|
Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Новокузнецка от 11.03.2014 № 41РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.14 N 41 г. Новокузнецк О Порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году В целях качественного и своевременного проведения ремонта фасадов многоквартирных домов г. Новокузнецка, в соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.11.2013 N 938-р "О подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году", постановлением администрации города Новокузнецка от _____________ N ________ "Об утверждении адресной программы по проведению ремонта фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, к празднованию Дня шахтера в 2014 году", руководствуясь ст. 40 Устава Новокузнецкого городского округа: 1. Утвердить Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 2. Утвердить Положение о конкурсных комиссиях по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 3. Утвердить Типовую конкурсную документацию по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году согласно приложению N 3 к настоящему постановлению. 4. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации города Новокузнецка (Н.Н. Бейльман) опубликовать настоящее постановление в городской газете "Новокузнецк". 5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в средствах массовой информации. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству (В.М. Леонтьев). Глава города С.Н. Кузнецов Приложение N 1 к постановлению администрации города Новокузнецка от 11.03.2014 N 41 Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году 1. Общие положения. 1.1. Настоящий Порядок определяет механизм привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов в целях реализации "Адресной программы по проведению ремонта фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, к празднованию Дня шахтера в 2014году". 1.2. Процедуры привлечения подрядных организаций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и основываются на принципах прозрачности выбора подрядных организаций, равноправной конкуренции между подрядными организациями, а также ответственности администрации города Новокузнецка, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или выбранной собственниками помещений управляющей организации за результаты выбора подрядной организации. 1.3. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, путем проведения конкурса осуществляется товариществами собственников жилья, жилищным, жилищно- строительными кооперативами или выбранной собственниками помещений в многоквартирных домах управляющей организацией, (далее - заказчики). 1.4. Конкурсные процедуры проходят в два этапа. 1.4.1. Первый этап - квалификационный отбор. Квалификационный отбор осуществляется комиссией, организованной Комитетом жилищно- коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (далее - организатор). Официальное уведомление о проведении первого этапа отбора размещается на сайте администрации города Новокузнецка в течение 3-х дней после утверждения Адресной программы по проведению ремонта фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, к празднованию Дня шахтера в 2014 году и публикации его в средствах массовой информации. Отбор осуществляется посредством рассмотрения опросных листов, представленных организациями, заявившими желание участвовать в квалификационном отборе, по следующим критериям: - регистрация организации в городе Новокузнецке; - опыт работы организации на аналогичных объектах с подтверждением рекомендательных писем, отзывов, фотоматериалов; - активная деятельность организации на рынке не менее 3-х лет; - наличие необходимого для выполнения данных работ квалифицированного кадрового состава, базы машин и механизмов. По результатам отбора формируется Реестр Потенциальных подрядных организаций. Подрядные организации, прошедшие квалификационный отбор, допускаются до второго этапа - открытого конкурса. 1.4.2. Второй этап - проведение открытого конкурса. Открытый конкурс проводится организатором конкурса, заказчиками. 2. Участники конкурсных процедур 2.1. Заказчик осуществляет следующие функции: 2.1.1. утверждает после согласования паспортов фасада и проектно- сметной документации с Комитетом градостроительства и землеустройства администрации города Новокузнецка и муниципальным бюджетным учреждением "Дирекция ЖКХ" города Новокузнецка конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, (далее - конкурсная документация); 2.1.2. участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, (далее - конкурсные комиссии); 2.1.3. совместно с организатором конкурса отвечает на вопросы участников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса; 2.1.4. заключает договор подряда с победителем конкурса. 2.2. Организатор конкурса осуществляет следующие функции: 2.2.1. участвует в формировании и работе конкурсных комиссий; 2.2.2. разрабатывает конкурсную документацию и передает ее на утверждение заказчику; 2.2.3. в порядке, установленном разделом 3 настоящего Порядка, публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию; 2.2.4. назначает представителя организатора конкурса по взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты); 2.2.5. через назначенного представителя отвечает на вопросы участников конкурса, привлекая при необходимости заказчика; 2.2.6. осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок; 2.2.7. предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя в этой процедуре; 2.2.8. предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует через своего представителя (представителей) в работе конкурсной комиссии; 2.2.9. ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном разделом 3 настоящего Порядка; 2.2.10. оповещает в письменном виде победителя конкурса. 2.3. Подготовка конкурсной документации осуществляется организатором конкурса в соответствии с Типовой конкурсной документацией по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, утвержденной настоящим постановлением. 2.4. Участниками конкурса могут быть организации, прошедшие квалификационный отбор, и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации. 3. Порядок опубликования информации о конкурсе 3.1. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении открытого конкурса по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий) публикуется организатором конкурса на интернет-сайте администрации города Новокузнецка. 3.2. По решению организатора конкурса информация о проведении конкурса может размещаться в печатных изданиях и электронных средствах информации по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 4. Порядок подачи и рассмотрения заявок 4.1. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации. 4.2. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса. 4.3. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается в порядке, установленном Положением о конкурсных комиссиях по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, утвержденным настоящим постановлением. 4.4. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не менее чем через 2 рабочих дня после опубликования информации о конкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении о проведении конкурса. 4.5. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 дней. Организатор конкурса не позднее чем за пять дней до новой даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками. 4.6. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки. 4.7. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке: 4.7.1. наименование участника конкурса; 4.7.2. должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия; 4.7.3. предлагаемые участниками конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника); 4.7.4. другая информация на усмотрение организатора конкурса. 4.8. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению. 4.9. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом (приложение 3 к настоящему Порядку). 4.10. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса в двухдневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа. 4.11. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом (приложение 4 к настоящему Порядку). 4.12. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и опубликован в трехдневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками. 4.13. Договор подряда заключается с победителем конкурса в пятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок. 4.14. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях: 4.14.1. если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки; 4.14.2. если всем участником отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок; 4.14.3. если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе. 4.15. В случае если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика и проводится повторный конкурс. Заместитель Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству В.М. Леонтьев Приложение N 1 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году Дата публикации извещения: ______________________________________ Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту фасада многоквартирного дома Адрес многоквартирного дома: ____________________________________ ______________________________________________________________________ Работы (объекты): _______________________________________________ (перечислить работы) Заказчик: _______________________________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо заказчика) Организатор конкурса: ___________________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда: _________________ _______________________________________________________________ рублей Дата начала работ: ______________________________________________ Дата вскрытия конвертов: ________________________________________ Официальный интернет-сайт для публикации: _______________________ ______________________________________________________________________ Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: ______________ ______________________________________________________________________ Приложение: конкурсная документация в составе: 1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов; 2) техническая и сметная документация, в составе: _______________ _____________________________________________________________________; (перечислить документы) 3) договор подряда (проект). Приложение N 2 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году Информация о проведении открытого конкурса на выполнение работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году Дата ____________________________________________________________ Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту фасада многоквартирного дома. _________________________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) _________________________________________________________________ (наименование муниципального образования) Адрес многоквартирного дома: ____________________________________ ______________________________________________________________________ Работы (объекты): _______________________________________________ ______________________________________________________________________ (перечислить работы) Заказчик: _______________________________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика) Организатор конкурса: ___________________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, ______________________________________________________________________ контактное лицо организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда: _________________ _______________________________________________________________ рублей Дата начала работ: ______________________________________________ Дата вскрытия конвертов: ________________________________________ Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: ______________ ______________________________________________________________________ Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на интернет-сайте: ______________________________________________________ Приложение N 3 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году ПРОТОКОЛ вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году _____________________________________________________ _____________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) ___________________________________________ _________ (место проведения вскрытия конвертов) (дата) Состав конкурсной комиссии: Председатель комиссии - ________________________________________; (Ф.И.О., должность) Зам.председателя комиссии - ____________________________________; (Ф.И.О., должность) Секретарь комиссии - ___________________________________________; (Ф.И.О., должность) Члены комиссии: ________________________________________________________________; (Ф.И.О., должность) ________________________________________________________________; (Ф.И.О., должность) ________________________________________________________________; (Ф.И.О., должность) Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: _______________ ______________________________________________________________________ Время начала вскрытия конвертов _________________________________ На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса: _________________________________________________ (наименование организации, ФИО, должность, ______________________________________________________________________ реквизиты доверенности) ______________________________________________________________________ По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали: ____________________________________________ ______________________________________________________________________ (ФИО, должность) Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _________ заявок. До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений. Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций: _____________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу). По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются следующие организации: __________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации: _______ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Председатель конкурсной комиссии ____________________/_____________/ Члены конкурсной комиссии _________________________/______________/ _________________________/______________/ _________________________/______________/ _________________________/______________/ Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году от __________________ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Документ, | Информация | Документы, | Нотариально | Нотариально | Оригинал | Справка | Копия | Цена | Отметка | | п/п | участника, | Подтверждающий | о | подтверждающие | заверенная | заверенная | или нотариально | из налогового | бухгалтерского | конкурсной | о | | | адрес | полномочия | составе | опыт | копия | копия | заверенная копия | органа о | баланса | заявки | соблюдении | | | | лица на | и | работы | свидетельства | свидетельства о | выписки | размере | | | требований | | | | осуществление | квалификации | (копии | о | государственной | из Единого | задолженности | | | к | | | | действий | работников | договоров | постановке | регистрации | государственного | | | | допуску | | | | от имени | | подряда) | на учет | | реестра | | | | на | | | | участника | | | в налоговом | | юридических | | | | участие | | | | | | | органе | | лиц | | | | в конкурсе | |-----+--------------+----------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+------------------+---------------+----------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |-----+--------------+----------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+------------------+---------------+----------------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------+----------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+------------------+---------------+----------------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------+----------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+------------------+---------------+----------------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Председатель конкурсной комиссии _________________/_________________ Члены конкурсной комиссии ______________________/_______________/ (подпись) Приложение 4 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году ПРОТОКОЛ оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) _________________________________________________ ___________ (место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата) Состав конкурсной комиссии: Председатель комиссии - ________________________________________; (Ф.И.О., должность) Зам.председателя комиссии - ____________________________________; (Ф.И.О., должность) Секретарь комиссии - _______________________; (без права голоса); (Ф.И.О., должность) Члены комиссии: ________________________________________________________________; (Ф.И.О., должность) ________________________________________________________________; (Ф.И.О., должность) ________________________________________________________________; (Ф.И.О., должность) На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок проступили заявки следующих участников конкурса: ________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 5 конкурсной документации. Результаты оценки заявок по критериям "Цена договора", "Дополнительные работы", и "Срок выполнения работ", и "Квалификация" отражены в приложении к настоящему протоколу. Конкурсная комиссия произвела оценку результатов заявок. По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам присвоены следующие номера: 1. _____________________________________________________________, 2. _____________________________________________________________, 3. _____________________________________________________________, 4. _______________________________________________________ и т.д. Победителем конкурса признана ___________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование организации) Председатель конкурсной комиссии _________________/_________________ Члены конкурсной комиссии _________________________/_______________/ (подпись) _________________________/______________/ (подпись) _________________________/______________/ (подпись) _________________________/______________/ (подпись) Приложение N 2 к постановлению администрации города Новокузнецка от 11.03.2014 N 41 Положение о конкурсных комиссиях по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году 1. Конкурсные комиссии по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа (далее - комиссии или конкурсные комиссии), являются временными, специально уполномоченными органами и создаются для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений (далее - конкурсная заявка или заявка) претендентов, пожелавших принять участие в открытом конкурсе (далее - участники конкурса), а также для определения победителя конкурса. 2. Персональный состав конкурсных комиссий формируется организатором конкурса из числа представителей, кандидатуры которых утверждаются приказом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (далее - Комитет ЖКХ) и заказчиком. 3. Комитет ЖКХ включает в состав комиссии представителей, курирующих Адресную программу по проведению ремонта фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, к празднованию Дня шахтера в 2014году, представителей, осуществляющих функции строительного и технического контроля в области строительства. 4. Заказчик включает в состав комиссии представителя собственников помещений в многоквартирных домах (председателя совета собственников помещений или иного представителя по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме); представителя управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива. 5. Заказчик может включить в состав комиссии представителя сторонней организации (без права голоса), уполномоченной на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами (при наличии). При осуществлении надзора над работами, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", организация должна иметь свидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией. 6. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведение заседаний проводит организатор конкурса. 7. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 7.1. осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов; 7.2. осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы; 7.3. определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результату конкурса. 8. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать от участников конкурса информацию, необходимую для осуществления работы комиссии. 9. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке, определенные соответствующей конкурсной документацией, а также настоящим Положением. 10. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый организатором конкурса из числа представителей заказчика. Заместитель председателя комиссии назначается организатором конкурса из числа представителей местной администрации. 11. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В случае отсутствия председателя заседание комиссии проводит заместитель председателя комиссии. 12. Ответственный секретарь комиссии назначается организатором конкурса из числа представителей местной администрации. 13. Решения комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствуют не менее чем две трети от ее состава, при обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя заказчика. 14. Решения комиссии принимаются, если за их принятие проголосовали не менее половины присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим. 15. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами комиссии. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов комиссии (при наличии). 16. Председатель комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя): 16.1. руководит деятельностью комиссии; 16.2. председательствует на заседаниях комиссии; 16.3. несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на комиссию задач; 16.4. осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации. 17. Члены комиссии: 17.1. участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию комиссии; 17.2. участвуют в заседаниях комиссии; 17.3. выполняют в установленные сроки поручения председателя комиссии, решения комиссии. 18. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса. 19. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены комиссии не вправе проводить переговоры с участниками во время процедур проведения конкурса за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации. 20. Комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса. 21. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда. Заместитель Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству В.М. Леонтьев Приложение N 3 к постановлению администрации города Новокузнецка от 11.03.2014 N 41 Типовая конкурсная документация по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году 1. Общие положения 1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по ремонту ____________ ______________________________________________________________________ (наименование и адрес объекта) ______________________________________________________________________ (перечислить работы) 1.2. Заказчиком является: _______________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование заказчика) 1.3. Организатором конкурса является: ___________________________ ______________________________________________________________________ (наименование организатора конкурса) 1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда: ____________ _______________________________ рублей, в том числе НДС _____ рублей. 1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок являются день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: _____________________________________________________________________, часы работы _________________________________________________________. 1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в ____ часов _____ минут "____" _________ 20__ года по адресу: _____________________________________________________________________. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью. 1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте _________________________________________ не позднее чем за 10 дней до даты проведения конкурса. 1.8. Участники конкурса _________________________________________ (предоставляют, не предоставляют) обеспечение заявки. 1.9. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте __________________________________________________ в двухдневный срок с даты вскрытия конвертов. 1.10. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в трехдневный срок с даты опубликования результатов конкурса. 1.11. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: _____________________________________ ______________________________________________________________________ (ФИО, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты) _____________________________________________________________________. 2. Требования к участникам конкурса 2.1. Для участия в проведении первого этапа и включения в Реестр подрядных организации допускаются участники, соответствующие следующим требованиям: 2.1.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 2.1.2. отсутствие у участника, его сотрудников административного и(или) уголовного наказания или уголовного преследования; 2.1.3. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; 2.1.4. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; 2.1.5. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1062. 2.2. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу. 3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе 3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов: 3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации; 3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); 3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям; 3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей); 3.1.6. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки); 3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей); 3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса; 3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки; 3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в Перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 624) (по усмотрению участника). 3.2. Указанные документы являются обязательными для представления, за исключением подпункта 3.1.12. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, может являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 3.3. Представление документов, предусмотренных подпунктами 3.1.4- 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки, не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах, проводимых в Новокузнецком городском округе (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе. 3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта: один - с оригиналом конкурсной заявки, а второй - с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, "Оригинал" или "Копия" и указываются наименование, организационно- правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется. 3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации- участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде. 3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой. 4. Процедура проведения конкурса 4.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.11 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления. 4.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов. 4.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 4.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку; 4.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом; 4.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным разделом 2 настоящей конкурсной документации; 4.3.4. превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации; 4.3.5. предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 4.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями. 4.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по ремонту фасада многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок согласно разделу 5 настоящей конкурсной документации. 5. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе 5.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по ремонту фасада многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок по следующим трем критериям: 1) цене договора; 2) сроку выполнения работ; 3) квалификации участника. 5.2. Рассмотрение по критерию "квалификация участника" производится по четырем подкритериям: а) опыту работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год); б) квалификации персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала); в) соблюдению техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года); г) участию в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела). 5.3. Голосование определяется большинством голосов, при равенстве голосов решающим голосом считается голос председателя комиссии. Заместитель Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству В.М. Леонтьев Приложение N 1 к Типовой конкурсной документации по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году Заявка на участие в конкурсе на выполнение работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес) 1. Участник: 1.1. Наименование юридического лица _____________________________ 1.2. ИНН_________________________________________________________ 1.3. Юридический адрес __________________________________________ 1.4. Фактический адрес __________________________________________ 1.5. Контактный телефон (факс) __________________________________ 1.6. Контактное лицо ____________________________________________ 2. Электронный адрес участника __________________________________ 3. Участник _____________________________________________________ является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия плательщиком налога на добавленную стоимость. 4. Участник _____________ _____________ выданное саморегулируемой имеет (не имеет) организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 624. 5. Право на льготы. 5.1. Участник является __________________________________________ (микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием) Наименование Средняя численность работников за предшествующий календарный год ______ человек Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость ________ рублей Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год ______ рублей 5.2. Участник является местным предприятием и имеет право на льготу _______________________________________________________________ (да/нет) 6. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки. 7. Подтверждаем соответствие требованиям: - деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие у участника, его сотрудников административного и(или) уголовного наказания или уголовного преследования; - отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; - участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. 8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: ---------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование | Единица измерения | |-------+----------------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | |-------+----------------------------+-------------------| | 1. | Цена договора, в том числе | Рубли | | | налог на добавленную | | | | стоимость (при наличии) | | |-------+----------------------------+-------------------| | 2. | Срок выполнения работ | Календарные дни с | | | | даты начала работ | ---------------------------------------------------------- 9. Информация для рассмотрения подкритериев критерия "Квалификация". ------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование | Единица измерения | |-------+-------------------------------+-------------------| | 1 | Опыт работы, в том числе: | шт. | | |-------------------------------| | | | количество успешно | | | | завершенных объектов- | | | | аналогов за последний год | | | | по видам работ (не | | | | подтвержденных | | | | документально) | | | |-------------------------------| | | | количество успешно | | | | завершенных объектов- | | | | аналогов за последний год | | | | по видам работ, | | | | подтвержденных | | | | представленными договорами | | | | подряда и другими | | | | документами | | |-------+-------------------------------+-------------------| | 2 | Квалификация персонала | человек | | | (наличие квалифицированного | | | | инженерного персонала), в том | | | | числе: | | | |-------------------------------| | | | опытом работы более 10 лет и | | | | стажем работы в компании | | | | более 2-х лет | | | |-------------------------------| | | | с опытом работы более 5 лет | | |-------+-------------------------------+-------------------| | 3 | Соблюдение техники | шт. | | | безопасности (кол-во | | | | несчастных случаев | | | | при производстве работ за | | | | последние 2 года) | | |-------+-------------------------------+-------------------| | 4 | Участие в судебных заседаниях | шт. | | | в качестве ответчика по делам | | | | об исполнении договорных | | | | обязательств по договорам | | | | подряда за последние 2 года | | | | (проигранные арбитражные | | | | дела) | | ------------------------------------------------------------- 10. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе _____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес) документы, предусмотренные подпунктами 3.1.4 - 3.1.12 пункта 3.1. конкурсной документации. _________________________________________________________________ (должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать) Приложение N 2 к Типовой конкурсной документации по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году Опись входящих в состав заявки документов ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ (наименование участника) подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по ремонту ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес) в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают. ---------------------------------------------- | Наименование документа | Количество листов | |------------------------+-------------------| | | | |------------------------+-------------------| | | | ---------------------------------------------- __________________________________________________________ (Должность, подпись уполномоченного лица, печать) Приложение N 3 к Типовой конкурсной документации по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году ДОВЕРЕННОСТЬ N ______ Место составления _______________________________________________ Дата выдачи _____________________________________________________ Настоящей доверенностью _________________________________________ (наименование участника) в лице ______________________________________________________________, (должность руководителя участника, ФИО) действующего на основании ___________________________________________, (устава, положения и т.п.) уполномочивает _______________________________________________________ (ФИО лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по ремонту фасада __________ ______________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) Настоящая доверенность выдана сроком на ________________________. Подпись ___________________________________________ удостоверяю. (ФИО лица, которому выдается доверенность) ________________________________________________________________ (Должность, подпись уполномоченного лица, печать) Приложение N 4 к Типовой конкурсной документации по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет ------------------------------------------------------------------------- | N | ФИО | Должность | Стаж | Стаж | Название | Примечания | | п/ п | | в | работы в | работы в | учебного | | | | | компании | отрасли | компании | заведения | | | | | | | | и год | | | | | | | | окончания | | |------+-----+-----------+----------+----------+-----------+------------| | 1 | | | | | | | |------+-----+-----------+----------+----------+-----------+------------| | 2 | | | | | | | |------+-----+-----------+----------+----------+-----------+------------| | 3 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------- Итого: - количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет ________ человек; - количество специалистов с опытом работы более 5 лет ___________ человек. Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: ______________________________________________________________ Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником): 1. Копия паспорта в количестве ____ шт. 2. Копия диплома в количестве ____ шт. 3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт. _________________________________________________________________ (Должность, подпись уполномоченного лица, печать) Приложение N 5 к Типовой конкурсной документации по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ШАХТЕРА В 2014 ГОДУ Договор N __________ "__" ___________ 20__ года _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________, (полное наименование заказчика) в лице ______________________________________________________________, действующего на основании _________________________(далее - Заказчик), с одной стороны, и ___________________________________________________ ______________________________________________________________________ (полное наименование подрядной организации) в лице ______________________________________________________________, действующего на основании _______________________ (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: Статья 1. Предмет и существенные условия Договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту фасада _________________, (далее - работы), многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: ___________________________________________, в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к настоящему Договору. 1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет _____________ рублей, в том числе НДС _____________ рублей. Стоимость по видам работ составляет _____________________________ (вид работ) ______________________________________________________________ рублей. 1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит. 1.4. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. 1.5. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором. 1.6. Основанием для заключения настоящего Договора является __________________________________ N _____ от "__" ___________ 20__ г. Статья 2. Порядок оплаты работ 2.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа: - авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, в сумме ______________________________ рублей выплачивается в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами; - окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта приемки выполненных работ по ремонту фасада по форме, установленной администрацией города Новокузнецка, акта по форме N КС-2 и справки по форме N КС-3 в 30-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов. 2.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. Статья 3. Сроки выполнения работ 3.1. Сроки выполнения работ: - начало работ "____" ___________ 20____г.; - окончание работ "____" ___________20___г. 3.2. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке выполненных работ по ремонту фасада рабочей комиссией. Статья 4. Заказчик 4.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 4.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение _______ дней со дня подписания Договора Сторонами. 4.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ. 4.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку выполненных работ после ремонта. 4.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме N КС-2 и справки по форме N КС-3. 4.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. Статья 5. Подрядчик 5.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан: 5.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 настоящего Договора. 5.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 5.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов. 5.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 5.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 08-00 по 21-00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. 5.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдение норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 5.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. 5.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию. 5.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта. 5.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами. 5.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 5.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 5.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. 5.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика. 5.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников. 5.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. Статья 6. Выполнение работ 6.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. Полномочным представителем Заказчика является: __________________ ______________________________________________________________________ (должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны) 6.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. Полномочным представителем Подрядчика является: _________________ ______________________________________________________________________ (должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия) 6.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны. 6.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции: 6.4.1. контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов; 6.4.2. принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации; 6.4.3. проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов); 6.4.4. освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ; 6.4.5. проверку фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2; 6.4.6. участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения ремонта фасада многоквартирного дома и подписание акта приемки выполненных работ по ремонту фасада. 6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4 настоящего Договора, представитель Заказчика имеет право: 6.5.1. проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика; 6.5.2. давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков. 6.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора. 6.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 6.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 6.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 6.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 6.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ. 6.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражаются технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 "Организация строительства". 6.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 20% стоимости всех работ по Договору. 6.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика. Статья 7. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию 7.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) "Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий", технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами. 7.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме N КС-2 и справку по форме N КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией выполненных работ по ремонту фасада. 7.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки выполненных работ по ремонту фасада многоквартирного дома, а при проведении ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке выполненных работ рабочей комиссией, законченных работ по ремонту объекта по всем видам работ. 7.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 7.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Договора. 7.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты. Статья 8. Гарантии качества по сданным работам 8.1. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору. 8.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ по ремонту фасада, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем. 8.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней. 8.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик. 8.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. Статья 9. Ответственность Сторон 9.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору. 9.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. 9.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 (одного) процента от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 9.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (подпунктов 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7 пункта 5.1) представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от стоимости, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, за каждый день до даты фактического устранения нарушений. 9.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору. 9.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности. 9.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Статья 10. Внесение изменений в техническую документацию 10.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти) процентов указанной в пункте 1.2 настоящего Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 10.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Договора дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 10.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящего Договора объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения. Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местного самоуправления. 11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. Статья 12. Порядок расторжения Договора 12.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке либо по соглашению Сторон, либо по решению суда. 12.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора: 12.2.1. если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте 3.1 настоящего Договора даты начала работ; 12.2.2. в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору (более двух раз выявлено нарушения качества выполнения работ, несоблюдение графика производства работ без уважительных причин, нарушение срока выполнения работ. 12.3. При принятии Заказчиком решения о расторжении в соответствии с п.12.2 настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления. Статья 13. Разрешение споров 13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 13.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд Кемеровской области. Статья 14. Особые условия _________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Статья 15. Прочие условия 15.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 15.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений. 15.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Заказчика, другой - для Подрядчика. 15.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Статья 16. Приложения к настоящему Договору Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы: 1. ______________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________ 3. ______________________________________________________________ 4. ______________________________________________________________ 5. ______________________________________________________________ Статья 17. Местонахождение и реквизиты Сторон 17.1. Заказчик: _________________________________________________ Местонахождение: ________________________________________________ Реквизиты: ______________________________________________________ 17.2. Подрядчик: ________________________________________________ Местонахождение: ________________________________________________ Реквизиты: ______________________________________________________ Подписи Сторон Заказчик: Подрядчик: "___" ____________ 20__ г. "____" ____________ 20__ г. М.П. М.П. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
