|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 08.09.2014 № 686МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ (Росрыболовство) П Р И К А З 8 сентября 2014 года Москва N 686 Об осуществлении закупки на право заключения государственного контракта на выполнение работ в 2014 году по текущему ремонту поверхностного водоотвода с внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу: Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1,2 С целью обеспечения осуществления закупки на право заключения государственного контракта на выполнение работ в 2014 году по текущему ремонту поверхностного водоотвода с внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу: Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1,2 п р и к а з ы в а ю: 1. Установить, что закупка на выполнение работ в 2014 году по текущему ремонту поверхностного водоотвода с внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу: Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1,2 осуществляется способом запроса котировок. 2. Утвердить извещение о проведении запроса котировок по осуществлению закупки на выполнение работ в 2014 году по текущему ремонту поверхностного водоотвода с внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу: Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1,2, согласно приложению к настоящему приказу. 3. Управлению экономики и инвестиций (О.А. Гончарова) обеспечить осуществление закупки, указанной в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке. 4. Административному управлению (А.В. Романович) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.А. Изюмова) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного запроса котировок и осуществить контроль его выполнения. 5. Управлению финансов (Е.А. Пенкина) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных в смете расходов на обеспечение деятельности центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству в 2014 году. 6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя В.В. Соколова. Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестаков Приложение к приказу Росрыболовства от 08.09.2014 года N 686 Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ в 2014 году по текущему ремонту поверхностного водоотвода с внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу: Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1,2 г. Москва, 2014 г. Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ в 2014 году по текущему ремонту поверхностного водоотвода с внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу: Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1,2 -------------------------------------------------------------------------------------- Способ определения исполнителя | Запрос котировок -------------------------------------------------------------------------------------- Заказчик -------------------------------------------------------------------------------------- Наименование | Федеральное агентство по рыболовству -----------------------------------------|-------------------------------------------- Место нахождения | г. Москва Рождественский бульвар, д. 12/8 | стр. 1 | тел: (495) 987-06-22, (495) 987-06-20 -----------------------------------------|-------------------------------------------- Почтовый адрес | 107996 г. Москва Рождественский бульвар, | д. 12/8 стр. 1 | тел: (495) 987-06-22, (495) 987-06-20 -----------------------------------------|-------------------------------------------- Адрес электронной почты | ([email protected]) -----------------------------------------|-------------------------------------------- Номер контактного телефона | (495) 987-06-22 -----------------------------------------|-------------------------------------------- Ответственное должностное лицо Заказчика | Авдеев Борис Николаевич -------------------------------------------------------------------------------------- Условия Контракта -------------------------------------------------------------------------------------- Наименование работ | выполнение работ в 2014 году по текущему | ремонту поверхностного водоотвода с | внутренней дворовой территории | административных зданий центрального | аппарата Федерального агентства по | рыболовству, расположенных по адресу: | Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1,2. -----------------------------------------|-------------------------------------------- Начальная (максимальная) цена Контракта | 175 560 (Сто семьдесят пять тысяч пятьсот (в том числе обоснование начальной | шестьдесят) рублей 49 копеек. (максимальной) цены Контракта) | Начальная (максимальная) цена | рассчитывается согласно расчету НМЦК | (Приложение N 4 к извещению о | проведении запроса котировок). -----------------------------------------|-------------------------------------------- Краткое описание работ | Функциональные, технические и | качественные характеристики, | эксплуатационные характеристики | материалов и работ указаны в техническом | задании (Приложение N 2 к извещению о | проведении запроса котировок). -----------------------------------------|-------------------------------------------- Место выполнения работ | г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, | стр. 1,2. -----------------------------------------|-------------------------------------------- Сроки завершения работ | Не более 70 (Семидесяти) календарных | дней с момента заключения | государственного контракта. -----------------------------------------|-------------------------------------------- Срок и условия оплаты выполненных работ | В цену настоящего Контракта | включены стоимость материалов, услуги по | использованию машин и механизмов, | рабочей силы, транспорта, накладные | расходы, таможенные пошлины, налоги, | уборке внутренней дворовой территории | Заказчика от строительного мусора, вывоз | мусора, необходимые для выполнения | работ и выполнения Подрядчиком всех | обязательств по Контракту. Указанная | стоимость является твердой и | окончательной на весь срок выполнения | работ и не подлежит никаким изменениям. | Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) | дней с момента заключения Контракта на | основании выставленного Подрядчиком | счета авансирует Работы в размере 20% | (Двадцати) от цены Контракта. | Оплата выполненных по настоящему | Контракту Работ производится Заказчиком | по завершении выполненных всех работ, в | течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с | момента выставления Подрядчиком счета- | фактуры при наличии подписанных | Сторонами акта о приемке выполненных | Работ (форма КС-2). -----------------------------------------|-------------------------------------------- Источник финансирования | Федеральный бюджет. -----------------------------------------|-------------------------------------------- Сведения о возможности одностороннего | Расторжение контракта допускается по отказа от исполнения Контракта | соглашению сторон, по решению суда, в | случае одностороннего отказа стороны | контракта от исполнения контракта в | соответствии с гражданским | законодательством и законодательством | Российской Федерации о контрактной | системе в сфере закупок товаров, работ, | услуг для обеспечения государственных и | муниципальных нужд. | Заказчик вправе принять решение об | одностороннем отказе от исполнения | контракта по основаниям, | предусмотренным Гражданским кодексом | Российской Федерации для одностороннего | отказа от исполнения отдельных видов | обязательств, при условии, если это было | предусмотрено контрактом. | Решение Заказчика об одностороннем | отказе от исполнения контракта не позднее | чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты | принятия указанного решения размещается | в единой информационной системе и | направляется Подрядчику по почте | заказным письмом с уведомлением о | вручении по адресу Подрядчика, | указанному в контракте, а также | телеграммой, либо посредством | факсимильной связи, либо по адресу | электронной почты, либо с использованием | иных средств связи и доставки, | обеспечивающих фиксирование такого | уведомления и получение Заказчиком | подтверждения о его вручении Подрядчику. | Выполнение Заказчиком выше названных | требований считается надлежащим | уведомлением Подрядчику об | одностороннем отказе от исполнения | контракта. Датой такого надлежащего | уведомления признается дата получения | Заказчиком подтверждения о вручении | Подрядчику указанного уведомления либо | дата получения заказчиком информации об | отсутствии Подрядчика по его адресу, | указанному в контракте. При | невозможности получения указанных | подтверждения либо информации датой | такого надлежащего уведомления | признается дата по истечении тридцати | дней с даты размещения решения Заказчика | об одностороннем отказе от исполнения | контракта в единой информационной | системе. | Решение Заказчика об одностороннем | отказе от исполнения контракта вступает в | силу и контракт считается расторгнутым | через десять дней с даты надлежащего | уведомления Заказчиком Подрядчика об | одностороннем отказе от исполнения | контракта. | Заказчик обязан отменить не вступившее в | силу решение об одностороннем отказе от | исполнения контракта, если в течение 19 | (Десятидневного) срока с даты | надлежащего уведомления исполнителя о | принятом решении об одностороннем | отказе от исполнения контракта устранено | нарушение условий контракта, | послужившее основанием для принятия | указанного решения, а также заказчику | компенсированы затраты на проведение | экспертизы. Данное правило не | применяется в случае повторного | нарушения Подрядчиком условий | контракта, которые в соответствии с | гражданским законодательством являются | основанием для одностороннего отказа | Заказчика от исполнения контракта. | Подрядчик вправе принять решение об | одностороннем отказе от исполнения | контракта по основаниям, | предусмотренным Гражданским Кодексом | Российской Федерации для одностороннего | отказа от исполнения отдельных видов | обязательств, если в контракте было | предусмотрено право Заказчика принять | решение об одностороннем отказе от | исполнения контракта. | Решение Подрядчика об одностороннем | отказе от исполнения контракта не позднее | чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты | принятия такого решения, направляется | Заказчику по почте заказным письмом с | уведомлением о вручении по адресу | Заказчика, указанному в контракте, а также | телеграммой, либо посредством | факсимильной связи, либо по адресу | электронной почты, либо с использованием | иных средств связи и доставки, | обеспечивающих фиксирование такого | уведомления и получение Подрядчиком | подтверждения о его вручении Заказчику. | Выполнение Подрядчиком названных выше | требований считается надлежащим | уведомлением Заказчика об одностороннем | отказе от исполнения контракта. Датой | такого надлежащего уведомления | признается дата получения Подрядчиком | подтверждения о вручении Заказчику | указанного уведомления. | Решение Подрядчика об одностороннем | отказе от исполнения контракта вступает в | силу и контракт считается расторгнутым | через 10 (Десять) дней с даты надлежащего | уведомления исполнителем заказчика об | одностороннем отказе от исполнения | контракта. | Подрядчик обязан отменить не вступившее | в силу решение об одностороннем отказе от | исполнения контракта, если в течение 10 | (Десяти) дневного срока с даты | надлежащего уведомления Заказчика о | принятом решении об одностороннем | отказе от исполнения контракта устранены | нарушения условий контракта, | послужившие основанием для принятия | указанного решения. -------------------------------------------------------------------------------------- Информация о запросе котировки -------------------------------------------------------------------------------------- Срок, место и подачи заявок участников | Срок подачи заявок участников закупки закупки | составляет не менее 4 (Четыре) рабочих дня | с момента размещения в ЕИС (на | официальном сайте). Заявка на участие в | запросе котировок подается Заказчику в | письменной форме в запечатанном | конверте, не позволяющем просматривать | содержание такой заявки до вскрытия | конверта на участие в запросе котировок по | адресу государственного заказчика: | г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15, | стр. 1 -----------------------------------------|-------------------------------------------- Место, дата и время вскрытия конвертов с | г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14. заявками на участие в запросе котировок | стр. 1. | 17.09.2014 г. в 14 час. 00 мин. | (московского времени) -----------------------------------------|-------------------------------------------- Информация о контрактной службе, | Наименование Контрактной службы ответственный за заключение Контракта | Федеральное агентство по рыболовству | Место нахождения - г. Москва, | Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1. | Почтовый адрес - 107996, г. Москва, | Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1. | Адрес электронной почты - [email protected] | Номер контактного телефона - | (495) 987-06-22 | Ответственное должностное лицо | Контрактной службы - Артемов Василий | Иванович -----------------------------------------|-------------------------------------------- Срок, в течение которого победитель | 1. Контракт может быть заключен не запроса котировок или иной участник | ранее чем через семь дней с даты запроса котировок, с которым заключается | размещения в ЕИС (на официальном сайте) контракт при уклонении победителя | протокола рассмотрения и оценки заявок на запроса котировок от заключения | участие в запросе котировок и не позднее Контракта, должен подписать Контракт | чем через двадцать дней с даты подписания | указанного протокола. | 2. Контракт заключается на условиях, | предусмотренных извещением о | проведении запроса котировок, по цене, | предложенной в заявке на участие в запросе | котировок победителя запроса котировок | или в заявке на участие в запросе котировок | участника запроса котировок, с которым | заключается Контракт в случае уклонения | такого победителя от заключения | Контракта. -----------------------------------------|-------------------------------------------- Условия признания победителя запроса | В случае, если победитель запроса котировок или иного участника запроса | котировок не представил заказчику котировок уклонившимися от заключения | подписанный контракт в срок, указанный в контракта | извещении о проведении запроса | котировок, такой победитель признается | уклонившимся от заключения контракта. | В случае признания победителя запроса | котировок уклонившимся от заключения | контракта Заказчик вправе обратиться в суд | с иском о возмещении убытков, | причиненных уклонением от заключения | контракта, и заключить контракт с | участником запроса котировок, | предложившим такую же, как и победитель | запроса котировок, цену контракта, или при | отсутствии этого участника с участником | запроса котировок, предложение о цене | контракта которого содержит лучшее | условие по цене контракта, следующее | после предложенного победителем запроса | котировок условия, если цена контракта не | превышает начальную (максимальную) | цену контракта, указанную в извещении о | проведении запроса котировок. При этом | заключение контракта для этих участников | является обязательным. | В случае уклонения этих участников от | заключения контракта заказчик вправе | обратиться в суд с иском о возмещении | убытков, причиненных уклонением от | заключения контракта, и осуществить | повторно запрос котировок. -----------------------------------------|-------------------------------------------- Размер и порядок внесения денежных | Не требуется. средств в качестве обеспечения заявок на | участие в закупке | -----------------------------------------|-------------------------------------------- Размер обеспечения исполнения контракта | Не требуется. -----------------------------------------|-------------------------------------------- Преимущества предоставляемые | Не предоставляются. заказчиком в соответствии со статьями 28-| 30 Федерального закона от 05.04.2013 | N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере | закупок товаров, работ, услуг для | обеспечения государственных и | муниципальных нужд" | -------------------------------------------------------------------------------------- Требования к участникам закупки 1. Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 2. Участник закупки должен соответствовать требованию об отсутствии о нем сведений в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 3. Участник закупки должен соответствовать единым требованиям: - не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие между участником запроса котировки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников запроса котировки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Приложение N 1 к извещению о проведении запроса котировок ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК Изучив запрос котировок на __________________________________________, Наименование предмета запроса котировок мы (я) _______________________________________________________________ Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки, контактный телефон согласны исполнить условия Контракта, указанные в извещении и Техническом задании о проведении запроса котировок (N _____________ от __.__.____ г.) ---------------------------------------------------------------------- Наименование объекта закупки | Предложение о цене | контракта | (руб.) -------------------------------------------------|-------------------- | ---------------------------------------------------------------------- Настоящим ______________ информирует, о том что отсутствует информация Наименование участника запроса котировок в реестре недобросовестных поставщиков об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. _____ сообщает сведения об идентификационном номере налогоплательщиков Наименование участника запроса котировок (ИНН) (при наличии): КПП. Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника запроса котировок ______________________________________________________________________ Наименование участника запроса котировок следующим требованиям: 1) не проведение ликвидации участника запроса котировки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2) не приостановление деятельности участника запроса котировки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе котировок; 3) отсутствие у участника запроса котировки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. (Участник запроса котировки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято); 4) отсутствие у участника запроса котировки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника запроса котировки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) отсутствие между участником запроса котировки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель Контрактной службы заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников запроса котировки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Участник запроса котировок _________________ /И.О.Фамилия/ М.П. Приложение N 2 к извещению о проведении запроса котировок Техническое задание на выполнение работ в 2014 году по текущему ремонту поверхностного водоотвода с внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу: Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1,2 1. Описание работ. Необходимо выполнить работу, с применением материала Исполнителя, по замене водосточных бетонных лотков поверхностного водоотвода с внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу: Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1,2. Общая длинна поверхностного водоотвода, подлежащего ремонту, составляет 68 (Шестьдесят восемь) погонных метров. Перед установкой новых водосточных бетонных лотков выполняются работы по демонтажу 100% всех старых водосточных бетонных лотков, чугунных решеток и просевшей тротуарной плитки (брусчатки) в зоне примыкания к поверхностному водоотводу. После демонтажных работ новые водосточные бетонные лотки устанавливаются в траншею на подстилающий слой из пескобетона М300, толщиной 90 (девяносто) мм и восстанавливается подстилающий слой из пескобетона М300 под просевшей брусчаткой, с последующей ее укладкой. Пескобетон М300 - это готовый к применению материал на основе портландцемента и фракционированного песка. При затворении водой образуется пластичный, подвижный, нерасслаивающийся состав. Материал долговечен, обладает высокими прочностными характеристиками и обеспечивает высокую адгезию к бетонным основаниям. Пескобетон наносится на прочное, чистое и увлажненное основание. После демонтажа старых водосточных бетонных лотков необходимо удалить из траншеи разрушенный бетон, очистить поверхность о грязи и пыли, используя водоструйную или водопескоструйную установку. Работы по уплотнению (утрамбовке) слоя пескобетона выполнить виброрейкой. После подготовки подстилающего слоя устанавливаются водосточные бетонные лотки и брусчатка. Водосточные бетонные лотки должны быть установлены в одном уровне с поверхностью существующей брусчатки. После того, как все лотки установлены и брусчатка уложена, выполняются работы по заполнению швов между брусчаткой и лотками. Для заполнения швов используется тот же состав, который использовался для подстилающего слоя. После заполнения следует проверить все швы на наличие пустот, если таковые имеются, то необходимо процедуру повторить. На время набора прочности пескобетона все установленные лотки и места, где уложена брусчатка накрыть металлическим листом толщиной 5 (Пять) мм для обеспечения возможности проезда автомобилей по внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству. 2. Описание водосточных бетонных лотков используемых в работе. Рисунок не приводится Размер (ДхШхВ), мм: 500x160x60. Класс нагрузки: до 15 тн. Цвет: серый. 3. Технические характеристики пескобетона М300. Цвет: серый. Максимальная крупность заполнителя: 5 мм. Жизнеспособность раствора: 40 минут. Прочность на сжатии в 28 суток: не менее 300 кг/см2. Прочность сцепления с бетоном в 28 суток: > 0,8 Мпа. Морозостойкость: 150 циклов. Рекомендуемая температура применения: от +5 до +30 ОС. 42.11.20.150 - работы общестроительные по ремонту дорожных покрытий автомагистралей, дорог, улиц, прочих автомобильных и пешеходных дорог. КБК 076 0412 2660019244 225. Приложение N 3 к извещению о проведении запроса котировок Государственный контракт N _____________ (проект) на выполнение работ в 2014 году по текущему ремонту поверхностного водоотвода с внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу: Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1,2 г. Москва "__"______ 2014 г. Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _______ ______________________, действующего на основании доверенности от __.__.201__ г. N ___-__/__, с одной стороны, и _____________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", при размещении государственного заказа путем проведения запроса котировок, извещения о проведении запроса котировок N __________ от __.__.2014 г. и протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок N ______ от __.__.2014 г. заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы в 2014 году по текущему ремонту поверхностного водоотвода (далее - Работы) с внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу: Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1,2 (далее - Объект). 1.2. Работы по Контракту выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему Контракту) и сметным расчетом (Приложение N 2 к настоящему Контракту). Техническое задание (Приложение N 1 к настоящему Контракту) и сметный расчет (Приложение N 2 к настоящему Контракту), являются неотъемлемой частью настоящего Контракта. 1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом. 1.4. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества Работы указаны в разделе 8 настоящего Контракта. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена Контракта составляет __________ (______________________ ____________________) ____________________. Цена Контракта не подлежит увеличению. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 2.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему Контракту) и сметным расчетом (Приложение N 2 к настоящему Контракту). 2.3. В цену настоящего Контракта включены стоимость материалов, услуги по использованию машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, уборка внутренней дворовой территории Заказчика от строительного мусора, вывоз строительного мусора, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, необходимые для выполнения работ и выполнения Подрядчиком всех обязательств по Контракту. 2.4. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента заключения Контракта на основании выставленного Подрядчиком счета авансирует Работы в размере 20% (Двадцати) от цены Контракта. 2.5. Оплата выполненных по настоящему Контракту Работ производится Заказчиком по завершении выполненных всех работ, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента выставления Подрядчиком счета-фактуры при наличии подписанных Сторонами акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (указанные документы должны быть подписаны Заказчиком и Подрядчиком в 2 (Двух) экземплярах). 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 3.1. Подрядчик обязан: 3.1.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениях к нему и сдать по акту о приемке выполненных Работ Заказчику. 3.1.2. Произвести Работы в полном соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему Контракту) и согласованным сметным расчетом (Приложение N 2 к настоящему Контракту). 3.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и Приложениями к нему. 3.1.4. Представить на утверждение Заказчику образцы материалов, применяемых в Работах при выполнении Контракта, а также сертификаты подтверждающие соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в Российской Федерации. Все применяемые Подрядчиком материалы должны быть сертифицированы и разрешены к применению в Российской Федерации. 3.1.5. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды на период выполнения Работ. 3.1.6. Осуществлять самостоятельно за свой счет в процессе производства Работ систематическую, а по завершению Работ, окончательную уборку внутренней дворовой территории Заказчика от строительного мусора. 3.1.7. Обеспечить выполнение Работ по Контракту без ограничения проезда автомобилей Заказчика по внутренней дворовой территории. 3.1.8. Самостоятельно за счет своих средств осуществить все расчеты с субподрядчиками и поставщиками. 3.1.9. Нести полную ответственность за свое имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность техники, выполненных работ находящихся на Объекте. В случае причинения ущерба, утраты, порчи имущества Заказчика или его части по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить Заказчику убытки и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям настоящего Контракта. 3.1.10. В согласованный с Заказчиком срок устранить выявленные в процессе выполнения Работ недостатки и дефекты своими силами и без увеличения стоимости Работ. При этом предельный срок выполнения Работ не подлежит изменению. Принять на себя всю гражданско-правовую ответственность при возникновении претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц. 3.1.11. До сдачи Работ нести ответственность за риск случайного повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 3.1.12. Предоставить Заказчику до начала приемки выполненных Работ 2 (Два) экземпляра актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 3.1.13. После сдачи Работ Заказчику в гарантийную эксплуатацию в течение 3 (Трех) дней вывезти за свой счет с Объекта принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, приспособления, инструменты и оставшиеся строительные материалы, используемые для выполнения Работ и строительный мусор. 3.1.14. Гарантировать Заказчику устранение за свой счет выявленных дефектов в процессе эксплуатации результатов выполненных Работ по настоящему Контракту в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев эксплуатации с момента подписания акта ввода Объекта в гарантийную эксплуатацию, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации Заказчиком. 3.2. Подрядчик вправе: В установленном законом Российской Федерации требовать возмещения убытков, понесенных по вине Заказчика в результате нарушений условий настоящего Контракта. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 4.1. Заказчик обязан: 4.1.1. Обеспечить доступ на Объект персонала, материалов и оборудования Подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом. 4.1.2. Произвести платежи по Контракту в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта. 4.1.3. Утвердить применение образцов материалов Подрядчика в течение 2 (Двух) календарных дней с даты получения Заказчиком образцов, сертификатов к ним и прочей документации. 4.1.4. Принять Работы по настоящему Контракту, в случае их надлежащего исполнения. В течение 5 (Пяти) дней с момента получения от Подрядчика подписать акт о приемке выполненных работ или в тот же срок предоставить письменные возражения об отказе в подписании акта о приемке выполненных работ с указанием на недостатки. 4.2. Провести экспертизу выполненных Работ для проверки их соответствия условиям настоящего Контракта, своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Результаты экспертизы являются обязательными для Сторон по настоящему Контракту. 4.3. Заказчик вправе: 4.3.1. Если Подрядчик к течение более 5 (Пяти) рабочих не приступает к исполнению Контракта, в том числе отдельных этапов работ, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков. 4.3.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта, а также потребовать возмещения убытков. 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 5.1. Выполнение работ осуществляется в течение 70 (Семидесяти) календарных дней с момента заключения Контракта. 5.2. Работы по настоящему Контракту могут быть приняты Заказчиком ранее установленного настоящим Контрактом срока. 6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 6.1. В 2 (Двух) дневный срок со дня заключения настоящего Контракта Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, полномочных представлять Заказчика и Подрядчика на Объекте с указанием их полномочий, а также представляют образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать Акты о приемке выполненных Подрядчиком Работ. 6.2. Качество Работ: 6.2.1. Подрядчик гарантирует, что качество Работ и качество материалов, поставляемых Подрядчиком, или его поставщиками и субподрядчиками для производства Работ, будет соответствовать требованиям сметы, условиям настоящего Контракта и техническим нормам, а также образцам, утвержденным Заказчиком. Подрядчик обязан предоставить Заказчику требуемые сертификаты и протоколы о результатах испытания качества поставляемых на Объект материалов, комплектующих изделий, а также данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации, причем Заказчик признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные уполномоченными на то российскими государственными организациями по испытанию материалов. 6.2.2. Уполномоченный представитель Подрядчика обязан производить периодические испытания и/или проверки выполненных Работ и качества материалов, используемых на Объекте. Сроки проведения испытаний должны соответствовать нормам и подлежат согласованию между Заказчиком и Подрядчиком не менее чем за 2 (Два) календарных дня до их проведения. Если Представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, не будет присутствовать при испытании (проверке), то Подрядчик произведет испытания в назначенный день в отсутствие представителей Заказчика или уполномоченного им лица и представит протокол о результатах испытаний (проверки) на русском языке в трех экземплярах. В случае, если качество испытываемых материалов окажется ниже качества, предусмотренного настоящим Контрактом, то использование таких материалов запрещается. Отсутствие при испытаниях Представителей Заказчика или уполномоченного им лица, а также проведение Подрядчиком испытаний (проверки) в присутствии этих лиц, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ и используемых материалов по настоящему Контракту. 6.3. Устранение дефектов и некачественно выполненных Работ: 6.3.1. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет без увеличения стоимости настоящего Контракта в кратчайший срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении: - вывоза с Объекта любых материалов Подрядчика, не соответствующих условиям настоящего Контракта; - замены некачественных материалов Подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытания, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату. 7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 7.1. После окончания выполнения Работ, входящих в объем обязательств Подрядчика, производится сдача Работ Подрядчиком Заказчику в гарантийную эксплуатацию. Уведомление о сроке окончания Работ и их сдаче в гарантийную эксплуатацию должно быть направлено Подрядчиком Заказчику не позднее 3 (Трех) календарных дней до даты окончания Работ. 7.2. Подрядчик вправе сдать, а Заказчик вправе принять Работы ранее установленного срока, указанного в настоящем Контракте. 7.3. Приемка работ осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства и положениями настоящего Контракта. 8. ГАРАНТИИ 8.1. Срок гарантии на выполненные Работы по настоящему Контракту составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2). 8.2. Подрядчик несет ответственность за выполнение Работ согласно условиям настоящего Контракта. 8.3. Подрядчик гарантирует: - выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренных сметным расчетом, утвержденным Заказчиком, и в сроки, определенные настоящим Контрактом; - высокое качество применяемых материалов и выполнения всех Работ по настоящему Контракту; - своевременное устранение недостатков и дефектов выявленных при приемке Работ; - в течение срока гарантийной эксплуатации устранение и исправление дефектов за счет Подрядчика, вызванных применением некачественных материалов и некачественным выполнением Работ. 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И САНКЦИИ 9.1. Стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. 9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены настоящего Контракта Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего Контракта. 9.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа составляет 2,5 % цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей. 9.4. Применение штрафных санкций к Заказчику применимо в случае неоднократного (от двух и более раз) незаконного отказа от приемки работ по настоящему Контракту. 9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) х С, где: Ц - цена настоящего Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по настоящему Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Контракта; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле: С = С х ДП, ЦБ где: С ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле: ДП К = ---- х 100% , ДК где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Контракту (количество дней). При К, равном 0 - 50 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 % и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 9.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается 10 % цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей. 9.7. Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается оказание услуг, не соответствующих требованиям к качеству, объему оказываемых услуг, установленных настоящим Контрактом. 9.8. Подрядчик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результате исполнения обязательств по настоящему Контракту. 9.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 9.10. В случае отказа Подрядчиком от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, по иным основаниям, чем указано в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены настоящего Контракта. Под отказом Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту понимается, применительно к настоящему Контракту, обращение Подрядчика к Заказчику о прекращении, расторжении или отказе от настоящего Контракта. 9.11. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту. 10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 10.1. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 10.2. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком выше названных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 10.3. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 10.4. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (Десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом. 10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком выше названных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. 10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 10.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (Десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА 11.1. Заказчиком установлено требование обеспечения Контракта в размере 20 % 35 678 (Тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 05 копеек. 11.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (Один) месяц. 11.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 11.4. В случае, если в качестве обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком были внесены денежные средства на счет Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные денежные средства на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты исполнения Контракта. 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими контролю. 12.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (Четырнадцати) дней после начала их действия и прекращения. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств. 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 13.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством и законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд и условиями настоящего Контракта. 13.1.1. Особенности условий и порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта определены положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 13.2. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. 13.3. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. В соответствии с действующим Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 14. ВСТУПЛЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ 14.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, но не более чем до "__"______ 2014 года. 14.2. Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 14.3. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения: Приложение N 1 - Техническое задание на выполнение работ в 2014 году по текущему ремонту поверхностного водоотвода с внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу: Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1,2; Приложение N 2 - сметный расчет на выполнение работ в 2014 году по текущему ремонту поверхностного водоотвода с внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу: Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1,2. 15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 15.1. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнения к настоящему Контракту. 15.2. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 15.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьим лицам без согласования с другой Стороной. 15.4. Компетентные представители Заказчика и Подрядчика могут давать взаимные бесплатные консультации по техническим вопросам. 15.5. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации. 16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ Заказчик: Подрядчик: Федеральное агентство по рыболовству 107996, г. Москва, Рождественский бульвар,12 ИНН/КПП 7702679523/770201001 р/с 40105810700000001901 л/с 03951000760, БИК 044501002 Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства ОПЕРУ-1 Банка России Федерального агентства по рыболовству ______________/__.__. ______/ ______________/__.__. ______/ "__"_________________ 2014 г. "__"_________________ 2014 г. М.П. М.П. Приложение N 1 к Государственному контракту от "__"______ 2014 г. N ____ Техническое задание на выполнение работ в 2014 году по текущему ремонту поверхностного водоотвода с внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу: Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1,2 1. Описание работ. Необходимо выполнить работу, с применением материала Исполнителя, по замене водосточных бетонных лотков поверхностного водоотвода с внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу: Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1,2. Общая длинна поверхностного водоотвода, подлежащего ремонту, составляет 68 (Шестьдесят восемь) погонных метров. Перед установкой новых водосточных бетонных лотков выполняются работы по демонтажу 100% всех старых водосточных бетонных лотков, чугунных решеток и просевшей тротуарной плитки (брусчатки) в зоне примыкания к поверхностному водоотводу. После демонтажных работ новые водосточные бетонные лотки устанавливаются в траншею на подстилающий слой из пескобетона М300, толщиной 90 (девяносто) мм и восстанавливается подстилающий слой из пескобетона М300 под просевшей брусчаткой, с последующей ее укладкой. Пескобетон М300 - это готовый к применению материал на основе портландцемента и фракционированного песка. При затворении водой образуется пластичный, подвижный, нерасслаивающийся состав. Материал долговечен, обладает высокими прочностными характеристиками и обеспечивает высокую адгезию к бетонным основаниям. Пескобетон наносится на прочное, чистое и увлажненное основание. После демонтажа старых водосточных бетонных лотков необходимо удалить из траншеи разрушенный бетон, очистить поверхность о грязи и пыли, используя водоструйную или водопескоструйную установку. Работы по уплотнению (утрамбовке) слоя пескобетона выполнить виброрейкой. После подготовки подстилающего слоя устанавливаются водосточные бетонные лотки и брусчатка. Водосточные бетонные лотки должны быть установлены в одном уровне с поверхностью существующей брусчатки. После того, как все лотки установлены и брусчатка уложена, выполняются работы по заполнению швов между брусчаткой и лотками. Для заполнения швов используется тот же состав, который использовался для подстилающего слоя. После заполнения следует проверить все швы на наличие пустот, если таковые имеются, то необходимо процедуру повторить. На время набора прочности пескобетона все установленные лотки и места, где уложена брусчатка накрыть металлическим листом толщиной 5 (Пять) мм для обеспечения возможности проезда автомобилей по внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству. 2. Описание водосточных бетонных лотков используемых в работе. Рисунок не приводится Размер (ДхШхВ), мм: 500x160x60. Класс нагрузки: до 15 тн. Цвет: серый. 3. Технические характеристики пескобетона М300. Цвет: серый. Максимальная крупность заполнителя: 5 мм. Жизнеспособность раствора: 40 минут. Прочность на сжатии в 28 суток: не менее 300 кг/см2. Прочность сцепления с бетоном в 28 суток: > 0,8 Мпа. Морозостойкость: 150 циклов. Рекомендуемая температура применения: от +5 до +30 ОС. 42.11.20.150 - работы общестроительные по ремонту дорожных покрытий автомагистралей, дорог, улиц, прочих автомобильных и пешеходных дорог. КБК 076 0412 2660019244 225. ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик Подрядчик ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ "__"_______ 2014 г. "__"_______ 2014 г. М.П. М.П. Приложение N 2 к Государственному контракту от "__"______ 2014 г. N ____ "СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ" Подрядчик _______________________ Заказчик Федеральное агентство по рыболовству ________________/_______________/ ________________/_______________/ "__"______ 2014 г. "__"______ 2014 г. Локальный сметный расчет N 1 (Локальная смета) на выполнение работ в 2014 году по текущему ремонту поверхностного водоотвода с внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу: Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1,2 Наименование объекта: Сметная стоимость 178,39 тыс.руб. Нормативная трудоемкость 176 чел.час. Сметная заработная плата 30,326 тыс.руб. Составлен(а) в уровне цен на май 2014 г. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | | | | | | | Справ. | Шифр, номера | | | | Цена на|Поправо|Коэффиц| |---------- N | нормативов и | Наименование работ и затрат |Ед. изм.|Кол-во| единицу| чные | иенты | ВСЕГО |ЗТР, всего пп| коды ресурсов | | |единиц|измерени|коэффиц|пересче| затрат, | чел-ч | | | | | я, руб.| иенты | та, | руб. |---------- | | | | | | | номер | |Стоим, ед. --|---------------|---------------------------------|--------|------|--------|-------|-------|---------|---------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Ремонтно-строительные работы. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ФЕРр 69-19-5 Разборка лотков при помощи 1 м3 0,80 ФЕРр 69- ЗП 366,11 1,00 21,02 6156,51 ЭМ 728,62 1,00 2,22 1294,03 в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 21,02 (0,00) MP 0,00 1,00 0,00 0,00 HP от ФОТ % 66 4063,30 СП от ФОТ % 40 2462,60 ЗТР чел-ч 42,92 1,00 34,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всего по позиции 13976,44 17470,55 2 ФЕРр 68-12-18 Разборка покрытия из 100 м2 0,05 ФЕРр 68- ЗП 2309,05 1,00 21,02 2426,81 ЭМ 2390,83 1,00 5, 49 656,28 в т.ч. ЗПМ 261,98 1,00 21,02 (275,34) MP 393,95 1,00 3, 50 68,94 HP от ФОТ % 88 2377,89 СП от ФОТ % 48 1297,03 ЗТР чел-ч 285,42 1,00 14,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всего по позиции 6826,95 136539,00 3 ФЕР 27-02-004- Устройство водосбросных 100 м 0,68 ФЕР 27- ЗП 1423,76 1,00 21,02 20350,66 ЭМ 4868,61 1,00 6,13 20294,31 в т.ч. ЗПМ 578,92 1,00 21,02 (8274,85) MP 846,70 1,00 9,29 5348,77 4020078 Раствор готовый отделочный м3 -0,031 497,00 1,00 9,29 -143,13 тяжелый, цементный 1:3 Цена поставщика Пескобетон М-300 т 2,04 3400,00 1,00 1,00 6936,00 Цена поставщика Лоток бетонный 500*160*50 мм шт 136,00 92,50 1,00 1,00 12580,00 HP от ФОТ % 121 34636,87 СП от ФОТ % 76 21755,39 ЗТР чел-ч 169,90 1,00 115,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всего по позиции 121758,87 179057,16 4 ФЕР 27-07-005- Устройство покрытий из тротуарной 10 м2 0,50 ФЕР 27- ЗП 115,17 1,15 21,02 1392,00 ЭМ 13,84 1,25 5,20 44,98 в т.ч. ЗПМ 0,65 1,25 21,02 (8,54) MP 3,25 1,00 8,95 14,54 Цена поставщика Плитка "Брусчатка" м2 5, 10 300,00 1,00 1,00 1530,00 HP от ФОТ % 109 1526,59 СП от ФОТ % 65 910,35 ЗТР чел-ч 11,80 1,15 6, 79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всего по позиции 5418,46 10836,92 5 ФЕРа 01-01-01- Погрузка при автомобильных 1 т 6,40 42,98 1,00 5,34 1468,88 ЗТР чел-ч 0,578 1,00 3,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 ФЕРа 01-01-02- Разгрузка при автомобильных 1 т 6, 40 11,35 1,00 5,34 387,90 ЗТР чел-ч 0,155 1,00 0,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 ФЕРа 03-21-01- Перевозка грузов 1 класса 1 т 6,40 35,03 1,00 5,98 1340,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всего по позиции 1340,67 209,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Итого по разделу 151178,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Итого по всем разделам 151178,17 НДС, % 18,00 27212,07 Всего 178390,24 *________ Составил ____________________/____________________/ (должность, подпись (инициалы, фамилия)) Проверил ____________________/____Е.А. Макаров____/ (должность, подпись (инициалы, фамилия)) Приложение N 4 к извещению о проведении запроса котировок "СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ" Подрядчик _______________________ Заказчик Федеральное агентство по рыболовству ________________/_______________/ ________________/_______________/ "__"______ 2014 г. "__"______ 2014 г. Локальный сметный расчет N 1 (Локальная смета) на выполнение работ в 2014 году по текущему ремонту поверхностного водоотвода с внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу: Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1,2 Наименование объекта: Сметная стоимость 178,39 тыс.руб. Нормативная трудоемкость 176 чел.час. Сметная заработная плата 30,326 тыс.руб. Составлен(а) в уровне цен на май 2014 г. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | | | | | | | Справ. | Шифр, номера | | | | Цена на|Поправо|Коэффиц| |---------- N | нормативов и | Наименование работ и затрат |Ед. изм.|Кол-во| единицу| чные | иенты | ВСЕГО |ЗТР, всего пп| коды ресурсов | | |единиц|измерени|коэффиц|пересче| затрат, | чел-ч | | | | | я, руб.| иенты | та, | руб. |---------- | | | | | | | номер | |Стоим, ед. --|---------------|---------------------------------|--------|------|--------|-------|-------|---------|---------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Ремонтно-строительные работы. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ФЕРр 69-19-5 Разборка лотков при помощи 1 м3 0,80 ФЕРр 69- ЗП 366,11 1,00 21,02 6156,51 ЭМ 728,62 1,00 2,22 1294,03 в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 21,02 (0,00) MP 0,00 1,00 0,00 0,00 HP от ФОТ % 66 4063,30 СП от ФОТ % 40 2462,60 ЗТР чел-ч 42,92 1,00 34,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всего по позиции 13976,44 17470,55 2 ФЕРр 68-12-18 Разборка покрытия из 100 м2 0,05 ФЕРр 68- ЗП 2309,05 1,00 21,02 2426,81 ЭМ 2390,83 1,00 5, 49 656,28 в т.ч. ЗПМ 261,98 1,00 21,02 (275,34) MP 393,95 1,00 3, 50 68,94 HP от ФОТ % 88 2377,89 СП от ФОТ % 48 1297,03 ЗТР чел-ч 285,42 1,00 14,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всего по позиции 6826,95 136539,00 3 ФЕР 27-02-004- Устройство водосбросных 100 м 0,68 ФЕР 27- ЗП 1423,76 1,00 21,02 20350,66 ЭМ 4868,61 1,00 6,13 20294,31 в т.ч. ЗПМ 578,92 1,00 21,02 (8274,85) MP 846,70 1,00 9,29 5348,77 4020078 Раствор готовый отделочный м3 -0,031 497,00 1,00 9,29 -143,13 тяжелый, цементный 1:3 Цена поставщика Пескобетон М-300 т 2,04 3400,00 1,00 1,00 6936,00 Цена поставщика Лоток бетонный 500*160*50 мм шт 136,00 92,50 1,00 1,00 12580,00 HP от ФОТ % 121 34636,87 СП от ФОТ % 76 21755,39 ЗТР чел-ч 169,90 1,00 115,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всего по позиции 121758,87 179057,16 4 ФЕР 27-07-005- Устройство покрытий из тротуарной 10 м2 0,50 ФЕР 27- ЗП 115,17 1,15 21,02 1392,00 ЭМ 13,84 1,25 5,20 44,98 в т.ч. ЗПМ 0,65 1,25 21,02 (8,54) MP 3,25 1,00 8,95 14,54 Цена поставщика Плитка "Брусчатка" м2 5, 10 300,00 1,00 1,00 1530,00 HP от ФОТ % 109 1526,59 СП от ФОТ % 65 910,35 ЗТР чел-ч 11,80 1,15 6, 79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всего по позиции 5418,46 10836,92 5 ФЕРа 01-01-01- Погрузка при автомобильных 1 т 6,40 42,98 1,00 5,34 1468,88 ЗТР чел-ч 0,578 1,00 3,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 ФЕРа 01-01-02- Разгрузка при автомобильных 1 т 6, 40 11,35 1,00 5,34 387,90 ЗТР чел-ч 0,155 1,00 0,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 ФЕРа 03-21-01- Перевозка грузов 1 класса 1 т 6,40 35,03 1,00 5,98 1340,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всего по позиции 1340,67 209,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Итого по разделу 151178,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Итого по всем разделам 151178,17 НДС, % 18,00 27212,07 Всего 178390,24 *________ Составил ____________________/____________________/ (должность, подпись (инициалы, фамилия)) Проверил ____________________/____Е.А. Макаров____/ (должность, подпись (инициалы, фамилия)) Приложение N 5 к извещению о проведении запроса котировок Порядок оформления конверта с заявкой на участие в запросе котировок ---------------------------------------------------------------------- ЗАКАЗНОЕ -------- НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: __ ч. __ мин. "__"______ 2014 г. время московское Заявка на участие в запросе котировок ------------------------------------- _________________________________________________________ (название запроса котировок) Куда: ______________________________________________________________ Кому: ______________________________________________________________ ---------------------------------------------------------------------- Внимание! В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в запросе котировок" конверт может быть вскрыт до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок, заявка на участие в запросе котировок не будет рассматриваться Единой комиссией. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
