ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2001 N 683
г.Благовещенск
О мерах по приведению в
нормативное состояние
автомобильных дорог и улично-
дорожной сети городов и
поселков за счет средств
территориального дорожного
фонда Амурской области в 2001
году
(В редакции Постановления Главы Администрации Амурской области
от 28.12.2001 г. N 800)
Во исполнение статьи 4, статьи 5(абзац 4) Закона Амурской области
24.01.2001 N 286-03 "О бюджете территориального дорожного фонда
Амурской области на 2001 год" (в редакции Закона Амурской области от
10.09.2001 N 26-03), в целях приведения в нормативное состояние
связывающих населенные пункты автомобильных дорог, проезжей части
улично-дорожной сети городов и поселков для проезда транзитного
транспорта, а также в целях уменьшения задолженности предприятий по
налогу на пользователей автодорог
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
Порядок оплаты выполненных дорожных работ по приведению в
нормативное состояние связывающих населенные пункты автомобильных
дорог, которые по своему назначению относятся к автомобильным дорогам
общего пользования, проезжей части улично-дорожной сети городов и
поселков для проезда транзитного транспорта (приложение N 1);
Перечень автомобильных дорог, связывающих населенные пункты,
улично-дорожной сети городов и поселков для проезда транзитного
транспорта, на которых в 2001 году выполняются работы за счет средств
территориального дорожного фонда Амурской области (приложение N 2);
Перечень предприятий и организаций, задолженность которых по
налогу на пользователей автомобильных дорог, имеющаяся по состоянию на
01.01.2001, может быть направлена на оплату выполняемых работ по
приведению в нормативное состояние связывающих населенные пункты
автомобильных дорог, которые по своему назначению относятся к дорогам
общего пользования, улично-дорожной сети городов и поселков для
проезда транзитного транспорта (приложение N 3).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации области-председателя комитета по
промышленности, транспорту и связи П.Б. Попова.
Глава Администрации Л.В. Коротков
Приложение N 1
к постановлению Главы
Администрации Амурской
области
от 31 октября N 683
ПОРЯДОК
оплаты выполненных дорожных работ по приведению в нормативное
состояние связывающих населенные пункты автомобильных дорог, которые
по своему назначению относятся к автомобильным дорогам общего
пользования, проезжей части улично-дорожной сети городов и поселков
для проезда транзитного транспорта
1. Настоящий Порядок оплаты выполненных дорожных работ за счет
средств территориального дорожного фонда области (далее - Порядок)
разработан во исполнение ст.4,5 Закона Амурской области от 24 января
2001г. N 286-ОЗ "О бюджете территориального дорожного фонда Амурской
области на 2001 год" (в редакции Закона Амурской области от 10.09.2001
N 26-ОЗ), в целях поддержания в надлежащем состоянии автомобильных до
рог, не входящих в сеть автомобильных дорог общего пользования
области, а также улично-дорожной сети городов и поселков области для
проезда транзитного транспорта.
2. За счет средств территориального дорожного фонда области
(далее - ТДФ) могут быть оплачены дорожные работы, выполненные на
объектах, включенных в Перечень автомобильных дорог, связывающих
населенные пункты, улично-дорожной сети городов и поселков области для
проезда транзитного транспорта (далее - Перечень), прилагаемый к
настоящему постановлению (приложение N 2).
Список муниципальных улиц, которые используются для проезда
транзитного транспорта и могут быть включены в Перечень, определяется
комиссией по классификации автомобильных дорог.
Обязательным условием включения объектов в Перечень является
наличие проектно-сметной документации на выполняемые работы,
согласованной с управлением автомобильных дорог Амурской области
"Амурупрадор" (далее - "Амурупрадор") и утвержденной в установленном
порядке Заказчиком, а также наличие независимой экспертизы проекта.
3. По объектам, включенным в Перечень, заключается Договор на
выполнение подрядных дорожных работ, сторонами по которому являются:
Заказчик - Администрация соотвествующего муниципального образования,
Подрядчик - соответствующая подрядная организация, Инвестор -
"Амурупрадор" (согласно приложению N 1 к настоящему Порядку).
В Договоре должны быть отражены права и обязанности сторон, а
также другие условия, предусмотренные гражданским законодательством.
4. Оплата выполненных дорожных работ осуществляется на основании
актов приемки выполненных работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком
и согласованных Инвестором. Акты приемки выполненных работ
представляются в "Амурупрадор".
5. Оплата выполненных дорожных работ осуществляется за счет
средств территориального дорожного фонда - недоимок прошлых лет по
налогу на пользователей автомобильных дорог.
Перечень предприятий-недоимщиков, задолженность которых по налогу
на пользователей автомобильных дорог, имеющаяся по состоянию на
01.01.2001, может быть направлена на оплату выполненных работ по
приведению в нормативное состояние связывающих населенные пункты
автомобильных дорог, которые по своему назначению относятся к дорогам
общего пользования, улично-дорожной сети городов и поселков для
проезда транзитного транспорта прилагается к настоящему постановлению
(приложение N3).
Оплата выполненных дорожных работ производится только при условии
полной оплаты текущих платежей в территориальный дорожный фонд
предприятиями-недоимщиками. Оплата выполненных работ текущими
налоговыми платежами, зачисляемыми в ТДФ (платежами, начисленными в
2001 году) не производится.
6. "Амурупрадор" в установленном порядке готовит Заявку на
проведение целевого финансирования расходов областного бюджета по
выполненным и принятым дорожным работам в пределах сумм просроченной
задолженности в ТДФ (недоимки прошлых лет) в соответствии с Порядком,
установленным постановлением Главы Администрации области от 29.02.2000
N 107 "О дополнительных мерах по исполнению областного бюджета" (в
редакции постановлений Главы Администрации области от 15.05.2000 N
308, от 08.02.2001 N 104).
К заявке прилагается справка инспекции МНС по месту регистрации
предприятия - недоимщика о начислении налогов в ТДФ, подтверждающая
задолженность по платежам, начисленным до 01.01.2001 согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку.
7. В целях уточнения механизма проведения целевого финансирования
расходов областного бюджета, финансовый департамент Администрации
области заключает индивидуальное Соглашение между ним, "Амурупрадором"
и Подрядчиком о порядке проведения оплаты выполненных работ.
8. В случае недостаточности средств ТДФ, предусмотренных п.7
настоящего Порядка (недоимок прошлых лет), для оплаты выполненных
дорожных работ неоплаченную часть оплачивает Заказчик за счет
собственных средств.
Приложение N1 к Порядку
ДОГОВОР
на выполнение подрядных дорожных работ
г.__________
"__"___________2001г. N____
В соответствии с Законом Амурской области от 24 января 2001г. N
286-ОЗ "О бюджете территориального дорожного фонда Амурской области на
2001 год" (в редакции Закона Амурской области от 10.09.2001 N 26-ОЗ),
постановлением Главы Администрации Амурской области от 31.10.2001 N
683, в целях сохранения существующей сети дорог области, не включенных
в перечень дорог общего пользования, а также муниципальных улиц
городов, поселков и сел. уменьшения задолженности по платежам,
зачисляемым в территориальный дорожный фонд области, Администрация
_____________________________________, именуемая в дальнейшем
"Заказчик", в лице ___________________________________, действующего
на основании прав по должности,___________________________
__________________________________ именуемое в дальнейшем "Подрядчик",
в лице ______________________________________________действующего на
основании _____________ Управление автомобильных дорог Амурской
области "Амурупрадор", именуемое в дальнейшем "Инвестор", в лице
начальника - Пробича Николая Васильевича, действующего на основании
Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный
договором срок и с надлежащим качеством выполнить комплекс дорожных
работ _______________________________________________(далее - объект).
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для
выполнения работы, принять ее результат. Инвестор обязуется оплатить
выполняемые дорожные работы в размерах и форме, предусмотренных
настоящим договором.
1.2. Объем, содержание и цена выполняемых работ устанавливаются в
смете, согласованной в установленном порядке и являющейся неотъемлемой
частью настоящего договора (Приложение N1).
II. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Настоящим договором предусмотрено финансирование объекта
Инвестором общим объемом _______________________рублей в ценах 2001г.
2.2. Оплата выполненных работ осуществляется исключительно за
счет недоимки прошлых лет по налогу на пользователей автомобильных
дорог, зачисляемому в территориальный дорожный фонд.
Оплата выполненных работ текущими платежами, зачисляемыми в
территориальный дорожный фонд (платежами, начисленными в 2001г.) не
производится.
2.3. В случае недостаточности средств, предусмотренных п.2.2.
настоящего договора на оплату выполненных работ, неоплаченную часть
оплачивает Заказчик за счет собственных средств.
2.4. Оплата выполненных работ осуществляется на основании актов
приемки (Ф-3), подписанных Заказчиком и Подрядчиком и согласованных
Инвестором.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Заказчика.
3.1.1. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право
производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания
для контроля качества работ, материалов и конструкций, выполненных,
произведенных или поставленных по договору.
3.1.2. Представитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения:
- о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не
обеспечивающих соответствующий уровень качества;
- о замене работника Подрядчика и замене Субподрядчика,
неудовлетворительно выполняющих работы по договору;
- о полной и частичной приостановке выполняемых работ.
3.1.3. Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за
соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ проектам
и сметам.
3.1.4. Заказчик осуществляет приемку объекта в эксплуатацию.
3.2. Права и обязанности Подрядчика.
3.2.1. Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком начать
выполнение работ ранее установленного срока и завершить их в более
короткий срок, чем предусмотрено настоящим договором.
3.2.2. Для выполнения работ Подрядчик вправе привлечь к
исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом
случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика.
3.2.3. Подрядчик выполняет все дорожные работы в объемах и в
сроки, предусмотренные настоящим договором, в полном соответствии с
проектной документацией и требованиями нормативных документов.
3.2.4. Подрядчик обязан до начала работ предъявить Заказчику
лицензию на осуществление деятельности по строительству и
реконструкции автомобильных дорог.
3.2.5. Подрядчик обязан во время проведения дорожных работ
выполнять все необходимые мероприятия по безопасности движения, по
технике безопасности и противопожарной безопасности, охране окружающей
среды, земли.
3.2.6. Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за
качество и сроки выполнения работ, переданных субподрядным
организациям.
3.3. Права и обязанности Инвестора.
3.3.1. Инвестор обязан оплатить выполненные работы в порядке и в
форме, предусмотренными настоящим договором.
3.3.2. Инвестор ведет учет средств территориального дорожного
фонда, направленных на финансирование объекта.
3.3.3. Инвестор согласовывает Акты приемки выполненных работ.
Инвестор вправе отказать в согласовании Актов с обоснованием причин
отказа.
3.3.4. Представитель Инвестора вправе участвовать в контроле и
техническом надзоре за соответствием объема, стоимости и качества
выполненных работ проектам и сметам, а также в приемке объекта в
эксплуатацию.
IV. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Срок окончания работ по настоящему договору - ___________________
Датой начала выполнения работ является дата подписания настоящего
договора всеми сторонами.
V. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ.
5.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии
с требованиями нормативных документов.
5.2. Заказчик (а при необходимости и Инвестор) в течение всего
срока действия договора контролирует выполнение работ с проведением
соответствующих обследований, при необходимости с привлечением
лабораторий и др. организаций, осуществляющих оценку качества.
5.3. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ Заказчик
(или Инвестор) должны уведомить Подрядчика о том, что данные работы не
будут приняты или не будут оплачены по полной стоимости в случае, если
дефект не будет устранен до момента приемки.
5.4. В случае обнаружения дефектов при приемке работы Заказчик
вправе принять решение об отказе Подрядчику в приемке работы, отдать
распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной
приемки.
5.5. Приемке подлежат полностью законченные объекты или этапы
работ, оговоренные Договором. Промежуточной приемке подлежат скрытые
работы, освидетельствование которых в более поздние сроки невозможно
по технологическим причинам.
5.6. Заказчик и Инвестор (уполномоченные ими лица) имеют право
беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода
их выполнения и в любое время производства.
5.7. Подрядчик за пять суток письменно информирует Заказчика и
Инвестора об освидетельствовании скрытых работ.
5.8. Подрядчик за семь дней обязан известить Заказчика и
Инвестора о готовности к сдаче выполненных работ.
5.9. Заказчик имеет право отложить дату приемки, если это не
приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков
строительства, но не более чем на 5 дней.
Ежемесячная приемка работ производится 25-28 числа каждого
месяца, оформляются, согласовываются с Инвестором и подписываются
Заказчиком документы по приемке-сдаче выполненных работ (акт Ф-3) либо
распоряжение об устранении дефектов с указанием даты повторной
приемки. До 30 числа Подрядчик обязан представить Акт Ф-3. Основанием
для оплаты является акт приемки-сдачи, согласованный с Инвестором и
подписанный Заказчиком и Подрядчиком.
5.10. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с
Подрядчика ответственность за сохранность данных работ до момента
окончательной их приемки. Подрядчик обязан за свой счет обеспечивать
поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент
промежуточной приемки.
VI. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
6.1. На принятый в эксплуатацию объект устанавливается
гарантийный срок _____ месяцев.
6.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты),
обнаруженные в пределах гарантийного срока и обязан за свой счет
исправить дефекты и недостатки, если не докажет, что эти дефекты
являются следствием нормального износа объекта и его частей,
неправильной его эксплуатации. Наличие дефектов и сроки их устранения
фиксируются двусторонним актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком.
VII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
За неисполнение своих обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
VIII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно
явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных
действий, изменения законодательных и нормативных актов, регулирующих
вопросы строительства и эксплуатации автомобильных дорог и т. п., если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего
договора.
8.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны извещают
друг друга в течение 7 дней с момента их наступления.
IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Договор вступает в силу с _________ 2001г. и действует до 31
декабря 2001 года.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному
соглашению всех сторон либо по решению Арбитражного суда Амурской
области.
9.3. Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся по
соглашению сторон и оформляются дополнительным соглашением.
9.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим
договором, регламентируются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.5. Возможные споры, возникающие в связи с исполнением
настоящего договора, решаются путем переговоров и достижения
соглашения между сторонами. При недостижении соглашения, спор
передается для рассмотрения в Арбитражный суд Амурской области.
9.6. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах (по одному
для каждой стороны), имеющих одинаковую юридическую силу.
VIII. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ПОДРЯДЧИК: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ИНВЕСТОР: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
___________ __________ ____________ __________
м.п.
ИНВЕСТОР:
___________ Н.В. Пробич
м.п.
Приложение N2 к Порядку
Инспекция МНС РФ по _______________
городу, району
Информация
по задолженности _____________________ в территориальный дорожный фонд
налогоплательщика,ИНН
по состоянию на _____________ 2001г. руб.
+--------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ недоимка ¦ начисления ¦ уплачено ¦ недоимка ¦
¦ в том числе: ¦ на ¦ с начала ¦ с начала ¦ на текущую ¦
¦ ¦ 01.01.2001 ¦ года ¦ года ¦ дату ¦
+------------------------+------------+------------+----------+------------¦
¦ налог на пользователей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автодорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------------------------+
Руководитель инспекции МНС РФ
по_________________
городу,району ____________ /Ф.И.О./
исполнитель ____________ /Ф.И.О./
Приложение N 2
к постановлению Главы
Администрации Амурской
области от 31 окт. N 683
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог, связывающих населенные пункты, улично-дорожной
сети городов и поселков для проезда транзитного транспорта, на которых
в 2001 году выполняются работы за счет средств
территориального дорожного фонда Амурской области
(В редакции Постановления Главы Администрации Амурской области
от 28.12.2001 г. N 800)
+----------------------------------------------------------------------------------------+
¦ N ¦ Адрес производства работ ¦ Вид работ ¦ Сумма ¦
¦ п/п ¦ ¦ ¦ средств для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ финансиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ вания работ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ тыс.рублей ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ ¦ г.Благовещенск ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦ Улица им.Ленина ¦ Ремонт асфальтобетонного ¦ 20000 ¦
¦ ¦ ¦ покрытия ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 2. ¦ Ж.б. мост на автодороге Моховая Падь ¦ Ремонт ¦ 1500 ¦
¦ ¦ - 10 км а/д Благовещенск-Свободный ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 3. ¦ Подъезды к оздоровительным комплек- ¦ Содержание ¦ 130 ¦
¦ ¦ сам "Колосок" и "Огонек" ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 4. ¦ Автодорога Моховая Падь - 10 км а/д ¦ Ремонт асфальтобетонного ¦ 4000 ¦
¦ ¦ Благовещенск-Свободный ¦ покрытия ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ ¦ г.Белогорск ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦ Путепровод и транспортная развязка ¦ Реконструкция ¦ 5000 ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 2. ¦ Улица им. 9 Мая ¦ Ремонт асфальтобетонного ¦ 1800 ¦
¦ ¦ ¦ покрытия и устройство лив- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ невой канализации ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ ¦ г.Зея ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦ Транзитные улицы ¦ Ремонт ¦ 8600 ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ ¦ Зейский район ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦ Автодорога Зея-Снежногорск ¦ Ремонт и содержание ¦ 150 ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 2. ¦ Автодорога "Зея-Снежногорск"- ¦ Ремонт и содержание ¦ 400 ¦
¦ ¦ Огорон ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 3. ¦ Автодорога "Зея-Снежногорск" - Ого- ¦ Ремонт ДБ мостов ¦ 8000 ¦
¦ ¦ рон ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 4. ¦ Автодорога Золотая Гора-п.Береговой ¦ Ремонт и содержание ¦ 1200 ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ ¦ г.Свободный ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦ Транзитные улицы ¦ Ремонт асфальтобетонного ¦ 9000 ¦
¦ ¦ ¦ покрытия ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 2. ¦ Объездная дорога г.Свободного ¦ Содержание ¦ 160 ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 3. ¦ Ж.д. переезды Свободненского отделе- ¦ Укладка резино-кордового ¦ 11178,1 ¦
¦ ¦ ния ЗабЖД ¦ покрытия ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ ¦ г.Райчихинск ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦ Транзитные улицы ¦ Ремонт асфальтобетонного ¦ 6000 ¦
¦ ¦ ¦ покрытия ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ ¦ Селемджинский район ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦ Автодорога Экимчан-Златоустовск ¦ Ремонт и содержание ¦ 1600 ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 2. ¦ Автодорога Февральск-Экимчан ¦ Ремонт и содержание ¦ 800 ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 3. ¦ Искусственные сооружения на автодо- ¦ Ремонт ¦ 500 ¦
¦ ¦ роге Февральск-Экимчан ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 4. ¦ Улицы в п.Февральск, п.Экимчан, п. ¦ Ремонт ¦ 2000 ¦
¦ ¦ Токур ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 5. ¦ Автодорога "Февральск-Экимчан" - ¦ Содержание ¦ 300 ¦
¦ ¦ Огоджа ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ ¦ Сковородинский район ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦ Автодорога Ерофей Павлович- ¦ Содержание ¦ 200 ¦
¦ ¦ Игнашино ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 2. ¦ Мост через р.Б.-Невер в с.Джалинда ¦ Ремонт ¦ 200 ¦
¦ ¦ Тындинский район ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦ Мост через р.Гилюй на автодороге ¦ Строительство ¦ 5000 ¦
¦ ¦ Тында-Маревый ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 2. ¦ Автодорог Тында-Ларба-Юктали ¦ Содержание ¦ 150 ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 3. ¦ ДБ мост через р.Н.-Сувельга на 277 км ¦ Ремонт ¦ 940 ¦
¦ ¦ автодороги Тында-Юктали ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ ¦ Архаринский район ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦ Автодорога "Подъезд к с.Каменка" ¦ Ремонт ¦ 3000 ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 2. ¦ Подъезд к п.Кундур ¦ Содержание ¦ 115 ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ ¦ Бурейский район ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦ Автодорога Бурея-Кивда-Тюкан ¦ Ремонт асфальтобетонного ¦ 2000 ¦
¦ ¦ ¦ покрытия ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ ¦ Свободненский район ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦ Мост через р.Пера на автодороге Чер- ¦ Строительство ¦ 770 ¦
¦ ¦ новка-Чембары (а/д Н.-Бузули- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Новоострополь) ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ ¦ Магдагачинский район ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦ Автодорога Дактуй-Апрельский- ¦ Ремонт ¦ 2000 ¦
¦ ¦ Пионер ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ ¦ Мазановский район ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦ Улицы в с.Раздольное, Дружное, Ро- ¦ Ремонт ¦ 700 ¦
¦ ¦ манкауцы ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ ¦ Серышевский район ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦ Улицы им.Дзержинского, Украинская ¦ Ремонт асфальтобетонного ¦ 1000 ¦
¦ ¦ в п.Серышево ¦ покрытия ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 2. ¦ Автодорога Красная Поляна-Украина- ¦ Ремонт ¦ 500 ¦
¦ ¦ Томское ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ ¦ Шимановский район ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦ Мост на автодороге Саскаль-Симоново ¦ Ремонт ¦ 1150 ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ ¦ Тамбовский район ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦ Транзитные улицы ¦ Ремонт асфальтобетонного ¦ 1260 ¦
¦ ¦ ¦ покрытия ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------------+-------------¦
¦ ¦ Итого: ¦ ¦ 104703,1 ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------+
Приложение N 3
к постановлению Главы
Администрации Амурской
области от 31 окт. N 683
ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий и организаций, задолженность которых по налогу на
пользователей автомобильных дорог, имеющаяся по состоянию на
01.01.2001, может быть направлена на оплату выполняемых работ по
приведению в нормативное состояние связывающих населенные пункты
автомобильных дорог, которые по своему назначению относятся к дорогам
общего пользования, улично-дорожной сети городов и поселков для
проезда транзитного транспорта
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦ N ¦ Предприятие-недоимщик ¦ Недоимка по налогу на пользователей авто- ¦
¦ п/п ¦ ¦ мобильных дорог по состоянию на ¦
¦ ¦ ¦ 01.01.2001 (тыс.рублей) ¦
¦ ¦ +-------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦ Всего ¦ В том числе ¦
¦ ¦ ¦ +---------------------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ Недоим- ¦ Пеня ¦ Штраф ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ка ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ г.Благовещенск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 1. ¦ ОАО "Амурэнерго" ¦ 250762 ¦ 120006 ¦ 130755 ¦ 1 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 2. ¦ МГП "Амуркоммунэнерго" ¦ 2572 ¦ 1531 ¦ 1030 ¦ 11 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ Итого: ¦ 253334 ¦ 121537 ¦ 131785 ¦ 12 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ г.Белогорск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 1. ¦ Мостопоезд-58 ГУП ДСМТ ¦ 1615 ¦ 706 ¦ 909 ¦ - ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ ЗабЖД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 2. ¦ Производственно-жилищный ¦ 1243 ¦ 762 ¦ 481 ¦ - ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ трест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 3. ¦ СМП-174 ГУП ДСМТ ЗабЖД ¦ 3697 ¦ 2107 ¦ 1590 ¦ - ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 4. ¦ ГП УПР-1262 ¦ 3041 ¦ 1512 ¦ 1521 ¦ 8 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 5. ¦ Филиал ГУП "Дальневосточное ¦ 8817 ¦ 4525 ¦ 4249 ¦ 43 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ СУ УНД-47" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 6. ¦ МП "Электротеплосеть" ¦ 4494 ¦ 3233 ¦ 1261 ¦ - ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ Итого: ¦ 22907 ¦ 12845 ¦ 10011 ¦ 51 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ г.Зея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 1. ¦ ОАО "Зейская ГЭС" ¦ 16891 ¦ 5726 ¦ 11165 ¦ - ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 2. ¦ МУП "Коммунальник" ¦ 11773 ¦ 4912 ¦ 6859 ¦ 2 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 3. ¦ СУ-241 ¦ 1690 ¦ 709 ¦ 979 ¦ 2 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ Итого: ¦ 30354 ¦ 11347 ¦ 19003 ¦ 4 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ г.Райчихинск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 1. ¦ РМУП ЖКХ ¦ 1845 ¦ 1196 ¦ 646 ¦ 3 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 2. ¦ ОАО "Дальвостуголь" ¦ 58022 ¦ 31038 ¦ 26707 ¦ 277 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 3. ¦ МП "Горэлектротеплосеть" ¦ 2009 ¦ 1376 ¦ 577 ¦ 56 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ Итого: ¦ 61876 ¦ 33610 ¦ 27230 ¦ 336 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ г.Свободный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 1. ¦ ОАО "Автозапчасть" ¦ 4090 ¦ 2046 ¦ 2042 ¦ 2 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 2. ¦ Управление ЖКХ ¦ 1339 ¦ 945 ¦ 394 ¦ - ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 3. ¦ Завод вагоноремонтный ¦ 11359 ¦ 6650 ¦ 4709 ¦ - ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 4. ¦ Свободненское отделение ЗабЖД ¦ 275393 ¦ 142011 ¦ 132580 ¦ 802 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 5. ¦ МУНП "Тепловик" ¦ 1180 ¦ 678 ¦ 502 ¦ - ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 6. ¦ Комбинат подсобных производств ¦ 2608 ¦ 812 ¦ 1796 ¦ - ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 7. ¦ МП "Горэлектротеплосеть" ¦ 4991 ¦ 3133 ¦ 1854 ¦ 4 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 8. ¦ СМП-609 ¦ 1844 ¦ 878 ¦ 964 ¦ 2 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ Итого: ¦ 302804 ¦ 157153 ¦ 144841 ¦ 810 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ г.Тында ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 1. ¦ Отделение дороги ДВЖД ¦ 59870 ¦ 38278 ¦ 21428 ¦ 164 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ Бурейский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 1. ¦ ОАО "ЗеяГЭСстрой" ¦ 63755 ¦ 30012 ¦ 33627 ¦ 116 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 2. ¦ ОАО ДМУ "Гидромонтаж" ¦ 1571 ¦ 686 ¦ 885 ¦ - ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 3. ¦ УММП ЖКХ ¦ 1391 ¦ 801 ¦ 580 ¦ 10 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ Итого: ¦ 66717 ¦ 31509 ¦ 35092 ¦ 126 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ Зейский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 1. ¦ ОАО "Прииск Дамбуки" ¦ 5419 ¦ 2577 ¦ 2766 ¦ 76 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 2. ¦ Дистанция пути "Верхнезейская" ¦ 2859 ¦ 255 ¦ 2373 ¦ 231 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ Итого: ¦ 8278 ¦ 2832 ¦ 5139 ¦ 307 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ Сковородинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 1. ¦ Отделение дороги ст.Могоча ¦ 20971 ¦ 9272 ¦ 11631 ¦ 68 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ структурное подразделение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ ЗабЖД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ Тындинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 1. ¦ Тындинское отделение ДВЖД ¦ 2934 ¦ 1280 ¦ 1654 ¦ - ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ Шимановский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 1. ¦ МП "Горэлектротеплосеть" ¦ 9356 ¦ 5373 ¦ 3975 ¦ 8 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ Селемджинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 1. ¦ ММУП "Теплоэнергетик" ¦ 2334 ¦ 1460 ¦ 872 ¦ 2 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 2. ¦ МУП "Жилтеплоэлектросеть" ¦ 1315 ¦ 513 ¦ 781 ¦ 21 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ 3. ¦ Тындинское отделение ДВЖД ¦ 3312 ¦ 2927 ¦ 385 ¦ - ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ Итого: ¦ 6961 ¦ 4900 ¦ 2038 ¦ 23 ¦
+-----+--------------------------------+---------+-----------+-----------+---------¦
¦ ¦ Всего: ¦ 846363 ¦ 429927 ¦ 414527 ¦ 1909 ¦
+----------------------------------------------------------------------------------+
