Постановление Главы администрации Хабаровского края от 15.06.1998 № 248

 
                                 Утратил силу - Постановление Главы
                                  администрации Хабаровского края
                                        от 26.03.99 г. N 129
                 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                       от 15 июня 1998 г. N 248

        О ПОДРЯДНЫХ РАБОТАХ НА ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ В АРЕНДУЕМЫХ
         УЧАСТКАХ ЛЕСНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ


       В соответствии  с  решением  совещания при главе администрации
   края от 10 февраля 1998 г,  "Об  итогах  работы  лесопромышленного
   комплекса в 1997 году и задачах на 1998 год"
   ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Утвердить  "Положение  о  подрядных  работах  на  заготовке
   древесины  в  арендуемых  участках  лесного  фонда  на  территории
   Хабаровского края" согласно приложению 1.
       2. Утвердить форму Типового  договора  подряда  на  выполнение
   работ   (оказание  услуг)  в  арендуемых  участках  леса  согласно
   приложению 2.
       3. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить
   на заместителя главы администрации края В.М.Тевелевича.
       4. Настоящее   постановление   вступает  в  силу  со  дня  его
   подписания.

                                                  Глава администрации
                                                            В.И.Ишаев





                                                         Приложение 1
                                                      к постановлению
                                             главы администрации края
                                             от 15 июня 1998 г. N 248

                               ПОЛОЖЕНИЕ

               О ПОДРЯДНЫХ РАБОТАХ НА ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ
                 В АРЕНДУЕМЫХ УЧАСТКАХ ЛЕСНОГО ФОНДА НА
                      ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

       1. Настоящее Положение разработано на основании гражданского и
   лесного законодательства Российской Федерации.
       2. Данное положение вводится на территории Хабаровского края в
   целях  упорядочения лесопользования на арендуемых участках лесного
   фонда,  более полного освоения установленного  по  ним  ежегодного
   отпуска древесины,  упорядочения учета заготовленной лесопродукции
   и ее реализации,  увеличения налоговых поступлений в бюджеты  всех
   уровней.
       3. Арендатор  -  физическое  или  юридическое  лицо,  которому
   предоставлено  право  долгосрочного   пользования  лесным  фондом,
   именуемый в дальнейшем "Заказчик",  имеет право помимо собственной
   лесозаготовительной  деятельности  привлекать  по договору подряда
   других физических или  юридических  лиц,  именуемых  в  дальнейшем
   "Подрядчик", со средствами производства или без них для выполнения
   комплекса или отдельных видов лесозаготовительных работ.
       4. "Подрядчик"  имеет  аттестат (лицензию) на право проведения
   заготовки древесины.
       Привлечение "Подрядчика"  для выполнения работ разрешается при
   соблюдении следующих условий:
       - вся  заготавливаемая  и  вывозимая  "Подрядчиком"  древесина
   передается "Заказчику"  по  актам  сдачи - приема,  учитывается  и
   реализуется  последним  с  оформлением  бухгалтерской отчетности в
   строгом соответствии с установленным законодательством порядком;
       - "Заказчик"   обязан   проверять   ход   и   качество  работ,
   выполняемых "Подрядчиком";
       - контролирующие  органы  в  соответствии  с  их  компетенцией
   вправе  приостановить  работы,  выполняемые   "Подрядчиком",   без
   согласования  с  "Заказчиком"  в случае выявления нарушений правил
   отпуска  древесины  на  корню,  правил  рубок   леса,   технологии
   разработки   лесосеки,   условий  лесорубочного  билета  и  других
   нарушений действующих законодательных актов;
       - все   взаимоотношения  между  "Заказчиком"  и  "Подрядчиком"
   регулируются договором подряда,  заключаемым  между  сторонами,  в
   котором  подробно  отражаются  виды оказываемых услуг,  их объемы,
   сроки, условия выполнения,  качество работ, порядок взаиморасчетов
   за  предоставляемые  услуги,  их стоимость,  возмещение убытков за
   нарушение Правил отпуска древесины на корню и другие вопросы.
       5. Договор    подряда   заключается   между   "Заказчиком"   и
   "Подрядчиком",  согласовывается  лесхозом,   производящим   отпуск
   древесины  на  корню,  и  вступает  в  силу  после утверждения его
   управлением   лесами   Хабаровского   края.   Управление    лесами
   Хабаровского  края  ежемесячно,  не  позднее  10-го  числа месяца,
   следующего  за  отчетным,  предоставляет  сведения  о  заключенных
   договорах  подряда  в  управление  лесной  и  деревообрабатывающей
   промышленности администрации Хабаровского края.
       Лесхозы  обязаны   ежемесячно   предоставлять   информацию   о
   заключенных  договорах  подряда  в   администрацию   районов,   на
   территории которых они расположены.
       6. Расчеты между  "Заказчиком"  и  "Подрядчиком"  производятся
   после приема работ в установленные договором сроки.
       7. Обязанности  и   ответственность   сторон   устанавливаются
   договором  подряда.  Ответственность  за  нарушение правил отпуска
   древесины на корню,  правил рубок,  условий лесорубочного билета и
   технологической  карты,  своевременное  внесение  арендной платы и
   других платежей за пользование лесным фондом несет "Заказчик".
       8. Допускается   пролонгация   договоров   или   досрочное  их
   расторжение  по  инициативе  одной  из  сторон  при   ненадлежащем
   исполнении условий договора подряда.
       В договоре отражаются форс - мажорные обстоятельства.
       9. Спорные   вопросы  решаются  между  сторонами  переговорным
   путем.  В случае невозможного разрешения споров путем переговоров,
   стороны,   после   реализации   предусмотренной  законодательством
   процедуры досудебного  урегулирования разногласий,  передают их на
   рассмотрение в арбитражный суд.  Вопросы,  не нашедшие отражения в
   данном  положении,  разрешаются   сторонами   в   соответствии   с
   Гражданским кодексом РФ.





                                                         Приложение 2
                                                      к постановлению
                                             главы администрации края
                                             от 15 июня 1998 г. N 248

                                                           УТВЕРЖДАЮ:
                                                 Начальник управления
                                             лесами Хабаровского края
                                              ___________ В.Ф.Поминов
                                              "___" _________ 199_ г.

                        ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА

                  НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
                       В АРЕНДУЕМЫХ УЧАСТКАХ ЛЕСА

   ________________________________        "___" ____________ 199_ г.
   (наименование населенного пункта)
   __________________________________________________________________
          (наименование предприятия, организации, учреждения)
   именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице _________________________
                                                  (должность)
   __________________________________________________________________
                                (Ф.И.О.)
   действующего на основании ________________________________________
                                  (устава, положения, доверенности)

   с одной стороны, и _______________________________________________
                          (наименование предприятия, организации)
   именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________
                                                    (должность)
   __________________________________________________________________
                                (Ф.И.О.)
   действующего на основании ________________________________________
                                  (устава, положения, доверенности)
   с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

                          1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

       1.1. Заказчик поручает,  а Подрядчик  обязуется  выполнить  за
   свой риск лесозаготовительные работы следующего содержания:
       - подготовительные работы;
       - валка леса и обрубка сучьев;
       - трелевка;
       - разделка на сортимент;
       - погрузка и вывозка.
       1.2. В    соответствии    с   гражданским   законодательством,
   действующим на территории  России, Подрядчик  обязуется  выполнить
   работу,  указанную   в   п.п.1.1.  настоящего   договора,   своими
   средствами, машинами, механизмами и оборудованием с использованием
   своих   расходных   материалов.   (Если    средства   производства
   предоставляет Заказчик,  в данный пункт  вносятся  соответствующие
   изменения.)
       1.3. Заказчик  обязуется  принять   и   оплатить   выполненную
   Подрядчиком работу, указанную  в  п.п.1.1. настоящего договора, по
   согласованным  настоящим  договором  ценам  за  1  куб. м  сданной
   продукции.

                 2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

       2.1. Выполненная в соответствии с п.п.1.1. настоящего договора
   работа  оплачивается   по   цене,   согласованной   Заказчиком   и
   Подрядчиком. Стоимость     работы    по    настоящему     договору
   устанавливается в сумме:
   __________________________________________________________________
   (согласованная   Подрядчиком  цена  1  куб.  м   заготовленной   и
                       переданной по акту продукции)
       2.2. Работа  считается   выполненной  Подрядчиком  и  принятой
   Заказчиком к оплате после подписания сторонами акта сдачи - приема
   работы (акт сдачи - приема работы прилагается).
       2.3. Заказчик   обязуется   в  _______  дневный  срок  со  дня
   подписания   акта   сдачи - приема  выполненных   работ   оплатить
   стоимость  произведенных работ или отпустить круглые лесоматериалы
   по договорной цене в сумме _____________________ руб. за 1 куб. м.

                         3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

       3.1. Заказчик обязуется:
       - своевременно   оформлять  выписку  лесорубочных  билетов  на
   лесосеки  в  арендованном  участке  лесного  фонда  с  приложением
   технологических  карт  и  передачу  лесосек  Подрядчику с участием
   представителя лесхоза;
       - выписку   лесосечного   фонда  на  199__  год  произвести  в
   кварталах N _________________________________________ лесничества;
       - сдачу  отработанных  лесосек  лесхозу производить с участием
   представителя Подрядчика в 2-х недельный срок со  дня  уведомления
   Подрядчиком о времени окончания разработки лесосек;
       - Заказчик несет  прямую  ответственность  перед  лесхозом  за
   нарушение Правил отпуска древесины на корню.
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
       3.2. Подрядчик обязуется:
       - выполнить для Заказчика комплекс технологических операций по
   заготовке  и  вывозке  древесины  или  отдельных  видов  работ   в
   соответствии    с    подпунктом   1.1.   настоящего   договора   в
   объеме: ____________________________________________ куб. м;
       - сдавать  Заказчику  выполненные  объемы  работ  по заготовке
   древесины не позднее 5 числа следующего за отчетным месяца;
       - производить  очистку  отработанных лесосек и верхних складов
   от порубочных остатков;
       - участвовать в сдаче отработанных лесосек лесхозу;
       - оплачивать Заказчику в регрессивном порядке  суммы  неустоек
   за  нарушение  Правил  отпуска  древесины на корню по отработанным
   лесосекам;
       - соблюдать  правила  техники  безопасности  на  производстве,
   самостоятельно вести учет и расследование  несчастных  случаев,  а
   также оплату их последствий;
       - выполнять  противопожарные  мероприятия   при   производстве
   работ;
       - обеспечивать сохранность заготовленной  древесины на верхних
   складах;
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________

                       4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

       4.1. Настоящий  договор  подряда  вступает  в  силу со дня его
   утверждения в управлении лесами Хабаровского края.
       4.2. Настоящий договор заключен на срок до __________________.
       4.3. При   наличии  уважительных  причин  Заказчик  вправе  до
   окончания   работы   расторгнуть   договор,   уплатив   Подрядчику
   вознаграждение за выполненную часть работы и возместив ему убытки,
   причиненные  расторжением договора,  с учетом того,  что Подрядчик
   сберег вследствие расторжения договора.

                       5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________

                       6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

       6.1. Меры   ответственности   сторон,   не  предусмотренные  в
   настоящем  договоре,  применяются   в   соответствии   с   нормами
   гражданского законодательства, действующего на территории России.
       6.2. Споры   и   разногласия,   возникающие   при   исполнении
   настоящего   договора,   разрешаются   путем   переговоров   между
   сторонами.
       6.3. В    случае   невозможности   разрешения   споров   путем
   переговоров,    стороны    после    реализации     предусмотренной
   законодательством     процедуры     досудебного     урегулирования
   разногласий,  передают  их  на  рассмотрение  в  арбитражный   суд
   Хабаровского края.

          7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

   _____________________________        _____________________________
   _____________________________        _____________________________
   _____________________________        _____________________________
   _____________________________        _____________________________
   _____________________________        _____________________________
   _____________________________        _____________________________
   _____________________________        _____________________________
   _____________________________        _____________________________
   _____________________________        _____________________________

       Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра
   идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.  У каждой из сторон
   находится один экземпляр настоящего договора.

       Подписи сторон:
   _____________________________        _____________________________
   _____________________________        _____________________________
   _____________________________        _____________________________

   Зарегистрирован в ___________ лесхозе
   "__" _______________ 199_ г.

   Регистрационный N ___

   Подпись ответственного работника лесхоза ____________________
                                                  (Ф.И.О.)


                                  АКТ

   00.00.00 N ________
   ___________________
   (место составления)

                   О сдаче - приеме выполненных работ

       Основание: договор подряда от ___________ N ______

       Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________________
   с   одной   стороны,  именуемый   в   дальнейшем  "Заказчик",    и
   ________________________________________________ с другой стороны,
   именуемый в дальнейшем "Подрядчик", составили настоящий акт в том,
   что   "Подрядчиком"   по   лесорубочному   билету  N _____________
   от __________________ 199_ года выполнены следующие работы:

       1. Подготовительные работы       _________ га
       2. Валка леса и обрубка сучьев   _________ куб. м
       3. Трелевка леса                 _________ куб. м
       4. Разделка                      _________ куб. м
       5. Погрузка и вывозка на
          нижний склад                  _________ куб. м

       Вывезенная на нижний склад древесина  принята  и  оприходована
   "Заказчиком" в объеме _____________ куб. м.

       Члены комиссии:

       Представитель "Заказчика":

       Представитель " Подрядчика":