Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Тыва от 19.02.2011 № 117

 


                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                    от 19 февраля 2011 г. N 117
                              г. Кызыл


   Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для
  выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,
   включенных в республиканскую адресную программу по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики
                               Тыва
     
      (В редакции Постановлений Правительства Республики Тыва
           от 01.08.2011 г. N 484; от 23.01.2012 г. N 9;
          от 20.11.2013 г. N 681; от 06.03.2014 г. N 87)

     В целях  качественного  и  своевременного  проведения   ремонта
многоквартирных  домов  с использованием  средств  Фонда  содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства,   республиканского
бюджета  Республики  Тыва,  муниципальных  бюджетов  и   собственных
средств  граждан, являющихся  собственниками  жилых помещений,  и  в
соответствии с  частью 8 статьи  20 Федерального  закона от 21  июля
2007   г.    N   185-ФЗ   «О    Фонде   содействия    реформированию
жилищно-коммунального  хозяйства»   Правительство  Республики   Тыва
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
     1. Утвердить   прилагаемый   Порядок   привлечения    подрядных
организаций   для   выполнения   работ   по   капитальному   ремонту
многоквартирных  домов,   включенных   в  республиканскую   адресную
программу по проведению  капитального ремонта многоквартирных  домов
на территории Республики Тыва.
     2. Утвердить прилагаемое  Положение о  конкурсных комиссиях  по
проведению открытых конкурсов  по привлечению подрядных  организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных  домов,
включенных  в  республиканскую  адресную  программу  по   проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на территории  Республики
Тыва.
     3. Определить,  что  Агентство  по  жилищному  и  коммунальному
хозяйству Республики  Тыва вправе  выступать организатором  открытых
конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения  работ
по  капитальному   ремонту  многоквартирных   домов,  включенных   в
республиканскую  адресную   программу  по  проведению   капитального
ремонта многоквартирных домов на территории Республики Тыва.
     4. Опубликовать настоящее  постановление  в газетах  «Тувинская
правда» и «Шын».


     Первый заместитель Председателя
     Правительства Республики Тыва                          Ш. Иргит


                                                           Утвержден
                                        постановлением Правительства
                                                     Республики Тыва
                                         от 19 февраля 2011 г. N 117

                           П О Р Я Д О К
     привлечения подрядных организаций для выполнения работ по
     капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в
   республиканскую адресную программу по проведению капитального
    ремонта многоквартирных домов на территории Республики Тыва

                  I. Участники конкурсных процедур

     1. Привлечение подрядных  организаций для  выполнения работ  по
капитальному   ремонту   многоквартирных  домов   путем   проведения
открытого конкурса осуществляется товариществом собственников жилья,
жилищным,     жилищно-строи-тельным    кооперативом     или     иным
специализированным  потребительским  кооперативом,  либо   выбранной
собственниками  помещений   в   многоквартирных  домах   управляющей
организацией (далее - заказчик).
     2. Заказчик осуществляет следующие функции:
     -  определяет во взаимодействии с администрациями муниципальных
образований предмет конкурса, срок проведения конкурса, организатора
конкурса; (В  редакции  Постановления  Правительства Республики Тыва
от 01.08.2011 г. N 484)
          - утверждает   конкурсную   документацию   по   проведению
открытого  конкурса   по  привлечению   подрядных  организаций   для
выполнения  работ  по  капитальному  ремонту  многоквартирных  домов
(далее - конкурсная документация);
     - участвует  в формировании  и  работе конкурсных  комиссий  по
проведению открытого конкурса  по привлечению подрядных  организаций
для выполнения работ  по капитальному ремонту многоквартирных  домов
(далее - конкурсные комиссии);
     - совместно  с  организатором  конкурса  отвечает  на   вопросы
участников конкурса,  вносит изменения в  конкурсную документацию  и
порядок проведения конкурса;
     - заключает договор подряда с победителем конкурса.
          3. Допускается  выполнение функций  организатора  конкурса
самим заказчиком во  взаимодействии с администрациями  муниципальных
образований.  Организатором   открытого   конкурса  по   привлечению
подрядных  организаций  на   основании  заключенного  с   заказчиком
договора  может выступать  Агентство  по жилищному  и  коммунальному
хозяйству Республики Тыва (далее - Агентство).
     4. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:
     - разрабатывает    конкурсную   документацию    на    основании
республиканских адресных программ по проведению капитального ремонта
многоквартирных  домов и  решений  собственников жилых  помещений  в
многоквартирных домах и передает ее на утверждение заказчику;
     - публикует  информацию  о  проведении  конкурса  и  конкурсную
документацию;
     - назначает    представителя    организатора    конкурса     по
взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место  и
предоставляет  средства  связи  (телефон,  факс,  адрес  электронной
почты);
     - через своего  представителя отвечает на  устные и  письменные
запросы участников конкурса, привлекая при необходимости заказчика;
     - совместно с заказчиком  при необходимости вносит изменения  в
конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса;
     - осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок;
     - предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии,  в
том числе для процедуры вскрытия конвертов с заявками;
     - ведет протоколы  заседаний конкурсной комиссии,  обеспечивает
их подписание и опубликование  в порядке, установленном разделом  II
настоящего Порядка;
     - оповещает в письменном виде победителя конкурса;
     - организует  получение,   возврат   и  удержание   обеспечений
конкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено  конкурсной
документацией);
     - направляет информацию о результатах конкурса в  администрацию
муниципального образования.
     Подготовка конкурсной документации осуществляется организатором
конкурса   в   соответствии   с   Типовой  конкурсной  документацией
(приложение  N  5)  по  проведению  открытого конкурса на выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. (Дополнен     -
Постановление Правительства Республики Тыва от 01.08.2011 г. N 484)
     5. Участниками   конкурса  могут   быть   юридические  лица   и
индивидуальные    предприниматели,    имеющие    право    заниматься
деятельностью,  составляющей  предмет  конкурса,  и  соответствующие
требованиям, указанным в конкурсной документации.

          II. Порядок опубликования информации о конкурсе

     6.   Официальное   извещение  (приложение  N  1)  о  проведении
открытого  конкурса,  конкурсная  документация,  протоколы заседаний
конкурсных    комиссий   публикуются   организатором   конкурса   на
интернет-сайте  Агентства  (www.gkh-tuva.ru)  и в газетах «Тувинская
правда» и «Шын». (В  редакции Постановления Правительства Республики
Тыва от 01.08.2011 г. N 484)
     7.  Дополнительно  информация  (приложение  N  4)  о проведении
конкурса  публикуется на интернет-сайте государственной корпорации -
Фонда   содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства
(www.fondgkh.ru). (В редакции Постановления Правительства Республики
Тыва от 01.08.2011 г. N 484)
     8. По  решению организатора  конкурса  информация о  проведении
конкурса  может   дополнительно  распространяться  претендентам   на
участие в конкурсе путем индивидуальной адресной рассылки.

             III. Порядок подачи и рассмотрения заявок

     9. Требования  к составу,  форме  и  порядку подачи  заявок  на
участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.
     10.  В  конкурсной  документации  в качестве обеспечения заявки
может  быть  предусмотрена  необходимость  внесения  претендентом на
участие  в конкурсе на счет организатора конкурса денежных средств в
размере  10  процентов  от  максимальной  (начальной)  цены договора
подряда. (В  редакции  Постановления  Правительства  Республики Тыва
от 23.01.2012 г. N 9)
     11. Зарегистрированные организатором конкурса конкурсные заявки
участников, а также конверты с изменениями к ним, хранятся вместе  с
книгой  регистрации   в  специальном   сейфе  или   в  помещении   с
ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной
документации несет организатор конкурса.
     12.  Конкурсные  заявки  рассматриваются  конкурсной комиссией,
которая  создается  в порядке, установленном Положением о конкурсных
комиссиях  по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных
организаций   для   выполнения   работ   по   капитальному   ремонту
многоквартирных   домов,   включенных   в  республиканскую  адресную
программу  по  проведению капитального ремонта многоквартирных домов
на   территории   Республики   Тыва,   утвержденном   Правительством
Республики Тыва. (В  редакции Постановления Правительства Республики
Тыва от 23.01.2012 г. N 9)
     13. Вскрытие   конвертов  с  конкурсными  заявками производится
не ранее  чем  через  10  дней со  дня  опубликования  информации  о
конкурсе.  Дата, время  и  место  вскрытия конвертов  указываются  в
извещении о проведении конкурса. (В      редакции      Постановления
Правительства Республики Тыва от 01.08.2011 г. N 484)
     14.  В  случае  внесения  изменений  в  конкурсную документацию
организатор  конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов,
но  не более чем на 10 дней. Организатор конкурса не позднее, чем за
5   дней  до  даты  вскрытия  конвертов,  указанной  в  извещении  о
проведении  конкурса  публикует  объявление о переносе даты вскрытия
конвертов с заявками. В объявлении указываются причины переноса даты
вскрытия   конвертов  с  заявками,  дата,  время  и  место  вскрытия
конвертов.   Сроки  проведения  конкурсных  процедур  установлены  в
соответствии  с  рекомендациями  Государственной  корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.        (В
редакции     Постановления     Правительства     Республики     Тыва
от 01.08.2011 г. N 484)
     15. Процедура  вскрытия  конвертов  при  проведении   открытого
конкурса   является  публичной   с   участием  представителей   всех
участников конкурса.
     16. Конверты с  конкурсными заявками вскрываются  в порядке  их
регистрации. Присутствующим  по каждой  вскрытой заявке  объявляется
следующая информация:
     а) наименование участника конкурса;
     б) должность лица,  подписавшего заявку,  и наличие  документа,
подтверждающего его полномочия;
     в) наличие   документа   (или   его   копии),   подтверждающего
обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной
документацией);
     г) предлагаемые  участником  конкурса  условия  (цена  договора
подряда, срок выполнения работ, квалификация участника);
     д) другая информация по усмотрению организатора конкурса.
     17. Конкурсные  заявки,  поступившие  позже  времени   вскрытия
конвертов,  указанного   в  извещении  о   проведении  конкурса,   к
рассмотрению не принимаются.
     18. Заявки  рассматриваются  конкурсной  комиссией  на  предмет
определения полномочий  лиц, подавших заявки,  а также  соответствия
конкурсных   заявок   требованиям   конкурсной   документации.    По
результатам  рассмотрения  заявок конкурсной  комиссией  принимается
решение о допуске  участника к  участию в конкурсе  или об отказе  в
таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются  протоколом
(приложение N 2).
     19. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе  организатор
конкурса в двухдневный срок с момента подписания протокола  вскрытия
заявок  направляет  участнику  письменное  уведомление  с  указанием
причин отказа.
     20. Заявки  участников,  допущенных   к  участию  в   конкурсе,
подлежат  оценке  и  сопоставлению  конкурсной  комиссией  с   целью
сравнения   условий,   предложенных   участниками,   и   определения
победителя  конкурса.  Результаты  оценки  и  сопоставления   заявок
оформляются протоколом (приложение N 3).
     21. Протокол  оценки   и  сопоставления   заявок  должен   быть
составлен и опубликован в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов
с заявками.
     22. Договор  подряда  заключается  с  победителем  конкурса   в
десятидневный  срок   с  даты  опубликования   протокола  оценки   и
сопоставления заявок.
     23. Если победитель конкурса  уклонился от заключения  договора
или не представил  надлежащее обеспечение обязательств по  договору,
то обеспечение  его  заявки (если  обеспечение заявки  предусмотрено
конкурсной документацией)  удерживается в пользу  заказчика. В  этом
случае заказчик заключает  договор подряда  с участником, заявке  на
участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
     24. Если  участник в  заявке  на  участие в  конкурсе,  которой
присвоен  второй номер,  уклонился  от  заключения договора  или  не
представил   надлежащее   обеспечение   исполнения   договора,    то
обеспечение  его  заявки  (если  обеспечение  заявки   предусмотрено
конкурсной документацией) также  удерживается в пользу заказчика.  В
этом случае проводится повторный конкурс.
     25. Конкурс объявляется конкурсной комиссией не состоявшимся  в
следующих случаях:
     а) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни
одной конкурсной заявки;
     б) если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе
по результатам рассмотрения конкурсных заявок;
     в) если к  конкурсу допущена  только одна заявка  на участие  в
конкурсе.
     26. В случае, если  к конкурсу допущена  только одна заявка  на
участие  в конкурсе,  конкурс  признается несостоявшимся  и  договор
заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение  3
рабочих дней  со  дня подписания  протокола  обязан передать  такому
участнику конкурса проект  договора на предложенных  им в заявке  на
участие в конкурсе условиях.
     27. В случае уклонения такого участника от заключения  договора
обеспечение  его  заявки  (если  обеспечение  заявки   предусмотрено
конкурсной  документацией)   удерживается  в   пользу  заказчика   и
проводится повторный конкурс.


                                                      Приложение N 1
                                к Порядку   привлечения    подрядных 
                                организаций для выполнения работ  по 
                                капитальному ремонту многоквартирных 
                                домов, включенных в  республиканскую 
                                адресную  программу  по   проведению 
                                капитального ремонта многоквартирных 
                                домов на территории Республики Тыва  


                         И З В Е Щ Е Н И Е
            о проведении открытого конкурса на выполнение
                    работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения:__________________________________________
Предмет конкурса: право  заключения договора  подряда на  выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома:________________________________________
____________________________________________________________________
Работы (объекты):___________________________________________________
____________________________________________________________________
Заказчик____________________________________________________________
             (наименование, ИНН, телефон, адрес, электронная
                 почта, контактное лицо заказчика)
Организатор конкурса________________________________________________
(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное
                    лицо организатора конкурса)
Начальная (максимальная) цена договора подряда:_____________________
______________________________________________________________рублей

Дата начала работ:__________________________________________________
Дата вскрытия конвертов:____________________________________________
Официальный интернет-сайт для публикации____________________________
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками___________________
____________________________________________________________________
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие  положения,   требования  к   участникам  конкурса,   формы
документов;
2) техническая и сметная документация в составе:____________________
____________________________________________________________________
                      (перечислить документы)
3) договор подряда (проект).

                                                      Приложение N 2
                                к Порядку   привлечения    подрядных 
                                организаций для выполнения работ  по 
                                капитальному ремонту многоквартирных 
                                домов, включенных в  республиканскую 
                                адресную  программу  по   проведению 
                                капитального ремонта многоквартирных 
                                домов на территории Республики Тыва  




                          П Р О Т О К О Л
    вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
____________________________________________________________________                                 
____________________________________________________________________                                
                (наименование работ, объект и адрес)

___________________________________                      ___________
        (место проведения вскрытия конвертов)               (дата)
     
     Состав конкурсной комиссии:
     
Председатель комиссии_______________________________________________
Секретарь комиссии__________________________________________________
Члены комиссии______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                          (ФИО, должность)
     
     Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
____________________________________________________________________
     Время начала вскрытия  конвертов_______________________________
     На процедуре  вскрытия конвертов  присутствовали  представители
участников конкурса:
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 (наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)
     
     По приглашению  организатора  конкурса  на  процедуре  вскрытия
конвертов присутствовали
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                          (ФИО, должность)

     Организатором конкурса   было   получено   и   зарегистрировано
____________ заявок.
     
     До вскрытия конвертов  конкурсная  комиссия зафиксировала,  что
они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо
изъятие вложений.

     Конкурсная комиссия, вскрыв  конверты,  установила, что  заявки
поданы от следующих организаций:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
              (наименование участника конкурса, адрес)

     Конкурсная комиссия рассмотрела  конкурсные  заявки на  предмет
определения полномочий  лиц, подавших заявки,  а также  соответствия
конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение  к
настоящему протоколу).
     По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия  решила,
что к участию в конкурсе допускаются следующие организации:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
     По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия  решила,
что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии
____________________________________________________________________
Члены конкурсной комиссии___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________                               
                              (подписи)


                                                      Приложение N 3
                                к Порядку   привлечения    подрядных 
                                организаций для выполнения работ  по 
                                капитальному ремонту многоквартирных 
                                домов, включенных в  республиканскую 
                                адресную  программу  по   проведению 
                                капитального ремонта многоквартирных 
                                домов на территории Республики Тыва  



                          П Р О Т О К О Л
    оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
____________________________________________________________________                                  
____________________________________________________________________                                  
                (наименование работ, объект и адрес)

___________________________________________              ___________
        (место проведения оценки и сопоставления заявок)    (дата)
     
     Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии______________________________________________
Секретарь комиссии__________________________________________________
Члены комиссии______________________________________________________
____________________________________________________________________
                          (ФИО, должность)

     На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили
заявки следующих участников конкурса:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
              (наименование участника конкурса, адрес)

     Оценка заявок  проведена  конкурсной  комиссией  по  критериям,
установленным пунктом 6 конкурсной документации.
     Результаты оценки заявок по  критериям «Цена договора» и  «Срок
выполнения  работ»   и  «Квалификация»  отражены   в  приложении   к
настоящему протоколу.
     Конкурсная комиссия произвела  суммирование результатов  оценки
заявок.
     По результатам  оценки  и сопоставления  заявок  представленным
заявкам присвоены следующие номера:
1. ______________________________________________________________,
2. ______________________________________________________________,
3. ______________________________________________________________,
4. _________________________________________________________ и т.д.
Победителем конкурса признана_______________________________________
                                         (наименование организации)
     Организатору конкурса  поручается  в пятидневный  срок  со  дня
подписания  настоящего  протокола  осуществить  возврат  обеспечения
конкурсной  заявки участникам,  за  исключением участников,  заявкам
которых присвоены 1 и 2 номера.

Председатель конкурсной комиссии____________________________________
                                             (подпись)

Члены конкурсной комиссии __________________________________________
                                  (подписи)



                                                          Приложение
                          к протоколу оценки и сопоставления заявок
                                     на участие в открытом конкурсе
                                                   от______________
     
     
     
             Оценка заявок по критериям и подкритериям

+-----+--------------+-------------+------------------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|  №  | Наименование |   Дата и    |     Критерий     |    Критерий «срок     |                                           Критерий «квалификация»                                           |  Итого  |
| п/п |  участника   |    время    |      «цена       |      выполнения       |                                                                                                             |         |
|     |              | регистрации |    договора»     |        работ»         |                                                                                                             |         |
|     |              |   заявки    |                  |                       |                                                                                                             |         |
+-----+--------------+-------------+------------------+-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+---------+
|     |              |             |                  |                       |                                             подкритерии                                              | балл |         |
+-----+--------------+-------------+----------+-------+---------------+-------+----------+----------+--------------+----------+------------------+----------+-------------+----------+------+---------+
|     |              |             |  рублей  | балл  |  показатель   | балл  |   опыт   | штрафной | квалификация | штрафной |    соблюдение    | штрафной | проигранные | штрафной |      |         |
|     |              |             |          |       |               |       |  работы  |   балл   |  персонала   |   балл   |     техники      |   балл   | арбитражные |   балл   |      |         |
|     |              |             |          |       |               |       |          |          |              |          |   безопасности   |          |    дела     |          |      |         |
+-----+--------------+-------------+----------+-------+---------------+-------+----------+----------+--------------+----------+------------------+----------+-------------+----------+------+---------+
|  1  |      2       |      3      |    4     |   5   |       6       |   7   |          8          |            9            |             10              |           11           |  12  |   13    |
+-----+--------------+-------------+----------+-------+---------------+-------+----------+----------+--------------+----------+------------------+----------+-------------+----------+------+---------+
|     |              |             |          |       |               |       |          |          |              |          |                  |          |             |          |      |         |
+-----+--------------+-------------+----------+-------+---------------+-------+----------+----------+--------------+----------+------------------+----------+-------------+----------+------+---------+
|     |              |             |          |       |               |       |          |          |              |          |                  |          |             |          |      |         |
+-----+--------------+-------------+----------+-------+---------------+-------+----------+----------+--------------+----------+------------------+----------+-------------+----------+------+---------+
|     |              |             |          |       |               |       |          |          |              |          |                  |          |             |          |      |         |
+-----+--------------+-------------+----------+-------+---------------+-------+----------+----------+--------------+----------+------------------+----------+-------------+----------+------+---------+

Председатель конкурсной комиссии __________________________________
Члены конкурсной комиссии ________________________________________
                                            (подписи)
     (Приложение  в  редакции Постановления Правительства Республики
Тыва от 23.01.2012 г. N 9)

                                                          Утверждено
                                        постановлением Правительства
                                                     Республики Тыва
                                         от 19 февраля 2011 г. N 117
     
     
     
                         П О Л О Ж Е Н И Е
    о конкурсных комиссиях по проведению открытых конкурсов по
     привлечению подрядных организаций для выполнения работ по
     капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в
   республиканскую адресную программу по проведению капитального
    ремонта многоквартирных домов на территории Республики Тыва

     1. Конкурсные  комиссии  по проведению  открытых  конкурсов  по
привлечению   подрядных   организаций  для   выполнения   работ   по
капитальному ремонту  многоквартирных  домов (далее  - комиссии  или
конкурсные комиссии) являются временными специально  уполномоченными
органами  и  создаются  для  рассмотрения,  сопоставления  и  оценки
предложений (далее - конкурсная  заявка или заявка) претендентов  на
участие в открытом  конкурсе (далее -  участники конкурса), а  также
для определения победителя конкурса.
     2. Персональный   состав   конкурсных   комиссий    формируется
организатором  конкурса  из  представителей  органов  исполнительной
власти  Республики  Тыва,  обеспечивающих  управление  региональными
адресными   программами    по   проведению   капитального    ремонта
многоквартирных домов, представителей органов строительного надзора,
органов местного самоуправления, заказчика.
     3. Заказчик  вправе включать  в  состав комиссии  представителя
общего  собрания собственников  помещений  в многоквартирных  домах,
представителя  управляющей организации,  товарищества  собственников
жилья  жилищного,   жилищно-строительного   кооператива  или   иного
специализированного потребительского кооператива, уполномоченного на
осуществление  надзора   над   проводимыми  подрядной   организацией
работами.
     4. Заказчик  вправе включить  в  состав комиссии  представителя
сторонней организации, уполномоченной  на осуществление надзора  над
проводимыми  подрядной  организацией  работами.  При   осуществлении
надзора над работами, включенными в Перечень, утвержденный  приказом
Минрегиона  России от  30  декабря 2009  г.  N 624  «Об  утверждении
Перечня  видов  работ   по  инженерным  изысканиям,  по   подготовке
проектной    документации,    по    строительству,    реконструкции,
капитальному ремонту  объектов  капитального строительства,  которые
оказывают   влияние    на    безопасность   объектов    капитального
строительства», организация должна  иметь свидетельство о допуске  к
таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией.
     5. В   состав   конкурсной   комиссии   может   быть    включен
представитель  некоммерческой организации,  представляющий  интересы
потребителей    результатов    работ   по    капитальному    ремонту
многоквартирных домов.
     6. Сбор членов  конкурсной комиссии на  заседания и  проведение
заседаний проводит организатор конкурса.
     7. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
     7.1. осуществляет вскрытие  конвертов с  заявками, оформляет  и
подписывает протокол вскрытия конвертов;
     7.2. осуществляет   рассмотрение,   оценку   и    сопоставление
конкурсных   заявок,   оформляет   и   подписывает   соответствующие
протоколы;
     7.3. определяет победителя конкурса или принимает иное  решение
по результату конкурса.
     8. Конкурсная комиссия  имеет право запрашивать  и получать  от
участников конкурса информацию, необходимую для осуществления работы
комиссии.
     9. Конкурсная комиссия  проводит  свои заседания  в  сроки и  в
порядке, определенные  соответствующей  конкурсной документацией,  а
также настоящим Положением.
     10. Комиссию     возглавляет     председатель,      назначаемый
организатором   конкурса   из   числа   представителей    заказчика.
Заместитель председателя комиссии назначается организатором конкурса
из числа представителей администраций муниципальных образований.
     11. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В случае
отсутствия председателя  заседание  комиссии  проводит   заместитель
председателя комиссии.
     12.  Ответственный секретарь комиссии назначается организатором
конкурса из числа представителей органов местного самоуправления. (В
редакции     Постановления     Правительства     Республики     Тыва
от 06.03.2014 г. N 87)
     13. Решения  комиссии  считаются   правомочными,  если  на   ее
заседании присутствуют  не менее  чем две  трети от  ее состава  при
обязательном   условии   участия   в  заседании   хотя   бы   одного
представителя заказчика.
     14. Решения     комиссии      принимаются,    если    за    них
проголосовало не менее  половины присутствующих на заседании  членов
комиссии.
     15. Решения    комиссии    оформляются   протоколами,   которые
подписываются  присутствующими  на  заседании  членами  комиссии.  В
протоколах  обязательно должны  быть  указаны особые  мнения  членов
комиссии (при наличии).
     16.  Председатель    комиссии    (заместитель  председателя   в
случае отсутствия председателя):
     - руководит деятельностью комиссии;
     - председательствует на заседаниях комиссии;
     - несет  ответственность  за соблюдение  требований  конкурсной
документации и выполнение возложенных на комиссию задач;
     - осуществляет  иные  действия  в  соответствии  с   конкурсной
документацией и законодательством Российской Федерации.
     17. Члены комиссии:
     - участвуют  в   решении  вопросов,   входящих  в   компетенцию
комиссии;
     - участвуют в заседаниях комиссии;
     - выполняют  в   установленные  сроки  поручения   председателя
комиссии, решения комиссии.
     18. Председатель    и   члены  комиссии   обязаны  обеспечивать
конфиденциальность  данных  об   участниках  конкурса  и   сведений,
содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.
     19. Председатель,   заместитель    председателя,  ответственный
секретарь и другие члены  комиссии не вправе проводить переговоры  с
участниками во  время  процедур проведения  конкурса за  исключением
случаев,     предусмотренных     конкурсной     документацией      и
законодательством Российской Федерации.
     20. Комиссия    по   результатам    рассмотрения,    оценки   и
сопоставления  поступивших  заявок  участников  конкурса   принимает
решение об итогах конкурса.
     21. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после
проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора
подряда.

                                                          Приложение
                        к протоколу вскрытия конвертов с заявками на
                           участие в открытом конкурсе на выполнение
                                       работ по капитальному ремонту
                                               многоквартирного дома
                                                    от______________

                 Сводная таблица конкурсных заявок

+-----+--------------+----------------+-----------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+-----------------+------------------+---------------+-------------+------------+
|  №  |              | Документ,      | Документ,       | Информация о | Документы,      | Нотариально   | Нотариально   | Нотариально     | Оригинал или     | Справка из    | Цена        | Отметка о  |
| п/п | Наименование | подтверждающий | подтверждающий  | составе и    | подтверждающие  | заверенные    | заверенная    | заверенная      | нотариально      | налогового    | конкурсной  | соблюдении |
|     |  участника,  | полномочия     | внесение        | квалификации | опыт работы     | копии         | копия         | копия           | заверенная копия | органа о      | заявки      | требований |
|     |    адрес     | лица на        | обеспечения     | работников   | (копии          | учредительных | свидетельства | свидетельства о | выписки из       | размере       |             | к допуску  |
|     |              | осуществление  |                 |              | договоров       | документов    | о постановке  | государственной | Единого          | задолженности |             | на участие |
|     |              | действий от    |                 |              | подряда)        |               | на учет в     | регистрации     | государственного |               |             | в конкурсе |
|     |              | имени          |                 |              |                 |               | налоговом     |                 | реестра          |               |             |            |
|     |              | участника      |                 |              |                 |               | органе        |                 | юридических лиц  |               |             |            |
|     |              |                |                 |              |                 |               |               |                 |                  |               |             |            |
+-----+--------------+----------------+-----------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+-----------------+------------------+---------------+-------------+------------+
|  1  |      2       |       3        |        4        |      5       |        6        |       7       |       8       |        9        |        10        |      11       |     12      |     13     |
+-----+--------------+----------------+-----------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+-----------------+------------------+---------------+-------------+------------+
|  1  |              |                |                 |              |                 |               |               |                 |                  |               |             |            |
+-----+--------------+----------------+-----------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+-----------------+------------------+---------------+-------------+------------+
|  2  |              |                |                 |              |                 |               |               |                 |                  |               |             |            |
+-----+--------------+----------------+-----------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+-----------------+------------------+---------------+-------------+------------+
|  3  |              |                |                 |              |                 |               |               |                 |                  |               |             |            |
+-----+--------------+----------------+-----------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+-----------------+------------------+---------------+-------------+------------+
|  4  |              |                |                 |              |                 |               |               |                 |                  |               |             |            |
+-----+--------------+----------------+-----------------+--------------+-----------------+---------------+---------------+-----------------+------------------+---------------+-------------+------------+

     
Председатель конкурсной комиссии __________________________________
Члены конкурсной комиссии ________________________________________
                                             (подписи)
     (Приложение  в  редакции Постановления Правительства Республики
Тыва от 23.01.2012 г. N 9)
                                                      Приложение N 4
                                к Порядку   привлечения    подрядных 
                                организаций для выполнения работ  по 
                                капитальному ремонту многоквартирных 
                                домов, включенных в  республиканскую 
                                адресную  программу  по   проведению 
                                капитального ремонта многоквартирных 
                                 домов на территории Республики Тыва  
     

                        И Н Ф О Р М А Ц И Я
           о проведении открытого конкурса на выполнение
                   работ по капитальному ремонту
     Дата
____________________________________________________________________
     Предмет конкурса:   право   заключения  договора   подряда   на
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
____________________________________________________________________
            (наименование субъекта Российской Федерации)
____________________________________________________________________
             (наименование муниципального образования)
     Адрес многоквартирного дома:___________________________________
     Работы (объекты):______________________________________________
                        (перечислить работы)
     Заказчик_______________________________________________________
____________________________________________________________________
   (наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика)
     Организатор конкурса___________________________________________
____________________________________________________________________
 (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное
                    лицо организатора конкурса)

     Начальная (максимальная) цена договора подряда:________________
_____________________________________________________________рублей,

     Дата начала работ:_____________________________________________
     Дата вскрытия конвертов:_______________________________________
     Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками______________
____________________________________________________________________
     Официальное  извещение и конкурсная  документация  опубликованы 
на интернет-сайте__________________________________________________.
     (Приложение  дополнено - Постановление Правительства Республики
Тыва от 01.08.2011 г. N 484)
     


                                                  Приложение N 5
                                к Порядку   привлечения    подрядных 
                                организаций для выполнения работ  по 
                                капитальному ремонту многоквартирных 
                                домов, включенных в  республиканскую 
                                адресную  программу  по   проведению 
                                капитального ремонта многоквартирных 
                                 домов на территории Республики Тыва  


                  ТИПОВАЯ КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
        по проведению открытого конкурса на выполнение работ
            по капитальному ремонту многоквартирных домов

                         I. Общие положения

          1. Предметом настоящего конкурса является право заключения
договора подряда  на  выполнение  следующих  работ  по  капитальному
ремонту
____________________________________________________________________
                   (наименование и адрес объекта)
____________________________________________________________________
                        (перечислить работы)
     2. Заказчиком является_________________________________________
____________________________________________________________________
                              (наименование заказчика)
     3. Организатором конкурса является:____________________________
____________________________________________________________________
                   (наименование организатора конкурса)
     4. Начальная (максимальная) цена договора подряда:_____________
__________________рублей, в том числе НДС____________________рублей.
  
     5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час
вскрытия  конвертов  с  конкурсными  заявками.  Заявки  подаются по
адресу:
___________________________________________________________________,

часы работы________________________________________________________.
    6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в
____ часов____минут «___» ________ 20____ года по адресу:___________
___________________________________________________________________.

     На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех
претендентов на  участие в конкурсе. Полномочия представителя должны
быть подтверждены доверенностью.
     7. Официальное  извещение о проведении конкурса  публикуется на 
интернет-сайте _________________не  позднее, чем  за 10 дней до даты 
проведения конкурса.
     8. Участники конкурса ______________________обеспечение заявки.
                    (предоставляют, не предоставляют)
     В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявки
участники конкурса должны перечислить сумму в размере_______________
___________рублей (10 % от начальной цены договора подряда) до даты
вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:____________________
                                                       (указать
___________________________________________________________________.
 наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты)
     9. Официальные  результаты  открытого  конкурса  публикуются на
интернет-сайте ________________________ в десятидневный  срок с даты
вскрытия конвертов.
    10. Договор подряда с победителем  конкурса заключается по форме 
согласно  приложению  N  5  к  настоящей  конкурсной  документации в 
десятидневный  срок  с  даты  опубликования   результатов  конкурса.  
    11.  Должностное  лицо  организатора конкурса, ответственное  за 
контакты с участниками конкурса:
___________________________________________________________________.
       (ФИО,контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)

                II. Требования к участникам конкурса
     Для участия в  конкурсе допускаются участники,  соответствующие
следующим требованиям:
     12. Деятельность  участника  не должна  быть  приостановлена  в
порядке,   предусмотренном   Кодексом   Российской   Федерации    об
административных правонарушениях.
     13. У участника не должно быть просроченной задолженности перед
бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами.
     14. Участник не должен находиться  в процессе ликвидации или  в
процедуре банкротства.
     15. Отсутствие    участника    в    реестре    недобросовестных
поставщиков, который  ведется согласно Положению  о ведении  реестра
недобросовестных  поставщиков  и о  требованиях  к  технологическим,
программным, лингвистическим,  правовым и организационным  средствам
обеспечения    ведения   реестра    недобросовестных    поставщиков,
утвержденному постановлением  Правительства Российской Федерации  от
15 мая 2007 г. N 292.
     16. Наличие у  участника предоставления безотзывной  банковской
гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией,  договора
поручительства или  передачи заказчику  в залог  денежных средств  в
размере  не  менее  10  процентов  от  общей  стоимости   проведения
капитального ремонта  многоквартирного  дома, в  том  числе в  форме
вклада  (депозита),  в  размере  обеспечения  исполнения   договора,
предусмотренной конкурсной документацией.
     17. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут
быть определены специальные квалификационные требования для  допуска
участников к конкурсу.
     17-1.  Участники конкурса должны иметь необходимую материально-
техническую  базу,  спецтехнику,  компетентных инженерно-технических
работников   необходимой   квалификации   и   рабочих   строительных
специальностей. (Дополнен  -  Постановление Правительства Республики
Тыва от 20.11.2013 г. N 681)

          3. Требования к составу, форме и порядку подачи
                    заявок на участие в конкурсе

     18. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную
по форме согласно приложению N 1 к настоящей конкурсной документации
с приложением следующих документов:
     18.1. опись  входящих  в  состав  заявки  документов  по  форме
согласно приложению N 2 к настоящей конкурсной документации;
     18.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от  имени участника  по  форме согласно  приложению  N 3  к
настоящей конкурсной документации;
     18.3. документы  или  копии  документов,  подтверждающие   опыт
работы специалистов подрядчика  на объектах аналогах и  соответствие
квалификационным требованиям;
     18.4.  документ  или  копия  документа, подтверждающий внесение
обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной
документацией); (В  редакции  Постановления Правительства Республики
Тыва от 23.01.2012 г. N 9)
     18.5. организационно-штатное   расписание  компании   и   (или)
подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение
работ с информацией о  составе и квалификации специалистов,  которые
планируются к  привлечению для выполнения  соответствующих работ,  и
имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт
работы на руководящих  должностях не менее 5  лет по форме  согласно
приложению № 4 к  конкурсной документации с приложением  документов,
подтверждающих  их  квалификацию  и  опыт  работы  (копия   диплома,
заверенная копия трудовой книжки);
     18.6. нотариально заверенные копии учредительных документов  со
всеми  зарегистрированными изменениями  и  дополнениями к  ним  (для
юридических   лиц),   нотариально   заверенную   копию    документа,
удостоверяющего личность -  паспорт гражданина Российской  Федерации
(для индивидуальных предпринимателей);
     18.7. нотариально заверенная  копия свидетельства о  постановке
на учет в налоговом органе;
     18.8. нотариально    заверенная    копия    свидетельства     о
государственной регистрации;
     18.9. оригинал  или  нотариально заверенная  копия  выписки  из
Единого   государственного   реестра   юридических   лиц    (Единого
государственного    реестра    индивидуальных     предпринимателей),
полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
     18.10. справка  из налогового  органа  о размере  задолженности
участника  по обязательным  платежам  в  бюджеты любого  уровня  или
государственные  внебюджетные фонды  за  последний календарный  год,
полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;
     18.11. копия свидетельства о  допуске к определенному виду  или
видам  работ, которые  оказывают  влияние на  безопасность  объектов
капитального строительства,  выданное саморегулируемой  организацией
(при проведении  работ, указанных в  перечне, утвержденном  приказом
Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624).
     19. Указанные    документы    являются    обязательными     для
представления. Отсутствие  в составе  конкурсной заявки  какого-либо
документа или представление документов  по формам, отличным от  тех,
что включены  в  настоящую конкурсную  документацию, могут  являться
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
     20. Представление документов, предусмотренных пунктами 18.3.  -
18.11 конкурсной документации  в составе  заявки не требуется,  если
данные документы были представлены  ранее при участии претендента  в
других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при
условии,  что  организатором указанных  конкурсов  являлась  местная
(муниципальная)  администрация)  и  срок их  действия  не  истек,  а
содержащаяся  в  них  информация  не  утратила  свой   актуальности.
Информация  с  указанием   реквизитов  конкурса,  на  котором   были
представлены данные  документы,  должна быть  отражена  в заявке  на
участие в конкурсе.
     21. Конкурсная  заявка  должна быть  представлена  организатору
конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет
конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта  -
один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом
внутреннем   конверте  проставляется   маркировка,   соответственно,
«Оригинал»    или     «Копия»,    и    указывается     наименование,
организационно-правовая  форма  участника,  его  почтовый  адрес   и
телефон.  Копия  заявки  должна  содержать  копии  всех   документов
оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав  документов
не требуется.
     22. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью  почты,
курьером или  лично, по  адресу,  указанному в  пункте 5  Конкурсные
заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к
рассмотрению   не   принимаются    и   возвращаются   участнику    в
нераспечатанном виде.  Организатор конкурса регистрирует  конкурсную
заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации  заявок
немедленно после ее приема уполномоченным лицом.  Зарегистрированной
конкурсной заявке  присваивается  порядковый номер,  соответствующий
номеру очередности ее доставки участником.
     23. Участник имеет право в любое время до даты и часа  вскрытия
конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве
заявки подается участником  в письменном виде  по адресу, в  который
доставлена конкурсная  заявка. Уведомление об  отзыве заявки  должно
быть  подписано   лицом,   подписавшим  ее,   и  скреплено   печатью
организации-участника.  Отозванная  конкурсная  заявка  возвращается
организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
     24. Участник имеет право в любое время до даты и часа  вскрытия
конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку.  Изменение
вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи  заявки
и должно  быть  оформлено участником  как самостоятельный  документ,
подписанный  лицом,  подписавшим конкурсную  заявку,  и  скрепленный
печатью   организации-участника.  Документ,   представляющий   собой
изменение, запечатывается в  конверт, который оформляется также  как
внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается  надпись
«Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

                 IV. Процедура проведения конкурса

     25. Любой   участник   до   даты   вскрытия   конвертов  вправе
задавать  вопросы  уполномоченному  лицу  организатора  конкурса   и
получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и
процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной  форме,
либо  в   форме  электронного   документа,  либо   по  телефону,   с
использованием  контактной   информации,  указанной   в  пункте   11
настоящей  конкурсной  документации. Ответы  на  письменные  вопросы
участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со  дня
поступления.
     26. Организатор конкурса вправе вносить изменения в  конкурсную
документацию  не  позднее,  чем  за  пять  дней  до  даты   вскрытия
конвертов, о  чем он  должен известить  участников путем  публикации
соответствующей  информации.   Организатор   конкурса  имеет   право
предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных  им
изменений путем переноса  даты вскрытия  конвертов на более  поздний
срок, но не более чем  на 10 календарных дней с первоначальной  даты
вскрытия конвертов.
     27. После  вскрытия  конвертов  полученные  конкурсные   заявки
проходят  процедуру  рассмотрения конкурсной  комиссией  на  предмет
соответствия  требованиям  конкурсной документации,  по  результатам
которой   конкурсной  комиссией   принимается   решение  о   допуске
претендента к  участию в  конкурсе или  об отказе  в таком  допуске.
Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
     - отсутствие подписи  в конкурсной заявке  или наличие  подписи
лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;
     - предоставление  участником  неполного  комплекта  документов,
установленных  пунктом 18  настоящей  конкурсной документации,  либо
документов, оформленных ненадлежащим образом.
     - несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2
настоящей конкурсной документации;
     - превышение  цены  конкурсной  заявки  над  начальной   ценой,
указанной в конкурсной документации;
     - предоставление участником  в конкурсной заявке  недостоверных
сведений.
     28. Конкурсная комиссия вправе признать заявку  соответствующей
требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен  к
участию в конкурсе,  если заявка содержит незначительные  отклонения
от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют
характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной
документацией,  либо если  она  содержит незначительные  ошибки  или
неточности. В  случае  несоответствия между  цифровыми и  буквенными
значениями ценового предложения, верной считается сумма,  выраженная
буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи
указания  каких-либо  сведений, выраженных  цифровыми  и  буквенными
значениями.
     29. Конкурсные  заявки,   допущенные  к   участию  в  конкурсе,
проходят процедуру оценки и  сопоставления в целях выявления  лучших
условий  для исполнения  договора  подряда  на выполнение  работ  по
капитальному  ремонту   многоквартирного  дома   в  соответствии   с
критериями и на основе  методики оценки конкурсных заявок,  согласно
пункту 5 настоящей конкурсной документации.
     
     V. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
     
     30. Для  определения  лучших  условий  для  исполнения договора
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного
дома, предложенных  в  заявках  на участие  в  конкурсе,  конкурсная
комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
     1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;
     2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;
     3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.
     31. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по
четырем подкритериям:
     а) опыт     работы     (количество     успешно      завершенных
объектов-аналогов за последний год);
     б) квалификация персонала  (наличие в штате  квалифицированного
инженерного персонала);
     в) соблюдение  техники   безопасности  (количество   несчастных
случаев при производстве работ за последние 2 года);
     г) участие  в  судебных  заседаниях  в  качестве  ответчика  по
арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам
подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).
     32. Общее максимальное  количество баллов по  трем критериям  -
100.
     33. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией  в
следующей последовательности:
     34. Ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с  учетом
льгот, предусмотренных пунктом 6 настоящей конкурсной  документации)
и  «срок выполнения  работ»:  номер 1  получает  заявка с  наилучшим
показателем критерия, далее  порядковые номера выставляются по  мере
снижения  показателей;  при  равенстве  показателей  меньший   номер
получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.
     35. Выставление количества  баллов заявкам  по критериям  «цена
договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами N  1,
2.
     В таблицах N 1  и 2  присваиваемое участнику количество  баллов
указано против порядкового номера заявки.
     
     
     
     
     
                                                         Таблица N 1
     
  Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|  N  |  Критерий   | Максимальное | Результат | Присваиваемое |
| п/п |             |  количество  |  заявок   |  количество   |
|     |             |    балов     |           |    баллов     |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     | Цена        |      60      |     1     |      60       |
|     | договора    |              |           |               |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |     2     |      55       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |     3     |      50       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |     4     |      45       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |     5     |      40       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |     6     |      35       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |     7     |      30       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |     8     |      25       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |     9     |      20       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |    10     |      15       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |    11     |      10       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |    12     |       5       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |   13 и    |       0       |
|     |             |              |   более   |               |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
     
     
                                                        Таблица N 2
     
 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения
                               работ»

+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|  N  |  Критерий   | Максимальное | Результат | Присваиваемое |
| п/п |             |  количество  |  заявок   |  количество   |
|     |             |    балов     |           |    баллов     |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     | Срок        |      20      |     1     |      20       |
|     | выполнения  |              |           |               |
|     | работ       |              |           |               |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |     2     |      20       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |     3     |      20       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |     4     |      18       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |     5     |      16       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |     6     |      14       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |     7     |      12       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |     8     |      10       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |     9     |       8       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |    10     |       6       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |    11     |       4       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
|     |             |              |    12     |       2       |
+-----+-------------+--------------+-----------+---------------+
     
     36. Выставление   количества   баллов   заявкам   по   критерию
«квалификация участника» в соответствии с таблицей N 3.





                                                         Таблица N 3

                                                                              
      Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»      
                                                                              
+-----+------------+----------+-----------------+-----------------+----------+
|  N  |  Критерий  |  Макси-  |                 |   Показатель    |  Коли-   |
| п/п |            | мальное  |   Подкритерии   |   подкритерия   |  чество  |
|     |            |  коли-   |                 |      (ед.)      | штрафных |
|     |            |  чество  |                 |                 |  баллов  |
|     |            |  баллов  |                 |                 |          |
+-----+------------+----------+-----------------+-----------------+----------+
|     | Квали-     |    20    | Опыт работы     |    2 и более    |    0     |
|     | фикация    |          | (количество     |                 |          |
|     |            |          | успешно         |                 |          |
|     |            |          | завершенных*    |                 |          |
|     |            |          | объектов-       |                 |          |
|     |            |          | аналогов** за   |                 |          |
|     |            |          | последний год)  |                 |          |
|     |            |          |                 |                 |          |
|     |            |          |                 |                 |          |
|     |            |          |                 |                 |          |
|     |            |          |                 |                 |          |
|     |            |          |                 |                 |          |
|     |            |          |                 |                 |          |
|     |            |          |                 |                 |          |
|     |            |          |                 |                 |          |
|     |            |          |                 |                 |          |
+-----+------------+----------+-----------------+-----------------+----------+
|     |            |          |                 |        1        |    5     |
+-----+------------+----------+-----------------+-----------------+----------+
|     |            |          |                 |        0        |    10    |
+-----+------------+----------+-----------------+-----------------+----------+
|     |            |          | Квалификация    | 2 и более с     |          |
|     |            |          | персонала       | опытом работы   |          |
|     |            |          | (наличие        | более 10 лет и  |    0     |
|     |            |          | квалифици-      | стажем работы в |          |
|     |            |          | рованного       | компании более  |          |
|     |            |          | инженерного     | 2 лет           |          |
|     |            |          | персонала***)   |                 |          |
+-----+------------+----------+-----------------+-----------------+----------+
|     |            |          |                 | 2 и более с     |          |
|     |            |          |                 | опытом работы   |    5     |
|     |            |          |                 | более 5 лет     |          |
+-----+------------+----------+-----------------+-----------------+----------+
|     |            |          |                 | в остальных     |    10    |
|     |            |          |                 | случаях         |          |
+-----+------------+----------+-----------------+-----------------+----------+
|     |            |          | Соблюдение      |        0        |    0     |
|     |            |          | техники         |                 |          |
|     |            |          | безопасности    |                 |          |
|     |            |          | (количество     |                 |          |
|     |            |          | несчастных      |                 |          |
|     |            |          | случаев при     |                 |          |
|     |            |          | производстве    |                 |          |
|     |            |          | работ за        |                 |          |
|     |            |          | последние 2     |                 |          |
|     |            |          | года)           |                 |          |
+-----+------------+----------+-----------------+-----------------+----------+
|     |            |          |                 |        1        |    5     |
+-----+------------+----------+-----------------+-----------------+----------+
|     |            |          |                 |    2 и более    |    10    |
+-----+------------+----------+-----------------+-----------------+----------+
|     |            |          | Сведения об     |        0        |    0     |
|     |            |          | удовлетворен-   |                 |          |
|     |            |          | ных исках,      |                 |          |
|     |            |          | предъявлен-     |                 |          |
|     |            |          | ных участнику   |                 |          |
|     |            |          | конкурса, об    |                 |          |
|     |            |          | исполнении      |                 |          |
|     |            |          | договорных      |                 |          |
|     |            |          | обязательств по |                 |          |
|     |            |          | договорам       |                 |          |
|     |            |          | подряда за      |                 |          |
|     |            |          | последние 2     |                 |          |
|     |            |          | года            |                 |          |
+-----+------------+----------+-----------------+-----------------+----------+
|     |            |          |                 |        1        |    5     |
+-----+------------+----------+-----------------+-----------------+----------+
|     |            |          |                 |                 |          |
|     |            |          |                 |    2 и более    |    10    |
|     |            |          |                 |                 |          |
+-----+------------+----------+-----------------+-----------------+----------+
                                                                              
    *   Под   успешно  завершенными  объектами   понимаются  объекты  
капитального  ремонта,  превышение   стоимости  и  сроков выполнения 
работ   на  которых  составили  не   более  10  %  от  первоначально  
установленных договором подряда.
                                                                              
    **   Под   объектом-аналогом   понимается  объект   капитального  
ремонта,  на  котором  участником были выполнены  работы аналогичные 
тем,  которые  являются  предметом  конкурса,  в объеме не менее 50% 
начальной  (максимальной)  цены  договора  отдельно по каждому виду 
работ.
                                                                              
    ***  Под  квалифицированным  инженерным   персоналом  понимаются  
работники,  имеющие  высшее  специальное  образование в строительной 
отрасли и опыт работы на руководящих должностях  в строительстве или 
ремонте не менее 5 лет.
                                                                              
                                                                              
     
     В таблице N 3 в зависимости от показателей подкритериев  каждой
заявке   начисляются   штрафные   баллы,   которые   вычитаются   из
максимального   количества   баллов,  установленного   для   данного
критерия.
     Если количество  штрафных  баллов превышает  20,  то  участнику
присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».
     37.  Суммирование  баллов,  полученных  каждой  заявкой по трем 
критериям.
     38. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов:  номер
1 получает  заявка,  набравшая наибольшее  количество баллов,  далее
порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов.
При равном количестве баллов, приоритет получает заявка,  получившая
наибольшее количество  баллов по критерию  «Квалификация», затем  по
критерию «Цена  договора» и,  в случае  необходимости -  подкритерию
«Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший  заявку,
которой  в результате  ранжирования  присвоен номер  1,  объявляется
победителем конкурса.

             VI. Обеспечение конкурсной заявки

     39. Для  участия   в  конкурсе   участник  обязан   представить
обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено
конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 8, настоящей
конкурсной документации.
     40. Обеспечение  конкурсной   заявки   удерживается  в   пользу
заказчика в следующих случаях:
     1) участник  отозвал  свою конкурсную  заявку  после  процедуры
вскрытия конвертов;
     2) участник,  выигравший  конкурс,  уклоняется  от   подписания
договора подряда;
     3) участник,  выигравший  конкурс, не  предоставил  обеспечение
исполнения договора.
     41. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:
     1) участникам,  не  допущенным  к  участию  в  конкурсе,  -   в
пятидневный срок с дня подписания протокола рассмотрения  конкурсных
заявок;
     2) победителю конкурса - в десятидневный срок со дня подписания
договора подряда при  условии представления победителем  надлежащего
обеспечения исполнения договора;
     3) участникам,  которые участвовали  в  конкурсе, но  не  стали
победителями  конкурса, за  исключением  участника конкурса,  заявке
которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания
протокола оценки и сопоставления заявок;
     4) участнику  конкурса,  заявке на  участие  которого  присвоен
второй  номер, в  течение  десяти дней  со  дня подписания  договора
подряда с победителем  или с таким  участником конкурса при  условии
представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
     (Раздел  в редакции Постановления Правительства Республики Тыва
от 23.01.2012 г. N 9)

                                                    Приложение N 1
                                  к  типовой конкурсной документации
                                  по  проведению открытого  конкурса
                                  на выполнение работ по капитально-
                                  му  ремонту  многоквартирных домов

                            З А Я В К А
 на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________                                  
            (указать наименование работ, объект и адрес)
     1. Участник:
+--------------------------+------------------------+
| 1.1. Наименование        |                        |
| юридического лица        |                        |
+--------------------------+------------------------+
| 1.1. 1.2. ИНН            |                        |
+--------------------------+------------------------+
| 1.3. Юридический адрес   |                        |
+--------------------------+------------------------+
| 1.4. Фактический адрес   |                        |
+--------------------------+------------------------+
| 1.5. Контактный  телефон |                        |
| (факс)                   |                        |
+--------------------------+------------------------+
| 1.6. Контактное лицо     |                        |
+--------------------------+------------------------+

     2. Электронный адрес участника_________________________________
     3. Участник________________________________________плательщиком
является  (не является), основание освобождения от уплаты НДС в 
                          случае наличия
     налога на добавленную стоимость.
     4. Участник______________________________________выданное само-
                          имеет (не имеет)
регулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние    на    безопасность    объектов     капитального
строительства согласно  перечню,  утвержденному приказом  Минрегиона
России от 30 декабря 2009 г. N 624.
     5. (Исключен  -  Постановление  Правительства  Республики  Тыва
от 23.01.2012 г. N 9)
     6. Конкурсная  документация  изучена  нами в  полном  объеме  и
признана полной  и достаточной для  подготовки настоящей  конкурсной
заявки.
     7. Подтверждаем соответствие требованиям:
     - деятельность  не  приостановлена в  порядке,  предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
     - отсутствие просроченной  задолженности  перед бюджетами  всех
уровней или государственными внебюджетными фондами;
     - участник не находится в  процессе ликвидации или в  процедуре
банкротства;
     - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
     8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:
     
+-----+----------------------------+----------------+-----------------+
|  N  |        Наименование        |    Единица     |  Значение (все  |
| п/п |                            |   измерения8   |    значения     |
|     |                            |                |   указываются   |
|     |                            |                |     цифрами)    |
+-----+----------------------------+----------------+-----------------+
| 1.  | Цена договора, в том числе |     рублей     |                 |
|     | налог на добавленную       |                |                 |
|     | стоимость (при наличии)    |                |                 |
+-----+----------------------------+----------------+-----------------+
| 2.  | Срок выполнения работ      | календарных    |                 |
|     |                            | дней с даты    |                 |
|     |                            | начала         |                 |
|     |                            | работ          |                 |
+-----+----------------------------+----------------+-----------------+

     9. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»
     
+-----+----------------------------+----------------+-------------+
|  N  |        Наименование        |    Единица     |  Значение   |
| п/п |                            |   измерения8   |    (все     |
|     |                            |                |  значения   |
|     |                            |                | указываются |
|     |                            |                |  цифрами)   |
+-----+----------------------------+----------------+-------------+
| 1.  | Опыт работы, в том числе:  |      штук      |             |
+-----+----------------------------+----------------+-------------+
|     | количество успешно         |                |             |
|     | завершенных                |                |             |
|     | объектов-аналогов       за |                |             |
|     | последний  год  по   видам |                |             |
|     | работ  (не  подтвержденных |                |             |
|     | документально)             |                |             |
+-----+----------------------------+----------------+-------------+
|     | количество успешно         |                |             |
|     | завершенных                |                |             |
|     | объектов-аналогов       за |                |             |
|     | последний  год  по   видам |                |             |
|     | работ,      подтвержденных |                |             |
|     | представленными договорами |                |             |
|     | подряда     и      другими |                |             |
|     | документами                |                |             |
+-----+----------------------------+----------------+-------------+
| 2.  | Квалификация персонала     |                |             |
|     | (наличие                   |                |             |
|     | квалифицированного         |    человек     |             |
|     | инженерного персонала), в  |                |             |
|     | том числе:                 |                |             |
+-----+----------------------------+----------------+-------------+
|     | с опытом работы более 10   |                |             |
|     | лет и стажем работы в      |                |             |
|     | компании более 2-х лет     |                |             |
+-----+----------------------------+----------------+-------------+
|     | - с опытом работы более 5  |                |             |
|     | лет                        |                |             |
+-----+----------------------------+----------------+-------------+
| 3.  | Соблюдение техники         |      штук      |             |
|     | безопасности   (количество |                |             |
|     | несчастных   случаев   при |                |             |
|     | производстве   работ    за |                |             |
|     | последние 2 года)          |                |             |
+-----+----------------------------+----------------+-------------+
| 4.  | Участие в         судебных |      штук      |             |
|     | заседаниях   в    качестве |                |             |
|     | ответчика   по  делам   об |                |             |
|     | исполнении      договорных |                |             |
|     | обязательств по  договорам |                |             |
|     | подряда  за  последние   2 |                |             |
|     | года          (проигранные |                |             |
|     | арбитражные дела)          |                |             |
+-----+----------------------------+----------------+-------------+

     10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере________
_____________________________________________________________рублей,
____________________________________________________________________
                 (дата, номер платежного поручения)
     11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет_______________
____________________________________________________________________
           (указываются реквизиты банковского счета участника для
                       возврата обеспечения)
     12. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие  в
конкурсе____________________________________________________________
____________________________________________________________________
            (указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные   пунктами   18.3  -   18.11   конкурсной
документации.

     Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность,
печать


                                           Приложение N 2
                                 к типовой конкурсной документации
                                 по  проведению открытого конкурса
                                 на выполнение работ по капитальному
                                 ремонту многоквартирных домов

                             О П И С Ь
                входящих в состав заявки документов
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                      (наименование участника)
подтверждает, что для  участия  в конкурсе  на  выполнение работ  по
капитальному ремонту
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________                                  
            (указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы
и что содержание описи и состав заявки совпадают.
     
+-----------------------------+--------------------+
|   Наименование документа    | Количество листов  |
+-----------------------------+--------------------+
|                             |                    |
+-----------------------------+--------------------+
|                             |                    |
+-----------------------------+--------------------+

     Должность, подпись уполномоченного лица, печать

     (Приложение  дополнено - Постановление Правительства Республики
Тыва от 01.08.2011 г. N 484)


                                                Приложение N 3
                                 к типовой конкурсной документации
                                 по проведению открытого конкурса
                                 на выполнение работ по капитальному
                                 ремонту многоквартирных домов

                        ДОВЕРЕННОСТЬ N______
     Место составления______________________________________________
     Дата выдачи____________________________________________________
     
     Настоящей доверенностью________________________________________
                                    (наименование участника)
в лице_____________________________________________________________,
             (должность руководителя участника, Ф.И.О)
действующего на основании__________________________________________,
                                   (устава, Положения и т.п.)
уполномочивает______________________________________________________
                  (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и
                  реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все  необходимые  действия,  в  том  числе  подписывать
заявку на  участие в  конкурсе на выполнение  работ по  капитальному
ремонту
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                    (наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на_____________________________
___________________________________________________________________.
     Подпись __________________________________________удостоверяю.
     Должность, подпись уполномоченного лица, печать



                                             Приложение N 4
                                 к типовой конкурсной документации
                                 по проведению открытого конкурса
                                 на выполнение работ по капитальному
                                 ремонту многоквартирных домов

                          С В Е Д Е Н И Я
        о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее
       специальное образование в строительной отрасли и опыт
           работы на руководящих должностях не менее 5 лет

+-----+------+-------------+-----------+-------------+--------------+----------+
|  N  | ФИО  |  Должность  |   Стаж    | Стаж работы |   Название   |  Приме-  |
| п/п |      | в компании  |  работы   | в компании  |   учебного   |  чания   |
|     |      |             | в отрасли |             | заведения и  |          |
|     |      |             |           |             |      год     |          |
|     |      |             |           |             |  окончания   |          |
+-----+------+-------------+-----------+-------------+--------------+----------+
| 1.  |      |             |           |             |              |          |
+-----+------+-------------+-----------+-------------+--------------+----------+
| 2.  |      |             |           |             |              |          |
+-----+------+-------------+-----------+-------------+--------------+----------+
| 3.  |      |             |           |             |              |          |
+-----+------+-------------+-----------+-------------+--------------+----------+

     Итого:
     - количество  специалистов, с  опытом  работы  более 10  лет  и
стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.
     - количество специалистов с опытом работы более 5 лет _________
человек.
     Среднесписочная численность работников участника на дату подачи
заявки:_____________________________________________________________

     Прилагаются следующие документы  в отношении каждого  работника
(заверенные участником):
     1. Копия паспорта в количестве ____ шт.
     2. Копия диплома в количестве ____ шт.
     3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

     Должность, подпись уполномоченного лица, печать



                                               Приложение N 5
                                 к типовой конкурсной документации
                                 по проведению открытого конкурса
                                 на выполнение работ по капитальному
                                 ремонту многоквартирных домов

                           ТИПОВАЯ ФОРМА
        договора подряда на выполнение работ по капитальному
                   ремонту многоквартирных домов
                            
                           ДОГОВОР N___
                на выполнение работ по капитальному
                   ремонту многоквартирного дома

                                         «____»___________ 20__ года
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
                  (полное наименование заказчика)
в лице_____________________________________________________________,
действующего на основании___________________________(далее-Заказчик)
с одной стороны и___________________________________________________
____________________________________________________________________
            (полное наименование подрядной организации)
в лице ____________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________(далее
- Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:




         Статья 1. Предмет и существенные условия договора

     1.1. Заказчик   поручает,  а   Подрядчик   принимает  на   себя
обязательства   по   выполнению  работ   по   капитальному   ремонту
____________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее  -
объект), расположенного по адресу: _________________________________
____________________________________________________________________
в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой  к
Договору.
     
     1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет______________
_________________________________рублей, в том числе НДС____________
_____________________________________________________________рублей.
     Стоимость по видам работ составляет:
_____________________________________________________________рублей,
                            (вид работ)
_____________________________________________________________рублей;
                            (вид работ)
_____________________________________________________________рублей.
                            (вид работ)
     
     1.3. Указанная  в  пункте  1.2 стоимость  работ  увеличению  не
подлежит.
     1.4. Срок выполнения работ составляет ____________________дней.
     1.5. В счет  стоимости  работ, в  пределах  суммы, указанной  в
пункте 1.2  Договора, Подрядчик  берет на  себя обязательство  перед
Заказчиком  за  свой  риск  из своих  материалов,  своими  силами  и
средствами выполнить  работы в соответствии  с Договором,  устранить
все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
     1.6. Заказчик берет на  себя обязательство уплатить  Подрядчику
за  выполнение работ  сумму,  равную  их стоимости,  определенной  в
соответствии с Договором, в  пределах суммы, указанной в пункте  1.2
Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
     1.7. Основанием  для  заключения настоящего  Договора  является
_________________ ______________N __________ от «___»________20__ г.

      Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика

     2.1. Обеспечением   исполнения   обязательств   Подрядчика   по
Договору    является     ___________________________    на     сумму
______________  рублей.   Подрядчик  обязан  представить   Заказчику
обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок  с
даты подписания Договора Сторонами.
     2.2. Обеспечением   исполнения   обязательств   Подрядчика   по
устранению  выявленных  дефектов   в  гарантийный  период   является
______________________      на       сумму___________________рублей,
действующее  до  истечения гарантийного  периода.  Подрядчик  обязан
представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта  приемки
объекта, а при проведении  капитального ремонта по нескольким  видам
работ на  объекте -  актов о приемке  рабочей комиссией  законченных
работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.
     
                   Статья 3. Порядок оплаты работ
     
     3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:
     - авансовый платеж Подрядчику в  размере _____ % от  стоимости,
указанной      в      Пункте     1.2      Договора      в      сумме
_________________________________  рублей  выплачивается  в   ______
дневный срок  с даты  подписания  Договора Сторонами,  но не  раньше
представления  Подрядчиком  обеспечения исполнения  обязательств  по
Договору;
     - окончательный  платеж   по  завершению   работ  по   Договору
выплачивается на  основании акта по  форме КС-2  и справки по  форме
КС-3 в  _____ дневный  срок с даты  подписания Заказчиком  указанных
документов.
     3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия  расходов
по  производству  работ,  предоставить  Представителю  Заказчика  по
первому  требованию   все   необходимые  документы,   подтверждающие
использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
                  
                 Статья 4. Сроки выполнения работ

     4.1. Срок        начала        работ:        не         позднее
«____»______________20___года,  но   не  ранее  выплаты   авансового
платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора.
     4.2. Срок       окончания        работ       не        позднее:
«____»______________20___года.
     4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата
подписания акта   о  приемке   в   эксплуатацию  рабочей   комиссией
законченных работ по капитальному ремонту объекта.
     
                         Статья 5. Заказчик

     5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
     5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение  __________
дней со дня подписания Договора Сторонами.
     5.1.2. Обеспечить организацию  технического  надзора в  течение
всего периода производства работ.
     5.1.3. Создать  рабочую  (приемочную) комиссию  и  организовать
приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
     5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки
по форме КС-3.
     5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные
законодательством Российской  Федерации,  иными правовыми  актами  и
настоящим Договором.
     
                        Статья 6. Подрядчик

     6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:
     6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный  в
пункте 5.1.1.
     6.1.2. Нести  ответственность  перед Заказчиком  за  допущенные
отступления от требований,  предусмотренных в технической и  сметной
документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости,
надежности здания, сооружения или его части.
     6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы,  оборудование,
изделия,   конструкции,   строительную  технику,   необходимые   для
производства работ,  а также  осуществлять их  приемку, разгрузку  и
складирование.  Используемые   при   производстве  работ   материалы
(комплектующие     и    оборудование)     должны     соответствовать
государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах
выполнения работ  должны быть в  наличии сертификаты  (соответствия,
пожарные,  гигиенические),  технические  паспорта  и  (или)   другие
документы,   удостоверяющие   качество   используемых    Подрядчиком
материалов.
     6.1.4. Разместить за свой  счет на  строительных лесах и  (или)
ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ,
наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика  и
Подрядчика, контактных телефонов.
     6.1.5. Обеспечить  режим  труда   в  соответствии  с   трудовым
законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами,
направленными  на  защиту  тишины и  покоя  граждан.  Работы  должны
производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному
согласованию с  Заказчиком  работы могут  проводиться  в выходные  и
праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства
Российской Федерации.
     6.1.6. Обеспечить   в   ходе  производства   работ   выполнение
необходимых  мероприятий по  технике  безопасности, соблюдению  норм
экологической  безопасности,  пожарной безопасности  и  других  норм
безопасности,   рациональному   использованию   территории,   охране
окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
     6.1.7. Содержать  рабочую   площадку   и  прилегающие   участки
свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ,
и обеспечивать их своевременную уборку.
     6.1.8. Обеспечить   за   свой  счет   сохранность   материалов,
оборудования,  стоянки  строительной техники  и  другого  имущества,
необходимого для производства  работ, ограждение рабочей площадки  с
момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.
          6.1.9. Вывезти с  рабочей площадки  строительный мусор  до
подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ  по
капитальному ремонту объекта.
     6.1.10. При обнаружении  обстоятельств, угрожающих  сохранности
или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до  получения
от него указании приостановить  работы и принять все возможные  меры
по  предотвращению  наступления отрицательных  последствий,  которые
могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
     6.1.11. По   первому    требованию   представителя    Заказчика
представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.
          6.1.12. Обеспечить  представителю  Заказчика   необходимые
условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.
     6.1.13. Сдать  объект в  эксплуатацию  в установленные  пунктом
4.2. Договора  сроки  и передать  Заказчику комплект  исполнительной
документации,  который  включает общий  журнал  производства  работ,
уточненные   сметы,    перечни    фактически   выполненных    работ,
исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования
скрытых работ и ответственных конструкций.
     6.1.14. Обеспечить   своевременное   устранение    недостатков,
выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного  срока
эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при  выполнении
работ,  за свой  счет  в  согласованные с  представителем  Заказчика
сроки.  При  невыполнении  Подрядчиком  этих  обязательств  Заказчик
вправе  для  исправления некачественно  выполненных  работ  привлечь
другую организацию за счет Подрядчика.
     6.1.15. Соблюдать   установленный   законодательством   порядок
привлечения и использование иностранных работников.
     6.1.16.  Не  допускать  привлечения  иных организаций на основе
субподряда    для   выполнения   работ   по   капитальному   ремонту
многоквартирных домов. (Дополнен   -   Постановление   Правительства
Республики Тыва от 20.11.2013 г. N 681)
     6.2. Подрядчик    имеет    другие    права    и    обязанности,
предусмотренные   законодательством  Российской   Федерации,   иными
правовыми актами и настоящим Договором.

                     Статья 7. Выполнение работ
     7.1. Заказчик   назначает  представителя   Заказчика,   который
представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет
функции технического надзора.
     Полномочным представителем Заказчика является:
____________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название
              организации, адрес, контактные телефоны)
     7.2. Подрядчик  назначает   в  качестве  своего   представителя
должностное  лицо,  обеспечивающее  выполнение  работ   Подрядчиком,
ведение  документации  на  объекте и  представляющее  Подрядчика  во
взаимоотношениях с Заказчиком.
     Полномочным представителем Подрядчика является:
____________________________________________________________________
      (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
     7.3. Замена    представителя    Заказчика    или    Подрядчика,
осуществляется  с  обязательным  письменным  уведомлением  об   этом
соответствующей Стороны.
     7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
     7.4.1. Контроль    за    соответствием    работ,    применяемых
конструкций,  изделий,  материалов  требованиям  СНиП,   стандартов,
технических условий и других нормативных документов;
     7.4.2. Принятие  своевременных мер  и  контроль за  устранением
выявленных дефектов в технической и сметной документации;
     7.4.3. Проверка  наличия  документов,  удостоверяющих  качество
используемых   Подрядчиком   изделий   и   материалов   (технических
паспортов, сертификатов, и других документов);
     7.4.4. Освидетельствование  совместно  с  Подрядчиком   скрытых
работ    и    ответственных   конструкций    и    подписание    акта
освидетельствования скрытых работ;
     7.4.5. Проверка  фактических  объемов,  качества  и   стоимости
выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта
приемки выполненных работ КС-2;
     7.4.6. Участие  в   работе  комиссии  по   приемке  объекта   в
эксплуатацию после проведения капитального ремонта  многоквартирного
дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.
     7.5. С  целью  выполнения  функций,  указанных  в  пункте  7.4,
представитель Заказчика имеет право:
     7.5.1. Проводить  совещания  с  Подрядчиком  и  участвовать   в
совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;
     7.5.2. Давать  в  письменной   форме  замечания  Подрядчику   и
требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
     7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в
Договор или  требовать от  Подрядчика  действий, нарушающих  условия
Договора.
     7.7. Представитель Подрядчика  имеет право  в письменной  форме
уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он
считает  неправомерными,  и получать  от  Заказчика  соответствующие
разъяснения.
     7.8. Все   действия    во   исполнение   настоящего    Договора
осуществляются  Сторонами  только   в  письменном  виде,  при   этом
письменные  указания   Подрядчику   могут  даваться   представителем
Заказчика в журнале производства работ.
     7.9. Представитель и при необходимости другие должностные  лица
Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика  принимать
участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
     7.10. Представитель  Заказчика  по  приглашению   представителя
Подрядчика  обязан принимать  участие  в совещаниях  для  обсуждения
вопросов, связанных с работами.
     7.11. Результаты совместного  обсуждения вопросов, связанных  с
работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде
протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
     7.12. С  момента  начала  работ и  до  приемки  их  результатов
Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в
котором   отражается  технологическая   последовательность,   сроки,
качество  выполнения   и  условия  производства   работ  по   форме,
установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация
строительства».
     7.13.  (Утратил  силу  - Постановление Правительства Республики
Тыва от 06.03.2014 г. N 87)
     7.14. Все ископаемые  предметы и  иные находки,  представляющие
геологический, археологический интерес или иную ценность,  найденные
на месте производства работ, не являются собственностью  Подрядчика.
В случаи  их  обнаружения Подрядчик  обязан  приостановить работы  и
немедленно уведомить об этом Заказчика

          Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

     8.1.  Приемка  результатов  завершенных  работ осуществляется в 
соответствии  с  ВСН  42-85(Р)  -  «Правила   приемки в эксплуатацию 
законченных  капитальным   ремонтом жилых зданий (в ред. изменений N 
1,  утвержденных  Приказом   Госстроя  Российской Федерации от 6 мая 
1997  г.  N  17-16),  технической  и сметной  документацией, а также 
иными применимыми нормативными актами.
     8.2.  Подрядчик   обязан    письменно  уведомить  представителя  
Заказчика  о  завершении  работ  по  Договору и готовности объекта к 
сдаче  и  представить  пред-ставителю Заказчика  счет, счет-фактуру, 
акт  по  форме  КС-2  и справку по форме КС-3. Заказчик  в течение 5 
дней   после   получения  уведомления   Подрядчика  организует  и  в  
установленном  порядке  осуществляет  приемку   рабочей (приемочной) 
комиссией объекта в эксплуатацию.
     8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания
акта приемки объекта в  эксплуатацию, а при проведении  капитального
ремонта по нескольким  видам работ  на объекте -  актов о приемке  в
эксплуатацию  рабочей комиссией  законченных  работ по  капитальному
ремонту объекта по всем видам работ.
     8.4. При  обнаружении  рабочей  комиссией  в  ходе  приемки   в
эксплуатацию объекта недостатков  в выполненной работе  составляется
акт, в котором фиксируется  перечень дефектов и сроки их  устранения
Подрядчиком.  Подрядчик обязан  устранить  все обнаруженные  дефекты
своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
     8.5. Приемка объекта в  эксплуатацию производится только  после
выполнения всех работ в полном соответствии с технической и  сметной
документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии
с пунктом 8.4 Договора.
     8.6.  С  момента  приемки  объекта в эксплуатацию Заказчиком он 
принимает   на  себя  ответственность за сохранность объекта и несет 
риск возможного его повреждения или утраты.

           Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

     9.1. Гарантии качества  распространяются на все  конструктивные
элементы, инженерные  системы  и работы,  выполненные Подрядчиком  и
субподрядчиками по Договору.
     9.2. Гарантийный срок составляет  36 месяцев со дня  подписания
акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет,  что
дефекты  произошли вследствие  нормального  износа объекта  или  его
частей,  или  неправильной  его эксплуатации.  Гарантийный  срок  на
смонтированное Подрядчиком  оборудование соответствует  гарантийному
сроку, установленному его производителем.
     9.3. При  обнаружении   дефектов   Заказчик  должен   письменно
известить   об   этом  Подрядчика.   Подрядчик   направляет   своего
представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в
случае  выявления   дефектов,  ведущих   к  нарушению   безопасности
эксплуатации объекта  и  (или) убыткам  - немедленно.  Представители
Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают  порядок
и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен  превышать
сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ
и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.
     9.4. При отказе  Подрядчика от составления  и (или)  подписания
акта обнаруженных дефектов  Заказчик составляет односторонний акт  с
привлечением  независимых экспертов,  все  расходы по  оплате  услуг
которых  при  установлении  наступления  гарантийного  случая  несет
Подрядчик.
     9.5. Если  Подрядчик  не  обеспечивает  устранение   выявленных
дефектов  в  установленные  сроки,  Заказчик  вправе  привлечь   для
выполнения этих работ другую  организацию за счет Подрядчика, в  том
числе в счет обеспечения  исполнения его обязательств по  устранению
выявленных дефектов в гарантийный период.

                 Статья 10. Ответственность сторон

     10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее
выполнение своих обязательств по Договору.
     10.2. За нарушение сроков  исполнения обязательств по  Договору
Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность  в
виде  штрафа  в  размере  0,1  процента  (ноль  целых  одна  десятая
процента) от стоимости,  указанной в пункте  1.2 Договора за  каждый
день просрочки до фактического исполнения обязательств.
     10.3. За  заключение  договора субподряда  без  согласования  с
Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один
процент)  стоимости  работ, переданных  на  выполнение  субподрядной
организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора
субподряда.
     10.4. В случае нарушения  Подрядчиком условий Договора  (6.1.5,
6.1.6,   6.1.7),   Представитель  Заказчика   немедленно   письменно
предупреждает об  этом  Подрядчика с  составлением акта  выявленного
нарушения,  подписываемого  Заказчиком  и Подрядчиком,  а  в  случае
отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае  не
устранения  Подрядчиком в  течение  2-х дней  выявленных  нарушений,
Подрядчик выплачивает Заказчику штраф  в размере 0,5 процента  (ноль
целых  пять десятых  процента)  стоимости,  указанной в  пункте  1.2
Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.
     10.5. Уплата  штрафа   за  просрочку   или  иное   ненадлежащее
исполнение обязательств  по  Договору, а  также возмещение  убытков,
причиненных ненадлежащим  исполнением  обязательств, не  освобождает
Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
     10.6. Указанные в настоящей  статье штрафы взимаются за  каждое
нарушение в отдельности.
     10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что
просрочка исполнения указанного  обязательства произошла  вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
     
      Статья 11. Внесение изменений в техническую документацию

     11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика
изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные
работы по стоимости  не  превышают 10  процентов (десяти  процентов)
указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ  не
изменяется.
     11.2. При  внесении  изменений  в  техническую  документацию  в
соответствии  с  пунктом 11.1,  дополнительные  работы  оплачиваются
Заказчиком по  расценкам  в соответствии  со сметной  документацией,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
     11.3. Внесение в техническую  документацию изменений в  большем
против   указанного   в   пункте  11.1   настоящей   статьи   объеме
осуществляется  на  основе  согласованной  Сторонами  дополнительной
сметы  с  корректировкой  сроков  выполнения  работ  и   оформлением
дополнительного соглашения.

            Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы
     
     12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось
следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения  Договора.  К  обстоятельствам  непреодолимой  силы
относятся землетрясения,  пожары, наводнения, забастовки,  изменения
действующего законодательства,  другие чрезвычайные  обстоятельства,
влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны
не  могут  оказать  влияния  и за  возникновение  которых  не  несут
ответственности.
     12.2. В случае  наступления обстоятельств,  указанных в  пункте
12.1,  Сторона,  которая  не в  состоянии  исполнить  обязательства,
взятые на себя  по Договору, должна в  трехдневный срок сообщить  об
этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением
справки, выданной органами местной власти.
     12.3. С   момента   наступления   форс-мажорных   обстоятельств
действие  Договора  приостанавливается  до  момента,   определяемого
Сторонами.
     
              Статья 13. Порядок расторжения договора

     13.1. Заказчик  вправе  в  одностороннем  порядке   расторгнуть
Договор  и  потребовать  возмещения  причиненных  убытков  в  случае
следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:
     13.1.1. Если в  течение  10 дней  с  даты подписания  Сторонами
Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.
     13.1.2. Если  Подрядчик  не  приступил к  выполнению  Работ  на
объекте в течение  10 дней с установленной  в пункте 4.1  настоящего
Договора даты начала Работ.
     13.1.3. В   случае    неоднократного   нарушения    Подрядчиком
обязательств по Договору.
     13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора  в
соответствии   с  пунктом   13.1   Заказчик  направляет   Подрядчику
соответствующее  уведомление.   Договор  считается  расторгнутым   с
момента   получения   Подрядчиком  указанного   уведомления.   После
расторжения   Договора   представитель  Заказчика   должен   оценить
стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения,  и
стоимость  убытков,  которые  понес  и  (или)  понесет  Заказчик   в
результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения
Договора.
     13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает
стоимость убытков, которые понес  и (или) понесет Заказчик,  разница
должна  быть выплачена  Подрядчику  с  учетом авансового  платежа  в
течение  10 дней.  Если  стоимость произведенных  Подрядчиком  работ
меньше стоимости убытков,  которые понес  и (или) понесет  Заказчик,
разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
     
                    Статья 14. Разрешение споров

     14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения  Договора,
разрешаются сторонами путем переговоров.
     14.2. При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком  споров
по  поводу   недостатков   выполненных  работ   или   их  причин   и
невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию
любой  из  Сторон  может  быть  назначена  экспертиза.  Расходы   на
экспертизу  несет  Сторона,  требовавшая  назначения  экспертизы.  В
случае  установления  нарушений  Подрядчиком  условий  Договора  или
причинной  связи   между  действиями   Подрядчика  и   обнаруженными
недостатками, расходы на  экспертизу, назначенную Заказчиком,  несет
Подрядчик. В случае  если экспертиза  назначена по соглашению  между
Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
     14.3. В  случае   невозможности   урегулирования  спора   путем
переговоров,   спорные   вопросы  передаются   на   рассмотрение   в
арбитражный  суд  по  месту  нахождения  Заказчика  в  установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке.
     
                     Статья 15. Особые условия

     15.1.__________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

                     Статья 16. Прочие условия
     
     16.1. Все   изменения  и   дополнения   к  Договору   считаются
действительными, если они оформлены  в письменной форме и  подписаны
Сторонами.
     16.2. В случае  изменения адреса либо  иных реквизитов  Стороны
обязаны уведомить об этом друг  друга в недельный срок со дня  таких
изменений.
     16.3. Договор составлен  в 2-х  подлинных экземплярах,  имеющих
равную  юридическую  силу,  а  именно:  1  экземпляр  Заказчику,   1
экземпляр Подрядчику.
     16.4. Договор считается  заключенным с  момента его  подписания
Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

            Статья 17. Приложения к настоящему договору
     
     Приложениями к настоящему договору, составляющими его
неотъемлемую часть, являются следующие документы:
     N 1.___________________________________________________________
     N 2.___________________________________________________________
     N 3.___________________________________________________________
     N 4.___________________________________________________________
     N 5.___________________________________________________________

           Статья 18. Местонахождение и реквизиты сторон
     
     18.1. Заказчик:
     Местонахождение:________________________________________________
     Реквизиты:______________________________________________________
_____________________________________________________________________
     
     18.2. Подрядчик:________________________________________________
     Местонахождение:________________________________________________
     Реквизиты:______________________________________________________

                           Подписи сторон
Заказчик                                   Подрядчик

«_____»____________ 20____г.               «_____»___________ 20__ г.

М.П.                                       М.П.
     (Приложение  дополнено - Постановление Правительства Республики
Тыва от 01.08.2011 г. N 484)
     

                                           Приложение N 6
                               к Порядку   привлечения    подрядных 
                               организаций для выполнения работ  по 
                               капитальному ремонту многоквартирных 
                               домов, включенных в  республиканскую 
                               адресную  программу  по   проведению 
                               капитального ремонта многоквартирных 
                               домов на территории  Республики Тыва  


                     МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
        по заполнению примерной формы договора на выполнение
        работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

     Примерная форма  договора  подряда   на  выполнение  работ   по
капитальному   ремонту  многоквартирного   дома   (приложение  5   к
конкурсной  документации   по  проведению   открытого  конкурса   на
выполнение  работ  по капитальному  ремонту  многоквартирных  домов)
включает  в  себя  стандартные положения  договора,  подходящие  для
большинства проектов капитального ремонта многоквартирных домов.
     При составлении   договора   подряда   необходимая   информация
вносится  в  незаполненные поля.  Примеры  заполнения  незаполненных
полей в договоре подряда  приведены в методических рекомендациях  по
заполнению примерной формы договора подряда курсивом жирным шрифтом.
     Все особенности договорных  отношений сторон договора  подряда,
вызванные  спецификой  объекта капитального  ремонта,  региональными
особенностями  и требованиями  конкретного  заказчика, излагаются  в
статье 15 договора подряда «Особые условия». Возможные  формулировки
пунктов статьи 15 приведены  курсивом жирным шрифтом в  методических
рекомендациях по заполнению примерной формы договора подряда.
     Статьи и  пункты  договора   подряда,  не  требующие   внесения
информации,  в методических  рекомендациях  по заполнению  примерной
формы договора подряда пропущены.

         Статья 1. Предмет и существенные условия договора

     1.1. Указать вид работ по капитальному ремонту многоквартирного
дома в соответствии с пунктом 3 Статьи 15 Федерального закона от  21
июля  2007   г.  N   185-ФЗ  «О   Фонде  содействия   реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» с учетом Методических  рекомендаций
по   формированию    состава   работ    по   капитальному    ремонту
многоквартирных    домов,    финансируемых    за    счет    средств,
предусмотренных Федеральным законом от 21  июля 2007 г. N 185-ФЗ  «О
Фонде  содействия реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства»,
утвержденных    правлением    Фонда    содействия     реформированию
жилищно-коммунального хозяйства 17 сентября 2008 г. К видам работ по
капитальному  ремонту   многоквартирных  домов   в  соответствии   с
указанным законом относятся:
     1) ремонт  внутридомовых  инженерных систем  электро-,  тепло-,
газо-,  водоснабжения,  водоотведения,  в  том  числе  с  установкой
приборов учета  потребления  ресурсов и  узлов управления  (тепловой
энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
     2) ремонт или замена (указать в соответствии с составом  работ)
лифтового оборудования,  признанного  непригодным для  эксплуатации,
при необходимости ремонт лифтовых шахт;
     3) ремонт крыш;
     4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему  имуществу
в многоквартирных домах;
     5) утепление и ремонт (указать в соответствии с составом работ)
фасадов;
     6) иные виды  работ, если их  финансирование обеспечивается  из
иных источников.
     Например, Заказчик  поручает,  а Подрядчик  принимает  на  себя
обязательства   по   выполнению  работ   по   капитальному   ремонту
внутридомовых инженерных  систем электроснабжения  и ремонту  фасада
(далее -  работы)  многоквартирного дома  расположенного по  адресу:
указать  адрес. В  пункте  1.1 может  быть  указано несколько  видов
работ, например, ремонт и утепление фасада, ремонт крыши и т.п.
     В данном пункте указано, что работы выполняются в  соответствии
с технической  и сметной  документацией, прилагаемой  к Договору.  В
соответствии  со   статьей  743   Гражданского  кодекса   Российской
Федерации  «Техническая  документация  и  смета»  Подрядчик   обязан
осуществлять  капитальный  ремонт   в  соответствии  с   технической
документацией,  определяющей  объем,   содержание  работ  и   другие
предъявляемые  к ним  требования,  и  со сметой,  определяющей  цену
работ. Договором подряда должны быть определены состав и  содержание
технической документации, а  также должно быть предусмотрено,  какая
из  сторон  и  в  какой  срок  должна  предоставить  соответствующую
документацию.
     Номера и наименования приложений к  Договору по видам работ  по
капитальному ремонту многоквартирного дома, являющиеся технической и
сметной документацией, перечисляются в статье 17 Договора.
     1.2. Следует  указать  общую  стоимость  работ  по  Договору  и
стоимость работ с разбивкой  по видам работ по капитальному  ремонту
многоквартирного  дома.   Стоимость  работ   указывается  цифрой   и
дублируется прописью.
     Стоимость работ может быть  определена в результате  проведения
конкурса или аукциона (торгов). Тогда в пункте 1.2 указывается  цена
предложения  победителя  конкурса   или  аукциона.  В  этом   случае
стоимость  работ, подлежащих  оплате,  определяется путем  умножения
цены, определенной  сметной документацией  Заказчика на  коэффициент
снижения стоимости работ.
     Коэффициент снижения   стоимости   работ   рассчитывается   как
отношение цены победителя торгов к начальной (максимальной)  сметной
стоимости работ.
     Если подрядная  организация освобождена  от  уплаты НДС,  то  в
тексте пункта 1.2: «в том числе НДС_________________ рублей» следует
записать: «не облагается».
     Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению
с новым строительством имеет небольшую продолжительность,  стоимость
работ увеличению не  подлежит. Все  риски удорожания ресурсов  несет
Подрядчик.
     1.4. При проведении конкурса срок выполнения работ в
незаполненном поле пункта 1.4 указывается в соответствии с заявкой
победителя конкурса.
     1.7. В  текст данного  пункта  необходимо внести  наименование,
номер  и  дату   принятия  документа,  являющегося  основанием   для
заключения Договора. Например, «протокол об итогах конкурса на право
заключения  Договора на  выполнение  работ по  капитальному  ремонту
многоквартирного дома N 16 от 4 июня 2010 г.».

      Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика
 
     2.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору
указывается в   соответствии   с  выбранным   Заказчиком   вариантом
(банковская гарантия,  поручительство владельца компании  подрядчика
или третьих лиц или залог  денежных средств и иные законные  способы
обеспечения обязательств)  в размере  не менее  10% общей  стоимости
Договора.  Если   Договором  предусматривается  выплата   авансового
платежа, размер обеспечения исполнения Договора не может быть меньше
размера авансового платежа. Если в течение 10 дней с даты подписания
Сторонами Договора  Подрядчик не  представил обеспечение  исполнения
Договора, то Договор расторгается.
     2.2. Обеспечение   исполнения   обязательств   Подрядчика    по
устранению выявленных  дефектов в гарантийный  период указывается  в
соответствии   с   выбранным  Заказчиком   вариантом   (страхование,
банковская гарантия, поручительство или удержание денежных средств с
окончательного платежа Подрядчику).
     Если Заказчиком  принято  решение  об  обеспечении   исполнения
обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в  течение
гарантийного срока  эксплуатации объекта  в виде  удержания суммы  с
окончательного платежа  Подрядчику, то в  незаполненном поле  пункта
2.2 необходимо указать: «удержание с окончательного платежа». В этом
случае  в статью  15  «Особые  условия»  необходимо внести  пункт  с
указанием срока выплаты удержанной суммы после завершения выполнения
обязательств   Подрядчиком    по   истечению   гарантийного    срока
(рекомендуемый - 14 дней со дня истечения гарантийного срока):
     15... Удержанная  с окончательного  платежа  сумма  обеспечения
исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов
в  течение  гарантийного срока  эксплуатации  объекта  выплачивается
Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания гарантийного срока при
условии надлежащего выполнения подрядчиком гарантийных  обязательств
при наступлении гарантийного случая.

                   Статья 3. Порядок оплаты работ

     3.1. Если  объект   капитального  ремонта  включает   небольшое
количество видов и объемов работ, не требует длительного времени для
их  выполнения (до  двух  месяцев),  авансовый платеж  Подрядчику  в
Договоре подряда может не предусматриваться. В этом случае в  тексте
первого абзаца пункта 3.1 в незаполненных полях необходимо записать:
«не предусматривается»:
     - авансовый платеж Подрядчику в размере не предусматривается  %
от  стоимости,  указанной   в  Пункте  1.2   Договора  в  сумме   не
предусматривается тыс. рублей  выплачивается в не  предусматривается
дневный срок с даты полписания Договора Сторонами.
     Если авансовый  платеж признан  необходимым,  его размер  может
быть  установлен при  заключении  Договора подряда.  Его  конкретный
размер устанавливается Заказчиком или может устанавливаться с учетом
обоснованных предложений Подрядчика.  В этом случае в  незаполненных
полях в тексте первого абзаца пункта 3.1 необходимо указать размер и
сумму авансового платежа (не более 30 процентов от стоимости работ).
     Согласно части 11 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2007
г. N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» средства Фонда могут использоваться на выплату аванса  на
проведение работ  по  капитальному ремонту  многоквартирного дома  в
размере не более тридцати процентов.
     В незаполненных  полях  в  тексте  второго  абзаца  пункта  3.1
Заказчиком  указывается  срок  выплаты  окончательного  платежа   по
завершению работ по Договору с даты подписания акта по форме КС-2  и
справки по  форме КС-3 (рекомендуемый  - 14  дней) в соответствии  с
условиями статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2007 г. N  185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
     Если выставляемый на торги объект капитального ремонта включает
большое количество  видов  и  объемов  работ,  требует   длительного
времени  для  их  выполнения  (более  четырех  месяцев),  наряду   с
авансовым  платежом  Подрядчику   в  Договоре  подряда  могут   быть
предусмотрены  промежуточные платежи.  В  этом  случае в  статью  15
«Особые условия» необходимо внести следующие пункты:
     15... При  выполнении   Договора   Заказчиком    осуществляются
промежуточные  платежи  на  основании  предъявленных  Подрядчиком  и
принятых  Заказчиком объемов  выполненных  работ, в  пределах  суммы
стоимости  работ,   указанной  в  пункте   1.2  Договора.   Заказчик
производит   промежуточные   платежи   за   фактически   выполненные
Подрядчиком  работы  в  соответствии  с  предъявленными  Подрядчиком
счетами-фактурами и актами КС-2 и КС-3.
     15... Сумма  выданного   аванса   учитывается   Подрядчиком   и
Заказчиком  при промежуточных  платежах  за выполненные  и  принятые
объемы Работ путем вычетов  пропорциональных сумм из сумм  очередных
промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику.
     
                  Статья 4. Сроки выполнения работ

     4.1. В  случае заключения  Договора  по результатам  конкурсных
процедур  дата начала  работ  может  быть определена  Заказчиком  до
заключения Договора и доведена  до сведения участников конкурса  или
аукциона в объявлении о торгах.
     Дата начала  работ  может  определяться  Заказчиком  с   учетом
обоснованных предложений Подрядчика при заключении Договора подряда.
     4.2. Дата  окончания работ  определяется  путем отсчета  сроков
выполнения  работ  в  календарных днях,  приведенных  в  пункте  1.4
Договора с даты начала работ.
     Если объект   капитального  ремонта   предполагает   выполнение
нескольких видов работ  и (или) требует  длительного времени для  их
выполнения,  то  Договором  может  быть  предусмотрено   составление
календарного  плана выполнения  работ.  В этом  случае  в статью  15
«Особые условия» необходимо внести следующие условия:
     15... Календарные сроки  выполнения работ  и  сроки  завершения
отдельных этапов  работ определяются  календарным планом  выполнения
работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.
     
                         Статья 5. Заказчик

     5.1.1. В  незаполненном  поле  этого  пункта  указывается  срок
передачи  Заказчиком Подрядчику  по  акту Объекта  в  работу со  дня
подписания Договора  Сторонами. Этот  срок может  быть определен  по
усмотрению Заказчика или установлен Заказчиком с учетом  предложений
Подрядчика при заключении Договора подряда (рекомендуемый - 7 дней).
     
                        Статья 6. Подрядчик
     
     Если для выполнения работ по Договору необходимо возведение  на
территории  рабочей  площадки  временных  сооружений,  в  том  числе
осуществление временных  присоединений  к коммуникациям,  то в  этом
случае в  Статью  15 «Особые  условия»  необходимо внести  следующий
пункт:
    15....  Подрядчик   обязан    возвести   собственными  силами  и  
средствами на территории рабочей  площадки все временные сооружения, 
необходимые  для  качественного  выполнения работ по Договору, в том 
числе    осуществить    временные    присоединения    к    следующим   
коммуникациям: ___________________________________
    15....  Подрядчик  обязан   производить  оплату за использование 
поставляемых   ресурсов   (вода,  электроэнергия,  тепло)  за   счет  
собственных средств.
    Необходимо  указать   наименование   коммуникаций,   к   которым
Подрядчик обязан за  свой счет осуществить временные  присоединения.
Например, водоснабжение, электросети, теплоснабжение.

                     Статья 7. Выполнение работ
     
     7.1. В  незаполненном  поле  этого  пункта  необходимо  указать
должность,  Ф.И.О.,  документ, подтверждающий  полномочия,  название
организации, адрес,  контактные телефоны полномочного  Представителя
Заказчика. В зависимости  от региональных особенностей и  конкретных
условий  проведения   капитального  ремонта  многоквартирного   дома
Представителем Заказчика может быть:
     а) сотрудник  организации   Заказчика  (например,   управляющей
компании);
     б) инженер или инженерная организация, действующая на основании
договора с Заказчиком.
     Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении  прав
и выполнении обязанностей заказчика осуществляется в соответствии со
статьей 749 Гражданского кодекса Российской Федерации,: «Заказчик  в
целях осуществления контроля и надзора за строительством и  принятия
от  его  имени  решений  во  взаимоотношениях  с  подрядчиком  может
заключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании
заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером  (инженерной
организацией).  В  этом  случае  в  договоре  строительного  подряда
определяются  функции  такого  инженера  (инженерной   организации),
связанные с последствиями его действий для подрядчика.».
     При необходимости  в  незаполненном  поле  этого  пункта  можно
указать несколько  лиц,  являющихся уполномоченными  Представителями
Заказчика.
     7.2. В  незаполненном  поле   пункта  7.2  необходимо   указать
должность, Ф.И.О.,  документ,  подтверждающий полномочия,  должность
представителя    Подрядчика,   обеспечивающее    выполнение    работ
Подрядчиком,  ведение  документации  на  объекте  и   представляющее
Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
     Если при капитальном  ремонте многоквартирного дома  необходимо
согласование  с органами  государственного  строительного надзора  и
другими  ведомственными  организациями  порядка  ведения  работ   на
объекте, то в Статью 15 «Особые условия» необходимо внести следующий
пункт:
     15... Подрядчик обязан  согласовать с органами государственного
строительного  надзора  и   другими  контролирующими  и   надзорными
организациями проект порядка ведения работ на объекте.
     
          Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

     8.1. Приемка  результатов  выполненных работ  осуществляется  с
соблюдением требований законодательства,  в том числе  установленных
часть 9 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ «О
Фонде  содействия реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства»,
согласно  которой  акты   приемки  работ  по  капитальному   ремонту
многоквартирного дома  должны  быть согласованы  с органом  местного
самоуправления и подписаны лицами, которые уполномочены  действовать
от    имени    товарищества    собственников    жилья,    жилищного,
жилищно-строительного  кооператива  или  иного   специализированного
потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений
в многоквартирном доме управляющей организации.
     
           Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

     9.3. В незаполненном поле этого пункта необходимо указать срок,
в течение которого Подрядчик  обязан направить своего  представителя
для  участия  в  составлении  акта,  фиксирующего  дефекты  и  (или)
наступление гарантийного  случая, согласования порядка  и сроков  их
устранения с  даты  получения письменного  уведомления от  Заказчика
(рекомендуемый - 3 дня).
     
              Статья 13. Порядок расторжения договора
     
     13.1.1. Если  Договор  заключен  по  результатам  конкурса  или
аукциона и Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора в
течение 10  дней с  даты подписания Сторонами  Договора, то  Договор
расторгается  и  с Подрядчика  удерживается  обеспечение  конкурсной
заявки в пользу Заказчика.
     
                     Статья 15. Особые условия
     
     В данную статью Договора подряда вносятся пункты по  усмотрению
Заказчика, приведенные  ниже курсивом жирным  шрифтом. Кроме  этого,
здесь  могут быть  приведены  пункты, вызванные  спецификой  объекта
капитального  ремонта,  региональными особенностями  и  требованиями
конкретного Заказчика.
     В зависимости от  видов работ по  капитальному ремонту  объекта
(например,  ремонт  фасада)  можно  внести  дополнительные   пункты,
обязывающие Подрядчика, например:
     - исключить доступ  посторонних  лиц на  рабочие леса  (убирать
лестницы  на  первый  ярус  лесов в  конце  рабочего  дня)  в  целях
обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов.  Назначить
ответственное лицо за исполнение данного пункта.
     - предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в
процессе ремонта и после  ремонта. Фотоматериалы по окончании  работ
передать Заказчику.
     - осуществлять   производство   работ   с   соблюдением    мер,
обеспечивающих   сохранность   архитектурно-художественного   декора
зданий и сооружений
     
     Для снижения  рисков  Подрядчика, в  отдельных  случаях,  можно
рекомендовать страхование соответствующих рисков.
     Согласно статье 742  Гражданского кодекса Российской  Федерации
«Страхование объекта строительства» договором строительного  подряда
может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит  риск
случайной гибели или  случайного повреждения объекта  строительства,
материала,  оборудования  и  другого  имущества,  используемых   при
строительстве, либо ответственность за причинение при  осуществлении
строительства  вреда  другим  лицам,  застраховать   соответствующие
риски.
    Сторона,  на  которую  возлагается  обязанность по  страхованию, 
должна  предоставить  другой  стороне  доказательства  заключения ею 
договора    страхования   на   условиях,  предусмотренных  договором  
строительного   подряда,   включая  данные  о  страховщике,  размере  
страховой суммы и застрахованных рисках.
    Страхование   не   освобождает    соответствующую   сторону   от   
обязанности принять необходимые меры  для предотвращения наступления 
страхового случая.
     В случае   страхования   рисков  в   данную   статью   Договора
рекомендуется внести следующий пункт:
     15...   Подрядчик    обязан    застраховать   у    страховщика,   
согласованного  с  Заказчиком,  строительные риски на  сумму, равную 
стоимости  работ,  указанной  в  пункте  1.2 Договора  и представить 
Заказчику  оригиналы  страховых  полисов  в семидневный  срок с даты 
заключения Договора.
     В зависимости от  сложности и  условий проведения  капитального
ремонта многоквартирного жилого дама в Договоре можно  предусмотреть
обязательное  страхование  ответственности  перед  третьими  лицами.
Тогда следует внести в особые условия следующий пункт:
     15...  Подрядчик  обязан  не  позднее  начала работ по Договору 
застраховать  свою гражданскую ответственность  за вред, причиненный 
жизни,  здоровью  или имуществу третьих лиц при  выполнении работ на 
объекте  и  представить  Заказчику  копию   договора  страхования  в  
течение семи дней с даты подписания Договора Сторонами.
     При подготовке проекта Договора Заказчик должен учитывать,  что
чрезмерные  требования  по   страхованию  могут  повлечь  за   собой
существенное  увеличение  издержек  Подрядчика  и,  как   следствие,
увеличение цены конкурсной заявки.
     (Приложение  дополнено - Постановление Правительства Республики
Тыва от 01.08.2011 г. N 484)

Информация по документу
Читайте также