|
Расширенный поиск
Постановление Главы местной администрации Муниципального образования "Ленинский район" от 20.12.2004 № 444Муниципальное образование "Ленинский район" Еврейской автономной области ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.12.2004 № 444 с.Ленинское Об утверждении конкурсной документации на ремонт и оформление помещения муниципального учреждения культуры «Ленинский районный исторический музей Еврейской автономной области» На основании Устава муниципального образования "Ленинский район", Положения «Об организации закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд», утвержденного постановлением главы муниципального образования от 06.03.2001 № 43/1 ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию на ремонт и оформление помещения муниципального учреждения культуры «Ленинский районный исторический музей Еврейской автономной области». 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Глава местной администрации С.В.Лаврук Готовил: Заведующий отделом культуры местной администрации О.Н.Сингурова «_____»________________ 2004 г. Управляющий делами местной администрации Т.А.Решетняк «_____»________________ 2004 г. Заведующий юридическим отделом местной администрации С.А.Папулова «_____»_________________2004 г. УТВЕРЖДЕНА постановлением главы местной администрации от 20.12.2004 № 444 Конкурсная документация на ремонт и оформление помещения муниципального учреждения культуры «Ленинский районный исторический музей Еврейской автономной области» Приглашение к участию в торгах (конкурсе) на проведение ремонтных работ Дата:_____________ Кому _________________________________________________________ ____________________________________________ Уважаемые господа! Заказчик: Отдел культуры местной администрации муниципального образования "Ленинский район", 679370 ЕАО с. Ленинское, ул. Пограничная,34, тел 22-2-01, 21-5-84 настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на ремонт и оформление помещения муниципального учреждения культуры «Ленинский районный исторический музей Еврейской автономной области». Конкурс состоится 07.02.2005 года в 15-00 часов по адресу: с.Ленинское, ул. Пограничная,34, здание отдела культуры местной администрации муниципального образования "Ленинский район". В торгах (конкурсе) могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели (подрядчики), которым российским законодательством не запрещено участвовать в проведении работ для муниципальных нужд, проживающие на территории муниципального образования "Ленинский район". Заинтересованные подрядчики могут получить дополнительную информацию и изучить документацию для торгов (конкурса) в местной администрации по указанному выше адресу. Полный комплект документации для торгов (конкурса) может быть приобретен всеми заинтересованными подрядчиками после того, как они направят запрос по адресу с.Ленинское, ул. Пограничная,34, отдел культуры местной администрации муниципального образования "Ленинский район". Конкурсные заявки должны быть доставлены по адресу: 679370,ЕАО, с.Ленинское, ул. Пограничная,34, отдел культуры местной администрации муниципального образования "Ленинский район", конкурсная комиссия. до 12-00 часов 07.02.2005 года (время и дата окончания периода подачи заявок). Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет после окончания срока подачи конкурсных заявок в месте и во время, указанные в информационных картах, в присутствии представителей подрядчиков - участников торгов (конкурса), пожелавших принять участие в этом. Полномочия участия в конкурсе подтверждается доверенностью. Инструкции подрядчикам - участникам торгов (конкурса) Общие сведения 1. Источник финансирования. Заказчик, упомянутый в информационных картах конкурсной заявки (далее "заказчик"), располагает средствами, указанными в информационных картах конкурсной заявки. Источник и сумма выделенных средств также указаны в информационных картах конкурсной заявки. Заказчик намеревается использовать упомянутые средства на надлежащие выплаты в рамках контракта(ов), для выполнения которого(ых) выпущено настоящее приглашение к участию в торгах (конкурсе). 2. Правомочность подрядчиков - участников торгов (конкурса). Настоящее приглашение к участию в торгах (конкурсе) распространяется на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым российским законодательством не запрещено участвовать в осуществлении закупок в Российской Федерации (далее именуемой "Россия"), указанных в информационных картах конкурсной заявки. 3. Одна конкурсная заявка от каждого подрядчика – участника торгов (конкурса). Каждый подрядчик - участник торгов (конкурса) может подать только одну конкурсную заявку. В случае, если подрядчик подает более одной конкурсной заявки, все конкурсные заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов торгов. 4. Затраты на участие в торгах (конкурсе) Подрядчик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки, а заказчик, указанный в информационных картах конкурсной заявки, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов торгов (конкурса). Конкурсная документация для торгов (конкурса). 5. Содержание документации для торгов (конкурса). Документация для торгов (конкурса) включает: - приглашение к участию в торгах (конкурсе); - инструкции участникам торгов (конкурса); - информационные карты конкурсных заявок; - форму конкурсной заявки и таблицы цен; 6. Требования полноты представления информации Неполное предоставление информации, требующейся в документации для торгов (конкурса), или же подача конкурсной заявки, по существу не отвечающей требованиям документации для торгов (конкурса), дает право на отклонение конкурсной заявки. 7. Разъяснение документации для торгов (конкурса). Подрядчик - участник торгов (конкурса), которому необходимо получить какие-либо разъяснения в отношении документации для торгов (конкурса), может обратиться к заказчику письмом или телеграммой (далее по тексту термин "телеграмма" означает также телекс и факс), которые направляются по адресу заказчика, указанному в информационных картах. Заказчик письменно ответит на любой запрос подрядчика, связанный с разъяснением документации для торгов (конкурса), который он получит не позднее, чем за 10 (десять) дней до истечения срока подачи конкурсных заявок, указанного в информационных картах. Письменные копии ответа заказчика (включая объяснение сути вопроса, при этом, не указывая его источника) рассылаются всем участникам торгов (конкурса), получившим документацию. 8. Внесение поправок в документацию для торгов (конкурса). В любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок заказчик может по любой причине внести поправку в документацию для торгов (конкурса) при условии предоставления подрядчикам достаточного времени для учета поправок при подготовке конкурсной заявки. Все подрядчики - участники торгов (конкурса), получившие документацию для торгов (конкурса), уведомляются о внесенной поправке письмом или телеграммой. Для того чтобы предоставить подрядчикам - участникам торгов (конкурса) достаточно времени для учета внесенных поправок при подготовке своих конкурсных заявок, заказчик, при необходимости, может перенести крайний срок подачи конкурсных заявок. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью документации для торгов (конкурса). Инструкция по подготовке конкурсных заявок 9. Язык конкурсной заявки Все документы, имеющие отношение к конкурсным заявкам, должны быть написаны на языке, указанном в информационных картах конкурсной заявки. 10. Документация, входящая в конкурсную заявку. Конкурсная заявка, подготовленная подрядчиком, должна содержать: - форму конкурсной заявки и таблицы цен, заполненные в соответствии с настоящей Инструкцией; - документальное подтверждение, подготовленное согласно настоящей Инструкции, свидетельствующее о том, что подрядчик имеет право на подачу конкурсной заявки и обладает квалификацией, необходимой для выполнения контракта (в случае принятия его конкурсной заявки); - документальное подтверждение, подготовленное в соответствии с настоящей Инструкцией, свидетельствующее о том, что материалы и вспомогательные услуги, которые должны быть предоставлены подрядчиком, приемлемы и соответствуют требованиям, изложенным в документации для торгов (конкурса). 11. Цена конкурсной заявки Подрядчик указывает в соответствующей форме таблицы цен цену единицы продукции (где это применимо) и общую цену товаров, предлагаемых к поставке. Подрядчик может представить конкурсную заявку на частичную поставку (лишь части требуемого по контракту количества товаров), если об этом указано в информационных картах конкурсной заявки. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые подрядчик оплачивает в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях, за 10 дней до окончания срока подачи конкурсных заявок, включаются в расценки, цены и общую цену конкурсной заявки, представленной участником торгов (конкурса). Разбивка цены подрядчиками производится исключительно для того, чтобы облегчить заказчику сопоставление конкурсных заявок, и не ограничивает право заказчика заключать контракты на любых предлагаемых условиях. Расценки и цены, представленные участником торгов (конкурса), подлежат корректировке в ходе выполнения контракта, если это предусмотрено в информационных картах конкурсной заявки, в информационных картах контракта и положениях условий контракта. Подрядчик вместе с конкурсной заявкой должен представить всю информацию, указанную в информационных картах контракта и условиях контракта. 12. Валюта конкурсной заявки. Единичные расценки и цены указываются участником торгов (конкурса) исключительно в валюте, указанной в информационных картах конкурсной заявки. Платеж производится в валюте, указанной в информационных картах контракта. 13. Документы, подтверждающие правомочность и квалификацию подрядчика - участника торгов (конкурса). Документальное подтверждение квалификации подрядчика и его способности выполнить контракт должно удостоверить заказчика в том, что подрядчик обладает финансовыми, техническими и производственными возможностями, необходимыми для реализации контракта. 14. Обеспечение заявки Обеспечение заявки не предусмотрено. 15. Срок действия конкурсной заявки. Конкурсные заявки остаются в силе в течение периода, оговоренного в информационных картах конкурсной заявки, после даты вскрытия конкурсных заявок. В случае, если подрядчик указывает более короткий срок действия конкурсной заявки, такая заявка отклоняется как не отвечающая условиям конкурса. В исключительных случаях заказчик может попросить подрядчика продлить срок действия его конкурсной заявки (отвечающей условиям конкурса). Запросы и ответы при этом должны оформляться в письменном виде (письма, телеграммы, телекс или факс). Подрядчик может отказать в просьбе о продлении срока действия конкурсной заявки. Подрядчику, удовлетворившему просьбу заказчика, не будет вменено в обязанность или разрешено вносить изменения в свою конкурсную заявку. 16. Оформление и подписание конкурсной заявки Подрядчик должен подготовить оригинал и несколько копий конкурсной заявки, количество которых указано в информационных картах конкурсных заявок, указав на каждом экземпляре соответственно "Оригинал конкурсной заявки" или "Копия конкурсной заявки". В случае расхождений между ними преимущество будет иметь оригинал. Оригинал и копии конкурсной заявки должны быть отпечатаны или написаны чернилами и подписаны подрядчиком или лицом (лицами), имеющим(и) все полномочия возложить на подрядчика обязательства по контракту. Все страницы конкурсной заявки должны быть скреплены печатью подрядчика. Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом или лицами, подписывающими конкурсную заявку. 17. Подача и вскрытие конвертов с конкурсными заявками. Опечатывание и маркировка конвертов с конкурсными заявками. Подрядчики должны запечатать оригинал и каждую копию конкурсной заявки в разные конверты, пометив их соответственно "Оригинал" и "Копия". После этого конверты запечатываются во внешний конверт. Внутренние и внешний конверты должны: - быть адресованы заказчику по адресу, указанному в информационных картах конкурсной заявки; - содержать название предмета торгов (конкурса), указанное в информационных картах конкурсной заявки, название и номер приглашения к участию в торгах (конкурсе), указанные в информационных картах конкурсной заявки, и слова "Не вскрывать до" (указать время и дату, зафиксированные в информационных картах конкурсной заявки). На внутренних конвертах необходимо указать также наименование и адрес подрядчика для того, чтобы можно было вернуть конкурсную заявку невскрытой, если она будет объявлена "опоздавшей". Если внешний конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока. 18. Окончательный срок подачи конкурсных заявок. Конкурсные заявки должны быть получены заказчиком по адресу не позднее времени и даты, указанных в информационных картах конкурсных заявок. Заказчик может, в случае необходимости, перенести окончательную дату подачи конкурсных заявок на более поздний срок, внеся поправку в документацию для торгов (конкурса); в этом случае срок действия всех прав и обязанностей заказчика и подрядчика продлевается с учетом измененной окончательной даты. 19. Запоздавшие конкурсные заявки. Все конкурсные заявки, полученные после окончательной даты их подачи, указанной заказчиком, будут отклонены и возвращены подрядчику невскрытыми. 20. Изменения в конкурсных заявках и их отзыв. Подрядчик может изменить или отозвать свою конкурсную заявку после ее подачи при условии, что заказчик получит письменное уведомление об изменении (включая замену или отзыв заявки) до истечения установленного срока представления конкурсных заявок. Уведомление подрядчика об изменении или отзыве должно быть подготовлено, запечатано, помечено и отправлено в соответствии с положениями пункта 17 настоящей Инструкции. При этом на внешнем и внутреннем конвертах дополнительно указывается "ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ" или "ОТЗЫВ". Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсные заявки после истечения срока их подачи. Уведомление об отзыве может быть также направлено по телексу или телеграммой с последующим надлежащим образом оформленным почтовым отправлением, штемпель которого должен быть датирован днем не позже окончательного срока подачи конкурсных заявок. Никакие изменения не вносятся в конкурсные заявки после истечения срока их подачи. Конкурсные заявки нельзя отзывать в промежутке между окончательной датой их подачи и датой истечения срока их действия, который указан подрядчиком в форме конкурсной заявки. 21. Вскрытие заказчиком конвертов с конкурсными заявками. Заказчик вскрывает все конверты с конкурсными заявками непосредственно после окончания срока подачи конкурсных заявок в присутствии представителей подрядчиков - участников торгов (конкурса), которые пожелают принять в этом участие, в час, день и по адресу, указанным в информационных картах конкурсных заявок. Присутствующие представители подрядчиков должны зарегистрироваться в журнале, подтвердив тем самым свое присутствие. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками будут объявлены подрядчики - участники торгов (конкурса), цены конкурсных заявок, информация об изменениях и отзыве конкурсных заявок и все другие сведения, которые заказчик сочтет уместными. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками ни одна заявка не может быть отклонена, за исключением запоздавших, которые должны быть возвращены подрядчику невскрытыми. Конкурсные заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия заявок, не принимаются для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств. Отозванные заявки возвращаются участникам невскрытыми. Заказчик подготавливает протокол процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 22. Соблюдение конфиденциальности. Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, а также рекомендаций по присуждению контракта не подлежит разглашению подрядчикам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того как будет объявлен победитель конкурсных торгов (конкурса). Попытки подрядчиков повлиять на заказчика при обработке конкурсных заявок или на присуждение контракта служит основанием для отклонения конкурсной заявки такого подрядчика. Оценка конкурсных заявок 23. Разъяснение конкурсных заявок. Во время оценки конкурсных заявок заказчик может, по своему усмотрению, попросить подрядчика дать разъяснения по поводу его конкурсной заявки. Просьба в разъяснении и ответ на нее должны подаваться в письменной форме, при этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение цены или сути конкурсной заявки. 24. Предварительное изучение конкурсных заявок. Заказчик предварительно изучает конкурсные заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, наличия необходимого обеспечения, всех подписей на документах, а также правильности оформления конкурсных заявок в целом. 25. Исправление ошибок Заявки, признанные по существу отвечающими требованиям, проверяются заказчиком на предмет наличия арифметических ошибок. Арифметические ошибки исправляются следующим образом. Если существует расхождение между ценой единицы продукции и общей ценой, полученной в результате умножения цены единицы продукции на количество, преимущество будет иметь цена единицы продукции, при этом общая цена будет скорректирована. Если подрядчик не согласится с таким исправлением ошибок, то его заявка будет отклонена. Если будет расхождение между цифрами и словами, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами. Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности конкурсной заявки, при условии, если это не влияет на относительный рейтинг какого-либо подрядчика. До проведения подробной оценки конкурсных заявок заказчик определяет, насколько каждая конкурсная заявка отвечает требованиям, изложенным в документации для торгов (конкурса). Отклонения, противоречия или оговорки, касающиеся важнейших положений, таких как положение об обеспечении конкурсной заявки, о применимом законодательстве, налогах и пошлинах, считаются существенным отклонением. Если конкурсная заявка по существу не отвечает требованиям, то она отклоняется заказчиком. 26. Оценка и сопоставление конкурсных заявок. Заказчик оценивает и сопоставляет конкурсные заявки, которые ранее были определены как по существу отвечающие условиям торгов (конкурса). При оценке заказчиком конкурсной заявки кроме цены, котированной в соответствии с настоящей Инструкцией, во внимание принимаются нижеследующие факторы, о которых оговорено в информационных картах конкурсной заявки, и количественная характеристика которых дана в настоящей Инструкции: срок работ, предусмотренный в конкурсной заявке; отклонения от графика платежей, оговоренных в условиях контракта; сумма контракта; прочие конкретные критерии, указанные в информационных картах конкурсной заявки. В отношении факторов, включенных в информационные карты конкурсных заявок согласно настоящей Инструкции, необходимо придерживаться нижеследующих методов количественной оценки, подробно описанных в информационных картах конкурсных заявок. Срок окончания работ. Платеж осуществляется в течение срока, указанного в информационной карте. Подрядчики указывают свою цену с учетом графика платежей, приведенного в условиях контракта. Конкурсные заявки будут оцениваться на основе этой базовой цены. Вместе с тем, подрядчикам разрешается представить альтернативный график платежей и указать, какую ценовую скидку они могут предложить в этом случае. Заказчик может принять во внимание альтернативный график платежей, предложений отобранным подрядчиком - участником торгов (конкурса). 27. Контакты с заказчиком, предложение вознаграждения, заключение тайного соглашения Ни один из подрядчиков - участников торгов (конкурса) не должен вступать в контакты с заказчиком по каким-либо вопросам, связанным с его конкурсной заявкой, с момента вскрытия конвертов с заявкой до момента присуждения контракта. Заказчик вправе отклонить конкурсную заявку, получив на то предварительное согласие со стороны уполномоченного муниципального органа, если он установит, что подрядчик, представивший данную конкурсную заявку, предложил, дал или согласился дать, прямо или косвенно, служащему, который работал или работает с заказчиком, или другому представителю муниципальных органов вознаграждение в любой форме, работу или иную услугу или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие заказчиком решения, связанного с процедурами закупок. Конкурсная заявка, котировка или предложение подрядчика - участника торгов (конкурса) будут отклонены, если такой подрядчик заключил соглашение о зафиксированной цене или иное тайное соглашение с одним или более участниками торгов (конкурса) с целью оказания влияния на результаты конкурса. Указанное отклонение конкурсной заявки и его причины заносятся в протокол процедур закупок с сообщением об этом такому подрядчику. Признание конкурсной заявки, выигравшей торги (конкурс) – заключение контракта. 28. Подтверждение квалификации. Заказчик должен удостовериться, что подрядчик, представивший отвечающую требованиям конкурсную заявку с наименьшей ценой на данный момент, имеет достаточную квалификацию, чтобы удовлетворительно выполнить контракт. Для этого подрядчик - участник торгов (конкурса) представляет документы в соответствии с пунктом 13 настоящей Инструкции, а также любую другую информацию, которую заказчик посчитает необходимой. Положительный результат такого определения квалификации является необходимым условием присуждения контракта данному подрядчику - участнику торгов (конкурса). При отрицательном результате конкурсная заявка отклоняется, а заказчик в этом случае перейдет к изучению конкурсной заявки, имеющей следующую по величине наименьшую цену, и к определению аналогичным образом возможностей подрядчика выполнить контракт. 29. Критерии заключения контракта Заказчик заключит контракт с тем подрядчиком, конкурсная заявка которого отвечает требованиям и имеет наименьшую цену при условии, что данный подрядчик обладает необходимой квалификацией для выполнения контракта. 30. Право заказчика изменять объемы работ в момент заключения контракта Заказчик оставляет за собой право в момент заключения контракта и на период его исполнения увеличивать или уменьшать на процент, оговоренный в информационных картах конкурсных заявок, объем работ, изначально указанный в заказе на поставку работ. 31. Право заказчика принимать или отклонять конкурсные заявки. Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любую конкурсную заявку в соответствии с настоящей Инструкцией, а также прекратить процедуру торгов (конкурса) и отказаться от всех заявок в любое время до заключения контракта, не неся при этом никакой ответственности перед подрядчиками, которым такое действие может принести убытки, а также обязательства информировать подрядчиков о причинах своих действий. 32. Уведомление о признании конкурсной заявки, выигравшей торги в ходе конкурса. До истечения срока действия конкурсных заявок заказчик направляет письменное уведомление победившему подрядчику (заказным письмом, телеграммой) о признании конкурсной заявки, выигравшей торги (конкурс). Уведомление о признании заявки, выигравшей торги (конкурс) равносильно заключению контракта, после чего подрядчик обязан предоставить обеспечение выполнения контракта и подписать контракт. Контракт включает все договоренности между заказчиком и подрядчиком-победителем торгов (конкурса). Этот контракт подписывается заказчиком и направляется подрядчику вместе с уведомлением о присуждении контракта. Подрядчик подписывает контракт и доставляет его в течение 30 (тридцати) дней с момента присуждения контракта этому подрядчику. После того, как победивший подрядчик предоставит обеспечение выполнения контракта, заказчик незамедлительно направляет уведомления проигравшим подрядчикам - участникам торгов (конкурса) об отклонении их. 33. Подписание контракта. Одновременно с уведомлением победившего подрядчика о признании его конкурсной заявки, выигравшей торги (конкурс), заказчик направляет подписанную им в двух экземплярах форму контракта, содержащуюся в документации для торгов (конкурса), в которой отражены все соглашения, предусмотренные сторонами. В течение 30 (тридцати) дней с момента признания конкурсной заявки, выигравшей торги, победивший подрядчик должен подписать контракт, проставить на нем дату и вернуть один экземпляр заказчику. Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами, за исключением тех случаев, когда для заключения контракта требуются дополнительные формальности и подтверждения, указанные в информационных картах конкурсных заявок. Предполагаемый период времени, требующийся для оформления контракта либо получения утверждения (в зависимости от конкретного случая), указан в информационных картах конкурсной заявки. 34. Законодательное регулирование. Государственные закупки товаров, работ и услуг регулируются законодательством Российской Федерации. 35. Право на обжалование. Подрядчики имеют право обжаловать незаконное решение или поведение заказчика в связи с процедурами закупок в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд" от 8 апреля 1997 г. N 305 и действующим законодательством Российской Федерации. Информационные карты конкурсной заявки Нижеследующие конкретные данные по работам, подлежащим закупке, являются дополнением к условиям Инструкции участникам торгов (конкурса). В случае противоречия между условиями Инструкции и положениями информационных карт конкурсной заявки информационные карты имеют преобладающую силу. -——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | Ссылки | Общие сведения | | на | | | пункты | | | инструкц | | | ии | | -——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————- | | Наименование заказчика: Отдел культуры местной администрации | | 1. | муниципального образования «Ленинский район». | -——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————- | 1. | Наименование проекта: ремонт и оформление помещения | | | муниципального учреждения культуры «Ленинский районный | | | исторический музей Еврейской автономной области» | -——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————- | 1. | Источник выделенных средств: бюджет муниципального образования. | -——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————- | 2. | Участвовать в торгах имеют право подрядчики, зарегистрированные | | | на территории муниципального образования «Ленинский район» | -——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————- | 7. | Адрес заказчика, номер телефона, телекса, факса: ЕАО с. | | | Ленинское, ул. Пограничная, 34, тел 22-2-01, 21-5-84 | -——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————- | 9. | Язык конкурсной заявки: русский | -——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————- | 11. | Сметная стоимость 300,0 тыс.рублей. | -——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————- | 12. | Валюта, в которой выражены цены: рубли. | -——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————- | 28,13 | Перечень документов: уставные документы, соответствующие лицензии | | | и сертификаты качества, справку о наличии задолженности, | | | доверенность. | -——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————- | 15. | Срок действия конкурсной заявки: до 09.03.2005 г. | -——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————- | 16. | Необходимое количество копий: 1. | -——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————- | 17. | Адрес для представления конкурсных заявок: 679370 ЕАО с. | | | Ленинское, ул.Пограничная, 34, тел 22-2-01, 21-5-84 | -——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————- | 17. | Номер приглашения к участию в торгах (конкурсе). | -——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————- | 18. | Окончательный срок подачи конкурсных заявок: 07.02.2005 года до | | | 12-00 часов | -——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————- | 22. | Время, дата и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: | | | 07.02.2005 года в 15-00 с. Ленинское, ул. Пограничная, 34, здание | | | отдела культуры местной администрации муниципального образования | | | «Ленинский район», кабинет заведующего отелом культуры. | -——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————- | 26. | Критерии оценки конкурсной заявки: | | | - наименьшая цена; | | | - срок выполнения работ наименьший из предложенных. | -——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————- | 26 | Платеж: Оплата заказчиком работ производится поэтапно, | | | окончательный расчет по завершению выполнения работ. | -——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————- | 26. | Участник торгов (конкурса) должен предоставить следующую | | | информацию: | | | - цену с учетом налогов и пошлин; | | | - срок выполнения работ. | -——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————- | 26 | Срок выполнения работ до 01.06.2005 года | -——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————- | 30. | Процедура корректировки и корректировочный фактор. | | | Корректировка объема работ по письменному запросу заказчика и | | | инициативе подрядчика в течение срока действия контракта: Процент | | | увеличения или уменьшения объема работ на 30 процентов. | -——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————- | 33. | Предполагаемый срок, необходимый для оформления и подписания | | | контракта: в течение 20 (двадцать) дней после проведения конкурса | -——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- Общие условия контракта 1. Определения В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее толкование: "Контракт" - соглашение, достигнутое между заказчиком и подрядчиком и зафиксированное в форме контракта, подписанного сторонами, со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также документацией, на которую в контракте есть ссылки; "Цена контракта" - цена, которая должна быть выплачена подрядчику в рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по контракту; "Заказчик" - предусмотренная в специальных условиях контракта организация, осуществляющая закупку работ; "Россия" - Российская Федерация. 2.Применение Настоящие Общие условия применяются в случае, если другие разделы контракта не носят по отношению к ним превалирующего характера. 3.Стандарты Товары, поставляемые в рамках данного контракта, должны соответствовать стандартам, указанным в технических условиях, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров 4.Использование контрактной документации и информации Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия заказчика раскрывать содержание контракта или какого-либо из его положений. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию кроме как в целях реализации настоящего контракта. Вся вышеперечисленная документация, за исключением самого контракта, остается в собственности заказчика и должна быть ему возвращена (со всеми копиями) по его требованию после завершения подрядчиком выполнения контракта. 5. Патентные права Подрядчик должен защитить заказчика от материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на применение торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием товаров или любой их части в стране заказчика. 6. Обеспечение выполнения контракта В течение 30 (тридцати) дней после объявления победителя конкурса этот подрядчик должен предоставить заказчику контракт. Обеспечение (поставка, приобретение) строительными материалами осуществляется по договоренности сторон. 7. Гарантия Подрядчик гарантирует, что работы будут произведены качественно. 8. Платеж Способы и условия осуществления платежа подрядчику в рамках настоящего контракта - поэтапно, окончательный расчет по завершению выполнения работ. Обращение подрядчика к заказчику по поводу платежа должно быть изложено в письменной форме с приложением соответствующего счета с описанием (если это уместно) поставленных товаров и выполненных услуг, документов, представленных в соответствии с контрактом при условии выполнения иных обязательств, предусмотренных по контракту. Платеж подрядчику по данному контракту осуществляется в валюте, в которой была указана цена контракта в конкурсной заявке подрядчика. 9. Цены Цены, устанавливаемые подрядчиком в контракте за поставляемые товары и выполняемые услуги, не должны отличаться от цен, указанных подрядчиком в его конкурсной заявке на срок действия контракта, до окончательного исполнения работ. 10. Передача прав Подрядчик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему контракту без предварительного письменного согласия со стороны заказчика. 11. Задержки с выполнением контракта подрядчиком Поставка выполнение работ должны осуществляться подрядчиком в соответствии с графиком, указанным в контракте. Если в период выполнения контракта подрядчик или его субподрядчик (и) столкнется (столкнутся) с условиями, мешающими своевременной поставке товаров и предоставлению услуг, подрядчик должен незамедлительно направить заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от подрядчика заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и, на свое усмотрение, продлить срок выполнения контракта подрядчиком с уплатой или без уплаты неустойки; в этом случае продление срока должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст контракта. 12. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий Без ущерба в отношении каких-либо других санкций, применяемых при нарушении условий контракта, заказчик вправе расторгнуть контракт, направив подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств: если подрядчик не выполнит работы в сроки, предусмотренные контрактом или в течение продленного периода, предоставленного заказчиком в соответствии с информационной картой. 13. Форс - мажорные обстоятельства Подрядчик не лишается права на обеспечение выполнения контракта и не несет ответственности за расторжение контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс - мажорных обстоятельств. Форс - мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны подрядчика, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются действиями заказчика в качестве суверенного лица, войнами, революциями, пожарами, наводнениями, эпидемиями, карантинами и эмбарго на поставку грузов. При возникновении форс - мажорной ситуации подрядчик должен незамедлительно направить заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от заказчика не поступает иных письменных инструкций, подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс - мажорных обстоятельств. 14. Расторжение контракта в силу неплатежеспособности Заказчик может в любое время расторгнуть контракт, направив подрядчику письменное уведомление, если подрядчик обанкротился или стал неплатежеспособным. В этом случае расторжение совершается без выплаты подрядчику компенсации при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены заказчиком. 15. Расторжение контракта по экономической целесообразности Заказчик может в любое время полностью и частично расторгнуть контракт в силу экономической целесообразности, направив подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено то, что такое расторжение целесообразно для заказчика, указаны объем аннулированных контрактных обязательств подрядчика и дата вступления в силу такого расторжения. 16. Разрешение споров Если в течение 20 дней после начала переговоров заказчик и подрядчик не могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в соответствии с законами Российской Федерации. 17. Применимое право Контракт интерпретируется в соответствии с законодательством России, если иное не оговорено в специальных условиях контракта 18. Уведомления В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному в Специальных условиях контракта. Уведомление вступает в силу после доставки или в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. 19. Налоги и пошлины Подрядчик несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., взимаемые до момента исполнения работ по контракту заказчику. 20. Оформление Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами. 21. Определения Заказчиком является: отдел образования местной администрации района муниципального образования "Ленинский район". 22. Официальный язык Официальным языком является: русский 23. Уведомления Адрес заказчика для направления уведомлений: ЕАО, с. Ленинское, ул. Пограничная, 34, отдел культуры местной администрации муниципального образования "Ленинский район" тел: 22-2-01, 21-5-84. Адрес и реквизиты подрядчика для направления уведомлений: Конкурсная заявка __________________ __________________ __________________ Дата________________ заявитель Кому____________________________________________________________________ за счет бюджетных средств__________________________________________________ Уважаемые господа! Изучив документацию для торгов, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся мы предлагаем выполнить__________________________________________________________ в соответствии с условиями контракта, прилагаемыми к настоящей конкурсной заявке, за цены контракта в размере______________________________________________________. Мы обязуемся в случае принятия нашей конкурсной заявки выполнить работы в соответствии с графиком, приведенным в конкурсной документации по торгам. Мы согласны придерживаться положений настоящей Конкурсной заявки в течение 30 (тридцати) дней, начиная с даты, установленной как день вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Эта Конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода. До подготовки и оформления официального контракта настоящая Конкурсная заявка будет выполнять роль обязательного контракта между нами юридический статус подрядчика; основное место деятельности; место регистрации в качестве юридического лица (для подрядчиков, имеющих статус юридического лица) или место регистрации и национальность владельцев (для подрядчиков, которые представляют собой индивидуальных предпринимателей). Вашей организации или ее уполномоченным представителям настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, предоставленных в связи с данной Заявкой, и обращаться к нашим банкирам и клиентам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов. Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной Заявке или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции подрядчика. Ваша организация и ее уполномоченные представители могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации: -—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | Справки и телефоны | -—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | Ф.И.О. | Телефон: | -——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————- | Ф.И.О. | Телефон: | -—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- Мы признаем, что Вы не обязаны принять нашу Конкурсную заявку или вообще какую-либо заявку, полученную Вами. __________________________ ____________________________ (подпись, печать) (должность) ТАБЛИЦА ЦЕН НА ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ТОВАРЫ И ГРАФИК ПОСТАВКИ Наименование подрядчика_____________________________________________ -————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | № | Наименование | Сметная стоимость | | пп | | | -—————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————- | | Ремонт и оформление помещения муниципального | | | | учреждения культуры «Ленинский районный | | | | исторический музей Еврейской автономной | | | | области» | | | | | | -————————————————————————————————————————————————————————————————————————- График работ : _________________________________________________________ График платежа: ______________________________________________________ Подпись, расшифровка подписи ____________________________________________________________ М.П. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
