Расширенный поиск

Указ Президента Удмуртской Республики от 22.07.2011 № 132

 
                                 УКАЗ                                 
                   ПРЕЗИДЕНТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                   

                                     Утратил силу - Указ Президента
                                          Удмуртской Республики
                                         от 21.12.2011 г. N 258

 Об Инспекции государственного строительного надзора при Министерстве 
 строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики 


      В целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года N
294-ФЗ    "О    защите   прав   юридических   лиц   и   индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля" постановляю:
      1.  Установить,  что  Инспекция  государственного  строительного
надзора   при   Министерстве  строительства,  архитектуры  и  жилищной
политики  Удмуртской  Республики   является   исполнительным   органом
государственной   власти   Удмуртской  Республики,  уполномоченным  на
осуществление  государственного  строительного  надзора,  а  также  на
осуществление  контроля  и  надзора  в  области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории
Удмуртской Республики.
      2. Утвердить прилагаемые:
      Положение об Инспекции  государственного  строительного  надзора
при   Министерстве  строительства,  архитектуры  и  жилищной  политики
Удмуртской Республики;
      структуру Инспекции государственного строительного  надзора  при
Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской
Республики.
      3.  Установить  предельную   численность   работников   аппарата
Инспекции  государственного  строительного  надзора  при  Министерстве
строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики в
количестве 35 штатных единиц.
      4.   Установить,   что   транспортное   обслуживание   Инспекции
государственного строительного надзора при Министерстве строительства,
архитектуры и жилищной  политики  Удмуртской  Республики  осуществляет
государственное   учреждение   "Автобаза  Администрации  Президента  и
Правительства Удмуртской Республики".
      5.  Рекомендовать  администрациям  муниципальных  образований  в
Удмуртской    Республике    обеспечивать   необходимые   условия   для
деятельности  Инспекции  государственного  строительного  надзора  при
Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской
Республики.
      6. Правительству Удмуртской Республики в месячный срок  привести
свои правовые акты в соответствие с настоящим Указом.
      7. Настоящий Указ вступает  в  силу  через  10  дней  после  его
официального опубликования.


      Президент
      Удмуртской Республики         А.А. Волков


      г. Ижевск
      22 июля 2011 года
      N 132



  Положение об Инспекции государственного строительного надзора при   
Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской
   Республики (утв. Указом Президента УР от 22 июля 2011 г. N 132)    

                          I. Общие положения                          

      1.  Инспекция   государственного   строительного   надзора   при
Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской
Республики  (далее  -  Инспекция)  является   исполнительным   органом
государственной     власти     Удмуртской    Республики,    проводящим
государственную   политику   и   уполномоченным    на    осуществление
государственного  строительного  надзора,  а  также  на  осуществление
контроля и надзора в области  долевого  строительства  многоквартирных
домов  и  (или)  иных  объектов  недвижимости на территории Удмуртской
Республики.
      Инспекция в своей деятельности подчиняется Президенту Удмуртской
Республики и Правительству Удмуртской Республики.
      Координация  деятельности  Инспекции  осуществляется   министром
строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.
      2. В своей деятельности Инспекция  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями
Правительства  Российской Федерации, иными правовыми актами Российской
Федерации, Конституцией  Удмуртской  Республики,  законами  Удмуртской
Республики, указами и распоряжениями Президента Удмуртской Республики,
в том числе настоящим  Положением,  постановлениями  и  распоряжениями
Правительства   Удмуртской   Республики,  распоряжениями  и  приказами
Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской
Республики, иными правовыми актами Удмуртской Республики.
      3. Инспекция осуществляет свою деятельность во взаимодействии  с
федеральными   органами   государственной   власти,   государственными
органами  Удмуртской  Республики,  органами  местного   самоуправления
муниципальных   образований,  образованных  на  территории  Удмуртской
Республики (далее  -  органы  местного  самоуправления),  юридическими
лицами, иными организациями и индивидуальными предпринимателями (далее
совместно - организации) и гражданами.
      4. Инспекция является юридическим лицом, имеет лицевой  счет  по
учету  средств  бюджета  Удмуртской  Республики, открытый в Управлении
казначейского  исполнения  бюджета  Министерства  финансов  Удмуртской
Республики,   и  лицевой  счет,  открытый  в  Управлении  Федерального
казначейства  по  Удмуртской   Республике,   печать   с   изображением
Государственного герба Удмуртской Республики, бланки и штампы со своим
наименованием на русском и удмуртском языках.
      5.  Финансирование  Инспекции  осуществляется  за  счет  средств
бюджета Удмуртской Республики в пределах ассигнований, предусмотренных
законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики.
      6.  Полное  официальное  наименование  Инспекции   -   Инспекция
государственного строительного надзора при Министерстве строительства,
архитектуры и жилищной  политики  Удмуртской  Республики,  сокращенное
официальное наименование Инспекции - Инспекция Госстройнадзора УР.
      7. Местонахождение (юридический  адрес)  Инспекции:  426004,  г.
Ижевск, ул. Удмуртская, 205.

                    II. Основные задачи Инспекции                     

      8. Основными задачами Инспекции являются:
      1) осуществление в  случаях,  предусмотренных  Градостроительным
кодексом Российской Федерации, государственного строительного надзора;
      2)  осуществление  контроля  и  надзора   в   области   долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
на территории Удмуртской Республики.

                   III. Функции и виды деятельности                   

      9. Инспекция несет ответственность  за  осуществление  следующих
основных функций:
      01.1.2 управление региональным прогнозированием и  планированием
социально-экономического развития по видам деятельности;
      01.5.4 осуществление государственного строительного надзора;
      01.5.5 осуществление  контроля  и  надзора  в  области  долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
на территории Удмуртской Республики;
      05.7.2.2    управление    информационными     технологиями     в
подведомственной сфере.
      10. Инспекция взаимодействует с:
      1) Министерством строительства, архитектуры и жилищной  политики
Удмуртской Республики при осуществлении функций:
      01.5.4 осуществление государственного строительного надзора;
      01.5.5 осуществление  контроля  и  надзора  в  области  долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
на территории Удмуртской Республики;
      2)   Министерством   финансов    Удмуртской    Республики    при
осуществлении функций:
      01.2.1 составление  проекта  бюджета  Удмуртской  Республики  на
очередной финансовый год и плановый период;
      01.2.3 осуществление функций главного распорядителя и получателя
средств  бюджета  Удмуртской Республики, предусмотренных на содержание
государственного  органа  Удмуртской  Республики,   функций   главного
администратора (администратора) доходов бюджета Удмуртской Республики,
главного  администратора  (администратора)  источников  финансирования
дефицита бюджета Удмуртской Республики;
      01.2.4 организация исполнения бюджета Удмуртской  Республики  по
расходам   в  условиях  открытия  лицевого  счета  бюджета  Удмуртской
Республики Министерству финансов Удмуртской  Республики  в  Управлении
Федерального казначейства по Удмуртской Республике;
      01.2.6 оказание методологической помощи главным  распорядителям,
распорядителям  и  получателям  средств бюджета Удмуртской Республики,
финансовым органам муниципальных образований в  Удмуртской  Республике
по  вопросам  бухгалтерского  учета  и  отчетности  в  государственных
(муниципальных) учреждениях Удмуртской Республики;
      3)   Министерством   экономики   Удмуртской    Республики    при
осуществлении  функции 01.1.1 управление региональным прогнозированием
и планированием социально-экономического развития;
      4) Министерством имущественных отношений  Удмуртской  Республики
при   осуществлении   функции  01.4.1.1  управление  учетом  имущества
Удмуртской Республики и контролем за его использованием;
      5) Главным  управлением  Министерства  Российской  Федерации  по
делам   гражданской   обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий  стихийных   бедствий   по   Удмуртской   Республике   при
осуществлении функций:
      03.1.2 управление  предупреждением  и  ликвидацией  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
      03.2 управление обеспечением пожарной безопасности субъекта;
      6) Министерством труда Удмуртской Республики  при  осуществлении
функций:
      04.3.1 управление охраной труда на межотраслевом уровне (в части
строительства);
      04.4 регулирование отношений в сфере государственной гражданской
службы и муниципальной службы;
      7) Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской
Республики   при   осуществлении   функции  05.3  управление  сельским
хозяйством  (в  части  государственного   строительного   надзора   за
объектами   капитального  строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта);
      8) Министерством транспорта  и  дорожного  хозяйства  Удмуртской
Республики  при  осуществлении  функции 05.8.2 управление автодорожным
хозяйством  (в  части  государственного   строительного   надзора   за
объектами   капитального  строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта);
      9)  Министерством  здравоохранения  Удмуртской  Республики   при
осуществлении  функции  05.12  управление  здравоохранением  (в  части
государственного  строительного  надзора  за  объектами   капитального
строительства, реконструкции, капитального ремонта);
      10)  Министерством  культуры,  печати  и  информации  Удмуртской
Республики  при  осуществлении  функции  05.13  управление  в  области
культуры (в части государственного строительного надзора за  объектами
капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта);
      11) Министерством  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму
Удмуртской  Республики  при  осуществлении  функции 05.14 управление в
области  физкультуры,  спорта  и  туризма  (в  части  государственного
строительного   надзора   за   объектами  капитального  строительства,
реконструкции и капитального ремонта);
      12) Министерством образования и науки Удмуртской Республики  при
осуществлении  функции 05.15 управление образованием и наукой (в части
государственного  строительного  надзора  за  объектами   капитального
строительства, реконструкции, капитального ремонта);
      13)  Министерством  социальной   защиты   населения   Удмуртской
Республики  при  осуществлении  функции  05.16  управление  социальной
защитой населения (в части государственного строительного  надзора  за
объектами   капитального  строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта);
      14) Комитетом по  делам  архивов  при  Правительстве  Удмуртской
Республики    при    осуществлении    функции    05.19.1   организация
комплектования,  обеспечения  сохранности,   учета   и   использования
документов  Архивного  фонда  Удмуртской Республики в подведомственной
сфере;
      15)  Государственной  жилищной   инспекцией   при   Министерстве
строительства,  архитектуры  и жилищной политики Удмуртской Республики
при  осуществлении  функции  05.11.1.3  государственный  контроль   за
использованием  и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы
собственности,  соблюдением   правил   содержания   общего   имущества
собственников    помещений    в    многоквартирном   доме   (в   части
государственного строительного  надзора  за  объектами  реконструкции,
капитального ремонта).
      11. Инспекция в  соответствии  с  пунктами  9  и  10  настоящего
Положения осуществляет следующие функции:
      01.1.2.1 в порядке, установленном  законодательством,  принимает
участие  в  разработке  и  реализации  республиканских и ведомственных
целевых  программ,  федеральных  целевых  программ,  иных  программ  и
проектов по вопросам, отнесенным к компетенции Инспекции;
      01.1.2.2    в    порядке,    установленном    законодательством,
разрабатывает   проекты   правовых   актов  Удмуртской  Республики  по
вопросам, отнесенным к компетенции Инспекции, осуществляет контроль за
их исполнением;
      01.2.1.1 участвует  в  составлении  проекта  бюджета  Удмуртской
Республики,  в том числе путем предоставления информации о потребности
в финансовых ресурсах в подведомственной сфере;
      01.2.3.1   осуществляет   функции   главного   распорядителя   и
получателя  средств  бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных на
содержание Инспекции;
      01.2.3.2   осуществляет    функции    главного    администратора
(администратора) доходов бюджета Удмуртской Республики;
      01.5.4.1 осуществляет государственный  строительный  надзор  при
строительстве,    реконструкции   и   капитальном   ремонте   объектов
капитального строительства в пределах компетенции, в том числе:
      01.5.4.1.1 осуществляет государственный строительный надзор  при
строительстве,     реконструкции,    капитальном    ремонте    опасных
производственных    объектов    (газопроводы,    котельные,    объекты
электроэнергетики,  нефтедобычи),  автомобильных  дорог  (кроме  дорог
федерального значения), гидротехнических и  мелиоративных  сооружений,
объектов  капитального  строительства на водных путях и иных объектов,
за  исключением  объектов,   в   отношении   которых   государственный
строительный   надзор   осуществляется   уполномоченными  федеральными
органами исполнительной власти;
      01.5.4.1.2             осуществляет              государственный
санитарно-эпидемиологический    надзор   в   рамках   государственного
строительного  надзора,   если   при   строительстве,   реконструкции,
капитальном  ремонте объектов капитального строительства предусмотрено
осуществление государственного строительного надзора,  за  исключением
объектов,  в  отношении  которых  государственный  строительный надзор
осуществляется уполномоченными  федеральными  органами  исполнительной
власти;
      01.5.4.1.3 осуществляет государственный экологический контроль в
рамках    государственного    строительного    надзора,    если    при
строительстве,    реконструкции,    капитальном    ремонте    объектов
капитального       строительства      предусмотрено      осуществление
государственного строительного надзора,  за  исключением  объектов,  в
отношении  которых  государственный строительный надзор осуществляется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;
      01.5.4.1.4 осуществляет государственный пожарный надзор в рамках
государственного   строительного   надзора,  если  при  строительстве,
реконструкции   и   капитальном    ремонте    объектов    капитального
строительства     предусмотрено     осуществление     государственного
строительного надзора, за исключением объектов,  в  отношении  которых
государственный  строительный  надзор  осуществляется  уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти;
      01.5.4.1.5 осуществляет в  соответствии  с  законодательством  о
градостроительной  деятельности государственный строительный надзор за
соответствием  строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта
производственных  объектов  требованиям  охраны  труда, за исключением
объектов, в  отношении  которых  государственный  строительный  надзор
осуществляется  уполномоченными  федеральными  органами исполнительной
власти;
      01.5.4.2 в случаях, предусмотренных  Градостроительным  кодексом
Российской  Федерации,  осуществляет  проверки соответствия выполнения
работ и применяемых строительных материалов в процессе  строительства,
реконструкции,     капитального     ремонта    объекта    капитального
строительства, а также результатов таких работ требованиям технических
регламентов,   проектной   документации,   в   том  числе  требованиям
энергетической  эффективности  и  требованиям   оснащенности   объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов;
      01.5.4.3 в случаях, предусмотренных  Градостроительным  кодексом
Российской  Федерации,  осуществляет  проверки  наличия  разрешения на
строительство;
      01.5.4.4 в случаях, предусмотренных  Градостроительным  кодексом
Российской  Федерации,  осуществляет  проверки  соблюдения  требований
частей  2  и  3  статьи  52  Градостроительного   кодекса   Российской
Федерации;
      01.5.4.5   выдает   заказчику,    застройщику,    иному    лицу,
осуществляющему строительство, предписание об устранении нарушений при
строительстве,    реконструкции,    капитальном    ремонте     объекта
капитального строительства;
      01.5.4.6 осуществляет контроль  за  исполнением  предписаний  об
устранении  нарушений  при  строительстве,  реконструкции, капитальном
ремонте объекта капитального строительства;
      01.5.4.7   осуществляет   выдачу   заключений   о   соответствии
построенного,    реконструированного,    отремонтированного    объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и
правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации;
      01.5.4.8   ведет   учет   проводимых   надзорных    мероприятий,
обеспечивает  обобщение  и  анализ  полученной  информации, ведет базу
данных о состоянии всех подконтрольных объектов;
      01.5.4.9 рассматривает дела об административных правонарушениях,
предусмотренных  статьями  9.4,  9.5  и  частью  3 статьи 9.16 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;
      01.5.4.10 возбуждает дела об  административных  правонарушениях,
предусмотренных  статьей  9.5.1, частью 1 статьи 19.4, частью 6 статьи
19.5,  статьями  19.6  и  19.7   Кодекса   Российской   Федерации   об
административных правонарушениях;
      01.5.4.11   осуществляет   иные   функции   в   соответствии   с
законодательством  Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики;
      01.5.5.1  осуществляет  контроль   за   целевым   использованием
застройщиком   денежных  средств,  уплачиваемых  участниками  долевого
строительства  по  договору  участия  в  долевом  строительстве,   для
строительства  (создания)  многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации;
      01.5.5.2 осуществляет контроль  за  деятельностью  застройщиков,
связанной   с   привлечением   денежных  средств  участников  долевого
строительства для строительства  (создания)  многоквартирных  домов  и
(или) иных объектов недвижимости;
      01.5.5.3 направляет лицам, осуществляющим  привлечение  денежных
средств граждан для строительства, предписания об устранении нарушений
законодательства   Российской   Федерации   и   устанавливает    сроки
устранения таких нарушений;
      01.5.5.4 осуществляет контроль  за  исполнением  предписаний  об
устранении нарушений законодательства Российской Федерации;
      01.5.5.5 обращается в суд с заявлениями в защиту прав и законных
интересов участников долевого строительства;
      01.5.5.6 в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации,    обращается    в   арбитражный   суд   с   заявлением   о
приостановлении  на  определенный  срок   осуществления   застройщиком
деятельности,  связанной  с  привлечением  денежных средств участников
долевого строительства для  строительства  (создания)  многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости;
      01.5.5.7 в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации,  обращается  в  арбитражный  суд  с заявлением о ликвидации
лица,  осуществляющего  привлечение  денежных  средств   граждан   для
строительства;
      01.5.5.8  ведет  учет  проводимых  мероприятий  по  контролю   и
надзору,  обеспечивает обобщение и анализ полученной информации, ведет
базу данных о состоянии всех подконтрольных объектов;
      01.5.5.9 рассматривает дела об административных правонарушениях,
предусмотренных   статьей   14.28  и  частью  4  статьи  19.5  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;
      01.5.5.10 возбуждает дела об  административных  правонарушениях,
предусмотренных  частью  1  статьи  19.4, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;
      01.5.5.11   осуществляет   иные   функции   в   соответствии   с
законодательством Российской Федерации;
      01.6.3.1 в соответствии с законодательством осуществляет функции
государственного  заказчика по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных  нужд  Удмуртской
Республики по вопросам, отнесенным к компетенции Инспекции;
      05.7.2.2.1 организует и осуществляет  в  подведомственной  сфере
информационное  взаимодействие  с  государственными органами, органами
местного самоуправления, организациями и гражданами;
      05.19.1.1 осуществляет комплектование, обеспечение  сохранности,
учет  и  использование  архивных  документов,  образующихся в процессе
деятельности Инспекции;
      01.1.2.3   осуществляет   иные   функции   в   соответствии    с
законодательством.
      12.  В  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации и законодательством Удмуртской Республики, при осуществлении
возложенных функций Инспекция предоставляет государственные  услуги  в
электронном виде.
      13. Инспекция осуществляет государственную политику в  следующем
виде деятельности:
      45 строительство.

                         IV. Права Инспекции                          

      14. Инспекция при осуществлении своих функций имеет право:
      1) вносить на  рассмотрение  Президента  Удмуртской  Республики,
Правительства  Удмуртской  Республики  и  Министерства  строительства,
архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики  предложения  по
вопросам,  отнесенным  к  компетенции  Инспекции,  в том числе проекты
правовых актов;
      2) издавать правовые акты по вопросам, отнесенным к  компетенции
Инспекции;
      3)  в  порядке,   установленном   законодательством,   проводить
проверки при осуществлении государственного строительного надзора;
      4)  в  порядке,   установленном   законодательством,   проводить
проверки  при  осуществлении  контроля  и  надзора  в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
на территории Удмуртской Республики;
      5) в порядке,  установленном  законодательством,  запрашивать  и
получать  от государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций и граждан необходимую информацию по вопросам, отнесенным к
компетенции Инспекции;
      6) выступать истцом, ответчиком, третьим  лицом  в  судах  общей
юрисдикции и в арбитражных судах;
      7) в порядке, установленном  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  привлекать  граждан, должностных и
юридических  лиц  к  административной  ответственности  за  совершение
административных правонарушений;
      8) в порядке, установленном  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях, выносить определения, постановления,
представления   при   осуществлении   производства   по    делам    об
административных правонарушениях;
      9) в порядке, установленном  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях, осуществлять обращение постановления
по делу об административном правонарушении к исполнению;
      10) в порядке, установленном Кодексом  Российской  Федерации  об
административных   правонарушениях,  принимать  решение  об  отсрочке,
рассрочке, приостановлении или прекращении исполнения постановления  о
назначении административного наказания;
      11) рассматривать обращения граждан и организаций;
      12) проводить семинары, конференции  и  совещания  по  вопросам,
относящимся к компетенции Инспекции;
      13) образовывать  координационные,  совещательные  и  экспертные
органы  (советы,  комиссии,  рабочие  группы)  для  решения  вопросов,
отнесенных к компетенции Инспекции;
      14) осуществлять иные права в соответствии  с  законодательством
Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

                       V. Обязанности Инспекции                       

      15. Инспекция обязана:
      1) осуществлять  возложенные  на  нее  функции  и  полномочия  в
соответствии    с    законодательством    Российской    Федерации    и
законодательством Удмуртской Республики;
      2) осуществлять аккредитацию граждан и организаций, привлекаемых
Инспекцией  в  качестве экспертов, экспертных организаций к проведению
мероприятий  по  контролю  при   осуществлении   Инспекцией   проверок
юридических   лиц   и   индивидуальных   предпринимателей   в   рамках
государственного строительного надзора;
      3) эффективно использовать и обеспечивать сохранность имущества,
закрепленного за Инспекцией на праве оперативного управления;
      4) использовать имущество, закрепленное за Инспекцией, строго по
целевому назначению;
      5)  осуществлять  капитальный  и   текущий   ремонт   имущества,
закрепленного за Инспекцией;
      6)  в  установленном  законодательством  порядке  организовывать
профессиональную  переподготовку,  повышение квалификации и стажировку
государственных гражданских служащих Инспекции;
      7) осуществлять меры социальной защиты работников Инспекции;
      8) принимать необходимые меры по защите работников Инспекции  от
последствий  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  мирного и военного
времени,  создавать  необходимые  условия  работникам  Инспекции   для
выполнения  ими  обязанностей  по гражданской обороне и нести расходы,
связанные с проведением соответствующих мероприятий;
      9) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в  готовности
необходимого  количества  формирований  гражданской  обороны,  а также
обучение  работников  Инспекции  способам   защиты   и   действиям   в
чрезвычайных ситуациях;
      10) осуществлять мероприятия по организации и ведению  воинского
учета  работников  Инспекции  в  соответствии  с Положением о воинском
учете,  выполнять  мобилизационные  предписания   в   соответствии   с
законодательством;
      11)  в   установленном   законодательством   порядке   выполнять
требования  охраны  труда,  техники  общей  и  пожарной  безопасности,
производственной санитарии для работников Инспекции;
      12) разрабатывать  и  осуществлять  мероприятия,  обеспечивающие
безопасные условия труда, предупреждение производственного травматизма
и аварийных ситуаций;
      13) при  реорганизации  Инспекции  осуществлять  преемственность
делопроизводства  и хранения архивов в установленном законодательством
порядке;
      14) осуществлять бухгалтерскую и статистическую отчетность;
      15)  отчитываться  о  результатах   своей   деятельности   перед
Президентом    Удмуртской    Республики,   Правительством   Удмуртской
Республики  и  Министерством  строительства,  архитектуры  и  жилищной
политики Удмуртской Республики;
      16)   осуществлять   иные   обязанности   в    соответствии    с
законодательством  Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики.

               VI. Полномочия должностных лиц Инспекции               

      16. Должностные лица Инспекции вправе:
      1)  в  установленном  законодательством   порядке   осуществлять
проверки     соблюдения    градостроительного    законодательства    и
законодательства  в  области  долевого  строительства  многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости;
      2)  проводить  плановые  и  внеплановые  проверки  на  основании
соответствующего   распоряжения   (приказа)   начальника  (заместителя
начальника) Инспекции;
      3) беспрепятственно посещать объекты капитального строительства,
реконструкции   и   капитального   ремонта,  попадающие  под  действие
государственного строительного надзора, при предъявлении удостоверения
соответствующего образца и распоряжения (приказа) Инспекции;
      4) требовать от заказчика, застройщика или лица, осуществляющего
строительство  на  основании  договора  с застройщиком или заказчиком,
представления   результатов    выполненных    работ,    исполнительной
документации,    общего   и   (или)   специального   журналов,   актов
освидетельствования     работ,     конструкций,     участков     сетей
инженерно-технического   обеспечения,   образцов   (проб)  применяемых
строительных материалов;
      5)   требовать   от   заказчика,    застройщика    либо    лица,
осуществляющего строительство на основании договора с застройщиком или
заказчиком, проведения обследований, испытаний, экспертиз  выполненных
работ  и  применяемых  строительных материалов, если оно требуется при
проведении строительного контроля, но не было осуществлено;
      6) в порядке, установленном  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных     правонарушениях,    составлять    протоколы    об
административных правонарушениях;
      7) в порядке, установленном  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных   правонарушениях,   в   пределах   своих  полномочий
применять меры обеспечения производства по  делу  об  административном
правонарушении;
      8) осуществлять иные  права,  предусмотренные  законодательством
Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
      17. Должностные лица Инспекции обязаны:
      1)  своевременно  и  в  полной  мере  исполнять  предоставленные
полномочия   по   предупреждению,  выявлению  и  пресечению  нарушений
требований, установленных законодательством;
      2)   соблюдать   законодательство   Российской    Федерации    и
законодательство Удмуртской Республики, права и законные интересы лиц,
проверка которых проводится;
      3)  проводить  проверку  на  основании  распоряжения   (приказа)
начальника  (заместителя начальника) Инспекции о проведении проверки в
соответствии с ее назначением;
      4) проводить  проверку  только  во  время  исполнения  служебных
обязанностей,  выездную  проверку  только  при предъявлении служебного
удостоверения,   распоряжения   (приказа)   начальника    (заместителя
начальника)  Инспекции  и в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
      5) по результатам проверки составлять акт установленной формы;
      6) на основании  акта  выдавать  застройщику,  заказчику,  иному
лицу,   осуществляющему   строительство,   предписание  об  устранении
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
      7) вносить записи о результатах проведенных проверок в  общий  и
(или) специальный журналы;
      8)  в  случае  выявления  при  проведении   проверки   нарушений
требований,   установленных   законодательством,   принимать  меры  по
контролю  за  устранением  выявленных  нарушений,  их  предупреждению,
предотвращению    возможного    причинения   вреда   и   возникновения
чрезвычайных ситуаций, а также меры по  привлечению  лиц,  допустивших
нарушения, к ответственности;
      9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
      10)   соблюдать   сроки   проведения   проверки,   установленные
законодательством Российской Федерации;
      11)   осуществлять   иные   обязанности   в    соответствии    с
законодательством  Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики.

                 VII. Имущество и средства Инспекции                  

      18.    Удмуртская    Республика,    в    лице    уполномоченного
исполнительного  органа государственной власти Удмуртской Республики -
Министерства  имущественных   отношений   Удмуртской   Республики,   в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации закрепляет за
Инспекцией движимое  и  недвижимое  имущество  на  праве  оперативного
управления.
      19.  Имущество  Инспекции,  закрепленное   за   ней   на   праве
оперативного    управления,    является    собственностью   Удмуртской
Республики.
      20. Инспекция владеет, пользуется закрепленным за ней  на  праве
оперативного   управления  имуществом  в  соответствии  с  назначением
имущества  и  задачами,  стоящими   перед   Инспекцией.   Распоряжение
имуществом  осуществляется  только  на  основании решения Министерства
имущественных   отношений   Удмуртской    Республики,    в    порядке,
предусмотренном законодательством.
      21. Имущество, закрепленное за Инспекцией на праве  оперативного
управления, может быть изъято как полностью, так и частично в случаях:
      1) нарушения условий и установленного законодательством  порядка
владения  и пользования имуществом, закрепленным на праве оперативного
управления;
      2) наличия излишнего, неиспользуемого или  используемого  не  по
назначению имущества;
      3) принятия в установленном законодательством порядке решения  о
ликвидации или реорганизации Инспекции;
      4) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
      Изъятие     производится     в     порядке,      предусмотренном
законодательством  Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики.
      22. Имущество, вновь  приобретенное  взамен  списанного  (в  том
числе в связи с износом), включается в состав имущества, передаваемого
в оперативное  управление,  на  основании  сметы  расходов.  Списанное
имущество  (в  том  числе  в  связи  с износом) исключается из состава
имущества, переданного в оперативное  управление,  на  основании  акта
списания.
      23. Инспекция в соответствии  с  законодательством  отвечает  по
своим   обязательствам   находящимися  в  его  распоряжении  денежными
средствами.
      24. Инспекция выступает в суде от имени Удмуртской Республики  в
качестве  представителя  ответчика  по искам к Удмуртской Республике о
возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому  лицу
в  результате  незаконных  действий  (бездействия)  Инспекции  или  ее
должностных лиц, в том числе в результате издания правовых  актов,  не
соответствующих закону или иному правовому акту.

                     VIII. Руководство Инспекцией                     

      25. Инспекцию возглавляет начальник  Инспекции  государственного
строительного  надзора  при  Министерстве строительства, архитектуры и
жилищной политики Удмуртской Республики (далее - начальник Инспекции),
назначаемый  и  освобождаемый от должности Председателем Правительства
Удмуртской  Республики  по   представлению   министра   строительства,
архитектуры  и  жилищной  политики  Удмуртской  Республики, в порядке,
установленном     законодательством     Российской     Федерации     и
законодательством Удмуртской Республики.
      26. Начальник Инспекции имеет двух  заместителей,  в  том  числе
первого,  которые назначаются и освобождаются от должности начальником
Инспекции по согласованию с  министром  строительства,  архитектуры  и
жилищной  политики  Удмуртской  Республики  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством  Удмуртской
Республики.
      27. Начальник Инспекции несет  всю  полноту  ответственности  за
выполнение  возложенных  на  Инспекцию  задач и осуществление ею своих
функций, в том числе за исполнение заключенных договоров и соглашений.
      28. Начальник Инспекции:
      1) осуществляет руководство Инспекцией на основе единоначалия;
      2) действует без доверенности от имени  Инспекции,  представляет
ее  в  отношениях  с  государственными органами, в том числе судебными
органами,   органами   местного   самоуправления,   организациями    и
гражданами;
      3) вносит в установленном  порядке  на  рассмотрение  Президента
Удмуртской  Республики  и  Правительства Удмуртской Республики проекты
правовых актов Удмуртской Республики и иные предложения  по  вопросам,
отнесенным к компетенции Инспекции;
      4) распределяет полномочия между своими заместителями;
      5)  осуществляет  права  и   несет   обязанности   представителя
нанимателя в отношении государственных гражданских служащих Удмуртской
Республики в Инспекции;
      6)   назначает   на   должность,   освобождает   от    должности
государственных  гражданских служащих Инспекции, заключает, изменяет и
расторгает служебные контракты с указанными лицами;
      7) применяет к государственным  гражданским  служащим  Инспекции
меры   поощрения   и   налагает  на  них  дисциплинарные  взыскания  в
соответствии с действующим законодательством;
      8) утверждает положения о структурных подразделениях Инспекции и
должностные    регламенты    государственных    гражданских   служащих
Удмуртской Республики в Инспекции;
      9)  утверждает  в  пределах  средств,  предусмотренных   законом
Удмуртской  Республики о бюджете Удмуртской Республики, смету расходов
на содержание Инспекции;
      10)  утверждает  штатное   расписание   Инспекции   в   пределах
установленной  предельной  численности работников аппарата Инспекции и
сметы расходов на содержание Инспекции;
      11)  издает  приказы,  распоряжения  по  вопросам   деятельности
Инспекции, дает указания и поручения, контролирует их исполнение;
      12)  обеспечивает  проведение  в   Инспекции   антикоррупционной
экспертизы   правовых  актов  Инспекции  и  проектов  правовых  актов,
разрабатываемых Инспекцией;
      13)  осуществляет  права  и  несет   обязанности   распорядителя
бюджетных   средств   на   содержание   Инспекции,   распоряжается   в
соответствии    с    законодательством    Российской    Федерации    и
законодательством    Удмуртской    Республики   денежными   средствами
Инспекции, а также имуществом, закрепленным  за  Инспекцией  на  праве
оперативного   управления,   разрешает  иные  вопросы,  относящиеся  к
финансово-хозяйственной деятельности Инспекции;
      14)  осуществляет  права  и   выполняет   обязанности   главного
распорядителя  (распорядителя) бюджетных средств, выделенных Инспекции
из бюджета Удмуртской Республики;
      15) заключает от имени Инспекции договоры и соглашения;
      16) открывает и закрывает лицевой счет  Инспекции  в  Управлении
казначейского  исполнения  бюджета  Министерства  финансов  Удмуртской
Республики, лицевой счет в  Управлении  Федерального  казначейства  по
Удмуртской   Республике,   совершает   по  ним  операции,  подписывает
финансовые документы Инспекции;
      17) обеспечивает соблюдение в  Инспекции  финансовой  и  учетной
дисциплины,  несет  персональную  ответственность  за неисполнение или
нарушение бюджетного законодательства;
      18) организует рассмотрение  обращений  организаций  и  граждан,
организует  прием граждан должностными лицами Инспекции и осуществляет
личный прием граждан;
      19)   осуществляет   иные   полномочия    в    соответствии    с
законодательством  Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики.

    Структура Инспекции государственного строительного надзора при    
Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской
   Республики (утв. Указом Президента УР от 22 июля 2011 г. N 132)    

      В структуру Инспекции входят:
      1) начальник Инспекции;
      2) первый заместитель начальника Инспекции;
      3) заместитель начальника Инспекции;
      4) отделы Инспекции:
      отдел по надзору в области строительства;
      отдел по надзору за опасными и сложными объектами;
      отдел по надзору за строительством жилья;
      отдел правовой работы;
      5) сектора Инспекции:
      сектор  по  контролю   и   надзору   за   долевым   участием   в
строительстве;
      сектор бухгалтерского учета и отчетности;
      сектор кадровой работы и делопроизводства.

Информация по документу
Читайте также