом НА04К У2 или эквивалент шт. 1 42 Монтаж установки повышения давления, напор до 50 м. GRUNDFOS Hydro MPC-E 2CRE10-6 или эквивалент шт. 1 43 Установка дренажного насоса в приямок насосной станции GRUNDFOS KP 250 или эквивалент шт. 1 44 Демонтаж, монтаж металлоконструкций и трубной обвязки связанных с заменой насосного оборудования тн 0,2 ---------------------------------------------------------------------- Рождественский бульвар, д. 12 ---------------------------------------------------------------------- Бойлерная и насосная (технические помещения) ---------------------------------------------------------------------- 1 Замена регуляторов температуры РР и регуляторов давления РД Ду 50 на регуляторы типа КР-1Д с датчиками или эквивалент шт. 2 2 Демонтаж насосов массой до 0,1 тн шт. 6 3 Монтаж установки повышения давления, напор до 40 м. GRUNDFOS Hydro MPC-E 2CRE10-6 или эквивалент шт. 1 4 Замена задвижки диаметром до 100 мм с электроприводом (на байпасе ввода водопровода) Т/Ф30с941нж 16 кгс/кв. см с электроприводом НА04К У2 или эквивалент шт. 1 5 Установка насосов противопожарного водопровода типа SAER, IR40-160NC/B или эквивалент шт. 2 6 Демонтаж, монтаж металлоконструкций и трубной обвязки связанных с заменой насосного оборудования тн 0,2 7 Очистка помещений от строительного мусора в административных зданиях д. 12, д. 15, стр. 1 тн 25,0 ---------------------------------------------------------------------- Исполнитель после заключения государственного контракта разрабатывает план-график производства работ. Все применяемые Исполнителем материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению в России и г. Москве, а также их производство не более 24 (двадцать четыре) месяцев с даты поставки. Ремонтные работы (далее - Работы) должны быть выполнены в соответствие с планом-графиком производства работ до 20 (двадцатого) декабря 2009 года, который должен быть согласован с заказчиком. Работы выполняются в здании Федерального агентства по рыболовству (далее - Росрыболовство) без остановки деятельности Росрыболовства (далее - Заказчик), с учетом инфраструктуры здания (далее - Объект), расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15, стр. 1. В здании находится 55 стояков отопления. Высота каждого стояка составляет 25 метров. Исполнитель обеспечивает выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ. Результатом работ является полное выполнение данного технического задания в срок указанный в конкурсной документации с надлежащим качеством. По окончании работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации проводятся их испытания с составлением соответствующих актов и предоставлением заказчику исполнительной документации. Срок гарантии на выполненные работы по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты их приемки в гарантийную эксплуатацию. Приложение 5 к Аукционной документации от "__"_____ 2009 г. N __ Государственный контракт _____ на выполнение в 2009 году работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в административных зданиях центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству г. Москва "__"________ 2009 г. Федеральное агентство по рыболовству, в лице заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству ________________________, действующего на основании доверенности от __ __ ___ 2009 г. N ____- ____/_____ именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ______________ в лице ____________________________, действующего на основании , определенное единственным участником, либо победителем открытого аукциона на выполнение в 2009 году работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в административных зданиях центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству (Основание: соответствующий протокол заседания Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, запроса котировок от "__" _______ 2009 г. N ____), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на работы по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в административных зданиях центрального аппарата Заказчика (далее по тексту - Объект) согласно техническому заданию (Приложение N 1 к настоящему Контракту), плану-графику (Приложение N 2 к настоящему Контракту) и смете (Приложение N 3). Техническое задание (Приложение N 1) , план-график (Приложение N 2) и смета (Приложение N 3), являются неотъемлемой частью Контракта. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ 2.1. Стоимость Контракта на выполнение работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в административных зданиях центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству составляет __________ (сумма прописью) рублей с учетом НДС 18% ___________. 2.2. Работы по техническому заданию (Приложение N 1) должны быть выполнены согласно смете составленной в ФЕРах с пересчетом в текущие цены 2009 года (Приложение N 3 к настоящему Контракту). 2.3. В стоимость работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации Объекта включены стоимость материалов и оборудования, услуг по использованию машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, в том числе НДС 18 %, необходимые для выполнения работ и выполнения Исполнителем всех обязательств по Контракту. Указанная стоимость является твердой и окончательной на весь срок выполнения работ и не подлежит никаким изменениям за исключением случаев, указанных в п. 2.4. Контракта. 2.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. 2.5. Заказчик авансирует работы по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в размере 30% от общей стоимости Контракта. 3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 3.1. Исполнитель обязан: 3.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениях к нему и сдать Заказчику. 3.1.2. Произвести работы в полном соответствии с утвержденной и согласованной с Заказчиком сметой и техническим заданием. 3.1.3. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране Объекта во время проведения работ. 3.1.4. Предоставить Заказчику до начала приемки выполненных работ по Объекту два экземпляра актов приемки-передачи выполненных работ (по форме КС-2). 3.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и Приложениями к нему. 3.1.6. В согласованный с Заказчиком срок устранить выявленные в процессе эксплуатации недостатки и дефекты своими силами и без увеличения стоимости работ. При необходимости Исполнитель будет вносить по согласованию с Заказчиком в график требуемые корректировки. При этом предельный срок выполнения Работ не подлежит изменению. 3.1.7. В случаях, если в ходе выполнения работ по настоящему Контракту возникает необходимость выполнения дополнительных работ, в связи с тем что они не были включены в график и смету, то такие работы выполняются Исполнителем после подписания соответствующего дополнения к настоящему Контракту. 3.1.8. Произвести монтаж, индивидуальные испытания смонтированного оборудования и комплексное его опробование в присутствии Уполномоченных представителей Заказчика. 3.1.9. Обеспечить своевременное согласование с Заказчиком графика освобождения рабочей площади Объекта под выполнение работ по Контракту. 3.1.10. Самостоятельно за счет своих средств осуществлять все расчеты с субподрядчиками и поставщиками. 3.1.11. Принимает на себя всю гражданско-правовую ответственность при возникновении претензий к Исполнителю со стороны третьих лиц. 3.1.12. При привлечении третьих лиц, Исполнитель обязан согласовать их деятельность с Заказчиком. 3.1.13. Представляет на утверждение Заказчику образцы материалов, применяемых в Работах при выполнении Контракта, а также сертификаты подтверждающие соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в России. Все применяемые Исполнителем материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению в России и г. Москве. 3.1.14. Исполнитель своевременно готовит для Заказчика все обращения в соответствующие организации по вопросам подсоединений и подключения постоянных коммуникаций, выполненных Исполнителем (при необходимости совместно с эксплуатирующими организациями). 3.1.15. Осуществляет в процессе производства Работ систематическую, а по завершению Работ, окончательную уборку Объекта от строительного мусора. 3.1.16. После сдачи Работ Заказчику в гарантийную эксплуатацию в течение 5 (Пять) дней вывезет за свой счет с территории Объекта принадлежащие Исполнителю машины и оборудование, приспособления и инструменты, используемые для выполнения Работ. 3.1.17. Осуществляет за свой счет поставки на Объект всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения Работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта. 3.1.18. Исполнитель несет полную ответственность за свое имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность техники, выполненных работ находящихся в пределах переданного ему Объекта. В случае причинения ущерба, утраты, порчи Работ или их части по вине Исполнителя, он обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить Заказчику убытки и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям Контракта. 3.1.19. До сдачи Работ Исполнитель несет ответственность за риск случайного повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 3.1.20. Исполнитель гарантирует Заказчику устранение за свой счет выявленных дефектов в Работах, произведенных по настоящему Контракту в течение 1 (Одного) года эксплуатации с момента подписания акта ввода Объекта в гарантийную эксплуатацию если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта, произведенного Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 3.1.21. Исполнитель обеспечивает выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ с даты подписания Акта передачи ему Объекта до даты подписания Акта сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию. Исполнитель несет ответственность за надлежащее состояние Объекта. 4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 4.1. Заказчик обязан: 4.1.1. В 2 (двух) дневный срок с момента заключения Контракта передать Исполнителю по акту, документацию (план с I-го по V-й этажи и подвальных помещений) Уполномоченным представителям Исполнителя для выполнения Работ по настоящему Контракту. 4.1.2. Обеспечить доступ на Объект персонала, материалов и оборудования Исполнителя в соответствии с существующим пропускным режимом. 4.1.3. Произвести платежи по Контракту в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Контракта. 4.1.4. Утверждать применение образцов материалов и комплектующих изделий Исполнителя в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения Заказчиком образцов, сертификатов к ним и прочей документации. 4.1.5. Принять работы по настоящему Контракту, в случае их надлежащего исполнения. В течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения от Исполнителя подписать акт приемки выполненных работ или в тот же срок предоставить письменные возражения об отказе в подписании акта приемки выполненных работ с указанием на недостатки. В случае неполучения Исполнителем заключений от Заказчика в течение указанного срока, работы считаются принятыми Заказчиком. 4.2. Представителем Заказчика, осуществляющим технический надзор за их выполнением и качеством, приемку по акту выполненных работ, а также проверку соответствия используемых исполнителем материалов условиям настоящего Контракта является начальник отдела Административного управления. 4.3. Представленную Исполнителем документацию на согласование по настоящему Контракту, в течение 5 (Пяти) дней согласовать или направить протокол разногласия с замечаниями. 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 5.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется Исполнителем на сумму _______( _______) рублей, что составляет ___% от Цены Контракта в форме _______ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения Контракта). 5.2. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Контракту Исполнитель обязуется __________________ (переоформить договор поручительства, соответствующую безотзывную банковскую гарантию или договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита)). 5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, соответствующий Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта. 5.4. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 5.5. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Заказчиком в случае неисполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту. 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 25 декабря 2009 года. 6.2. Выполнение работ осуществляется в соответствие с план-графиком производства работ (Приложение N 2 к настоящему Контракту). 6.3. Работы по настоящему Контракту могут быть приняты Заказчиком ранее установленного настоящим Контрактом срока. 7. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 7.1. Платежи за выполненные Работы производятся Заказчиком на основании следующих документов: - смета на производство работ составленная в ФЕРах с пересчетом в текущие цены 2009 г.; - оригинал счета Исполнителя; - акт о выполненных Работах (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанных представителями Исполнителя и Заказчика в 2 (Два) экземплярах; - исполнительная документация. Оплата производится Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с даты предоставления документов. При этом датой оплаты работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 7.2. Окончательный расчет производится в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней со дня подписания акта приемке выполненных работ в гарантийную эксплуатацию. Расчет производится в соответствии с окончательной ценой по настоящему Контракту на основании акта приемки выполненных работ. 7.3. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда или соглашению сторон до завершения Исполнителем полного объема работ, Заказчик оплачивает Исполнителю фактические затраты по выполненному объему работ на дату прекращения действия настоящего Контракта с оформлением соглашения сторон в установленном порядке. 8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 8.1. В 5 (Пяти) дневный срок со дня подписания настоящего Контракта Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Исполнителя на Объекте при выполнении работ с указанием их полномочий, а также представляют образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать Акты о выполненных Исполнителем Работах. 8.2. Качество Работ: 8.2.1. Исполнитель гарантирует, что качество Работ и качество конструкций, оборудования и комплектующих изделий, поставляемых Исполнителем, или его поставщиками и субподрядчиками для производства Работ, будет соответствовать требованиям сметы, условиям настоящего Контракта и нормам, а также образцам, утвержденным Заказчиком. Исполнитель обязан предоставить Заказчику требуемые сертификаты и протоколы о результатах испытания качества поставляемых на Объект материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации, причем Заказчик признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные уполномоченными на то российскими государственными организациями по испытанию материалов и оборудования. 8.2.2. Уполномоченный представитель Исполнителя обязан производить периодические испытания и/или проверки выполненных Работ и качества материалов, используемых на ремонте Объекта. Сроки проведения испытаний должны соответствовать нормам и подлежат согласованию между Заказчиком и Исполнителем не менее чем за 2 (Два) календарных дня до их проведения. Если Представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, не будет присутствовать при испытании (проверке), то Исполнитель произведет испытания в назначенный день в отсутствие представителей Заказчика или уполномоченного им лица и представит протокол о результатах испытаний (проверки) на русском языке в трех экземплярах. В случае, если качество испытываемых материалов окажется ниже качества, предусмотренного Контрактом, то использование таких материалов запрещается. Отсутствие при испытаниях Представителей Заказчика или уполномоченного им лица, а также проведение Исполнителем испытаний (проверки) в присутствии этих лиц, не освобождает Исполнителя от ответственности за качество выполненных Работ и используемых материалов по Контракту. 8.3. Устранение дефектов и некачественно выполненных Работ: 8.3.1. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель обязан своими силами и за свой счет без увеличения стоимости Контракта не позднее 10 (десяти) календарных дней переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Исполнителю в отношении: - вывоза с Объекта любых материалов Исполнителя, не соответствующих условиям настоящего Контракта; - замены некачественных материалов Исполнителя, обнаруженных во время их проверки или испытания, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату. Исполнитель обязан за свой счет и своими силами и средствами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, учитывая, что это не должно повлиять на План-график производства работ по Контракту. 9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 9.1. После окончания выполнения Работ, входящих в объем обязательств Исполнителя, производится сдача Работ Исполнителем Заказчику в гарантийную эксплуатацию. Уведомление о сроке окончания Работ и их сдаче в гарантийную эксплуатацию должно быть направлено Исполнителем Заказчику не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до даты окончания Работ. 9.2. Заказчик вправе принять Работы ранее установленного срока, указанного в настоящем Контракте. 9.3. Приемка работ осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства. 10. ГАРАНТИИ 10.1. Срок гарантии на выполненные Работы составляет 24 (Двенадцать четыре) месяца с даты их приемки в гарантийную эксплуатацию. 10.2.Исполнитель несет ответственность за выполнение Работ согласно условиям настоящего Контракта. 10.3. Исполнитель гарантирует: - выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном сметой, утвержденной Заказчиком, и в сроки, определенные настоящим Контрактом; - представление исполнительной документации в полном объеме; - высокое качество всех работ; - своевременное устранение недостатков и дефектов, относящихся к Исполнителю и выявленных при приемке Работ; - высокое качество оборудования и материалов, использованных при выполнении работ по настоящему Контракту включая установленное оборудование, и соответствие современному уровню и качеству в данной отрасли, а также их производство не более 24 (Двадцати четырех) месяцев до начала осуществления работ по настоящему Контракту. 10.4. Обязательства Исполнителя в течение срока гарантийной эксплуатации включают за счет Исполнителя устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и некачественным выполнением Работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание. 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И САНКЦИИ 11.1. Ответственность Сторон: 11.1.1. Стороны несут взаимную материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту. 11.1.2. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства, вытекающие из Контракта надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ею своих обязательств. 11.1.3. В случае возникновения претензий к Исполнителю в связи с привлечением им третьих лиц к выполнению Работ, Исполнитель несет материальную ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные, в установленном законом порядке. 11.2. Штрафные санкции: 11.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 11.2.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 12.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти обстоятельства повлияли на исполнение обязательств по Контракту. В таком случае срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия. 12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (Десяти) дней с момента их поступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (Десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства. Достаточным доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности будет служить письменное свидетельство Торгово-промышленной палаты РФ. 12.3. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 2 (Двух) месяцев, то Исполнитель и Заказчик встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять, однако, если в течение дополнительного одного месяца Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт в соответствии с нормами Гражданского законодательства. 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 13.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. 13.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. В соответствии с действующим Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 14.1. Все приложения, упомянутые в Контракте, являются его неотъемлемой частью. 14.2. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Контракта, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнения к Контракту. 14.3. Все дополнения и изменения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Все дополнения изменения к Контракту являются его неотъемлемой частью. 14.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Контракту третьим лицам без согласования с другой Стороной. 14.5. Компетентные представители Заказчика и Исполнителя могут давать взаимные бесплатные консультации по техническим вопросам. 14.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации. 15. ВСТУПЛЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ 15.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 25 декабря 2009 года. 15.2. Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ Заказчик: Исполнитель: Федеральное агентство по рыболовству 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, 12 ИНН/КПП 7702679523/770201001 р/с 40105810700000010079 л/с 03731000760, БИК 044583001 УФК по г. Москве отделение N 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва _____________________________ _____________________________ "___"________________ 2009 г. "___"________________ 2009 г. м.п. м.п. Приложение N 1 к государственному контракту N ______ от "__"_________ 2009 г. Техническое задание на выполнение в 2009 году работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в административных зданиях центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование работ | Ед. изм.| Коли- п/п| | | чество ---------------------------------------------------------------------- Рождественский бульвар, д. 15, стр. 1 ---------------------------------------------------------------------- Система отопления ---------------------------------------------------------------------- 1 Демонтаж отопительных приборов шт. 195 2 Разборка стояков отопления Д=15 мм и Д=20 мм из стальных труб. м.п. 1960 3 Демонтаж трехходовых кранов шт. 390 4 Снятие задвижек диаметром до 100 мм шт. 5 5 Разборка потолка отдельными местами для замены 2 стояков отопления м 978 6 Снятие защитных отдельных экранов на приборах 2 отопления для проведения ремонтных работ м 390 7 Разборка покрытий полов паркетных отдельными 2 местами для замены стояков отопления м 164 8 Восстановление подвесных потолков после замены 2 стояков отопления. м 978 9 Восстановление экранов защитных на приборах 2 отопления отдельными местами м 390 10 Восстановление отопительной системы: трубопроводы отопления при стояковой системе из труб диаметром до 25 мм м.п. 1960 11 Установка радиаторов биметаллических шт. 195 12 Установка кранов шаровых с рабочей температурой до 150°C диаметром до 25 мм шт. 390 13 Установка задвижек шаровых диаметром 50 мм шт. 5 Система водоснабжения и канализации ---------------------------------------------------------------------- Система водоснабжения и канализации ---------------------------------------------------------------------- 14 Снятие унитазов шт. 21 15 Разборка разводки холодного водоснабжения м.п. 89 Ду=25 мм 16 Монтаж трубопровода холодного водоснабжения Ду=25 мм м.п. 89 17 Снятие умывальников и раковин шт. 13 18 Снятие фильтров диаметром 20 мм шт. 13 19 Снятие смесителей шт. 13 20 Снятие писсуаров шт. 3 21 Снятие насосов центробежных К20/30 шт. 4 22 Установка насосов центробежных К20/30 шт. 4 23 Разборка покрытий полов из керамических плиток 2 для замены трубопроводов водоснабжения м 25 24 Разборка покрытий полов цементных для восстановления системы водоснабжения и 2 канализации. м 199 25 Демонтаж трубопроводов водоснабжения из металлических труб диаметром 15 мм м.п. 157 26 Установка трубопроводов водоснабжения диаметром 15 мм м.п. 157 27 Демонтаж кранов шаровых диаметром до 15 мм шт. 50 28 Установка кранов шаровых диаметром до 15 мм шт. 50 29 Восстановление системы канализации: унитазов с Бачком непосредственно присоединенным Ido, Gustavsberg или эквивалент комплект 21 30 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды шт. 13 31 Установка смесителей Grohe, Hansgrohe или налог шт. 13 32 Восстановление системы водопровода: фильтр диаметром 20 мм шт. 13 33 Восстановление системы канализации: писсуары настенные в комплекте с краном Grohe или эквивалент шт. 3 34 Восстановление системы водопровода: Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т шт. 4 35 Замена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм м.п. 56 36 Замена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм м.п. 32 37 Прочистка канализационной сети внутренней м.п. 88 38 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях при ремонте системы канализации, отопления и водоснабжения шт. 342 39 Зачеканка канализационных стыков при ремонте шт. 26 системы канализации 40 Установка насосов противопожарного водопровода типа SAER, IR40-160NC/B или эквивалент шт. 2 41 Замена задвижки диаметром до 100 мм с электроприводом (на байпасе ввода водопровода) Т/Ф30с941 нж 16 кгс/кв. см с электроприводом НА04К У2 или эквивалент шт. 1 42 Монтаж установки повышения давления, напор до 50 м. GRUNDFOS Hydro MPC-E 2CRE10-6 или эквивалент шт. 1 43 Установка дренажного насоса в приямок насосной станции GRUNDFOS KP 250 или эквивалент шт. 1 44 Демонтаж, монтаж металлоконструкций и трубной обвязки связанных с заменой насосного оборудования тн 0,2 ---------------------------------------------------------------------- Рождественский бульвар, д. 12 ---------------------------------------------------------------------- Бойлерная и насосная (технические помещения) ---------------------------------------------------------------------- 1 Замена регуляторов температуры РР и регуляторов давления РД Ду 50 на регуляторы типа КР-1Д с датчиками или эквивалент шт. 2 2 Демонтаж насосов массой до 0,1 тн шт. 6 3 Монтаж установки повышения давления, напор до 40 м. GRUNDFOS Hydro MPC-E 2CRE10-6 или эквивалент шт. 1 4 Замена задвижки диаметром до 100 мм с электроприводом (на байпасе ввода водопровода) Т/Ф30с941нж 16 кгс/кв. см с электроприводом НА04К У2 или эквивалент шт. 1 5 Установка насосов противопожарного водопровода типа SAER, IR40-160NC/B или эквивалент шт. 2 6 Демонтаж, монтаж металлоконструкций и трубной обвязки связанных с заменой насосного оборудования тн 0,2 7 Очистка помещений от строительного мусора в административных зданиях д. 12, д. 15, стр. 1 тн 25,0 ---------------------------------------------------------------------- Исполнитель разрабатывает план-график производства работ. Все применяемые Исполнителем материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению в России и г. Москве, а также их производство не более 24 (двадцать четыре) месяцев с даты поставки. Ремонтные работы (далее - Работы) должны быть выполнены в соответствие с планом-графиком производства работ до 20 (двадцатого) декабря 2009 года, который должен быть согласован с заказчиком. Работы выполняются в здании Федерального агентства по рыболовству (далее - Росрыболовство) без остановки деятельности Росрыболовства (далее - Заказчик), с учетом инфраструктуры здания (далее - Объект), расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15, стр. 1. В здании находится 55 стояков отопления. Высота каждого стояка составляет 25 метров. Исполнитель обеспечивает выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ. Результатом работ является полное выполнение данного технического задания в срок указанный в конкурсной документации с надлежащим качеством. По окончании работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации заказчику предоставляется исполнительная документация. Срок гарантии на выполненные работы по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты их приемки в гарантийную эксплуатацию. Заказчик: Исполнитель: _____________________________ _____________________________ "___"________________ 2009 г. "___"________________ 2009 г. м.п. м.п. Приложение N 2 к государственному контракту N ______ от "__"_________ 2009 г. План-график производства работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в административных зданиях центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству ---------------------------------------------------------------------- N |Наименование работ| Сроки проведения работ п/п| |----------------------------------------------- | | месяц | |----------------------------------------------- | |число|число|число|число|число|число|число|число ---|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----- | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- _____________________________ _____________________________ "___"________________ 2009 г. "___"________________ 2009 г. М.П. М.П. Приложение N 3 к государственному контракту N ______ от "__"_________ 2009 г. "Согласовано" "Утверждаю" _____________________________ _____________________________ ________________/__________/ ________________/__________/ "___"____________ 2009 г. "___"____________ 2009 г. Смета на выполнение в 2009 году работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в административных зданиях центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству Сметная стоимость _______ тыс. руб. Нормативная трудоемкость _______ чел.-ч. Средства на оплату труда _______ тыс. руб. Составлена в ценах _________ 2009 г. (месяц) ---------------------------------------------------------------------- NN|Шифр |Наиме- |Еди- |кол-|цена|Попра-|стои-|пункт|Коэф-|стои-|ЗТР п/|рас- |нование|ница |во |за |вочные|мость|коэф.|фици-|мость|всего п |ценки |работ |изме-|еди-|ед. |коэф- |в |пере-|енты |в |чел.- |и коды|и |рения|ниц |изм.|фици- |ценах|счета|пере-|теку-|час |ресур-|затрат | | |руб.|енты |2001г| |счета|щих | |са | | | | | | | | |ценах| --|------|-------|-----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|----- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ---------------------------------------------------------------------- итого Итого по разделу Итого НДС 18% Итого с НДС Исполнил ________________________/__________/ Проверил ________________________/__________/ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
