Постановление Администрации Беловского района от 21.03.2011 № 45

 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ


            АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.11 N 45
г. Белово

Об    утверждении  порядка внесения,
использования   и  возврата денежных
средств,   поступающих  в   качестве
обеспечения исполнения муниципальных
контрактов    на поставку   товаров,
выполнения работ, оказание услуг для
муниципальных    нужд,    Управлению
жизнеобеспечения  населенных пунктов
администрации Беловского района



     В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г.  N 94-ФЗ "О
размещении  заказов  на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание
услуг для государственных и муниципальных  нужд",  письмом  ЦБ  РФ  от
05.04.2010 г. N 48-Т "Об открытии территориальным органам федерального
казначейства счетов для учета средств в валюте  Российской  Федерации,
поступающих  во  временное  распоряжение  получателей средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных  бюджетов,  в  подразделениях
расчетной сети банка России или кредитных организациях"

     1. Утвердить Порядок внесения, использования и возврата  денежных
средств, поступающих в качестве обеспечения  исполнения  муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание  услуг  для
муниципальных нужд,  Управлению  жизнеобеспечения  населенных  пунктов
администрации Беловского района;
     2. Утвердить примерную  форму  безотзывной  банковской  гарантии,
выданной банком или иной кредитной организацией;
     3. Утвердить примерную форму договора залога денежных средств  по
обеспечению исполнения муниципального контракта;
     4. Утвердить примерную форму договора поручительства;
     5. Утвердить форму уведомления о  необходимости  возврата  залога
денежных  средств,  внесенных  в   качестве   обеспечения   исполнения
контракта;
     6. Утвердить форму уведомления  об  отказе  в  возврате  денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта;
     7. Утвердить форму акта неисполнения условий контракта.
     8. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления
жизнеобеспечения населенных пунктов  администрации  Беловского  района
(Сидорова  Е.А.)  производить  учет  и  возврат  указанных  средств  в
соответствии с утвержденным Порядком.
     9. Пресс-секретарю Главы  района  (О.В.  Карнаухова),  начальнику
отдела  информатизации  и  компьютерного  обеспечения  (А.А.   Хмелев)
обеспечить размещение настоящего постановления  на  официальном  сайте
Беловского муниципального района www.belovorn.ru.
     10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы района по экономике Е.М. Саратовкину.



     И.о. Главы района         А.И. Щукин








                                                             Утвержден
                                          постановлением администрации
                                      Беловского муниципального района
                                              от 21 марта 2011 г. N 45


                          Порядок внесения,
              использования и возврата денежных средств,
            поступающих в качестве обеспечения исполнения
            муниципальных контрактов на поставку товаров,
          выполнения работ, оказание услуг для муниципальных
         нужд, Управлению жизнеобеспечения населенных пунктов
                   администрации Беловского района


     1. Общие положения

     1.1. Настоящий  Порядок  внесения,   использования   и   возврата
денежных  средств,  поступающих  в  качестве  обеспечения   исполнения
муниципальных  контрактов  на  поставку  товаров,  выполненных  работ,
оказание услуг для  муниципальных  нужд,  Управлению  жизнеобеспечения
населенных пунктов администрации Беловского района (далее по тексту  -
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом  от  21  июля
2005  года  N 94-ФЗ  "О размещении  заказов   на   поставку   товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных  и  муниципальных
нужд".
     1.2. Настоящий  Порядок  применяется  при   проведении   открытых
конкурсов, аукционов в электронной форме, муниципальным заказчиком  по
которым  выступает  Управление  жизнеобеспечения  населенных   пунктов
администрации Беловского района.

     2. Обеспечение исполнения контракта

     2.1. Если   в   соответствии    с    конкурсной    документацией,
документацией об аукционе (далее  по  тексту  документация  о  торгах)
заказчиком установлено требование  обеспечения  исполнения  контракта,
контракт заключается только после предоставления участником размещения
заказа  с  которым  в  соответствии  с  действующим  законодательством
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
     2.2. Размер обеспечения исполнения контракта не  может  превышать
тридцати  процентов  начальной  (максимальной)  цены  контракта  (цены
лота),  указанной  в  извещении  о  проведении   открытого   конкурса,
открытого  аукциона.  В  случае  если  начальная  (максимальная)  цена
контракта (цена лота) или в предусмотренных законодательством  случаях
начальная (максимальная) цена  одного  контракта  превышает  пятьдесят
миллионов рублей, заказчик обязан  установить  требование  обеспечения
исполнения  контракта  в  размере  от  десяти  до  тридцати  процентов
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в
размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса),  или  в
случае, если размер  аванса  превышает  тридцать  процентов  начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), в размере,  не  превышающем
на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.
     2.3. Обеспечение исполнения контракта может быть  представлено  в
виде  безотзывной  банковской  гарантии,  выданной  банком  или   иной
кредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчику
в залог денежных средств, в том числе в  форме  вклада  (депозита),  в
размере    обеспечения    исполнения    Контракта,     предусмотренном
Документацией  о  торгах.  Способ  обеспечения  исполнения   контракта
определяется  участником  размещения  заказа,  с  которым  заключается
контракт, самостоятельно.
     2.4. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок  его
предоставления указаны в документации о торгах.
     2.5. Данное требование в равной  мере  распространяется  на  всех
участников размещения заказа, за исключением, если победителем  торгов
или  участником  торгов,  с  которым  заключается  контракт,  является
бюджетное  учреждение,  то   предоставление   обеспечения   исполнения
контракта не требуется.
     2.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение  исполнения
обязательств по контракту  перестало  быть  действительным,  закончило
свое действие  или  иным  образом  перестало  обеспечивать  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,   исполнителем)   своих   обязательств   по
контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан в
течение  10  (десяти)  банковских  дней  предоставить  заказчику  иное
(новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на
тех же условиях и в том же размере, которые указаны в  документации  о
торгах.
     2.7. Обязательства, которые должны быть обеспечены,  определяются
Заказчиком в документации о торгах.

     3. Банковская гарантия

     3.1. В  том  случае,  если   обеспечение   исполнения   контракта
предоставляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна
соответствовать    требованиям,    установленным     законодательством
Российской Федерации.
     3.2. Обязательным  приложением  к  банковской  гарантии  является
заверенная копия лицензии банка, иного кредитной организации, выдавших
банковскую гарантию (далее - банк),  на  право  осуществления  данного
вида деятельности.
     3.3. В банковской гарантии в  обязательном  порядке  должна  быть
указана  сумма,  в  пределах  которой  банк   гарантирует   исполнение
обязательств  по  Контракту,  которая  должна  быть  не  менее  суммы,
установленной документацией о торгах в  качестве  размера  обеспечения
исполнения муниципального контракта и должна быть  выражена  в  валюте
Российской Федерации - рублях.
     3.4. Банковская гарантия должна содержать указание  на  Контракт,
исполнение  которого  она  обеспечивает,  путем  указания  на  стороны
Контракта, название предмета Контракта и ссылки на протокол  оценки  и
сопоставления заявок на участие в конкурсе, или на протокол подведения
итогов аукциона как основание заключения Контракта.
     - бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик,
принципалом - исполнитель (поставщик, подрядчик), гарантом - банк  или
иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию;
     - в  банковской  гарантии   прямо   должно   быть   предусмотрено
безусловное  право заказчика на истребование суммы банковской гарантии
полностью   или   частично   в   случае   неисполнения    исполнителем
(поставщиком,  подрядчиком) своих обязательств по настоящему контракту
в предусмотренные сроки или расторжения контракта и отказа его вернуть
полученную   сумму   аванса  (если  контрактом  предусмотрена  выплата
аванса).  При этом должно быть  предусмотрено,  что  для  истребования
суммы  обеспечения  заказчик  направляет  в  банк  только  заявление с
требованием платежа по гарантии,  в  письменной  форме  с  приложением
копии   банковской   гарантии,   копии(й)   уведомления  Принципала  о
невыполнении им условий муниципального  контракта.  Уведомление  (ния)
составляются  Бенефициаром  в  произвольной  форме,  копии  заверяются
печатью Бенефициара и документы,  подтверждающие  выплату  исполнителю
(поставщику, подрядчику) аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса);
     - платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен  гарантом
в течение десяти рабочих дней после обращения бенефициара;
     - в банковской гарантии не должно быть  условий  или  требований,
противоречащих изложенному или делающих изложенное неисполнимым;
     3.5. Банковская гарантия должна содержать  указание  на  согласие
банка с тем, что изменения и  дополнения,  внесенные  в  Контракт,  не
освобождают  его  от  обязательств   по   соответствующей   банковской
гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной.
     Банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта
с тем,  что  гарантия  сохраняет  свое  действие  вне  зависимости  от
изменений организационно-правовой формы принципала.
     3.6. Банковская    гарантия    должна    предусматривать,     что
принадлежащее "Заказчику" (бенефициару по банковской  гарантии)  право
требования к гаранту не может быть передано другому лицу.
     3.7. Банковская  гарантия  должна  предусматривать   в   качестве
подтверждения  надлежащего  исполнения  обязательства  подписанные   в
надлежащий  срок  обеими  сторонами  контракта  акты,   подтверждающие
выполнение   работ,   а   в   качестве   достаточного   доказательства
обоснованности   возникших   в   связи   с   невыполнением   и   (или)
некачественным выполнением работ требований бенефициара  -  отсутствие
(то есть непредставление  принципалом  в  срок  рассмотрения  гарантом
требования бенефициара) подписанных в надлежащий срок обеими сторонами
контракта актов, подтверждающих выполнение работ.
     3.8. Банковская  гарантия  не  должна  устанавливать   требование
оповещения  бенефициаром  гаранта  о  принятии  гарантии  в   качестве
обеспечения основного обязательства.
     3.9. Срок    действия     безотзывной     банковской     гарантии
устанавливается на  период  действия  муниципального  контракта,  а  в
случае наличия гарантийных обязательств участника размещения заказа на
выполненные работы срок действия безотзывной банковской гарантии может
распространяться и на срок такой гарантии (по  требованию  заказчика).
Срок действия банковской гарантии должен заканчиваться  не  менее  чем
через  40  дней  со  дня  установленного  контрактом  срока  окончания
выполнения работ, а в случае нарушении  данного  срока  срок  действия
банковской  гарантии   увеличивается   на   весь   период   выполнения
обязательств Подрядчика по Муниципальному контракту.
     3.8. В банковской гарантии могут быть  указаны  следующие  случаи
неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта, при подтверждении
которых гарант обязуется уплатить "Заказчику" сумму, на которую выдана
гарантия:
     а) при   нарушении  сроков  поставки  товара,  выполнения  работ,
оказания услуг:
     срыв сроков  начала поставки товара,  выполнения работ,  оказания
услуг, установленных муниципальным контрактом;
     за окончание  работ  после  установленного срока поставки товара,
сдачи результата работ,  оказания услуг,  установленных  муниципальным
контрактом;
     за нарушение сроков  передачи  "Заказчику"  всех  предусмотренных
договором форм отчетности;
     б) при   нарушении    подрядчиком,    исполнителем    требований,
предъявляемых к качеству работ:
     изменение подрядчиком,      исполнителем      объемов      работ,
предусмотренных муниципальным контрактом и сметной документацией;
     неисполнение в  срок,  указанный   в   муниципальном   контракте,
замечаний (предписаний) "Заказчика" относительно производства работ, а
также при обнаружении при приемке работ любых недостатков и дефектов;
     обнаружение в  течение  гарантийного  срока  любых  недостатков и
дефектов    нормального    функционирования    результатов     работы,
предусмотренные  ГОСТами,  от  даты  подписания сторонами акта сдачи -
приемки (акта ввода в эксплуатацию) или акта  устранения  недостатков,
за   исключением   случаев   преднамеренного   повреждения   указанных
результатов со стороны третьих лиц.
     несоблюдение строительных  норм,  правил,  мероприятий по технике
безопасности,  охране окружающей среды, подтверждаемое соответствующим
актом.
     г) возмещение убытков всем третьим  лицам,  возникших  вследствие
выполнения подрядчиком, исполнителем работ, предусмотренных договором,
а также компенсация вреда жизни, здоровью граждан.

     4. Залог денежных средств

     4.1. Требования    к    обеспечению     исполнения     контракта,
предоставляемому в виде залога денежных средств:
     а) денежные  средства,  вносимые   для   обеспечения   исполнения
контракта, в  качестве  залога  должны  быть  перечислены  в  размере,
установленном в документации о торгах;
     б) факт внесения  денежных  средств  для  обеспечения  исполнения
контракта подтверждается платежным  поручением  с  отметкой  банка  об
оплате (оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных
средств осуществлялся при помощи системы "Банк-Клиент");
     в) денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта
в  качестве  залога,  должны  быть  зачислены  по   реквизитам   счета
заказчика, указанным в документации о торгах, до заключения контракта.
В противном случае обеспечение  исполнения  контракта  в  виде  залога
денежных  средств  считается  не   предоставленным;   Договор   залога
заключается поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  и  заказчиком  до
подписания контракта по форме, предусмотренной документацией о торгах.
     г) денежные   средства   возвращаются   поставщику   (подрядчику,
исполнителю),  с которым заключается контракт, при условии надлежащего
исполнения им всех своих обязательств по  контракту  в  течение  10-ти
банковских   дней,   со   дня  получения  заказчиком  соответствующего
письменного требования поставщика (подрядчика,  исполнителя); денежные
средства    возвращаются    по   реквизитам,   указанным   поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.
     4.2. В  случае  уклонения  и   отказа   поставщика   (подрядчика,
исполнителя) от исполнения муниципального контракта, а также в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения муниципального контракта
в   случае   существенного   нарушения    поставщиком    (подрядчиком,
исполнителем) обязательств по Контракту, денежные средства,  внесенные
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)   в   качестве   Обеспечения
исполнения контракта, не возвращаются:
     а) при  нарушении  сроков  поставки  товара,  выполнения   работ,
оказания услуг:
     срыв сроков начала поставки товара,  выполнения  работ,  оказания
услуг, установленных муниципальным контрактом;
     за окончание работ после установленного  срока  поставки  товара,
сдачи  результата работ,  оказания услуг,  установленных муниципальным
контрактом;
     за нарушение  сроков  передачи  "Заказчику"  всех предусмотренных
Контрактом форм отчетности;
     б) при    нарушении    подрядчиком,    исполнителем   требований,
предъявляемых к качеству работ:
     изменение подрядчиком,      исполнителем      объемов      работ,
предусмотренных муниципальным контрактом и сметной документацией;
     неисполнение в   срок,   указанный   в  муниципальном  контракте,
замечаний (предписаний) "Заказчика" относительно производства работ, а
также при обнаружении при приемке работ любых недостатков и дефектов;
     в) обнаружение в течение гарантийного срока любых  недостатков  и
дефектов     нормального    функционирования    результатов    работы,
предусмотренные ГОСТами,  от даты подписания сторонами  акта  сдачи  -
приемки  (акта  ввода в эксплуатацию) или акта устранения недостатков,
за   исключением   случаев   преднамеренного   повреждения   указанных
результатов со стороны третьих лиц.
     г) несоблюдение строительных норм, правил, мероприятий по технике
безопасности,  охране окружающей среды, подтверждаемое соответствующим
актом.
     д) возмещение  убытков  всем третьим лицам,  возникших вследствие
ненадлежащего    выполнения    подрядчиком,    исполнителем     работ,
предусмотренных Контрактом,  а также компенсация вреда жизни, здоровью
граждан.
     4.3. Денежные   средства,   не   подлежащие  возврату  поставщику
(подрядчику,  исполнителю) перечисляются Управлением  жизнеобеспечения
населенных пунктов администрации Беловского района заявкой на кассовый
расход  в  доход   бюджета   муниципального   образования   "Беловский
муниципальный район" по КБК 855 116 900 500 50000140.
     Денежные   средства,   поступившие   в   бюджет    муниципального
образования   "Беловский   муниципальный   район"    используются    в
первоочередном порядке на реализацию  муниципальных  целевых  программ
УЖНП администрации Беловского района.
     4.4. Денежные средства, внесенные участником размещения заказа  в
качестве обеспечения исполнения контракта в  соответствии  с  п.  4.2.
Порядка, возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с  которым
заключается муниципальный контракт, в порядке и в сроки, установленные
договором залога.
     4.5. Денежные средства возвращаются отделом бухгалтерского  учета
и   отчетности   Управления   жизнеобеспечения   населенных    пунктов
администрации Беловского района по реквизитам,  указанным  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  в  письменном  требовании   о   возврате
денежных средств.

     5. Договор поручительства

     5.1. В случае, если обеспечением  исполнения  Контракта  является
договор  поручительства,  поручителем  выступает   юридическое   лицо,
государственная  регистрация  которого  осуществлена  в  установленном
порядке на территории Российской  Федерации  и  которое  соответствует
следующим требованиям:
     1) капитал и  резервы  поручителя,  указанные  в  соответствующем
разделе бухгалтерской  отчетности,  должны  составлять  не  менее  чем
триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем
в десять раз;
     2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе
бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее  чем  в  три  раза
размер поручительства или  размер  чистой  прибыли  поручителя  должен
составлять более чем сто миллионов рублей;
     3) стоимость  основных  средств  (в  части  зданий)   поручителя,
указанная в соответствующем разделе бухгалтерской  отчетности,  должна
составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать  не  менее
чем  в  десять  раз  размер  поручительства  или  стоимость  указанных
основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.
     5.2. Соответствие  поручителя  требованиям,  установленным  выше,
определяется по  данным  бухгалтерской  отчетности  за  два  последних
отчетных года или, если договор поручительства заключен  до  истечения
срока    предоставления     годовой     отчетности,     установленного
законодательством  Российской  Федерации  о  бухгалтерском  учете,  по
выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за  два  отчетных
года, предшествующих последнему отчетному году. При этом  соответствие
поручителя требованиям, установленным  выше,  определяется  по  данным
бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.
     5.3. В случае, если обеспечением  исполнения  Контракта  является
договор поручительства,  договор  может  быть  заключен  только  после
предоставления участником  торгов,  с  которым  заключается  Контракт,
одновременно  с   договором   поручительства   соответствующих   копий
бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган
в установленном порядке, а  также  следующих  документов  в  отношении
поручителя:
     - копии учредительных документов участника размещения заказа (для
юридических  лиц),  копии  документов,  удостоверяющих  личность  (для
физических лиц);
     - копии документов,  подтверждающих  полномочия  руководителя.  В
случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо,
также  представляется  доверенность,  выданные  физическому  лицу  или
физическим  лицам  на  осуществление  действий  от   имени   участника
размещения заказа по участию в торгах (в том числе  на  регистрацию  в
открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа  и
подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае,  если
такая  доверенность  подписана  лицом,  уполномоченным  руководителем,
должна  представляться  копия  документа,  подтверждающего  полномочия
данного  лица,  заверенная  печатью  участника  размещения  заказа   и
подписанная руководителем участника размещения заказа.
     5.4. Договор поручительства должен вступать в  силу  с  даты  его
заключения. Срок действия договора поручительства должен заканчиваться
не менее чем через 40 дней  со  дня  установленного  контрактом  срока
окончания  выполнения  работ,  Поручитель  дает   свое   согласие   на
увеличение срока  действия  Договора  поручительства  на  весь  период
выполнения обязательств  Подрядчика  по  Муниципальному  контракту,  в
случае нарушения им сроков, установленных Муниципальным контрактом.
     5.5. Договор поручительства должен соответствовать, в том  числе,
следующим требованиям:
     Договор поручительства должен содержать указание на муниципальный
контракт,  исполнение  которого  он  обеспечивает  путем  указания  на
стороны контракта в качестве должника и кредитора,  названия  предмета
контракта и  ссылки  на  протокол  торгов,  как  основание  заключения
контракта;
     Договор поручительства  должен  содержать  указание  на  согласие
поручителя с тем, что договор сохраняет свое действие вне  зависимости
от изменений организационно-правовой формы должника.
     Договор поручительства  должен  содержать  указание  на  согласие
поручителя  с  тем,  что   изменения   и   дополнения,   внесенные   в
муниципальный  контракт  с   соблюдением   норм   законодательства   о
размещении  заказов,  не  могут   рассматриваться   как   существенное
изменение обязательства, влекущее увеличение ответственности или  иные
неблагоприятные  последствия  для  поручителя,  в  связи  с   чем   не
освобождают его от обязательств по соответствующему поручению.
     5.6. Договор  поручительства  должен   содержать   условие,   что
поручитель  перечисляет   кредитору   сумму   обеспечения   исполнения
контракта в размере, установленным документацией о торгах в  следующих
случаях (конкретные обеспечиваемые  случаи  неисполнения  обязательств
устанавливаются по требованию заказчика в документации о торгах):
     а) при нарушении сроков выполнения работ:
     срыв сроков начала выполнения работ,  установленных муниципальным
контрактом;
     за окончание  работ  после  установленного срока сдачи результата
работ, установленных муниципальным контрактом;
     за нарушение  сроков  передачи  "Заказчику"  всех предусмотренных
Контрактом форм отчетности;
     б) при    нарушении    подрядчиком,    исполнителем   требований,
предъявляемых к качеству работ:
     изменение подрядчиком,      исполнителем      объемов      работ,
предусмотренных муниципальным контрактом и сметной документацией;
     неисполнение в   срок,   указанный   в  муниципальном  контракте,
замечаний (предписаний) "Заказчика" относительно производства работ, а
также при обнаружении при приемке работ любых недостатков и дефектов;
     в) обнаружение в течение гарантийного срока любых  недостатков  и
дефектов     нормального    функционирования    результатов    работы,
предусмотренные ГОСТами,  от даты подписания сторонами  акта  сдачи  -
приемки  (акта  ввода в эксплуатацию) или акта устранения недостатков,
за   исключением   случаев   преднамеренного   повреждения   указанных
результатов со стороны третьих лиц;
     г) несоблюдение строительных норм, правил, мероприятий по технике
безопасности,  охране окружающей среды, подтверждаемое соответствующим
актом.
     д) возмещение  убытков  всем третьим лицам,  возникших вследствие
ненадлежащего    выполнения    подрядчиком,    исполнителем     работ,
предусмотренных Контрактом,  а также компенсация вреда жизни, здоровью
граждан.
     5.7. Муниципальный  заказчик,  направляет  в   адрес   Поручителя
заявление  о   неисполнении   (ненадлежащем   исполнении)   Заявителем
обязательств по Контракту, содержащее требование платежа по  Договору.
Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд и  ограничены
суммой обеспечения Контракта указанной в Договоре поручительства.
     5.8. Муниципальный заказчик, после того как Подрядчик добровольно
в течение 5 (пяти) банковских  дней  со  дня  получения  претензии  не
перечислил  взыскиваемую  сумму,   направляет   в   адрес   Поручителя
требование о выплате денежных средств (сумм неустойки, неотработанного
аванса и др.), приложив к требованию:
     - копию Муниципального контракта;
     - копию претензии в адрес Подрядчика;
     - копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о
стоимости  выполненных   работ   (форма   КС-3)   или   другие   акты,
подтверждающие  исполнение  обязательств   Подрядчика,   указанные   в
контракте;
     - копию переписки с Подрядчиком  относительно  нарушения  условий
контракта, если таковая имеется.
     Поручитель не имеет права требовать  у  Муниципального  заказчика
документы, не указанные в договоре поручительства.
     Требование  Муниципального  заказчика   должно   быть   исполнено
Поручителем в течение 10 (десяти) банковских дней после поступления от
Муниципального заказчика вышеуказанных документов.
     Обязательство Поручителя по выплате суммы по  Договору  считается
исполненным надлежащим образом с даты зачисления денежных  средств  на
счет  Муниципального  заказчика,  указанный  в  Требовании  о  выплате
денежных средств.
     В договоре поручительства должно быть предусмотрено условие,  что
в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего   исполнения   Поручителем
полученного  от  Муниципального   заказчика   требования,   Поручитель
обязуется уплатить Муниципальному заказчику штраф в размере 0,1  (ноль
целых одна десятая) процента от  суммы,  указанной  в  требовании,  за
каждый день просрочки.
     5.9. Договор поручительства  должен  предусматривать  в  качестве
подтверждения  надлежащего  исполнения  обязательства  подписанные   в
надлежащий  срок  обеими  сторонами  контракта  акты,   подтверждающие
приемку   товара,   а   в   качестве    достаточного    доказательства
обоснованности   возникших   в   связи   с   невыполнением   и   (или)
некачественным выполнением работ требований кредитора - отсутствие (то
есть  непредставление  Поставщиком  в  срок  рассмотрения  поручителем
требования кредитора) подписанных в надлежащий срок  обеими  сторонами
контракта актов, подтверждающих приемку товара.
     5.10. Договор поручительства не должен  устанавливать  требование
оповещения кредитором поручителя о принятии договора поручительства  в
качестве обеспечения основного обязательства, а равно о подписании или
согласования  кредитором  текста  договора  поручительства,  при  этом
безусловно достаточным подтверждением  принятия  поручительства  будет
заключение муниципального контракта.
     5.11. К Поручителю, исполнившему обязательство,  переходят  права
Муниципального заказчика  по  этому  обязательству  в  том  объеме,  в
котором Поручитель удовлетворил требование  Муниципального  заказчика.
Муниципальный   заказчик   обязан   вручить   Поручителю    документы,
удостоверяющие требование к Исполнителю, в соответствии с п. 2 ст. 365
ГК РФ.
     5.12. Требование   Муниципального   заказчика    об    исполнении
обязательств по Договору поручительства может быть передано Поручителю
по каналам  почтовой  или  факсимильной  связи.  Требование  считается
полученным с момента подтверждения его получения в  аналогичной  форме
либо со дня получения почтового уведомления.








                                                            Утверждена
                                          постановлением администрации
                                      Беловского муниципального района
                                              от 21 марта 2011 г. N 45


                БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ (Примерная форма)


     город                                "___" ______________ 20__ г.


     ___________________ (наименование банка,  кредитного  учреждения,
ОГРН,  ИНН,  почтовые  и банковские реквизиты),  лицензия ____________
именуем __ в  дальнейшем  "Гарант",  в лице________ (должность,  ФИО),
действующего  на  основании  _________  (Устава  или др.  документа*),
извещен о том, что между ___________________ (наименование организации
-  Принципала,  ОГРН,  ИНН,  почтовый  адрес),  именуемым в дальнейшем
"Принципал"  и   Управлением   жизнеобеспечения   населенных   пунктов
администрации  Беловского района,  именуемым в дальнейшем "Бенефициар"
будет заключен муниципальный контракт,  в  соответствии  с  протоколом
(оценки  и сопоставления заявок на участие в конкурсе,  или подведения
итогов аукциона) от  ____________  на  ______________________(название
объекта),  расположенного по адресу: ________ (указать адрес) (далее -
муниципальный контракт), после предоставления настоящей гарантии.
     1. Условия настоящей гарантии:
     1.1. Гарант настоящим безотзывно гарантирует и обязуется уплатить
Бенефициару,  по  его первому требованию сумму в размере _____________
(Указать  цифрами  и   прописью)   рублей   ___   копеек,   в   случае
неисполнения/ненадлежащего  исполнения  Принципалом своих обязательств
по Муниципальному контракту или в случае расторжения контракта по вине
Принципала.
     1.2. Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.
     1.3. Бенефициар  не  может уступать права требования по настоящей
банковской Гарантии третьим лицам.
     1.4. Настоящая  гарантия  вступает  в  силу с момента выдачи (или
даты подписания муниципального  контракта  Сторонами).  Срок  действия
банковской гарантии должен заканчиваться не менее чем через 40 дней со
дня установленного контрактом срока окончания выполнения  работ,  а  в
случае  нарушении  данного  срока  срок  действия  банковской гарантии
увеличивается на весь период  выполнения  обязательств  Подрядчика  по
Муниципальному  контракту.  Бенифициар  вправе предъявить требование о
выплате  суммы,  в  течение  одного  месяца  после  истечения  периода
гарантийного срока.
     1.5. Изменение организационно-правовой формы принципала,  а также
изменения   и   дополнения,  вносимые  в  Муниципальный  контракт,  не
освобождают Гаранта от обязательств по настоящей банковской гарантии.
     2. Условия выплат по настоящей гарантии:
     2.1. Гарант  обязуется   не   вдаваясь   в   существо   нарушения
Принципалом,  своих  обязательств  по  Муниципальному  контракту  и не
принимая  во  внимание  никакие  возражения   Принципала,   безусловно
произвести  выплату  по  требованию Бенефициара суммы неустойки,  и по
другим требованиям Бенефициара, связанным с неисполнением/ненадлежащем
исполнением Принципалом своих обязательств по контракту,  в размере не
превышающем размер суммы указанной в п.  1.1.  настоящей  гарантии,  в
течение  10  (десяти) банковских дней после поступления от Бенефициара
заявления  о  ненадлежащем  выполнении  Принципалом  обязательств   по
муниципальному контракту,  содержащему требование платежа по настоящей
гарантии в случаях:
     а) при нарушении сроков выполнения работ:
     срыв сроков начала выполнения работ,  установленных Муниципальным
контрактом;
     за окончание работ после установленного  срока  сдачи  результата
работ, установленных контрактом;
     за нарушение сроков  передачи  "Заказчику"  всех  предусмотренных
Контрактом форм отчетности;
     б) при   нарушении    подрядчиком,    исполнителем    требований,
предъявляемых к качеству работ:
     изменение подрядчиком,      исполнителем      объемов      работ,
предусмотренных настоящем контрактом и сметной документацией;
     неисполнение в   срок,   указанный   в    контракте,    замечаний
(предписаний) "Заказчика" относительно производства работ, а также при
обнаружении при приемке работ любых недостатков и дефектов;
     несоблюдение строительных  норм,  правил,  мероприятий по технике
безопасности,  охране окружающей среды, подтверждаемое соответствующим
актом.
     - обнаружение в течение гарантийного срока  любых  недостатков  и
дефектов     нормального    функционирования    результатов    работы,
предусмотренные ГОСТами,  от даты подписания сторонами  акта  сдачи  -
приемки  (акта  ввода в эксплуатацию) или акта устранения недостатков,
за   исключением   случаев   преднамеренного   повреждения   указанных
результатов со стороны третьих лиц.
     в) возмещение убытков всем третьим  лицам,  возникших  вследствие
ненадлежащего     выполнения    подрядчиком,    исполнителем    работ,
предусмотренных Контрактом,  а также компенсация вреда жизни, здоровью
граждан.
     2.2. Заявление с требованием платежа  по  настоящей  гарантии,  в
письменной  форме  с  указанием  банковских  реквизитов,  должно  быть
направлено Гаранту по адресу, указанному в п.3.4 настоящей гарантии, с
приложением   копии   банковской   гарантии,   копии  (й)  уведомления
Принципалу  о  невыполнении  им  условий   муниципального   контракта.
Уведомление  (ния)  составляются  Бенефициаром  в  произвольной форме,
копии заверяются печатью Бенефициара.
     2.3. Заявление с требованием платежа по настоящей гарантии должно
быть  направлено  Гаранту  до  истечения  срока   действия   настоящей
гарантии.
     2.4. Предусмотренное настоящей  гарантией  обязательство  Гаранта
перед Бенефициаром ограничивается суммой,  на которую выдана настоящая
гарантия.
     2.5. Обязательство  Гаранта  по  выплате суммы гарантии считается
исполненными надлежащим образом с даты зачисления денежных средств  на
счет Бенефициара.
     3. Прочие условия:
     3.1. Подтверждением надлежащего исполнения обязательства являются
подписанные  в  надлежащий  срок   обеими   сторонами   муниципального
контракта   акты,   подтверждающие  выполнение  работ,  а  в  качестве
достаточного  доказательства  обоснованности  возникших  в   связи   с
невыполнением  и  (или)  некачественным  выполнением  работ требований
бенефициара - отсутствие (то есть непредставление принципалом  в  срок
рассмотрения гарантом требования бенефициара) подписанных в надлежащий
срок  обеими  сторонами  контракта  актов,  подтверждающих  выполнение
работ.
     3.2. Бенефициар не обязан оповещать гаранта о принятии гарантии в
качестве обеспечения основного обязательства.
     3.3. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются:
     - уплатой   Бенефициару   суммы,   на  которую  выдана  настоящая
гарантия;
     - окончанием срока, на который выдана гарантия;
     - вследствие отказа Бенефициара  от  своих  прав  по  гарантии  и
возвращения ее Гаранту.
     3.4. Настоящая  гарантия  подчинена  законодательству  Российской
Российской   Федерации.   Споры   по   настоящей   гарантии   подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде.
     3.4. Реквизиты и адрес Гаранта: _________________________________
     (Руководитель Гаранта) ______________________ (Ф.И.О.)
                                  (Подпись)
     Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)
     М.П.                    (Подпись)

     *- представляется документы,  подтверждающие полномочия по выдаче
доверенности: Устав, протокол и приказ о назначении на должность лица,
выдавшего доверенность.








                                                            Утверждены
                                          постановлением администрации
                                      Беловского муниципального района
                                             от 21 марта 2011 г. N 45


                  Договора залога (Примерная форма)


     г. Белово                              "___" ____________ 20__ г.


     ________________________________________________________________,
            (наименование залогодателя (поставщика (подрядчика,
                      исполнителя) по контракту)

находящийся _________________________________________________________,
                             (юридический адрес)

именуемый в дальнейшем "Залогодатель", в лице _______________________,
                                               (Ф.И.О. и должность)
действующего на основании _________________________________________, с
одной  стороны,  и  Управление  жизнеобеспечения  населенных   пунктов
Администрации Беловского района, (заказчика по контракту)  находящийся
Кемеровская область г. Белово ул. Ленина,10,  именуемый  в  дальнейшем
"Залогодержатель", в лице начальника Астафьева Владимира Анатольевича,
действующего на основании Положения, с другой стороны, в  соответствии
с протоколом (оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, или
подведения итогов аукциона) от _______________________________________
                         (наименование документа о конкурсе, аукционе)

заключили Договор о нижеследующем:
     1. В  обеспечение   исполнения   обязательств   по   заключаемому
муниципальному контракту (далее - контракт), в соответствии с которыми
Залогодатель обязуется ______________________________________________,
                              (указать наименование обязательств)

именуемый в дальнейшем  "Предмет  залога",  обеспечивается  надлежащее
исполнение обязательств, взятых на себя  Залогодателем  по  контракту,
возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения или ненадлежащим
исполнением обязательств по контракту.
     2. Факт   внесения  денежных  средств  в  обеспечение  исполнения
государственного  контракта  подтверждается  платежным  поручением   с
отметкой  банка  об  оплате  (оригинальной выпиской из банка в случае,
если  перевод  денежных  средств  осуществлялся  при  помощи   системы
"Банк-Клиент");
     Уплата Предмета залога подтверждается __________________________,
                   (наименование платежного документа и его реквизиты)

являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
     3. Предмет залога оценивается Сторонами  в  сумме  (соответствует
размеру   обеспечения   исполнения   контракта,   предусмотренному   в
конкурсной или аукционной документации): ____________________________.
                                              (цифрами и прописью)

     4. В   случае   уклонения   и  отказа  Залогодателя  (Поставщика,
подрядчика,  исполнителя) от исполнения  муниципального  контракта,  а
также  в  случае  одностороннего отказа Залогодержателя (Заказчика) от
исполнения муниципального контракта в случае  существенного  нарушения
Залогодателя  (Поставщика,  подрядчика,  исполнителя)  обязательств по
муниципальному контракту,  денежные средства,  внесенные Залогодателем
(Поставщиком,   подрядчиком,   исполнителем)  в  качестве  Обеспечения
исполнения контракта, не возвращаются, в частности:
     а) при   нарушении  сроков  поставки  товара,  выполнения  работ,
оказания услуг:
     срыв сроков  начала поставки товара,  выполнения работ,  оказания
услуг, установленных муниципального контрактом;
     за окончание  работ  после  установленного срока поставки товара,
сдачи результата работ,  оказания услуг,  установленных  муниципальным
контрактом;
     за нарушение сроков  передачи  "Заказчику"  всех  предусмотренных
Контрактом форм отчетности;
     б) при   нарушении    подрядчиком,    исполнителем    требований,
предъявляемых к качеству работ:
     изменение подрядчиком,      исполнителем      объемов      работ,
предусмотренных муниципальным контрактом и сметной документацией;
     неисполнение в  срок,  указанный   в   муниципальном   контракте,
замечаний (предписаний) "Заказчика" относительно производства работ, а
также при обнаружении при приемке работ любых недостатков и дефектов;
     в) обнаружение  в  течение гарантийного срока любых недостатков и
дефектов    нормального    функционирования    результатов     работы,
предусмотренные  ГОСТами,  от  даты  подписания сторонами акта сдачи -
приемки (акта ввода в эксплуатацию) или акта  устранения  недостатков,
за   исключением   случаев   преднамеренного   повреждения   указанных
результатов со стороны третьих лиц.
     г) несоблюдение строительных норм, правил, мероприятий по технике
безопасности,  охране окружающей среды, подтверждаемое соответствующим
актом.
     д) возмещение убытков всем третьим  лицам,  возникших  вследствие
ненадлежащего выполнения подрядчиком, поставщиком, исполнителем работ,
предусмотренных Контрактом,  а также компенсация вреда жизни, здоровью
граждан.
     5. Закладываемая  сумма   перечисляется   на   специальный   счет
Залогодержателя в ___________________________________________________.
                   (номер счета и наименование кредитного учреждения)
     6. Договор   считается   заключенным,   если   заложенная   сумма
перечислена на счет Залогодержателя с момента подписания договора.
     7. Залогодержатель  сохраняет  Предмет  залога  в  первоначальном
объеме до полного исполнения Залогодателем всех  обеспеченных  залогом
обязательств.
     8. Залогодержатель вправе обратить взыскание на Предмет залога во
внесудебном  порядке,  если  в  момент  наступления  срока  исполнения
обязательства,  обеспеченного залогом, оно не будет исполнено, а также
удовлетворить свои требования за счет предмета залога в полном объеме.
В случае неисполнения обязательств Залогодателем по Контракту  (п.  1)
Залогодержатель  имеет право получить первоочередное удовлетворение за
счет  заложенной  суммы  в  том  объеме,  какой  он  имеет  к  моменту
удовлетворения, в частности возмещение убытков, причиненных просрочкой
исполнения   контракта,   неустойку   за    ненадлежащее    исполнение
обязательства, а также возмещение расходов по их взысканию.
     9. В случае прекращения залога в связи с  надлежащим  исполнением
контракта   и   прекращением   обязательства,  обеспеченного  залогом,
Залогодержатель  обязуется,  вернуть  заложенные   денежные   средства
Залогодателю  в течение 10 банковских дней,  по реквизитам указанным в
его письменном требовании.
     10. Залогодатель   и  Залогодержатель  приложат  все  усилия  для
разрешения  всех  споров  и  разногласий,  возникающих  в  связи   или
вытекающих из настоящего Договора, путем переговоров. Разрешение таких
споров  и  разногласий,  по  которым  Стороны  не  смогут   прийти   к
соглашению,  будет  решаться  в  соответствии с действующим российским
законодательством.
     11. В   случае   если   исполнение  обязательств,  вытекающих  из
настоящего Договора, откладывается или приостанавливается в результате
не  зависящих от Сторон обстоятельств (форс-мажор),  действие Договора
продлевается на период,  соответствующий сроку таких  обязательств,  и
Стороны  не  несут  никаких  обязательств  по отношению друг к другу в
результате таких отсрочек или приостановления действия Договора.
     12. Настоящий  Договор вступает в силу с момента зачисления суммы
залога на счет Залогодержателя и подписания Сторонами.  Срок  действия
настоящего  договора  заканчивается  не менее чем через 40 дней со дня
установленного контрактом срока окончания выполнения работ, а в случае
нарушении    данного   срока   срок   действия   настоящего   договора
увеличивается на весь период  выполнения  обязательств  Подрядчика  по
Муниципальному контракту.
     13. Денежные  средства  возвращаются  Залогодателю  при   условии
надлежащего  исполнения  им  всех  своих  обязательств  по контракту в
течение  10-ти  банковских   дней,   со   дня   получения   заказчиком
соответствующего   письменного   требования   Залогодателя,   денежные
средства  возвращаются  по  реквизитам,  указанным   Залогодателем   в
письменном требовании.
     14. Договор  составлен  в  трех  экземплярах  имеющих  одинаковую
юридическую  силу,  два  экземпляра  договора  залога денежных средств
передаются Залогодержателю.
     15.1. Залогодержатель:
     УЖНП администрации Беловского района
     652600 г. Белово ул. Ленина, 10
     ИНН/КПП 4202021949/420201001
     л/с 05393033070 УФК по Кемеровской области
     р/с 40302810100003000090 ГРКЦ ГУ
     Банка России по Кемеровской области
     БИК 043207001
     Начальник УЖНП администрации
     Беловского района ________________/В.А. Астафьев/
     15.2. Залогодатель:







                                                             Утвержден
                                          постановлением администрации
                                      Беловского муниципального района
                                              от 21 марта 2011 г. N 45


               ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (Примерная форма)
                            N ____________



     город                                "___" ______________ 20__ г.


     ________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Поручитель", в лице _________________________,
действующего на  основании _____________________________, и Управление
жизнеобеспечения    населенных    пунктов   администрации   Беловского
района,  именуемое  в  дальнейшем  "Муниципальный  заказчик",  в  лице
начальника Астафьева Владимира Анатольевича, действующего на основании
Положения,  с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили
настоящий договор, именуемый в дальнейшем "Договор", о нижеследующем:

     1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1.1. Поручитель  обязуется  в  полном   объеме   отвечать   перед
Муниципальным заказчиком денежными средствами в размере не превышающем
_______________ руб.  за исполнение _______________ (далее именуемое -
Подрядчик  (Поставщик,  Исполнитель)  обязательств  по  Муниципальному
контракту на ___________________, который будет заключен Муниципальным
заказчиком  с  Подрядчиком  (Поставщиком,  Исполнителем)  на основании
Протокола от ______ N _____ на _______________ (далее -  Муниципальный
контракт).
     1.2. Размер обеспечения исполнения Контракта, в пределах которого
Поручитель  отвечает  за  неисполнение  и/или  ненадлежащее исполнение
Исполнителем     его     обязательств     по     Контракту,      равен
________________________________, что составляет _______% от начальной
(максимальной) Контракта.
     1.3. Поручитель  извещен,  что  Контракт  между  Исполнителем   и
Муниципальным заказчиком будет заключен после заключения Договора.
     1.4. Предусмотренное  Договором  обязательство  Поручителя  перед
Муниципальным заказчиком ограничивается суммой,  указанной  в  п.  1.2
Договора.

     2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

     2.1. Поручитель и Подрядчик несут перед Муниципальным  заказчиком
солидарную   ответственность   за   исполнение    Подрядчиком    своих
обязательств по Муниципальному контракту.
     2.2. При неисполнении  или  ненадлежащем  исполнении  Подрядчиком
своих обязательств по Муниципальному  контракту,  Поручитель  отвечает
перед Муниципальным заказчиком в  том  же  объеме,  что  и  Подрядчик,
включая уплату неустойки, штрафа, процентов, основного долга, а  также
возмещение  судебных  издержек  и   других   издержек   Муниципального
заказчика,  возникших  в  результате  неисполнения  или  ненадлежащего
исполнения обязательств Подрядчиком.
     2.3. Основанием ответственности Поручителя является  неисполнение
или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, за которые
Муниципальным контрактом предусмотрена обязанность Подрядчика,  в  том
числе выплатить неустойку, штраф, проценты,  основной  долг,  а  также
возмещение  судебных  издержек  и   других   издержек   Муниципального
заказчика в размере, предусмотренном Муниципальным контрактом, за:
     а) при   нарушении  сроков  поставки  товара,  выполнения  работ,
оказания услуг:
     срыв сроков  начала поставки товара,  выполнения работ,  оказания
услуг, установленных муниципального контрактом;
     за окончание  работ  после  установленного срока поставки товара,
сдачи результата работ,  оказания услуг,  установленных  муниципальным
контрактом;
     за нарушение сроков  передачи  "Заказчику"  всех  предусмотренных
Контрактом форм отчетности;
     б) при   нарушении    подрядчиком,    исполнителем    требований,
предъявляемых к качеству работ:
     изменение подрядчиком,      исполнителем      объемов      работ,
предусмотренных муниципальным контрактом и сметной документацией;
     неисполнение в  срок,  указанный   в   муниципальном   контракте,
замечаний (предписаний) "Заказчика" относительно производства работ, а
также при обнаружении при приемке работ любых недостатков и дефектов;
     в) обнаружение  в  течение гарантийного срока любых недостатков и
дефектов    нормального    функционирования    результатов     работы,
предусмотренные  ГОСТами,  от  даты  подписания сторонами акта сдачи -
приемки (акта ввода в эксплуатацию) или акта  устранения  недостатков,
за   исключением   случаев   преднамеренного   повреждения   указанных
результатов со стороны третьих лиц.
     г) несоблюдение строительных норм, правил, мероприятий по технике
безопасности,  охране окружающей среды, подтверждаемое соответствующим
актом.
     д) возмещение убытков всем третьим  лицам,  возникших  вследствие
ненадлежащего выполнения подрядчиком, поставщиком, исполнителем работ,
предусмотренных Контрактом,  а также компенсация вреда жизни, здоровью
граждан.
     - иные  нарушения  существенных  условий  контракта,  гражданская
ответственность  за которые предусмотрена законодательством Российской
Федерации.

     3. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ ПО ДОГОВОРУ

     3.1. Муниципальный  заказчик,  направляет  в   адрес   Поручителя
заявление  о   неисполнении   (ненадлежащем   исполнении)   Заявителем
обязательств по Контракту, содержащее требование платежа по  Договору.
Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд и  ограничены
суммой обеспечения Контракта в соответствии с п. 1.1 Договора.
     3.2. Муниципальный заказчик, после того как Подрядчик (Поставщик,
Исполнитель) добровольно в течение 5 (пяти)  банковских  дней  со  дня
получения претензии не перечислил  взыскиваемую  сумму,  направляет  в
адрес  Поручителя  требование  о  выплате   денежных   средств   (сумм
неустойки, неотработанного аванса и др.), приложив к требованию:
     - копию Муниципального контракта;
     - копию претензии в адрес Подрядчика (Поставщика, Исполнителя);
     - Копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о
стоимости  выполненных   работ   (форма   КС-3)   или   другие   акты,
подтверждающие   исполнение   обязательств   Подрядчика   (Поставщика,
Исполнителя), указанные в контракте;
     - копию  переписки  с  Подрядчиком  (Поставщиком,   Исполнителем)
относительно нарушения условий контракта, если таковая имеется.
     3.3. Поручитель  не  имеет  права  требовать   у   Муниципального
заказчика документы, не указанные в п. 3.2. настоящего договора.
     3.4. Требование Муниципального заказчика  должно  быть  исполнено
Поручителем в течение 10 (десяти) банковских дней после поступления от
Муниципального заказчика документов, указанных в п. 2.2 Договора.
     3.5. Обязательство  Поручителя  по  выплате  суммы  по   Договору
считается исполненным надлежащим образом с  даты  зачисления  денежных
средств на счет Муниципального заказчика,  указанный  в  Требовании  о
выплате денежных средств.
     3.6. В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения
Поручителем  полученного  от  Муниципального   заказчика   требования,
предусмотренного  пунктами   2.1   настоящего   Договора,   Поручитель
обязуется уплатить Муниципальному заказчику штраф в размере 0,1  (ноль
целых одна десятая) процента от  суммы,  указанной  в  требовании,  за
каждый день просрочки.
     3.7. К Поручителю, исполнившему  обязательство,  переходят  права
Муниципального заказчика  по  этому  обязательству  в  том  объеме,  в
котором Поручитель удовлетворил требование  Муниципального  заказчика.
Муниципальный   заказчик   обязан   вручить   Поручителю    документы,
удостоверяющие требование к Исполнителю, в соответствии с  п.2  ст.365
ГК РФ.
     Требование Муниципального заказчика об исполнении обязательств по
настоящему Договору может быть передано Поручителю по каналам почтовой
или факсимильной связи.  Требование  считается  полученным  с  момента
подтверждения его получения в аналогичной форме либо со дня  получения
почтового уведомления.
     3.8. Изменение организационно-правовой формы Подрядчика,  а также
изменения   и   дополнения,  вносимые  в  Муниципальный  контракт,  не
освобождают Поручителя от обязательств по настоящему договору.

     4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

     4.1. Договор вступает в силу с даты его заключения. Срок действия
договора поручительства заканчивается не менее чем через  40  дней  со
дня  установленного  контрактом  срока  окончания  выполнения   работ,
Поручитель дает свое согласие на увеличение  срока  действия  Договора
поручительства на весь период выполнения  обязательств  Подрядчика  по
Муниципальному контракту, в случае нарушения им сроков,  установленных
Муниципальным контрактом.
     4.2. Ни  одна  из  Сторон  не  вправе  передавать  свои  права  и
обязанности по  Договору  третьей  стороне  без  письменного  согласия
другой Стороны.
     4.3. Поручительство по Договору прекращается:
     - исполнением Исполнителем всех обязательств по Контракту;
     - уплатой Поручителем Муниципальному заказчику суммы, указанной в
п. 1.1. Договора;
     - истечением срока действия Договора;
     - в  случае   изменения   Муниципального   контракта,   влекущего
увеличение ответственности или иные  неблагоприятные  последствия  для
Поручителя, без предварительного письменного  согласия  последнего,  с
момента внесения таких изменений в Муниципальный контракт;
     - в иных случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации.
     4.4. Одностороннее изменение или дополнение условий  Договора  не
допускается.  Все  изменения  и  дополнения  к  Договору  должны  быть
совершены в  письменном  виде  в  форме  дополнительных  соглашений  к
Договору, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены
оригиналами оттисков печатей.
     4.5. Поручитель  не  несет  ответственности  за   любого   нового
должника в случае перевода Исполнителем долга по Контракту.
     4.6. Договор поручительства подчинен законодательству  Российской
Федерации. Споры по Договору поручительства  подлежат  рассмотрению  в
Арбитражном  суде,  в  соответствии  с  законодательством   Российской
Федерации.
     4.7. Договор составлен в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

     5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

     5.1. Поручитель обязуется  незамедлительно  письменно  уведомлять
Муниципального заказчика о наступлении следующих событий:
     - изменения   в  персональном  составе  лиц,  входящих  в  органы
управления Поручителя,  действующих в  соответствии  с  учредительными
документами Поручителя и осуществляющими руководство его хозяйственной
деятельностью;
     - изменение в составе участников (акционеров и т.п.) Поручителя;
     - получение  от  третьего  лица  копии   заявления,   содержащего
обращение к суду признать Поручителя несостоятельным (банкротом);
     - принятие арбитражным судом указанного заявления к производству;
     - принятие  уполномоченным  органом  или  учредителями Поручителя
решения о ликвидации Поручителя или его реорганизации;
     5.2. Стороны  обязаны  в  трехдневный  срок  в  письменном   виде
информировать  друг  друга  об  изменении  своего  места   нахождения,
банковских и иных реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а  также
обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для  полного
и своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору.

     6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

     6.1. Споры,   вытекающие   из  настоящего  договора,  разрешаются
Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия
спор передается на рассмотрение Арбитражного суда.

     7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

     7.1. Поручитель понимает, что:
     - настоящий договор заключается в качестве обеспечения исполнения
муниципального    контракта,   обязанность   предоставления   которого
предусмотрена п.  4 ст.  29,  п.  4  ст.  38  Федерального  закона  от
21.07.2005  г.  N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов на поставки товаров,
выполнение работ,  оказание услуг для государственных и  муниципальных
нужд";
     - неустойка (штраф,  пени) за  просрочку  исполнения  Подрядчиком
(Поставщиком) обязательств,  предусмотренных муниципальным контрактом,
установлена п.  11 ст.  9 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд".
     7.2. Подтверждением надлежащего исполнения обязательства являются
подписанные  в  надлежащий  срок   обеими   сторонами   муниципального
контракта  акты,  подтверждающие  выполнение  работ,  а   в   качестве
достаточного  доказательства  обоснованности  возникших  в   связи   с
невыполнением и  (или)  некачественным  выполнением  работ  требований
Муниципального  заказчика  -  отсутствие  (то   есть   непредставление
Подрядчиком в  срок  рассмотрения  Поручителем  требования  Заказчика)
подписанных  в  надлежащий  срок  обеими  сторонами  контракта  актов,
подтверждающих выполнение работ.
     7.3. Муниципальный заказчик  не  обязан  оповещать  поручителя  о
принятии договора  поручительства  в  качестве  обеспечения  основного
обязательства, а равно о подписании или согласования  текста  договора
поручительства,  при  этом   безусловно   достаточным   подтверждением
принятия поручительства будет заключение муниципального контракта.

     8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     8.1. Все изменения к настоящему Договору должны быть совершены  в
письменной  форме  в  виде  дополнительного  соглашения  к  настоящему
Договору. Указанные изменения являются неотъемлемой частью  настоящего
Договора.
     8.2. Поручитель  одновременно  с  настоящим  Договором   передает
Муниципальному заказчику следующие  документы,  прошитые,  скрепленные
печатью Поручителя и подписанные уполномоченным лицом Поручителя:
     - копии бухгалтерского баланса (на последнюю отчетную  дату  или.
Если настоящий Договор  заключен  до  истечения  срока  предоставления
бухгалтерской отчетности на  предыдущую  отчетную  дату),  сданного  в
налоговый орган с отметкой налогового органа;
     - документы,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление
действий от имени Поручителя
     - копии учредительных документов участника размещения заказа;
     8.3. Настоящий Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

     9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

     Муниципальный заказчик:                      Поручитель:
     УЖНП администрации Беловского района
     652600 г. Белово ул. Ленина, 10
     ИНН/КПП 4202021949/420201001
     л/с 05393033070 УФК по Кемеровской области
     р/с 40302810100003000090 ГРКЦ ГУ
     Банка России по Кемеровской области
     БИК 043207001
     Начальник УЖНП администрации
     Беловского района ________________/В.А.Астафьев/









                                                            Утверждено
                                          постановлением администрации
                                      Беловского муниципального района
                                             от 21 марта 2011 г. N 45


                             УВЕДОМЛЕНИЕ
           О НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗВРАТА ЗАЛОГА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


     Настоящим уведомляем о  необходимости  возврата  залога  денежных
средств,  полученного в качестве обеспечения исполнения муниципального
контракта на ________________________________________________________.
                              (предмет контракта)
     Муниципальный контракт от __________ N _______признан исполненным
надлежащим образом.
     Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) ______________.
     Сумма залога денежных средств ____________ рублей.
     Письменное требование _______________________ о возврате денежных
средств ______________________________________________________________
            (наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)

с указанием банковских реквизитов прилагается.

     Срок возврата денежных средств до "___"  ___________  20__  г.  в
соответствии с пунктом ___________ договора залога денежных средств от
"___" _____________ 20__ г. N ___

     Руководитель:
     ______________________ _________________ _______________________
          (должность)             (подпись)        (расшифровка)

     Исполнитель:
     ______________________ _________________ _______________________
          (должность)            (подпись)         (расшифровка)









                                                            Утверждено
                                          постановлением администрации
                                      Беловского муниципального района
                                              от 21 марта 2011 г. N 45


                             УВЕДОМЛЕНИЕ
         ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМОСТИ


     Настоящим уведомляем  об  отказе  в  возврата  денежных  средств,
полученного в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта
на __________________________________________________________________.
                         (предмет контракта)

     Наименование участника размещения заказа ________________________
     Юридический адрес _______________________________________________
     Размер обеспечения ______________________________________________
     Дата и номер платежного документа, ______________________________
свидетельствующего      о  перечислении денежных средств,  внесенных в
качестве обеспечения исполнения контракта.
     Основание отказа   в   возврате  денежных  средств,  внесенных  в
качестве обеспечения ________________________

     Руководитель:
     ______________________ _________________ _______________________
           (должность)           (подпись)         (расшифровка)

     Исполнитель:
     ______________________ _________________ _______________________
           (должность)           (подпись)         (расшифровка)






                                                Приложение к Контракту
                                              Утвержден постановлением
                                              администрации Беловского
                                                 муниципального района
                                              от 21 марта 2011 г. N 45


                               ОБРАЗЕЦ
            Акт N __________ от ____ ____________ 20__ г.
                    неисполнения условий Контракта


     Настоящий акт составлен о том,  что комиссия Заказчика в составе:
_____________________  в  соответствии  с   условиями   муниципального
Контракта   от  _______  N  _________  (далее  -  Контракт)  произвела
документирование факта неисполнения условий Контракта, а именно:
     _________________________________________________________________
     _________________________________________________________________
     _________________________________________________________________
что противоречит пунктам _____________________________ Контракта.
     Указанный акт является документальным подтверждением неисполнения
условий Контракта и дает право Заказчику  обратиться  за  обеспечением
исполнения Контракта в соответствии с Приложением N к Контракту.
     Отказ представителя Подрядчика  от  подписи  настоящего  акта  не
является  основанием  для  отказа  в  выплате  обеспечения  исполнения
Контракта.
     Члены комиссии Заказчика:
     ________________________ _______________
           (Ф.И.О)               (подпись)
     ________________________ _______________
           (Ф.И.О)               (подпись)
     ________________________ _______________
           (Ф.И.О)               (подпись)

     Представитель Подрядчика:
     ________________________ _______________
           (Ф.И.О)               (подпись)

     В случае отказа Подрядчика от подписи, комиссия Заказчика обязана
отметить это в настоящем акте.

     ЗАКАЗЧИК:                          ПОДРЯДЧИК:
     __________________/_________/      _______________/__________/
     М.П.                               М.П.