|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Курганской области от 13.05.2013 № 139-рПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13 мая 2013 года N 139-р О рекомендуемом Порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства": 1. Утвердить рекомендуемый Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Рекомендуемый порядок), согласно приложению 1 к настоящему Распоряжению. 2. Утвердить рекомендуемую конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - Рекомендуемая конкурсная документация) согласно приложению 2 к настоящему Распоряжению. 3. Рекомендовать товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации осуществлять привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", с учетом Рекомендуемого порядка и Рекомендуемой конкурсной документации. 4. Настоящее Распоряжение действует до 1 января 2016 года. 5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Миронова В.В. Губернатор Курганской области О.А.Богомолов Приложение 1 к Распоряжению Правительства Курганской области от 13 мая 2013 года N 139-р "О рекомендуемом Порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Рекомендуемый Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Раздел I. Общие положения 1. Настоящий рекомендуемый Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Порядок) предлагает единый подход при привлечении подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". 2. Привлечение подрядных организаций рекомендуется осуществлять в соответствии с действующим законодательством. Раздел II. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 3. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов путем проведения конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - конкурс) осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирных домах управляющей организацией (далее - заказчик). 4. Заказчик определяет во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (далее - ОМС) (по согласованию): - предмет конкурса; - срок проведения конкурса; - организатора конкурса. 5. Заказчик в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие функции: - участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - конкурсные комиссии); - совместно с организатором конкурса отвечает на вопросы участников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса; - заключает договор подряда с победителем конкурса. 6. Организатор конкурса во взаимодействии с ОМС (по согласованию) осуществляет в соответствии с действующим законодательством следующие функции: - разрабатывает конкурсную документацию на основании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и решений собраний товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации; - утверждает конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - конкурсная документация); - в порядке, установленном пунктами 7 - 10 Порядка, публикует официальную информацию о конкурсе; - выделяет рабочее место заказчику и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты); - отвечает на вопросы участников конкурса, привлекая при необходимости заказчика; - отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса; - при необходимости вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса; - осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок; - предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и участвует в процедуре вскрытия конвертов; - предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует в работе конкурсной комиссии; - ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном пунктами 7 - 10 Порядка; - оповещает в письменном виде победителя конкурса; - организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок; - направляет информацию о результатах конкурса в ОМС. 7. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по форме согласно приложению 1 к Порядку, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий) публикуется организатором конкурса в средствах массовой информации, определенных ОМС (по согласованию). 8. Разработка и размещение извещений о проведении конкурса осуществляется в соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации. 9. Дополнительно информация о проведении открытого конкурса на праве заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома публикуется Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее - Департамент) на сайте государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на информационном портале "Реформа ЖКХ" (www.reformagkh.ru) по форме согласно приложению 2 к Порядку, представленной организатором конкурса. При этом информация о конкурсе должна содержать ссылку на интернет-сайт с официальной информацией о конкурсе. 10. По решению организатора конкурса информация о проведении конкурса может размещаться в печатных и электронных средствах массовой информации Курганской области либо дополнительно распространяться подрядным организациям путем индивидуальной адресной рассылки. 11. Требования к составу, форме и порядку подачи подрядными организациями заявок на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации. 12. В конкурсной документации должна быть предусмотрена необходимость внесения подрядной организацией на счет организатора конкурса денежных средств в размере 3% от максимальной (начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки. 13. Конкурсные заявки, поданные подрядными организациями и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. 14. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается в порядке, установленном разделом III Порядка. 15. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не менее чем через 10 дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками указывается в извещении о проведении конкурса. 16. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками, но не более чем на 10 дней. Организатор конкурса не позднее чем за пять дней до новой даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками публикует объявление о переносе даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками. 17. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе является публичной, на нее приглашаются представители подрядных организаций, подавшие конкурсные заявки. 18. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке: - наименование участника конкурса; - должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия; - наличие документа, подтверждающего обеспечение заявки; - предлагаемые участниками конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника). 19. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске подрядной организации к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по форме согласно приложению 3 к Порядку. 20. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса в двухдневный срок с момента подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе направляет подрядной организации письменное уведомление с указанием причин отказа. 21. Заявки подрядных организаций, допущенных к участию в конкурсе (далее - участники), подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда по форме согласно приложению 4 к Порядку. 22. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда должен быть составлен и опубликован в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками. 23. Договор подряда заключается с победителем конкурса не позднее десяти дней после завершения конкурса и оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок. 24. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора подряда или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору подряда, то обеспечение его заявки удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 25. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора подряда или не представил надлежащее обеспечение исполнения договора подряда, то обеспечение его заявки также удерживается в пользу заказчика. В этом случае проводится повторный конкурс. 26. Конкурс объявляется конкурсной комиссией не состоявшимся в следующих случаях: - если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки; - если всем подрядным организациям отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок; - если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе. 27. В случае если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор подряда заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора подряда, который составляется путем включения условий исполнения договора подряда, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора подряда, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника от заключения договора подряда обеспечение его заявки удерживается в пользу заказчика и проводится повторный конкурс. Раздел III. Положение о конкурсных комиссиях 28. Конкурсные комиссии создаются для рассмотрения, сопоставления и оценки заявок подрядных организаций, пожелавших принять участие в конкурсе, а также для определения победителя конкурса. 29. Персональный состав членов конкурсных комиссий формируется организатором конкурса и ОМС (по согласованию) из числа представителей, кандидатуры которых утверждаются Департаментом. 30. Департамент и ОМС (по согласованию) утверждают состав конкурсной комиссии, обеспечивающей контроль за реализацией региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 31. Заказчик включает в состав конкурсной комиссии представителя общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (председателя собрания собственников помещений или иного представителя по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), представителя управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива. 32. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведение заседаний проводит организатор конкурса. 33. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: - осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформление протокола вскрытия конвертов; - осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформление соответствующих протоколов; - определение победителя конкурса или принятие иного решения по результату проведения конкурса. 34. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать от участников конкурса информацию, необходимую для осуществления работы конкурсной комиссии. 35. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке, определенные соответствующей конкурсной документацией, а также Порядком. 36. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый организатором конкурса из числа представителей заказчика. Заместитель председателя комиссии назначается организатором конкурса из числа представителей ОМС (по согласованию). 37. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя заседание конкурсной комиссии проводит заместитель председателя конкурсной комиссии. 38. Ответственный секретарь конкурсной комиссии назначается организатором конкурса из числа представителей ОМС (по согласованию). 39. Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее двух третей членов конкурсной комиссии, при обязательном условии участия в заседании не менее одного представителя заказчика. 40. Решения конкурсной комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим. 41. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, заключениями, которые подписываются присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. В протоколах, заключениях обязательно должны быть указаны особые мнения членов конкурсной комиссии (при наличии). 42. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя конкурсной комиссии в случае отсутствия председателя конкурсной комиссии): - руководит деятельностью конкурсной комиссии; - председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; - несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на конкурсную комиссию задач; - осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации. 43. Члены конкурсной комиссии: - участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию конкурсной комиссии; - участвуют в заседаниях конкурсной комиссии; - выполняют в установленные сроки поручения председателя конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии. 44. Председатель и члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса. 45. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с участниками во время процедур проведения конкурса, за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации. 46. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса. 47. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда. Приложение 1 к рекомендуемому Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Дата публикации извещения ____________________________________ Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома __________________________________ ___________________________________________________________________ Работы (объекты) _____________________________________________ ___________________________________________________________________ (перечислить работы) Заказчик _____________________________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование, индивидуальный номер налогоплательщика, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо заказчика) Организатор конкурса _________________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда _______________ ____________________________________________________________ рублей Дата начала работ ____________________________________________ Средства массовой информации для публикации __________________ ___________________________________________________________________ Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками ____________ ___________________________________________________________________ Место, дата и время осуществления оценки и сопоставления заявок ____________________________________________________________ Определение победителя конкурса: победителем объявляется участник, заявка которого набрала наибольшее количество баллов по критериям, указанным в конкурсной документации. Срок на заключение договора подряда: договор подряда заключается с победителем конкурса не позднее десяти дней после оформления протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда. Приложение: 1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов; 2) техническая и сметная документация: _______________________ __________________________________________________________________; (перечислить документы) 3) договор подряда (проект). Приложение 2 к рекомендуемому Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" Информация о проведении открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Дата _________________________________________________________ Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. ___________________________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) ___________________________________________________________________ (наименование муниципального образования) Адрес многоквартирного дома __________________________________ ___________________________________________________________________ Работы (объекты) _____________________________________________ ___________________________________________________________________ (перечислить работы) Заказчик _____________________________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование, индивидуальный номер налогоплательщика, телефон, адрес, контактное лицо заказчика) Организатор конкурса _________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда _______________ ____________________________________________________________ рублей Дата начала работ ____________________________________________ Дата вскрытия конвертов ______________________________________ Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками ____________ ___________________________________________________________________ Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы в средствах массовой информации _____________________________________ Приложение 3 к рекомендуемому Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома ________________________ ___________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) _________________________________________ ________________________ (место проведения вскрытия конвертов) (дата) Состав конкурсной комиссии Председатель комиссии _____________________________________________ Секретарь комиссии ________________________________________________ Члены комиссии: ___________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество; должность) Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: ___________________________________________________________________ Время начала вскрытия конвертов ______________________________ На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители подрядных организаций: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование организации; фамилия, имя, отчество; должность; реквизиты доверенности) По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали: _________________________________________ ___________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество; должность) Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ______ заявок. До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений. Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций: __________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование подрядных организаций, адрес) Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу). По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются следующие подрядные организации: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не допускаются следующие подрядные организации: ______________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Председатель конкурсной комиссии __________________________________ Члены конкурсной комиссии _________________________________________ (подписи) Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от __________________ Сводная таблица конкурсных заявок +---+-------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+------+-------+------+ | N |Наиме- | Доку- | Доку- |Инфор- | Доку- | Нота- |Нотари- | Нота- | Ори- |Справ-| Цена |Отмет-| |п/п|нование| мент, | мент, |мация о|менты, |риально| ально |риально | гинал |ка из | кон- | ка о | | |участ- |подтвер-|подтвер-|составе| под- | заве- |заверен-| заве- | или |нало- |курсной|соблю-| | | ника, |ждающий |ждающий | и | твер- |ренные | ная | ренная | нота- |гового|заявки |дении | | | адрес | полно- |внесение|квали- |ждающие| копии | копия | копия |риально|органа| |требо-| | | | мочия |обеспе- |фикации| опыт |учреди-| свиде- | свиде- | заве- | о | |ваний | | | |лица на | чения |работ- |работы |тельных|тельства|тельства|ренная |разме-| |к до- | | | |осущест-| | ников |(копии | доку- |о поста-|о госу- | копия | ре | |пуску | | | | вление | | | дого- |ментов | новке | дарст- |выписки|задол-| | на | | | |действий| | | воров | |на учет | венной | из | жен- | |учас- | | | |от имени| | | под- | |в нало- | регис- |Единого|ности | |тие в | | | | участ- | | | ряда) | | говом | трации | госу- | | | кон- | | | | ника | | | | | органе | |дарст- | | |курсе | | | | | | | | | | |венного| | | | | | | | | | | | | |реестра| | | | | | | | | | | | | |юриди- | | | | | | | | | | | | | |ческих | | | | | | | | | | | | | | лиц | | | | +---+-------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+------+-------+------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +---+-------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+------+-------+------+ Председатель конкурсной комиссии ________________________ Члены конкурсной комиссии _______________________________ (подписи) Приложение 4 к рекомендуемому Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на право заключения договора подряда на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: ____________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) ________________________________________________ _________________ (место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата) Состав конкурсной комиссии Председатель комиссии _____________________________________________ Секретарь комиссии ________________________________________________ Члены комиссии: ___________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество; должность) На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих участников конкурса: ___________________ ___________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным разделом VI Рекомендуемой конкурсной документации. Результаты оценки заявок по критериям "Цена договора", "Срок выполнения работ" и "Квалификация" отражены в приложении к настоящему протоколу. Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок. По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам присвоены следующие номера: 1. __________________________________________________________. 2. __________________________________________________________. 3. __________________________________________________________. 4. ____________________________________________________ и т.д. Победителем конкурса признана ________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование подрядной организации) Организатору конкурса поручается: в пятидневный срок со дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. Председатель конкурсной комиссии _____________________________ Члены конкурсной комиссии ____________________________________ (подписи) Приложение к протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома от _______________________ Оценка заявок по критериям и подкритериям +---+-------+-------+---------+----------+-----------------------------------------------------------+-----+ | N |Наиме- |Дата и |Критерий | Критерий | Критерий "Квалификация" |Итого| |п/п|нование| время | "Цена | "Срок +------------------------------------------------------+----+ | | |участ- |регист-|договора"|выполнения| Подкритерии |Балл| | | | ника | рации | | работы" | | | | | | |заявки +----+----+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+ | | | | | |Руб-|Балл|Пока-|Балл|Опыт |Штраф-| Ква- |Штраф-|Соблю-|Штраф-|Проиг-|Штраф-| | | | | | |лей | | за- | |рабо-| ной |лифи- | ной |дение | ной |ранные| ной | | | | | | | | |тель | | ты | балл |кация | балл |техни-| балл |арбит-| балл | | | | | | | | | | | | |персо-| | ки | |ражные| | | | | | | | | | | | | | нала | |безо- | | дела | | | | | | | | | | | | | | | | пас- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ности | | | | | | +---+-------+-------+----+----+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +---+-------+-------+----+----+-----+----+------------+-------------+-------------+-------------+----+------ Председатель конкурсной комиссии ________________________ Члены конкурсной комиссии _______________________________ (подписи) Приложение 2 к Распоряжению Правительства Курганской области от 13 мая 2013 года N 139-р "О рекомендуемом Порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Рекомендуемая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Раздел I. Общие положения Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________ (наименование и адрес объекта) ___________________________________________________________________ (перечислить работы) Заказчиком является __________________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование заказчика) Организатором конкурса является ______________________________ ___________________________________________________________________ (наименование организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда ___________________________________________________________________ рублей, в том числе НДС __________________ рублей. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: __________________________________________________________, часы работы ______________________________________________________. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в _____ часов _______ минут "___" _________ 20___ года по адресу: ___________________________________________________________________ На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации _________________________ не позднее чем за 30 дней до даты проведения конкурса. Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки. Участники конкурса должны перечислить сумму в размере ________ рублей (3% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет: ___________________________________________________________________ (наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты) Официальные результаты открытого конкурса публикуются в средствах массовой информации _____________________________________ в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов. Договор подряда с победителем конкурса заключается не позднее десяти дней после завершения конкурса и оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: __________________________________________________________________. (фамилия, имя, отчество; контактные телефоны; факс; адрес электронной почты) Раздел II. Требования к участникам конкурса 1. Для участия в конкурсе допускаются подрядные организации, соответствующие следующим требованиям: 1) деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 2) у подрядной организации не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; 3) подрядная организация не должна находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; 4) отсутствие подрядной организации в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 года N 292 "Об утверждении Положения о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков"; 5) в зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска подрядных организаций к конкурсу. Раздел III. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе 2. Для участия в конкурсе подрядная организация подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к Рекомендуемой конкурсной документации (далее - конкурсная документация), с приложением следующих документов: 1) опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к конкурсной документации; 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса; 3) документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 4) документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядной организации на объектах-аналогах и их соответствие квалификационным требованиям, по форме согласно приложению 3 к конкурсной документации; 5) организационно-штатное расписание подрядной организации и (или) подразделений подрядной организации, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и имеют высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы; 6) нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним; 7) нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, паспорт гражданина Российской Федерации; 8) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 9) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации подрядной организации; 10) оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса; 11) справка из соответствующего территориального органа федеральной налоговой службы о размере задолженности подрядной организации по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки; 12) копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при проведении работ, указанных в Перечне, утвержденном Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства". 3. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от предусмотренных Рекомендуемым порядком привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Рекомендуемый порядок), является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 4. Представление документов, предусмотренных подпунктами 4 - 12 пункта 2 конкурсной документации, в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии подрядной организации в других конкурсах в данном муниципальном образовании Курганской области (при условии, что организатором указанных конкурсов являлись ОМС) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе. 5. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта: один - с оригиналом конкурсной заявки, а второй - с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка соответственно "Оригинал" или "Копия" и указываются наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия конкурсной заявки должна содержать копии всех документов оригинала конкурсной заявки. 6. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее представления участником. 7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве конкурсной заявки подается участником в письменном виде по адресу, по которому представлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве конкурсной заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью подрядной организации. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде. 8. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с пунктом 6 конкурсной документации и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и заверенный печатью подрядной организации. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой. Раздел IV. Обеспечение конкурсной заявки 9. Для участия в конкурсе подрядная организация обязана представить обеспечение конкурсной заявки в размере, установленном Рекомендуемым порядком. 10. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях: 1) участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов; 2) участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда; 3) участник, выигравший конкурс, не предоставил надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору подряда. 11. Обеспечение конкурсной заявки возвращается: 1) подрядным организациям, не допущенным к участию в конкурсе, в пятидневный срок со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе; 2) победителю конкурса - в десятидневный срок со дня подписания договоре подряда при условии предоставления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора подряда; 3) подрядным организациям, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, - в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда; 4) участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, - в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии предоставления надлежащего обеспечения исполнения договора подряда. Раздел V. Процедура проведения конкурса 12. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления организатору конкурса. 13. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем опубликования соответствующей информации в порядке, установленном пунктами 7 - 10 Рекомендуемого порядка. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам конкурса дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов. 14. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске подрядной организации к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 1) отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку; 2) представление участником неполного комплекта документов, установленных разделом III конкурсной документации; 3) несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 1 конкурсной документации; 4) превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации; 5) представление подрядной организацией в конкурсной заявке недостоверных сведений. 15. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и порядком оценки заявок на участие в конкурсе согласно разделу VI конкурсной документации. Раздел VI. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе 16. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 1) цена договора: максимальное количество баллов - 60; 2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20; 3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20. 17. Оценка по критерию "Квалификация участника" производится по четырем подкритериям: 1) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год); 2) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала); 3) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года); 4) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела). 18. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100. 19. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности: 1) ранжирование заявок по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше; 2) выставление количества баллов заявкам по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ" в соответствии с таблицами 1 и 2. В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки. Таблица 1. Балльная оценка ранжирования заявок по критерию "Цена договора" +-------------------+------------+-------------------+--------------------+ | Критерий |Максимальное| Результат | Присваиваемое | | | количество | ранжирования | количество баллов | | | баллов | заявок | | +-------------------+------------+-------------------+--------------------+ |Цена договора | 60 | 1 | 60 | | | +-------------------+--------------------+ | | | 2 | 55 | | | +-------------------+--------------------+ | | | 3 | 50 | | | +-------------------+--------------------+ | | | 4 | 45 | | | +-------------------+--------------------+ | | | 5 | 40 | | | +-------------------+--------------------+ | | | 6 | 35 | | | +-------------------+--------------------+ | | | 7 | 30 | | | +-------------------+--------------------+ | | | 8 | 25 | | | +-------------------+--------------------+ | | | 9 | 20 | | | +-------------------+--------------------+ | | | 10 | 15 | | | +-------------------+--------------------+ | | | 11 | 10 | | | +-------------------+--------------------+ | | | 12 | 5 | | | +-------------------+--------------------+ | | | 13 и более | 0 | +-------------------+------------+-------------------+--------------------+ Таблица 2. Балльная оценка ранжирования заявок по критерию "Срок выполнения работ" +-----------------+------------+---------------------+--------------------+ | Критерий |Максимальное| Результат | Присваиваемое | | | количество | ранжирования заявок | количество баллов | | | баллов | | | +-----------------+------------+---------------------+--------------------+ |Срок выполнения | 20 | 1 | 20 | | | +---------------------+--------------------+ | | | 2 | 20 | | | +---------------------+--------------------+ | | | 3 | 20 | | | +---------------------+--------------------+ | | | 4 | 18 | | | +---------------------+--------------------+ | | | 5 | 16 | | | +---------------------+--------------------+ | | | 6 | 14 | | | +---------------------+--------------------+ | | | 7 | 12 | | | +---------------------+--------------------+ | | | 8 | 10 | | | +---------------------+--------------------+ | | | 9 | 8 | | | +---------------------+--------------------+ | | | 10 | 6 | | | +---------------------+--------------------+ | | | 11 | 4 | | | +---------------------+--------------------+ | | | 12 | 2 | | | +---------------------+--------------------+ | | | 13 и более | 0 | +-----------------+------------+---------------------+--------------------+ 3) выставление количества баллов заявкам по критерию "Квалификация участника" в соответствии с таблицей 3. В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия. Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "Квалификация участника". Таблица 3. Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия "Квалификация" +------------+------------+--------------------------+-----------+--------+ | Критерий |Максимальное| Подкритерии |Показатель | Коли- | | | количество | |подкритерия| чество | | | баллов | | (ед.) |штрафных| | | | | | баллов | +------------+------------+--------------------------+-----------+--------+ |Квалификация| 20 | Опыт работы (количество | 2 и более | 0 | | | | успешно завершенных <*> +-----------+--------+ | | | объектов-аналогов <**> | 1 | 5 | | | | за последний год) +-----------+--------+ | | | | 0 | 10 | | | +--------------------------+-----------+--------+ | | | Квалификация персонала |2 и более с| 0 | | | | (наличие | опытом | | | | | квалифицированного | работы | | | | | инженерного персонала | более 10 | | | | | <***>) | лет и | | | | | | стажем | | | | | | работы в | | | | | | компании | | | | | |более 2 лет| | | | | +-----------+--------+ | | | |2 и более с| 5 | | | | | опытом | | | | | | работы | | | | | |более 5 лет| | | | | +-----------+--------+ | | | |в остальных| 10 | | | | | случаях | | | | +--------------------------+-----------+--------+ | | | Соблюдение техники | 0 | 0 | | | | безопасности (количество +-----------+--------+ | | | несчастных случаев при | 1 | 5 | | | |производстве за последние +-----------+--------+ | | | 2 года) | 2 и более | 10 | | | +--------------------------+-----------+--------+ | | | Сведения об | 0 | 0 | | | | удовлетворенных исках, +-----------+--------+ | | | предъявленных участнику | 1 | 5 | | | | конкурса, об исполнении +-----------+--------+ | | |договорных обязательств по| 2 и более | 10 | | | | договорам подряда за | | | | | | последние 2 года | | | +------------+------------+--------------------------+-----------+--------+ <*> Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда. <**> Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора подряда отдельно по каждому виду работ. <***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет; 4) суммирование баллов, полученных каждой заявкой, по трем критериям; 5) ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация", затем по критерию "Цена договора" и в случае необходимости по критерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса. Приложение 1 к Рекомендуемой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес) 1. Участник: +-------------------------------------------+-----------------------------+ |1.1. Наименование юридического лица | | +-------------------------------------------+-----------------------------+ |1.2. Индивидуальный номер налогоплательщика| | +-------------------------------------------+-----------------------------+ |1.3. Фактический адрес | | +-------------------------------------------+-----------------------------+ |1.4. Контактный телефон (факс) | | +-------------------------------------------+-----------------------------+ |1.5. Контактное лицо | | +-------------------------------------------+-----------------------------+ 2. Электронный адрес участника _______________________________ 3. Участник _________________________ плательщиком налога на является (не является) добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость (в случае наличия). 4. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки. 5. Подтверждаем соответствие требованиям: - деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; - участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. 6. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: +---+-------------------------------+--------------------+----------------+ | N | Наименование | Единица измерения | Значение (все | |п/п| | | значения | | | | | указываются | | | | | цифрами) | +---+-------------------------------+--------------------+----------------+ | 1 |Цена договора, в том числе| Рубль | | | |налог на добавленную стоимость| | | | |(при наличии) | | | +---+-------------------------------+--------------------+----------------+ | 2 |Срок выполнения работ |Календарный день, с | | | | | даты начала работ | | +---+-------------------------------+--------------------+----------------+ 7. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация" +---+-----------------------------------------+------------+--------------+ | N | Наименование | Единица |Значение (все | |п/п| | измерения | значения | | | | | указываются | | | | | цифрами) | +---+-----------------------------------------+------------+--------------+ | 1 |Опыт работы, в том числе: | Штука | | | +-----------------------------------------+ +--------------+ | |количество успешно завершенных| | | | |объектов-аналогов за последний год по| | | | |видам работ (не подтвержденных| | | | |документально) | | | | +-----------------------------------------+ +--------------+ | |количество успешно завершенных| | | | |объектов-аналогов за последний год по| | | | |видам работ, подтвержденных| | | | |представленными договорами подряда и| | | | |другими документами | | | +---+-----------------------------------------+------------+--------------+ | 2 |Квалификация персонала (наличие| Человек | | | |квалифицированного инженерного| | | | |персонала), в том числе: | | | | +-----------------------------------------+ +--------------+ | |с опытом работы более 10 лет и стажем| | | | |работы в подрядной организации более 2| | | | |лет | | | | +-----------------------------------------+ +--------------+ | |с опытом работы более 5 лет | | | +---+-----------------------------------------+------------+--------------+ | 3 |Соблюдение техники безопасности| Штука | | | |(количество несчастных случаев при| | | | |производстве работ за последние 2 года) | | | +---+-----------------------------------------+------------+--------------+ | 4 |Участие в судебных заседаниях в качестве| Штука | | | |ответчика по делам об исполнении| | | | |договорных обязательств по договорам| | | | |подряда за последние 2 года (проигранные| | | | |арбитражные дела) | | | +---+-----------------------------------------+------------+--------------+ 8. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ________ рублей, ___________________________________________________________ (дата, номер платежного поручения) 9. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________ ___________________________________________________________________ (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения) 10. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе __________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) документы, предусмотренные подпунктами 7 - 14 пункта 2 конкурсной документации. Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать. Приложение 2 к Рекомендуемой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Опись входящих в состав заявки документов ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование участника) подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование работ; объект и адрес) в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы: +------------------------------------+------------------------------------+ | Наименование документа | Количество листов | +------------------------------------+------------------------------------+ | | | +------------------------------------+------------------------------------+ | | | +------------------------------------+------------------------------------+ Содержание описи и состав заявки совпадают. Должность, подпись уполномоченного лица, печать. Приложение 3 к Рекомендуемой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет +--+--------+-----------+------------+------------+------------+----------+ | | Ф.И.О. |Должность в|Стаж работы | Стаж | Название |Примечания| | | | подрядной | в отрасли | работы в | учебного | | | | |организации| | подрядной |заведения и | | | | | | |организации | год | | | | | | | | окончания | | +--+--------+-----------+------------+------------+------------+----------+ |1 | | | | | | | +--+--------+-----------+------------+------------+------------+----------+ |2 | | | | | | | +--+--------+-----------+------------+------------+------------+----------+ |3 | | | | | | | +--+--------+-----------+------------+------------+------------+----------+ Итого: - количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: _________ человек; - количество специалистов с опытом работы более 5 лет ________ человек. Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: ____________________________________________________ Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником): 1. Копия паспорта в количестве _________ шт. 2. Копия диплома в количестве __________ шт. 3. Копия трудовой книжки в количестве __________ шт. Должность, подпись уполномоченного лица, печать. Приложение 4 к Рекомендуемой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Рекомендуемая примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Договор N ______ на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома "___" __________ 20___ года ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (полное наименование заказчика) в лице ___________________________________________________________, действующего на основании _____________________ (далее - Заказчик), с одной стороны и _________________________________________________ (полное наименование подрядной организации) в лице ___________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________ (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: Раздел I. Предмет и существенные условия Договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту _________________________ (далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: ____________________ - в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору. 1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет ______________ рублей, в том числе НДС ____________________ рублей. Стоимость по видам работ составляет: ___________________________________________________________ рублей, (вид работ) ___________________________________________________________ рублей, (вид работ) ___________________________________________________________ рублей. (вид работ) 1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит. 1.4. Срок выполнения работ составляет ____________ дней. 1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. 1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором. 1.7. Основанием для заключения Договора является ___________________________________ N от "___" ________ 20___ г. Раздел II. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является _________________ на сумму _______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 2.2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов действует до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ. Раздел III. Порядок оплаты работ 3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа: - авансовый платеж в соответствии с действующим законодательством Подрядчику в размере ____%, но не более 30% от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, в сумме ______________ рублей выплачивается в _____-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору; - окончательный платеж по завершении работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов. 3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. Раздел IV. Сроки выполнения работ 4.1. Срок начала работ - не позднее "___" ___________ 20___ года. 4.2. Срок окончания работ - не позднее "___" ___________ 20___ года. 4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованного с органом местного самоуправления и подписанного лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации (далее - приемочная комиссия). Раздел V. Заказчик 5.1. При выполнении Договора Заказчик обязан: 5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение ______ дней со дня подписания Договора Сторонами. 5.1.2. Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ. 5.1.3. Создать приемочную комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта. 5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3. 5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и Договором. Раздел VI. Подрядчик 6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан: 6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и строительных нормах и правилах, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов. 6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилий, имен, отчеств представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации. 6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. 6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию. 6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта. 6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами. 6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе работ. 6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. 6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика. 6.1.15. Соблюдать установленный действующим законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников. 6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. Раздел VII. Выполнение работ 7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля. Полномочным представителем Заказчика является: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (должность; фамилия, имя, отчество; документ, подтверждающий полномочия; название организации; адрес; контактные телефоны) 7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. Полномочным представителем Подрядчика является: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (должность; фамилия, имя, отчество; документ, подтверждающий полномочия) 7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны. 7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции: 7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и нормативных правовых актов. 7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации. 7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов). 7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ. 7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2. 7.4.6. Участие в работе приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право: 7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика. 7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков. 7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора. 7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ. 7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной строительными нормами и правилами 12-01-2004 "Организация строительства". 7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых по договору субподряда, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика. Раздел VIII. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию 8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) - Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий от 6 мая 1997 года N 17-16, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации, технической и сметной документацией, а также иными нормативными правовыми актами. 8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку приемочной комиссией объекта в эксплуатацию. 8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ. 8.4. При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора. Раздел IX. Гарантии качества по сданным работам 9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору. 9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем. 9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее _____ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 рабочих дней. 9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик. 9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. Раздел X. Ответственность сторон 10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору. 10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% от стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. 10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных пунктами 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 Договора, Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений. 10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору. 10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности. 10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Раздел XI. Внесение изменений в техническую документацию 11.1. При внесении изменений в техническую документацию дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью Договора. Раздел XII. Обстоятельства непреодолимой силы 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти. 12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств, действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. Раздел XIII. Порядок расторжения Договора 13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора: 13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты начала работ. 13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору. 13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения Договора, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней. Раздел XIV. Разрешение споров 14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. Раздел XV. Особые условия 15.1. ________________________________________________________ Раздел XVI. Прочие условия 16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в семидневный срок со дня таких изменений. 16.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику. 16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Раздел XVII. Приложения к Договору Приложениями к Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы: N 1. _________________________________________________________ N 2. _________________________________________________________ N 3. _________________________________________________________ N 4. _________________________________________________________ Раздел XVIII. Местонахождение и реквизиты Сторон 18.1. Заказчик: Местонахождение: _____________________________________________ Реквизиты: ___________________________________________________ 18.2. Подрядчик: Местонахождение: _____________________________________________ Реквизиты: ___________________________________________________ Подписи Сторон: Заказчик Подрядчик "___" ___________ 20___ г. "___" ___________ 20___ г. М.П. М.П. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
